| Datum | Frist | Auftraggeber | Titel | Typ | Volumen (gesch./vergeben) | CPV | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 2026-05-06 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort in 09350 Lichtenstein/Sa. - Los 21 Fassadenarbeiten | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:37
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-07 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE; Telefon: +49 3720461158; Fax: +49 3720461362; Internet-Adresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ortsteil Heinrichsort, Flurstück 164/1 ; Straße, Hausnummer: Prinz-Heinrich-Straße; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Holzfassade Feuerwehrgerätehaus g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Errichtung Feuerwehrgerätehaus h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 13.07.2026, Ende: 18.09.2026, siehe Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot zugelassen. Pauschal-Nebenangebote sind nicht zugelassen und werden nicht gewertet. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3360535/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 28.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 28.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Zimmer 705, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen, §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierung oder Formular 124 der Ausschreibungsunterlagen (Umsatz, Arbeitskräfte, Referenzen, Bescheinigungen etc.) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Zimmerer/ Holzbau,Fassadenbekleidung (außer Folierung)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-29 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Errichtung Feuerwehrgerätehaus Heinrichsort in 09350 Lichtenstein/Sa. - Los 1 Außenanlagen | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:39
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-30 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE; Telefon: +49 3720461375; Fax: +49 3720461362; Internet-Adresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ortsteil Heinrichsort, Flurstück 164/1 ; Straße, Hausnummer: Prinz-Heinrich-Straße; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Kontrollprüfungen, Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten, Frostschutz- und Tragschichten, Asphalt, Pflaster, Borde, Rinnen, Entwässerung, Rohrleitungen und Leerrohre. g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Errichtung Feuerwehrgerätehaus h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 13.07.2026, Ende: 16.10.2026, siehe Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot zugelassen. Pauschal-Nebenangebote sind nicht zugelassen und werden nicht gewertet. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3360518/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 26.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Zimmer 705, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen, §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierung oder Formular 124 der Ausschreibungsunterlagen (Umsatz, Arbeitskräfte, Referenzen, Bescheinigungen etc.) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Landschaftsbau/ Außenanlagen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-27 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Freigestellte Schülerbeförderung für Schulen in Trägerschaft der Stadt Lichtenstein/Sa., Schuljahr 2026/2027, Los 1 - Schülerbeförderung Linie 71 („Oberer Mülsengrund“) | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vol Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-28 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: Deutschland; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de; Telefonnummer: +49 3720461375; Fax: +49 3720461362; Internetadresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Schülerbeförderung Linie 71 („Oberer Mülsengrund“) 2 Fahrten hin und 2 Fahrten zurück an allen gesetzlichen Schultagen 2026/27 und Beförderung von 26 Schülern (+ 2 Lehrern) der Grundschule Rödlitz (Kl. 2) zum Lehrschwimmbecken an die Grundschule „Heinrich von Kleist“ Lichtenstein/Sa. und zurück (Wöchentliche Fahrten ab ca. 09.00 Uhr von Grundschule Rödlitz und Rückfahrt: ab ca. 11.10 Uhr von der Grundschule „Heinrich von Kleist“ Lichtenstein/Sa.); Orte der Leistungserbringung: Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind zugelassen: Nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot. g) Ausführungsfrist: Beginn: 17.08.2026; Ende: 09.07.2027; Schuljahr 2026/2027 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 27.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: Vergabeunterlagen, §18 VOL/B k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Vergabeunterlagen sowie siehe Mustervertrag, §17 VOL/B l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Präqualifizierung oder Formblatt 124 der Vergabeunterlagen (Umsätze, Arbeitskräfte, Referenzen etc.), Kopie der Bescheinigung zur Fahrgastbeförderung, Genehmigung zum Einsatz der Fahrzeuge, Nennung und Bezeichnung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge (Bus-Typ, -Größe/-Plätze) m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Transporte (Personen)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-27 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Freigestellte Schülerbeförderung für Schulen in Trägerschaft der Stadt Lichtenstein/Sa., Schuljahr 2026/2027, Los 2 - Schülerbeförderung Linie 73 (Raum Hartenstein) | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vol Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-28 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: Deutschland; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de; Telefonnummer: +49 3720461375; Fax: +49 3720461362; Internetadresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Schülerbeförderung Linie 73 (Raum Hartenstein) – 2 Fahrten hin und 2 Fahrten zurück an allen gesetzlichen Schultagen 2026/27 sowie die Beförderung von ca. 20 Schülern (+ 1 Lehrer) des Gymnasiums „Prof. Dr. Max Schneider“ Lichtenstein/Sa. in das „HOT-Badeland“ nach Hohenstein-Ernstthal (Sportliches Profil) – voraussichtlich immer mittwochs, Uhrzeit ab ca. 07:45 Uhr (08:00 – 09.00 Uhr Schwimmen); Orte der Leistungserbringung: Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind zugelassen: Nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot. g) Ausführungsfrist: Beginn: 17.08.2026; Ende: 09.07.2027; Schuljahr 2026/2027 h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 27.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: Vergabeunterlagen, §18 VOL/B k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Vergabeunterlagen sowie siehe Mustervertrag, §17 VOL/B l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Präqualifizierung oder Formblatt 124 der Vergabeunterlagen (Umsätze, Arbeitskräfte, Referenzen etc.), Kopie der Bescheinigung zur Fahrgastbeförderung, Genehmigung zum Einsatz der Fahrzeuge, Nennung und Bezeichnung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge (Bus-Typ, -Größe/-Plätze) m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Transporte (Personen)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-16 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Sanierung der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in 09350 Lichtenstein/Sa. - Sanierung der Fassade - Los 3.001 Gerüstbauarbeiten | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:47
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-17 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE; Telefon: +49 3720461158; Fax: +49 3720461362; Internet-Adresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Heinrich-von-Kleist-Oberschule; Straße, Hausnummer: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 6; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Sanierung der Fassade der Heinrich-von-Kleist-Oberschule erfolgt im Zuge des 9. Bauabschnitts. Die auszuschreibenden Bauleistung beinhaltet Gerüstbauarbeiten. g) Es werden Planungsleistungen gefordert: ggf. Standsicherheitsnachweis Gerüst h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2026, Ende: 07.08.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3367101/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 29.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Zimmer 705, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen, §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierung oder Formular 179 der Ausschreibungsunterlagen (Umsatz, Arbeitskräfte, Referenzen, Bescheinigungen etc.) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Zwickau - Landratsamt; Bereich/Abteilung: Amt für Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Postfach 10 01 76; Postleitzahl: 08067; Ort: Zwickau; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Gerüste (allgemein)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-16 22:00:00+00:00 | — | Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. | Sanierung der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in 09350 Lichtenstein/Sa. - Sanierung der Fassade - Los 3.002 Fassadenarbeiten | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:47
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-17 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.; Straße, Hausnummer: Badergasse 17; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE; Telefon: +49 3720461158; Fax: +49 3720461362; Internet-Adresse: www.lichtenstein-sachsen.de; Postfach: 1131; E-Mail: n.soward@lichtenstein-sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Heinrich-von-Kleist-Oberschule; Straße, Hausnummer: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 6; Postleitzahl: 09350; Ort: Lichtenstein/Sa.; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Sanierung der Fassade der Heinrich-von-Kleist-Oberschule erfolgt im Zuge des 9. Bauabschnitts. Die auszuschreibende Bauleistung beinhaltet Fassadenarbeiten. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.06.2026, Ende: 31.07.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem vollständig ausgefüllten Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3367108/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2026, 10:45 Uhr; Bindefrist: 29.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2026, 11:15 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Zimmer 705, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen, §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierung oder Formular 179 der Ausschreibungsunterlagen (Umsatz, Arbeitskräfte, Referenzen, Bescheinigungen etc.) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Zwickau - Landratsamt; Bereich/Abteilung: Amt für Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Postfach 10 01 76; Postleitzahl: 08067; Ort: Zwickau; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Putz,Fassadenreinigung/ Gebäudeaußenreinigung,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||