| Datum | Frist | Auftraggeber | Titel | Typ | Volumen (gesch./vergeben) | CPV | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 2026-05-10 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 14 Elektroinstallation | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:35
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-11 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Auftraggeber Gemeindeverwaltung Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Callenberg / OT Falken, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer GC-GSL-2026-0014 zu der am 14.04.2026 10:08 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3365060) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 14 Elektroinstallation" folgendes bekannt: Aufhebung des Vergabeverfahrens Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg, Los 14 Elektroinstallation, Vergabe-Nr. GC-GSL-2026-0014 Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit wird die am 14.04.2026 veröffentlichte nationale Bekanntmachung zum Verfahren "Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 14 Elektroinstallation" aufgehoben. Die Aufhebung erfolgt gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit. Bereits eingegangene Unterlagen verlieren ihre Gültigkeit. Chemnitz, den 11.05.2026 Ingplan Technik GmbH Jacqueline Schwenzel Blitzschutz,Gebäudeautomatisierung ,Elektro ,Beleuchtungseinrichtungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-07 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Los 15 Heizung, Sanitär & Los 16 Lüftung | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:36
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Auftraggeber Gemeindeverwaltung Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Callenberg / OT Falken, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer GC-GSL-2026 zu der am 04.05.2026 08:16 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3375367) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Los 15 Heizung, Sanitär & Los 16 Lüftung" folgendes bekannt: Falsche Unterlagen. Die Ausschreibung wird erneut hochgeladen. Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-07 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Los 15 Heizung, Sanitär & Los 16 Lüftung | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:36
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 15, Heizung / Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 16, Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge e) Ort(e) der Ausführung: Los 15, Heizung / Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Erweiterung des Hortes an der Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg ; Land: DE Los 16, Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Erweiterung des Hortes an der Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 15 - Heizung / Sanitär - Demontage Heizungs- und Sanitärinstallation Bestand - 28 Stck Waschtischanlagen - 28 Stck WC-Anlagen - 9 Stck Urinalanlagen - 2 Stck Duschanlagen - 469 lfm Edelstahlrohr 1.4401 DN12-DN40 - 185 lfm Abwasserrohr schallgedämmt - WC-Trennwandsysteme - Sanitärraumausstattung - 10 Stck Planheizkörper - 66 fm Kupferrohr DN 12-35 - 100 fm Edelstahlrohr 1.4301 DN12-DN25 Los 16 - Lüftung - Zuluftgerät Ausgabeküche als Deckengerät 600m³/h - Dachventilator Abluft Ausgabeküche - RLT-Gerät mit WRG als Deckengerät 300m³/h - 9 m² eckige Kanäle und Formteile - 34 fm Wickelfalzrohr DN 80-250 - 3 Stck Deckendrallauslässe Zu- und Abluft - 2 Stück Luftauslässe allgemein Abluft - 2 Stück Abluftventilatoren für innenliegende Sanitärräume - 3 Stück Dachhauben g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 15, Heizung / Sanitär: Beginn: 22.06.2026, Ende: 30.04.2027; Los 16, Lüftung: Beginn: 22.06.2026, Ende: 30.04.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Rechtliche Vorgaben im Vergaberecht sehen vor, dass jeder Bieter nur ein Hauptangebot einreichen darf, um Manipulationen und Interessenskonflikte zu vermeiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3383812/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Los 15, Heizung / Sanitär: Datum: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 16, Lüftung: Datum: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme x) Vergabenachprüfstelle: Land: DE Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-05 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Paket 1/4 | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:37
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-06 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Auftraggeber Gemeindeverwaltung Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Callenberg / OT Falken, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer GC-GSL-2026 zu der am 13.04.2026 07:06 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3363798) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Paket 1/4" folgende Berichtigung bekannt: Eine Änderung der Abgabefrist vom 06.05.2026 auf den 08.05.2026 ist erforderlich, da es einige Nachlieferungen gab. Diese gilt es dringend zu beachten. Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Bauwerksabdichtung,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Kunststoff),Fenster/ Türen (Metall),Erdbau ,Entsorgung von Abbruchmaterialien
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-03 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Los 15 Heizung, Sanitär & Los 16 Lüftung | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:38
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-04 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 15, Heizung / Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 16, Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge e) Ort(e) der Ausführung: Los 15, Heizung / Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE Los 16, Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 15 - Heizung / Sanitär - Demontage Heizungs- und Sanitärinstallation Bestand - 28 Stck Waschtischanlagen - 28 Stck WC-Anlagen - 9 Stck Urinalanlagen - 2 Stck Duschanlagen - 469 lfm Edelstahlrohr 1.4401 DN12-DN40 - 185 lfm Abwasserrohr schallgedämmt - WC-Trennwandsysteme, Sanitärraumausstattung - 10 Stck Planheizkörper - 66 fm Kupferrohr DN 12-35 - 100 fm Edelstahlrohr 1.4301 DN12-DN25 Los 16 - Lüftung - Zuluftgerät Ausgabeküche als Deckengerät 600 m³/h - Dachventilator Abluft Ausgabeküche - RLT-Gerät mit WRG als Deckengerät 300 m³/h - 9 m² eckige Kanäle und Formteile - 34 fm Wickelfalzrohr DN 80-250 - 3 Stck Deckendrallauslässe Zu- und Abluft - 2 Stück Luftauslässe allgemein Abluft - 2 Stück Abluftventilatoren für innenliegende Sanitärräume - 3 Stück Dachhauben g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 15, Heizung / Sanitär: Beginn: 22.06.2026, Ende: 30.04.2027; Los 16, Lüftung: Beginn: 22.06.2026, Ende: 30.04.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Rechtliche Vorgaben im Vergaberecht sehen vor, dass jeder Bieter nur ein Hauptangebot einreichen darf, um Manipulationen und Interessenskonflikte zu vermeiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3375367/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Los 15, Heizung / Sanitär: Datum: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 16, Lüftung: Datum: 22.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Heizung,Sanitär
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-26 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 22 Förderanlagen | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:41
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-27 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 3723699940; Fax: +49 37236999666; Internet-Adresse: www.callenberg.de; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Langenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Hortanbau Callenberg Los 22 - Förderanlagen Personenaufzug nach EN 81-20 maschinenraumloser Seilaufzug behindertengerecht nach EN 81-70 Tragfähigkeit 630 kg, 8 Personen Kabine B/T 1,10 x 1,40 m 4 Haltestellen 4 Schachttüren Schachtmaße B/T 1,65 x 1,80 m Schachtgrubentiefe 1,10 m Schachtkopfhöhe 3,20 m, reduziert Förderhöhe 9,90 m Erbringung von Planungsleistungen Werks- und Montageplanung g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werks- und Montageplanung h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2026, Ende: 30.04.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3366065/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.05.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 18.05.2026, 08:00 Uhr; Ort: Ingplan Technik GmbH in Chemnitz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: 5% Vertragserfüllung, soweit die Auftragssumme min. 250.000,00€ netto beträgt, 3% Mängelansprüche u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Zahlungsbedingungen nach § 16 VOV/B in gültiger Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt " Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der " Eigenerklärungen zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Mindestlohn: Sofern es in dem Gewerk einen gesetzlich geregelten Mindeslohn gibt, dann erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der Ausschluss des Angebotes. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Aufzüge/ Rolltreppen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-13 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 14 Elektroinstallation | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:48
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-14 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; Internet-Adresse: www.callenberg.de; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 14 - Elektroinstallation Dezentrale 24V Sicherheitsbeleuchtungsunterzentrale mit Batterien für Hortanbau. 7 St SIBE/RZL-Leuchten, 7 St SIBE/Allgemein Kombination-Leuchten 1 St Starkstromverteilungen mit Einbaugeräten ca. 5480 m Stark- und Schwachstromleitung unterschiedlichen Typs und Querschnittes ca. 15 m Kabelrinne/Kabelleiter ca. 250 St Sammelhalter unterschiedlicher Ausführung ca. 150 m Leerrohr/Kabelkanal unterschiedlicher Größe ca. 130 St Dosen ca. 144 St Schaltgeräte/Bewegungsmelder ca. 144 St Leuchten verschiedenster Ausführungen (innen/ außen) ca. 180 m Fangleitungen /Ableitungen sowie entsprechende Halterungen ca. 50 m Ringleitung V4A Erdungsanlage inklusive Halterungen und Klemmen 1 St Sonnenschutzzentrale inkl. erf. Motorsteuereinheiten und Wetterstationen 1 St BMZ Laufkarten, 51 St Rauchmelder, 3 St Mehrfachsensormelder, 3 St Wärme-Differentialmelder, mit ca.150 m Brand-meldekabel 6 St Alarmierungslautsprecher für ELA 19-Zoll Verteilerfeldern, ca. 870 m Datenleitungen, 10 St Datenanschlussdose Nebenleistungen (Schlitzen, Kernbohrungen, Brandschotte) 2 St Sprechstellen für Türsprechanlage ca. 11 St Kontakte/Bewegungsmelder für Einbruchmeldeanlage g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werks- und Montageplanung h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2026, Ende: 30.04.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3365060/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.05.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.05.2026, 08:00 Uhr; Ort: Ingplan Technik GmbH in Chemnitz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: 5% Vertragserfüllung, soweit die Auftragssumme min. 250.000,00€ netto beträgt, 3% Mängelansprüche u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Zahlungsbedingungen nach § 16 VOB/B in gültiger Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt " Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der " Eigenerklärungen zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Mindestlohn: Sofern es in dem Gewerk einen gesetzlich geregelten Mindeslohn gibt, dann erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der Ausschluss des Angebotes. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Blitzschutz,Gebäudeautomatisierung ,Elektro ,Beleuchtungseinrichtungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-12 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Paket 1/4 | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-13 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 2, Tiefbau: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 3, Rohbau: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 4, Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 5, Zimmermannsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 6, Dachdecker: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 7, Fenster, Türen: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 2, Tiefbau: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 3, Rohbau: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 4, Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenebrg; Land: DE Los 5, Zimmermannsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 6, Dachdecker: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenebrg; Land: DE Los 7, Fenster, Türen: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenebrg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 01 - Baustelleneinrichtung - 50 m Bauzaun - 1 Sanitärcontainer Los 02 - Tiefbau - 50 m³ Aushub - 200 m² Betonsteinpflaster entsorgen - Bodeneinbau und Pflaster 400 m² - Abdichtungsarbeiten Kellerwände 200 m² - Einfriedung Wärmepumpe mit Zaun und Tor 20 m Los 03 - Rohbau - Abbruch und Rückbau Dach 75 m² - Holzkonstruktion 2 t - Wände Abbrechen / entsorgen 85 m² - Wände herstellen 40 m² - Ringanker / Bewehrung / Schalung 150 m - Fundamentaushub Aufzug 65 m³ - Fundamentplatte Aufzug 25 m² - Stahlbetondecke 50 m² Los 04 - Gerüstbau - 300 m² Fassadengerüst / 1 Treppenturm Los 05 - Zimmererarbeiten - Außen- und Innenwand 350 m² KVH - Brettschichtholz 10 m³ - Abbinden, Aufstellen, Verlegen 570 m - Brettstapeldecke 185 m² Los 06 - Dachdecker - Altdach prüfen und sanieren 168 m² - neues Flachdach 181 m² Los 07 - Tischlerarbeiten - Fenster, Türen - Ausbau / Entsorgung 19 Stück - Alufenster 15 Stück - Innentüren 20 Stück - Außentüren 6 Stück g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baustelleneinrichtung: Beginn: 29.06.2026, Ende: 26.02.2027; Los 2, Tiefbau: Beginn: 06.07.2026, Ende: 31.07.2026; Los 3, Rohbau: Beginn: 06.07.2026, Ende: 11.09.2026; Los 4, Gerüstbauarbeiten: Beginn: 03.08.2026, Ende: 23.10.2026; Los 5, Zimmermannsarbeiten: Beginn: 14.09.2026, Ende: 09.10.2026; Los 6, Dachdecker: Beginn: 06.07.2026, Ende: 23.10.2026; Los 7, Fenster, Türen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 02.11.2026, Tischlerarbeiten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Rechtliche Vorgaben im Vergaberecht sehen vor, dass jeder Bieter nur ein Hauptangebot einreichen darf, um Manipulationen und Interessenskonflikte zu vermeiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3363798/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Los 1, Baustelleneinrichtung: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 2, Tiefbau: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 3, Rohbau: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 4, Gerüstbauarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 5, Zimmermannsarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 6, Dachdecker: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 7, Fenster, Türen: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Bauwerksabdichtung,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Kunststoff),Fenster/ Türen (Metall),Erdbau ,Entsorgung von Abbruchmaterialien
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-12 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg - Paket 2/4 | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-13 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 8, Innenputz: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 9, Trockenbau: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 10, Estricharbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 11, Malerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 12, Fliesenlegerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 13, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de Los 19, Außenputzarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg / OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 37236999640; Fax: +49 37236999666; E-Mail: haubold@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge e) Ort(e) der Ausführung: Los 8, Innenputz: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 9, Trockenbau: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 10, Estricharbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 11, Malerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 12, Fliesenlegerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 13, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE Los 19, Außenputzarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Langenberg; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 2; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Erweiterung des Hortes der Grundschule Langenberg Los 08 - Innenputz - 140 m² Innenputz Los 09 - Trockenbau - Abbruch Decke / Wände ca. 380 m² - WC Trennwandkabinen ca. 17 Stück - Akustikdecken und Friese 150 m² - Rasterdecken 140 m² - Wände und Vorsatzschalen ca. 700 m² Los 10 - Estricharbeiten - Estrich / Wärmedämmung ca.165 m² Los 11 - Malerarbeiten - Decke ca. 150 m² - Wände ca. 2.950 m² Los 12 - Fliesenlegerarbeiten - Abbruch/Entsorgung Wandfliesen ca. 570 m² - Wandfliesen ca. 670 m² - Bodenfliesen ca. 150 m² Los 13 - Bodenbelagsarbeiten - Ausbau/Entsorgung Bodenbelag 830 m² - Bodenbelag Linoleum ca. 900 m² Los 19 - Außenputzarbeiten - Putz / Farbanstrich ca. 410 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 8, Innenputz: Beginn: 12.10.2026, Ende: 23.10.2026; Los 9, Trockenbau: Beginn: 02.11.2026, Ende: 27.11.2026; Los 10, Estricharbeiten: Beginn: 12.10.2026, Ende: 30.10.2026; Los 11, Malerarbeiten: Beginn: 11.01.2027, Ende: 05.02.2027; Los 12, Fliesenlegerarbeiten: Beginn: 02.11.2026, Ende: 18.12.2026; Los 13, Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 08.02.2027, Ende: 26.02.2027; Los 19, Außenputzarbeiten: Beginn: 03.11.2026, Ende: 27.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote werden nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter und die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen. Die Ausschreibung enthält klare Leistungsanforderungen, sodass abweichende Angebote den Vergabeprozess verkomplizieren und verzögern würden. Dies gewährleistet eine transparente und effiziente Vergabe. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen, um die Gleichbehandlung aller Bieter sicherzustellen und den Wettbewerb nicht zu verfälschen. Rechtliche Vorgaben im Vergaberecht sehen vor, dass jeder Bieter nur ein Hauptangebot einreichen darf, um Manipulationen und Interessenskonflikte zu vermeiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3364083/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Los 8, Innenputz: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 9, Trockenbau: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 10, Estricharbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 11, Malerarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 12, Fliesenlegerarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 13, Bodenbelagsarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 19, Außenputzarbeiten: Datum: 06.05.2026, 10:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Firmbach GbR in Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Putz,Estrich,Trockenbau,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Fliesen/ Platten,Fußbodenbeläge,Maler
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-07 22:00:00+00:00 | — | Gemeindeverwaltung Callenberg | Entwicklung eines gemeinsamen Geh- und Radweges auf der stillgelegten Nickelerzbahnstrecke Callenberg - Bauabschnitt 4 und 5 - | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:50
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Callenberg; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 40; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg OT Falken; Land: DE; Telefon: +49 3723699960; E-Mail: gemeindeverwaltung@callenberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Entwicklung eines gemeinsamen Geh- und Radweges auf der stillgelegten Nickelerzbahnstrecke Callenberg - Bauabschnitt 4 und 5 -; Postleitzahl: 09337; Ort: Callenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Gemeinde Callenberg plant die Herstellung von Radwegen im Umfeld des Stausee-Oberwald in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Auf einer Gesamtlänge von ca. 1,1 km werden zwischen der B180, der Straße des Friedens und der Bergstraße 3 Teilabschnitte hergestellt. Erdarbeiten: 5.600 m³ FSS: 1.300 m³ Asphaltherstellung: 4.000 m² Deckenerneuerung: 1.250 m² Bordstein: 280 m Winkelstützwand: 35 m Pflaster: 1.000 m² Kabelverlegung: 250 m Rodungsarbeiten: 3.000 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2026, Ende: 30.07.2028, TA 1 (01.07. - 30.10.2026): von B180 bis Zugang vorh. Parkplatz (entspricht Bauabschnitt 5) anschließend Radwegsanierung; Bauabschnitt 3 TA 2 (01.03. - 30.05.2027): Zugang Freibad bis Bergstraße (entspricht Bauabschnitt 4.2); TA 3 (01.06. - 30.10.2027): von Bolzplatz bis Rundweg (Bauabschnitt 4.1 St. 0+250 bis 0+422); TA 4 (01.03. - 30.6.2028): von Straße des Friedens bis Bolzplatz (Bauabschnitt 4.1 St. 0+000 bis 0+250) j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3362445/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.04.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 18.06.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 29.04.2026, 10:00 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Callenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und dessen Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheiten: Bei Auftragssumme > 250 T€ Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme einschließlich der Nachträge und Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme einschließlich der Nachträge. Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstituts angenommen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben nach § 6 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a bis i VOB/A (bzw. Präqualifikationsverzeichnis) und zu den für die Ausführung vorgesehenen Personal und der Ausrüstung zu machen, weiterhin sind auf Verlangen als Eignungsnachweise vorzulegen: - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach M VAS 1999 - gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft und der Sozialversicherung, Auszug GZR nach § 150 der Gewerbeordnung - gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes - Personal bzw. vorgesehener Personaleinsatz x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, NL Chemnitz; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz Fußwege/ Radwege
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||