| Datum | Frist | Auftraggeber | Titel | Typ | Volumen (gesch./vergeben) | CPV | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 2026-06-08 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Vergabenummer 2604300301: Testfeld RDV zur Komplexmaßnahme B97/S130 | cn-standard
de-open |
— | 45000000-7 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-10 09:45
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-06-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabe-Nr.: 2604300301 ----------------------------------- Bezeichnung des Auftrages: ------------------------------------- Testfeld RDV zur Komplexmaßnahme B97/S130 Kurze Beschreibung der Leistung: --------------------------------------------- Im Rahmen der Erarbeitung der notwendigen geotechnischen Vorgaben zur Realisierung/Umsetzung der Komplexmaßnahme B97 S130 (KM B97 S130) auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Brigitta ist als zeitlich vorgezogene Maßnahme ein Testfeld für die Tiefen-verdichtung (Testfeld-RDV) mit allen notwendigen Angaben unter der Maßgabe, dass keine Sperrung der B97 und S130 erfolgt, umzusetzen. Beschreibung: ------------------- Das Ziel der Maßnahme ist es, die geotechnischen Parameter und Technologien für die Rütteldruckverdichtung (RDV) der B97 / S130 im Rahmen eines Testfeldes zu erproben und zu optimieren. Es sind die nachfolgenden Leistungen auszuführen: - Holzung ca. 2,6 ha - Rodung ca. 2,6 ha - Bodenabtrag von ca. 3.500 m³ - RDV Maßnahme Bereich 1: ca. 13.284 m - RDV Maßnahme Bereich 2: ca. 11.502 m - RDV Maßnahme Bereich 3: ca. 29.260 m - Wegebau: Neubau Zufahrt, Montageplatz, Baustelleneinrichtung - Zugabeboden ca. 37.000 m³, Vertikaldrainagen - Mess- und Prüfprogramm, - PWD- und Schwingungsmessungen - Vermessungsleistungen - geoelektrische Untersuchungen Erfüllungsort: ----------------- NUTS-Code: DED2C (Landkreis Bautzen) Spreetal OT Burgneudorf Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Laufzeit des Vertrages: ------------------------------ Beginn: 01.09.2026 Ende: 31.07.2027 RDV, Testfeld, B97, S130, Rütteln
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-06-07 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800107; Örtliche Bauüberwachung Maßnahme Sicherung Altbergbau Grube Hellda am Bergheider See | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:34
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-06-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Durchführung der LP8 Bauoberleitung zzgl. Bauüberwachung, nachbereitenden Arbeiten und Verwahrdokumentation (besondere Leistungen) zur Baumaßnahme: " Sicherung Altbergbau Grube Hellda und Medien Wegebau SO8 Ost Nordböschung Bergheider See ", gemäß Aufgabenstellung 2602800107 Leistungsbeginn: 01.09.2026 Leistungsende: 30.08.2027 Einzelfristen gemäß Aufgabenstellung 2602800107 örtliche Bauüberwachung; Bauoberleitung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-06-07 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Vergabe-Nr.: 2612000111 - Errichtung Grundwassermessstellen (GWM) Altlastenmonitoring Ostsachsen (OS) und Brandenburg (BB) | cn-standard
de-open |
— | 45120000-4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:34
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-06-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabe-Nr.: -------------- 2612000111 Bezeichnung des Auftrages: Errichtung Grundwassermessstellen (GWM) Altlastenmonitoring Ostsachsen (OS) und Brandenburg (BB) Art und Umfang der Leistung: --------------------------------- - Errichtung von insgesamt 8 Stück Grundwassermessstellen (5 Standorte in Sachsen und 3 Standorte in Brandenburg) für das Altlastenmonitoring Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Ort der Ausführung: ---------------------- Ehemalige Tagebau- und Veredlungsstandorte der LMBV - Bundesland Brandenburg, Landkreis Oberspreewald - Lausitz - Freistaat Sachsen, Landkreis Bautzen speziell: DE40B - 01979 Lauchhammer DE40B - 02993 Schipkau DED2C - 02977 Knappenrode DED2C - 02997 Laubusch DED2C - 02999 Lohsa Ausführungsfristen: ------------------------- Beginn der Ausführung: 01.09.2026 Fertigstellung: 31.12.2026 Errichtung, Grundwassermessstellen, Altlastenmonitoring, DVGW 120-1, Bohrarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-06-01 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800106; Sicherung Altbergbau Grube Hellda und Medien Wegebau SO8 Ost Nordböschung Bergheider See | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 08:28
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-06-02 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Titel: Sicherung Altbergbau Grube Hellda und Medien Wegebau SO8 Ost Nordböschung Bergheider See (SO8 = Sonderbebauung B-Plan Bergheider See) - Holzungs- und Rodungsarbeiten auf ca. 1,1 ha - Errichtung von 450 m Baustraße (3,50 m breit) - Errichtung von Trink- und Abwasserleitung auf ca. 390 m - Ausbau der Baustraße von 380 m in Asphaltbauweise inkl. Beleuchtung für 9 Lichtmasten und Wendehammer - Verwahrung untertägiger Hohlräume Altbergbau mittels Suspension ca. 400 m³ - Lieferung und Pflanzung von 27 Stk. Hochstämmen Der geschätzte Auftragswert der Gruppenstufen: 01.04, 01.05., 01.06., 01.09., 01.10., 01.11., 02.07. bis 02.14. beträgt 550.000,00 € Euro. Dieser Betrag entspricht zugleich der maximal verfügbaren Haushalts- bzw. Budgetobergrenze des Auftraggebers für die genannten Gruppenstufen. Angebote, deren Angebotspreis für die genannten Gruppenstufen die Budgetobergrenze von 550.000,00 EUR überschreitet, können mangels verfügbarer Haushaltsmittel nicht bezuschlagt werden und werden daher von der weiteren Wertung ausgeschlossen. Verwahrung Altbergbau, Sicherungsmaßnahmen; Rückbau
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-11 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Vergabenummer 2604300301: Testfeld RDV zur Komplexmaßnahme B97/S130 | cn-standard
de-open |
— | 45000000-7 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:35
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-12 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabe-Nr.: 2604300301 ----------------------------------- Bezeichnung des Auftrages: ------------------------------------- Testfeld RDV zur Komplexmaßnahme B97/S130 Kurze Beschreibung der Leistung: ---------------------------------------------- Im Rahmen der Erarbeitung der notwendigen geotechnischen Vorgaben zur Realisierung/Umsetzung der Komplexmaßnahme B97 S130 (KM B97 S130) auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Brigitta ist als zeitlich vorgezogene Maßnahme ein Testfeld für die Tiefenverdichtung (Testfeld-RDV) mit allen notwendigen Angaben unter der Maßgabe, dass keine Sperrung der B97 und S130 erfolgt, umzusetzen. Beschreibung: ------------------- Das Ziel der Maßnahme ist es, die geotechnischen Parameter und Technologien für die Rütteldruckverdichtung (RDV) der B97 / S130 im Rahmen eines Testfeldes zu erproben und zu optimieren. Es sind die nachfolgenden Leistungen auszuführen: - Holzung ca. 2,6 ha - Rodung ca. 2,6 ha - Bodenabtrag von ca. 3.500 m³ - RDV Maßnahme Bereich 1: ca. 13.284 m - RDV Maßnahme Bereich 2: ca. 11.502 m - RDV Maßnahme Bereich 3: ca. 29.260 m - Wegebau: Neubau Zufahrt, Montageplatz, Baustelleneinrichtung - Zugabeboden ca. 37.000 m³, Vertikaldrainagen - Mess- und Prüfprogramm, - PWD- und Schwingungsmessungen - Vermessungsleistungen - geoelektrische Untersuchungen Erfüllungsort: ------------------ NUTS-Code: DED2C (Landkreis Bautzen) Spreetal OT Burgneudorf Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Laufzeit des Vertrages: ------------------------------- Beginn: 01.10.2026 Ende: 30.06.2027 RDV, B97, S130, Rütteln, Testfeld
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-23 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800103; Qualitätssicherung und Auswertung Altlastenmonitoring Brandenburg 2026 bis 2029 | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:45
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-24 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Qualitätssicherung und Auswertung der Probenahme und Analytik für das Altlastenmonitoring Brandenburg: - ca. 45 Altlastenverdachtsflächen (ALVF, Qualitätssicherung und Auswertung), - zusätzlich ca. 5 ALVF, für die lediglich die Qualitätssicherung zu prüfen/gewährleisten ist, - ca. 245 Grundwassermessstellen im Monitoring, davon 217 die 1x jährlich beprobt werden, weiterhin 26, die alle 2 Jahre beprobt werden und 2, die lediglich alle 5 Jahre beprobt werden (nur 2027) - die Probenahme- und Analysenprotokolle liegen in der Regel am 31.12. der Jahre 2026 bis 2029 vor und sind bis zum 31.03. des Folgejahres zu prüfen und auszuwerten (Vorlage der Berichte). - Für weitere 8 ALVF ist das Monitoring aktuell ausgesetzt, diese sind im Bericht und in den Karten darzustellen und das Fortbestehen der Gründe für die Aussetzung des Monitorings ist zu prüfen. - Die Bewertung ist durch einen Sachverständigen nach §18 BBodSchG oder eine Person mit vergleichbarer Sachkunde zu erbringen. Zur Anlaufberatung ist folgender Nachweis zu übergeben: Eigenerklärung, dass die Leistung von SV nach §18 BBodSchG oder einer vergleichbar qualifizierten Person erbracht wird. Laufzeit des Vertrags: Leistungsbeginn: 01.08.2026 Leistungsende: 31.03.2030 Vertragsjahre zur optionalen Beauftragung: 2028 und 2029 Abschlussbericht ist jährlich bis zum 31.03. des Folgejahres fällig. Abschlussbericht Jahr 2029 bis zum 31.03.2030 Einzelfristen gemäß Aufgabenstellung 2602800103 Qualitätssicherung, Auswertung Altlastenmonitoring
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-16 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800108; Örtliche Bauüberwachung zum Rückbau Flutungsleitung südl. Bergheider See | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:47
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-17 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Durchführung der LP8 Bauoberleitung zzgl. Bauüberwachung, nachbereitenden Arbeiten und Verwahrdokumentation (besondere Leistungen) zur Baumaßnahme: "Rückbau und Verwahrung der Flutungsleitung südlich des Bergheider Sees", gemäß Aufgabenstellung 2602800108 örtliche Bauüberwachung; Bauoberleitung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-14 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800111; Planung für die Verwahrung/Rückbau von Rohrleitungen, Dükerrückbau Lichterfeld | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:48
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-15 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Erarbeitung von Planungsleistungen der Leistungsphasen 3-8 für die Verwahrung/ Rückbau von Rohrleitungen, Dükerrückbau und Restberäumungen im Bereich Lichterfeld. In Vorbereitung der Beendigung der Bergaufsicht ist sicherzustellen, dass alle ehemaligen bergbaulich genutzten Flächen und Anlagen so zurückgebaut bzw. wiederhergestellt werden, dass von ihnen zukünftig keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgehen könnten. Östlich der Ortslage Lichterfeld existieren in Rechtsträgerschaft der LMBV mehrere Rohrleitungen, die u.a. von der ehemaligen Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Lichterfeld bis zum Restloch Heidesee (RL 131) führt. Ziel und Inhalt der Maßnahme ist die Verwahrung der Rohrleitungen, Nacherkundungen, die Restberäumungen und der Dükerrückbau. Laufzeit des Vertrags: Beginn: unmittelbar nach Zuschlagserteilung Ende: 31.12.2029 Anlaufberatung, ca. innerhalb der ersten zwei Wochen nach Auftragserteilung Vorlage der Entwurfsplanung (LP3): ca. 16 Wochen nach Anlaufberatung Die eventuelle Beauftragung optionaler Leistungen erfolgt gemäß Aufgabenstellung 2602800111: - Option Genehmigungsplanung (LP4): nach Freigabe Entwurfsplanung - Option Ausführungsplanung LP5): nach Erhalt des Genehmigungsbescheids - Option Vorbereitung (LV/LB) und Mitwirkung zur Vergabe (LP6/LP7): nach Freigabe Ausführungsplanung - Option Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung (LP8): nach Zuschlagserteilung der Baumaßnahme Die elektronische Einreichung des Angebotes muss über die genannte Vergabeplattform: https://einkauf.lmbv.de/ erfolgen. - nicht per Post, Fax oder E-Mail. Planungsleistungen, örtliche Bauüberwachung; Bauoberleitung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-12 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Änderung 2602600116 Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud | cn-standard
de-open |
— | 45000000-7 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-13 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags: Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud ------------------------------------ Vergabenummer: 2602600116 ------------------- Ausführungszeit: ------------------ Beginn: 01.07.2026 Fertigstellung: 31.10.2026 Ort der Leistung: ------------------ DE40B, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Südöstliches Ufer RL Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud im Bereich Sedlitz Art und Umfang der Leistung: --------------------------------- Das Bearbeitungsgebiet befindet sich an der Südmarkscheide des ehemaligen Tagebaues Meuro. Im Übergangsbereich zwischen der flachen Ausgleichsneigung und dem massiven Böschungsverbau hat sich infolge dauerhaft erhöhter Seewasserstände von über +100,0 m NHN im Restloch Meuro sowie durch Windwelleneinwirkung ein 1,3 m hohes Kliff ausgebil-det. Ziel der Maßnahme ist die abschließende Sicherung/ Sanierung des Kliffs (ca. 53 m lang). Temporär wurde dieser Bereich mittels BigPacks gesichert um ein Fortschreiten des Kliffs zu verhindern. Im Sommer 2026 soll dieser Böschungsabschnitt mittels Wasserbaustei-nen gesichert werden. Dazu werden die vorhandenen BigPacks beräumt, der Uferbereich profiliert und anschließend mit Wasserbausteinen gesichert. Der Bauzeitraum erstreckt sich über ca. 10 Wochen im Sommer 2026. Der Maßnahmenbeginn sowie -dauer erfolgte in en-ger Abstimmung mit dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (ZV LSB). Es ergibt sich der nachfolgende Bauablauf für die Durchführung der anstehenden Sanie-rungsarbeiten am Kliff Sedlitz: - Beweissicherung, - Einrichtung Baustelleneinrichtungsfläche (u.a. Einzäunen, Afrikanische Schweinepest-Schutzzaun öffnen, 2 Einfahrten herstellen, Zwischenlager oben abgrenzen, Baustellenein-richtung einrichten), Zwischenlager unten (Ebene Fläche) abstecken, - Herstellung temporäre Rampe/ befestigte Trasse Böschung Neigung 1:5, - Rückbau ca. 40 Bigpacks und Entsorgung Kunststoff Bigpacks und Geotextil. Die Arbeiten sind teilweise parallel auszuführen, abschnittsweise Uferprofilierung und Einbau Filterschichten und Deckschicht: - Blockweise Uferprofilierung / Aushubmaterial auf Zwischenlager unten abtrocknen lassen und Verbringung in das Massenzwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Blockweiser Einbau der 3 Filterschichten von unten nach oben, - Blockweiser Einbau Deckschicht aus Wasserbausteinen, - Anbindung an vorhandenen Wasserbaustein-Verbau im Ostbereich des Kliffs, - Feinprofilierung/ Geländewiederherstellung nach Kliffsicherung mittels Steinverbau (4 Schichten insgesamt), - Rückbau Rampe/ Transporttrasse mit anschließender Handansaat auf der Böschung 1:3 - Verbringung des Boden-Schottergemisches aus dem Rückbau der Rampe in das Massen-zwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Rückbau Baustelleneinrichtung, Schließen Afrikanische Schweinepest-Zaun, Straßenreini-gung innerhalb der Bauzeit (1x die Woche) und am Ende der Baumaßnahme Es ist ein Langarmbagger >15 m Reichweite mit einem maximalen Einsatzgewicht von 35 t auf Lastverteilungsplatten/ Baggermatratzen (Holzbohlen) entlang des Kliffs landseitig einzu-setzen. Die Befahrbarkeitsgrenze wird im Rahmen der geotechnischen Fachbegleitung zu Beginn der Baumaßnahme in Abhängigkeit vom Seewasserstand festgelegt. Die für die Ausführung maßgeblich vorgesehene Gerätetechnik ist dem Projektmanagement nach Versand des Zuschlagsschreibens innerhalb von 14 Kalendertagen mittels Formblatt LMBV-GV zu übergeben. Folgende Genehmigungen liegen noch nicht vor, werden aber so erwartet, dass innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann: Berg- und Wasserrechtliche Zulassung Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Wasserbausteine, Kliffsicherung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-08 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Rückbau Kläranlage Laubusch/RL DN 800 | cn-standard
de-open |
— | 45110000-1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:50
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Fällungs- (bis auf Bereich Tiefauflagenauffüllung ist noch händisch zu fällen) und Wiederaufforstungsarbeiten im Baustellenbereich erfolgen durch die LMBV, die Rodungs- und zugehörigen Leistungen obliegen dem AN. Die Fällarbeiten erfolgten als vorgezogene Maßnahme durch die LMBV bis auf den Bereich der Tieflagenverfüllung. Diese erforderliche händische Holzung kann so eingeordnet werden, das die gesetzlichen Fällzeiten eingehalten werden können. Neben einer Stahlrohrleitung, teilweise teerummantelt, DN 800, erfolgt der Rückbau einer Kläranlage (Standardbauelement "Emscherbrunnen") sowie diverser Nebenanlagen (Garagen, Einfriedungen etc.) Der Abbruch der Altanlagen umfasst im Detail: • Baustelleneinrichtung, vorbereitende Maßnahmen • Fällarbeiten innerhalb geotechnischer Sperrbereich (ca. 1,2 ha) • Baufeldfreimachung mit Rodungsarbeiten / Oberbodenabtrag (ca. 0,68 ha) • Erdarbeiten Aushub / Wiedereinbau (ca. 30 T m³) • Rückbau Trafostation (ca. 240 m³uR) • Rückbau Pumpenhaus (ca.1.020 m³uR) • Rückbau Sandfang / Zulaufgerinne (ca. 1.470 m³uR) • Rückbau Emscherbrunnen mit Schieberschacht (ca. 830 m³uR) • Rückbau Nachklärbecken (ca. 1.020 m³uR) • Rückbau Auslaufbecken (ca. 560 m³uR) • Rückbau Garagen / Verwaltungsgebäude (ca. 1.790 m³uR) • Rückbau Stahlrohrleitung mit Schweißarbeiten (Schneidbrenner/Schrottschere) (ca. 1.100 lfd. m) • Rückbau diverser Einfriedungen (ca. 470 lfd. m, Stahlpfosten, Maschendraht) • Entfernung wilder Müllablagerungen (ca. 7 t) • Geländeauffüllungen / Geländeprofilierungen (ca. 1,2 ha) • sowie die zugehörigen Entsorgungsleistungen (in geringen Mengen auch asbesthaltig), Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Fläche, auf der die Leistungen erbracht werden, befindet sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Es bestehen besondere Anforderungen an die Gerätetechnik, siehe Pkt. 1.3.12 der Leistungsbeschreibung bzgl. der vom Bieter vorzulegenden Nachweise. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sicheine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Abbrucharbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-08 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2603500108 - Planung Rückbau einer 30 kV Freileitungsanlage im ehemaligen Tagebau Greifenhain | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:50
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags: Planung Rückbau einer 30 kV Freileitungsanlage im ehemaligen Tagebau Greifenhain Vergabenummer: 2603500108 Ausführungszeit: Beginn: 01.07.2026 Ende: 31.01.2027 Dem Auftragnehmer steht es frei vor dem 01.07.2026 mit der Ausführung zu beginnen, frühestens jedoch 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Ort der Leistung: Bundesland Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße Beschreibung der Leistung: Auftragsgegenstand ist die Planung des kompletten Rückbaues einer ca. 3.900 m langen 30 kV Freileitung, inklusive Maste, Beseilung und sonstiger dazugehöriger Anlagenteile. Die Anlage wurde in den Vorjahren außer Betrieb genommen, da keine Betriebsnotwendigkeit mehr bestand. Der nunmehr jahrelange Stillstand führte zu erheblichen Verfallserscheinungen im Hinblick auf Korrosion und Materialermüdung sowie einer ausgeprägten Sukzession im Bereich der Freileitungsanlage. Dementsprechend ist der vollständige Rückbau mit Demontage und Verschrottung der Gesamtanlage mit Komplettabbruch von Mastfundamenten und sonstigen noch vorhandenen baulichen Anlagen zu planen. Die Anlage befindet sich in einem Bereich forstwirtschaftlich geprägter Innenkippe des ehemaligen Tagebaues Greifenhain, innerhalb eines geotechnisch festgelegten Sperrbereiches auf gekipptem Areal. Gekippter Boden gilt im Rahmen der Sanierung als Risikobaugrund. Das heißt ein Initialeintrag kann Verflüssigungen im Untergrund auslösen. Aus diesem Grund sind möglichst schonende Rückbaumöglichkeiten zu erarbeiten, welche im Zuge des Auftrages dem zuständigen Sachverständigen für Geotechnik zur Prüfung übergeben werden. Der Sachverständige ist durch den Auftraggeber bereits gebunden und somit nicht Bestandteil des Auftragsgegenstandes. Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Fläche, auf der die Leistungen erbracht werden, befindet sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Planung, Planungsleistung, Ingenieurleistung, Rückbau, Freileitungsanlage
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-31 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602700137, Rahmenvereinbarung "Sandaustausch Badestrand Partwitzer See" | cn-standard
de-open |
— | 45243400-6 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:52
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-01 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabenummer:2602700137 Bezeichnung des Auftrags: ------------------------------------ Rahmenvereinbarung "Sandaustausch Badestrand Partwitzer See" Ausführungszeit: ----------------------- Beginn: spätestens 5 Werktage nach Zugang des Zuschlagsschreibens Fertigstellung: 30.06.20230 weitere Fristen: Ab 2027 sind die Arbeiten durch den AN zeitlich so zu planen, dass eine Fertigstellung zum 30.04. eines Jahres gesichert ist. Ort der Leistung: ---------------------- Freistaat Sachsen, 02779 Elsterheide, Ortsteil Klein Partwitz Art und Umfang der Leistungen: -------------------------------------------- Um Beeinträchtigungen durch EHS-Ablagerungen im Uferbereich des Badestrandes Klein Partwitz für die touristische Nutzung zu verhindern, ist vorgesehen, an betroffenen Stellenjeweils vor Beginn der Badesaison einen lokalen Sandaustausch vorzunehmen. Umfang und Technologie werden vor jährlicher Ausführung jeweils vor Ort zwischen AG und AN angestimmt. Der tatsächliche Leistungsumfang wird jährlich durch den AG zur Ausführung abgerufen. Folgende wesentliche Leistungen sind über die Vertragslaufzeit in Summe zu erbringen: - Leistungen der Baustelleneinrichtung - ca. 500 m³ Herstellung Zufahrtsrampe mit Geotextil, Kiessand und Mineralgemisch - ca. 8.100 m³ Austausch von Boden/Sand landseitig der Uferlinie - ca. 5.350 m³ Austausch von Boden/Sand wasserseitig der Uferlinie - ca. 3.700 m³ seeseitige Verbringung von Boden/Sand mittels schwimmender Technik - ca. 8.100 m³ Gestellung und Einbau von Kiessand landseitig der Uferlinie - ca. 5.350 m³ Gestellung und Einbau von Kiessand wasserseitig der Uferlinie - ca. 3.700 m³ Verbringung kontaminierter Boden/Sand mit schwimmender Technik im See ) - ca. 18.530 m³ Entsorgung kontaminierter Boden/Sand - ca. 2 Deklarationsanalysen - Vermessungsarbeiten Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht: Ja Die Flächen, auf denen die Leistungen zu erbringen sind, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen: Ja Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Der geschätzte Auftragswert beträgt: 1.097.000,00 Euro. Der Höchstwert für die mit dieser Rahmenvereinbarung abzurufenden Leistungen beträgt: 1.316.400 Euro Bei den im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Einzelleistungen handelt es sich nach Art und Umfang um Schätzungen aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Sie dienen lediglich der Angebotsbewertung zu vergaberechtlichen Zwecken. Auf die Erbringung der Leistungen hat der Auftragsnehmer somit keinen Anspruch, dem gemäß kommt auch eine Umlageerstattung aus nicht beauftragten Leistungen nicht in Betracht. Die Beauftragung und Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Bedarf diskontinuierlich über Einzelauftrag (Abruf) im AVA@LMBV. Mit dem Abruf werden neben den geforderten Leistungen,der Örtlichkeit auch die zuständigen Ansprechpartner und die verbindlichen Vertragstermine benannt. Sandaustausch
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-29 22:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602800101; Rückbau Flutungsleitung südl. Bergheider See 2. BA | cn-standard
de-open |
— | 45231100-6 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 09:25
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-30 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rückbau/Verdämmung der Flutungsleitung im Teilabschnitt km 8+000 bis 11+010 - Separate Gewinnung und seitliche Ablagerung von Oberboden - Freilegung der Flutungsleitung und seitliche Ablage des Aushubmaterials zur Wiederverwendung - Rückbau der Flutungsleitung GFK DN 1200 auf 2.190 m - Entfernung der im Untergrund vorhandenen Teile der ehemaligen Flutungsleitung im 2.BA, - bereichsweise Verdämmung der Rohrleitung DN 1200 auf 820 m - Gestellung und Einbau von Füllboden - Entsorgung GFK Leitung, Beton Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und verflüssigungsgefährdeten Bereichen. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Rückbau Rohrleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-11 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602600116 Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud | cn-standard
de-open |
— | 45000000-7 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 09:34
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-12 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags: Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud ------------------------------------ Vergabenummer: 2602600116 ------------------- Ausführungszeit: ------------------ Beginn: 22.05.2026 Fertigstellung: 31.08.2026 Dem Auftragnehmer steht es frei, vor diesem Termin mit der Ausführung zu beginnen, frühestens jedoch 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Ort der Leistung: ------------------ DE40B, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Südöstliches Ufer RL Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud im Bereich Sedlitz Art und Umfang der Leistung: --------------------------------- Das Bearbeitungsgebiet befindet sich an der Südmarkscheide des ehemaligen Tagebaues Meuro. Im Übergangsbereich zwischen der flachen Ausgleichsneigung und dem massiven Böschungsverbau hat sich infolge dauerhaft erhöhter Seewasserstände von über +100,0 m NHN im Restloch Meuro sowie durch Windwelleneinwirkung ein 1,3 m hohes Kliff ausgebil-det. Ziel der Maßnahme ist die abschließende Sicherung/ Sanierung des Kliffs (ca. 53 m lang). Temporär wurde dieser Bereich mittels BigPacks gesichert um ein Fortschreiten des Kliffs zu verhindern. Im Sommer 2026 soll dieser Böschungsabschnitt mittels Wasserbaustei-nen gesichert werden. Dazu werden die vorhandenen BigPacks beräumt, der Uferbereich profiliert und anschließend mit Wasserbausteinen gesichert. Der Bauzeitraum erstreckt sich über ca. 10 Wochen im Sommer 2026. Der Maßnahmenbeginn sowie -dauer erfolgte in en-ger Abstimmung mit dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (ZV LSB). Es ergibt sich der nachfolgende Bauablauf für die Durchführung der anstehenden Sanie-rungsarbeiten am Kliff Sedlitz: - Beweissicherung, - Einrichtung Baustelleneinrichtungsfläche (u.a. Einzäunen, Afrikanische Schweinepest-Schutzzaun öffnen, 2 Einfahrten herstellen, Zwischenlager oben abgrenzen, Baustellenein-richtung einrichten), Zwischenlager unten (Ebene Fläche) abstecken, - Herstellung temporäre Rampe/ befestigte Trasse Böschung Neigung 1:5, - Rückbau ca. 40 Bigpacks und Entsorgung Kunststoff Bigpacks und Geotextil. Die Arbeiten sind teilweise parallel auszuführen, abschnittsweise Uferprofilierung und Einbau Filterschichten und Deckschicht: - Blockweise Uferprofilierung / Aushubmaterial auf Zwischenlager unten abtrocknen lassen und Verbringung in das Massenzwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Blockweiser Einbau der 3 Filterschichten von unten nach oben, - Blockweiser Einbau Deckschicht aus Wasserbausteinen, - Anbindung an vorhandenen Wasserbaustein-Verbau im Ostbereich des Kliffs, - Feinprofilierung/ Geländewiederherstellung nach Kliffsicherung mittels Steinverbau (4 Schichten insgesamt), - Rückbau Rampe/ Transporttrasse mit anschließender Handansaat auf der Böschung 1:3 - Verbringung des Boden-Schottergemisches aus dem Rückbau der Rampe in das Massen-zwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Rückbau Baustelleneinrichtung, Schließen Afrikanische Schweinepest-Zaun, Straßenreini-gung innerhalb der Bauzeit (1x die Woche) und am Ende der Baumaßnahme Es ist ein Langarmbagger >15 m Reichweite mit einem maximalen Einsatzgewicht von 35 t auf Lastverteilungsplatten/ Baggermatratzen (Holzbohlen) entlang des Kliffs landseitig einzu-setzen. Die Befahrbarkeitsgrenze wird im Rahmen der geotechnischen Fachbegleitung zu Beginn der Baumaßnahme in Abhängigkeit vom Seewasserstand festgelegt. Die für die Ausführung maßgeblich vorgesehene Gerätetechnik ist dem Projektmanagement nach Versand des Zuschlagsschreibens innerhalb von 14 Kalendertagen mittels Formblatt LMBV-GV zu übergeben. Folgende Genehmigungen liegen noch nicht vor, werden aber so erwartet, dass innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann: Berg- und Wasserrechtliche Zulassung Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Wasserbausteine, Kliffsicherung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-08 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602700132, Pflege/Bewirtschaftung Restlochkette 2026 | cn-standard
de-open |
— | 77230000-1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:53
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabenummer:2602700132 Bezeichnung des Auftrages: ------------------------------------ Pflege/Bewirtschaftung Restlochkette 2026 Art und Umfang der Leistung: -------------------------------------- -ca. 3,5 ha Kulturpflege (chemisch) - ca. 12 ha Kulturpflege (motor-manuell) - ca. 12 ha Läuterung - ca. 9,3 ha Mulchen - ca. 9 ha Meliorationsmittel ausbringen - ca. 2 ha Düngung - ca. 25 Stck. Kontrolle jagdlicher Einrichtungen - ca. 3.290 m Kontrolle Wildverbisszaun - ca. 70 m Ausbessern Wildverbisszaun - ca. 4.800 m Rückbau Wildverbisszaun Folgende Leistungen sind optional zur Beauftragung vorgesehen: - ca. 250 m Herstellung Gestellweg - ca. 4,3 ha Mulchen - ca. 12 ha Dickungspflege Die eventuelle Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 01.06.2026. Die Beauftragung der Option erfolgt unter folgender Voraussetzung: Erteilung einer Genehmigung durch die zuständige Genehmigungsbehörde Der Auftragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf die Weiterführung der optionalen Leistungen, selbst wenn die vorgenannten Bedingungen eintreten. Ausführungsfristen ------------------------- Beginn: 01.06.2026 Fertigstellung: 31.12.2026 Ort der Ausführung: ------------------------- Bundesland Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, 01968 Senftenberg Bundesland Sachsen, Landkreis Bautzen, 02991 Elsterheide Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Pflege, Bewirtschaftung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-26 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Ing.-techn. Leistungen zur örtl. Bauüberwachung zum Vorhaben Rekultivierung Ostsachsen 2026/2027+Option 2028/2029 | cn-standard
de-open |
— | 71521000-6 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:56
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-27 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Durchführung einer örtlichen Bauüberwachung, überwiegend auf Flächen dieunter Bergaufsicht stehen und Eigentum der LMBV sind. Die Flächen, auf der die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Auszuführende Leistungen sind u.a.: - die Überwachung der Ausführung zweier Rekultivierungsmaßnahmen (u.a. Pflanzvorbereitungen, Anpflanzungen, Kulturpflege- und Bewirtschaftung, Läuterungen, Düngung, Zaunkontrolle - und Reparatur) auf Übereinstimmung mit den Leistungsverträgen, den Vorgaben des Auftraggebers zu den speziellen Verhaltensanforderungen und geotechnischen Vorgaben, - Prüfung Bestandsdokumentation (Führung Bautagebuch) - Fortschritts- und Terminverfolgung mit Soll-Ist Abgleich, - Baustellenberatungen vorbereiten, durchführen und protokollieren, - Kontrolle Zwischenaufmaße und Absteckungen während der Baudurchführung - Vorbereitung monatliche Leistungserfassung, Prüfung monatlicher Aufmaße, - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel - Prüfen und Bewerten von Angeboten und Nachträgen - Aufmaß- und Rechnungsprüfung Prüfung Abschlussdokumentation, Übergabe Dokumente Bauüberwachung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-11 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2602600112 Rückbau 30-kV-Leitung Brieske - Stellwerk 152 | cn-standard
de-open |
— | 45231000-5 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:01
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-12 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags: Rückbau 30-kV-Leitung Brieske - Stellwerk 152 ------------------------------------ Vergabenummer: 2602600112 ------------------- Ausführungszeit: ------------------ Beginn: 27.04.2026 Fertigstellung: 30.08.2026 Einzelfrist: Rückbau der Beseilung über der DB Bahn im Zeitraum der vorgegebenen Sperrpause vom 30.05.2026 ab 6 Uhr bis 31.05.2026 20 Uhr Ort der Leistung: ------------------ DE12, 01968 Senftenberg Teilbereich ehemaliges Stellwerk 152, Trasse DBAG und Grubenstraße Brieske Art und Umfang der Leistung: --------------------------------- Für die Beendigung der Bergaufsicht auf bergbaubeanspruchten Flächen ist es erforderlich, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und den Abschlussbetriebsplan zu realisieren. Mit der Außerbetriebsetzung von diversen Anlagen (u. a. Entwässerungs-anlagen) des Tagebaues Meuro haben auch die zur Versorgung der Anlagen vorhandenen Freileitungen ihre Funktion verloren und wurden außer Betrieb genommen. Im Rahmen der Wiedernutzbarmachung der Flächen und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist es vorgesehen, die nicht mehr benötigten Freileitungstrasse Nr. 3: 30-kV-Freileitungstrasse Brieske-Hörlitz-Senftenberg (Teilbereich ehemaliges Stellwerk 152, Trasse DBAG und Grubenstraße Brieske), sowie die Überspannung in Großräschen von 2 Stück Stahlgittermasten zurückzubauen. Es sind der vollständige Rückbau (u. a. Beseilung, Traversen, Isolatoren, Maste etc.) und der Abbruch aller baulichen Anlagen (u. a. Mastfundamente) sowie die Wiedernutzbarmachung der Oberflächen vorgesehen. - Rückbau von ca. 950 t Fundamente - Verfüllen von ca. 415 m³ Fundamentgruben - Rückbau der Beseilung auf einer Länge von ca. 3.020 m Ein wesentlicher Teil der Maßnahme ist der Rückbau der Leiterseile. Diese queren in einem Abschnitt auch die Gleise der DB Bahn. Hier sind die Arbeiten unbedingt in der durch die DB Bahn vorgegebenen Sperrpause (30. -31.05.2026) durchzuführen. Eventualpositionen: 2 Masten bei Großräschen inkl. Beseilung (Die Sperrpause der DB Bahn liegt noch nicht fest) Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, stehen unter Bergaufsicht: Ja Die Flächen, auf denen die Leistungen zu erbringen sind, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen: Ja Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Freileitung, 30-kV, Leitungssysteme, Rückbau, Demontage
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-11 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | Pflege und Bewirtschaftung Ostsachsen | cn-standard
de-open |
— | 77000000-0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:01
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-12 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabenummer: ******************** 2604300122 Bezeichnung des Auftrages: ******************************** Pflege und Bewirtschaftung Ostsachsen Kurze Beschreibung der Leistung: - ca. 2,00 ha Flächenberäumung - ca. 7,95 ha Kulturpflege/Dickungspflege - ca. 30 Stk. Pflege Hochstämme - ca. 4,30 ha Kulturpflege chemisch - ca. 18,0 ha Läuterungen - ca. 5,00 ha Düngung - ca. 33 Stck. Kontrolle und Reparatur jagdliche Einrichtungen (Kanzeln) - ca. 14,35 ha Mulchen maschinell - ca. 10,00 km Mulchen / Freischneiden der Bankette - ca. 5,10 ha Mäusebekämpfung - ca. 8,225 km Rückbau Wildverbissschutzzaun - ca. 6,00 km Zaunkontrolle einschl. Freischneiden - ca. 190 m Zaunreparatur - Markscheiderische Leistungen Ort der Leistung: ******************* 02625 Bautzen verschiedene regionale Teilbereiche befinden sich auf ehemaligen Bergbauflächen im Landkreis Bautzen, in den Bereichen Spreetal, Scheibe, Lohsa, Burghammer, Knappenrode, Laubusch/Lauta, Nochten und Bärwalde Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, stehen unter Bergaufsicht: ja Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Laufzeit des Vertrages: ************************** Beginn: 01.06.2026 Ende: 31.12.2026 Die Leistungen für - ca. 3.5000 m Rückbau Wildverbissschutzzaun - Markscheiderische Leistungen (für Rückbau Zaun) im Bereich Laubusch/Lauta werden als Option vereinbart. Die eventuelle Beauftragung der jeweiligen Option erfolgt unter folgenden Voraussetzungen: - in Abhängigkeit von der geotechnischen Freigabe der Fläche Die eventuelle Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 01.10.2026. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Weiterführung der optionalen Leistungen, selbst wenn die vorgenannten Bedingungen eintreten. Hinweis: Die Angebotsabgabe ist nur "elektronisch in Textform" möglich. Nicht formgerechte Angebote müssen aus formalen Gründen von der Wertung ausgeschlossen werden. Pflege, Bewirtschaftung, Forstwirtschaft
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-08 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2613702202_Erstausbildung zum/zur Maler/in & Lackierer/in und Kaufm./-frau für Büromanagement Brandenburg 2026 | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:03
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Titel: Erstausbildung zum/zur Maler/in & Lackierer/in und Kaufm./-frau für Büromanagement Brandenburg 2026 Vergabenummer:2613702202 Ort der Leistung: Land Brandenburg, Standort der LMBV mbH in Senftenberg, Umkreis max. 50 km Art und Umfang der Leistung: Gegenstand der Leistung ist die Übernahme der Ausbildung der o. g. Auszubildenden auf der Grundlage des § 5 und § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und unter Berücksichtigung des § 21 BBiG in der jeweils gültigen Fassung und des abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrages (Anlage 1) der Vergabeunterlage. Die Ausbildung soll zusätzlich mit sozialpädagogischer Unterstützung erfolgen. Eine sozialpädagogische Betreuung dient dazu, junge Menschen in ihrer Entwicklung und in ihren Kompetenzen zu fördern, ihre Bildungschancen zu steigern und sie ggfs. in ihrer Integration voranzubringen, u. a. durch Schaffung von Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht, Beratungsangebote, Einzelfallhilfe und Sozialbetreuung. Der Personalschlüssel soll sich an den Vorgaben der Agentur für Arbeit (Ausbilderin/Ausbilder 1/12, § 28 BBiG ff; Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 1/24, sozialpädagogischer Abschluss) orientieren. Die Ausbildung wird im Land Brandenburg durchgeführt. Die Ausbildungsstätte darf nicht weiter als 50 km vom Standort der LMBV mbH in der Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg entfernt sein und muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausbildungsstätte ist entsprechend § 27 BBiG ff nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet. Ausführungsfrist: 24.08.2026 bis zum 23.08.2029, unter Berücksichtigung § 21 BBiG Erstausbildung, Ausbildung, Kaufmann, Büromanagement, Maler, Lackierer
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-01 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2613702201_Erstausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement Sachsen und Sachsen-Anhalt 2026 | cn-standard
de-open |
— | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-uvgo Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:05
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-02 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Tietel: Erstausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement Sachsen und Sachsen-Anhalt 2026 Vergabenummer:2613702201 Ort der Leistung: Land Sachsen, Sachsen-Anhalt, Leipzig, Umkreis max. 50 km Art und Umfang der Leistung: Gegenstand der Leistung ist die Übernahme der Ausbildung der o. g. Auszubildenden auf der Grundlage des § 5 und § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und unter Berücksichtigung des § 21 BBiG in der jeweils gültigen Fassung und des abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrages (Anlage 1) der Vergabeunterlage. Die Ausbildung soll zusätzlich mit sozialpädagogischer Unterstützung erfolgen. Eine sozialpädagogische Betreuung dient dazu, junge Menschen in ihrer Entwicklung und in ihren Kompetenzen zu fördern, ihre Bildungschancen zu steigern und sie ggfs. in ihrer Integration voranzubringen, u. a. durch Schaffung von Differenzierungsmöglichkeiten im Unterricht, Beratungsangebote, Einzelfallhilfe und Sozialbetreuung. Der Personalschlüssel soll sich an den Vorgaben der Agentur für Arbeit (Ausbilderin/Ausbilder 1/12, § 28 BBiG ff; Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 1/24, sozialpädagogischer Abschluss) orientieren. Die Ausbildung wird im Land Sachsen bzw. Sachsen-Anhalt durchgeführt. Die Ausbildungsstätte darf nicht weiter als 50 km vom Standort der LMBV mbH in der Walter-Köhn-Straße 2, 04356 Leipzig entfernt sein und muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausbildungsstätte ist entsprechend § 27 BBiG ff nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet. Ausführungsfrist: 17.08.2026 bis zum 16.08.2029, unter Berücksichtigung § 21 BBiG Erstausbildung, Ausbildung, Kaufmann, Büromanagement
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-12 23:00:00+00:00 | — | LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg | 2603400106 - RDV Straßendamm IK Jänschwalde | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:12
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-13 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bezeichnung des Auftrags: RDV Straßendamm IK Jänschwalde Vergabenummer: 2603400106 Ausführungsfrist: 04.05.2026 - 31.01.2027 Ort der Leistung:Bundesland Brandenburg, Landkreis Spree-Neiße, Tagebau Jänschwalde Umfang: Es sind insgesamt zu realisieren (Hauptpositionen): 1. Oberbodenabtrag auf ca. 5.036 m², Mächtigkeit ca. 0,1 m 2. Herstellung der Zufahrten durch Kurvenradienerweiterungen, Wiederherstellung eines Wegeabschnitts, Einrichtung von Ausweichstellen, Ertüchtigung bestehender Baustraßen 3. Lieferung und Einbau von ca. 2.192 m² Geogitter-Vliesstoff-Kombination 4. Lieferung und Einbau von ca. 331 m³ / ca. 596 t Schotter 0/56 5. Lieferung und Einbau von ca. 504 m³ / ca. 908 t Schotter 0/32 6. BE-Fläche herstellen, Lieferung und Einbau ca. 2.000 m² Geogitter-Vliesstoff-Kombination und ca. 1.200 m³ / ca. 2.040 t Schotter 7. Lieferung und Einbau von ca. 4.000 m² Geogitter-Vliesstoff-Kombination 8. Lieferung und Einbau von ca. 600 m³ / ca. 1.080 t Schotter 0/56 9. Lieferung und Einbau von ca. 600 m³ / ca. 1.080 t Schotter 0/32 10. Herstellung Einsatzstellung RDV und Rampe 11. Massengewinnung (Bodenzwischenlager) und Einbau von ca. 2.150 m³ Boden inkl. Verdichtung mit statischer Walze 12. Lieferung und Einbau von ca. 3.540 m² Geogitter-Vliesstoff-Kombination 13. Lieferung und Einbau von ca. 520 m³ / ca. 936 t Schotter 0/56 14. Lieferung und Einbau von ca. 520 m³ / ca. 936 t Schotter 0/32 15. Schwingungs- und Erschütterungsmessungen über die gesamte Arbeitszeit der RDV mittels Geophonen und permanenter Datenübertragung mit arbeitstäglicher Bereitstellung Schwingungs- und Erschütterungsmessungen 16. Ausführung stopfende Rütteldruckverdichtung, Verdichtungsvolumen Hauptstützkörper: ca. 213.350 m³, Verdichtungsvolumen Sicherungsstützkörper: ca. 134.030 m³ 17. Aus- und Wiedereinbau Rohrleitung unter Tragschicht 18. Aushub und Wiedereinbau Tragschichtmaterial für Rohrleitung vor RDV: ca. 950 m³ und Ausbau Rohrleitung 19. Aushub und Wiedereinbau Tragschichtmaterial für Rohrleitung nach RDV: ca. 950 m³ und Wiedereinbau Rohrleitung 20. Messungen von Geländeabsenkungen durch Drohnenbefliegungen: ca. 4 Stück, jeweils eine Befliegung vor und nach der RDV sowie ca. 2 Befliegungen während der RDV. 21. Kontrollsondierungen auf der TG-Fahrtrasse: ca. 30 Drucksondierungen 22. Nachsondierungen: ca. 38 Drucksondierungen, ca. 7 radiometrischen Kombinationsdrucksondierungen und ca. 7 Kleinrammbohrungen (Nachsondierungen nach 3 Monaten Liegezeit) und Laboruntersuchungen Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht: Ja Die Flächen, auf denen die Maßnahme erbracht wird, befindet sich im grundbruch- und verflüssigungsgefährdeten Bereichen: Ja Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. RDV, Rütteldruckverdichtung, stopfende Rütteldruckverdichtung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||