| Datum | Frist | Auftraggeber | Titel | Typ | Volumen (gesch./vergeben) | CPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 2026-05-19 22:00:00+00:00 | 2026-06-22 10:00 | Gemeinde Neckartailfingen | Fliesen | cn-standard
open |
— | 45431000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-22 10:00 Harvested
2026-06-09 08:42
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-20 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-22 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Fliesen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-19 22:00:00+00:00 | 2026-06-22 10:30 | Gemeinde Neckartailfingen | Bodenbelag | cn-standard
open |
— | 45430000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-22 10:30 Harvested
2026-06-09 08:42
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-20 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-22 10:30
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bodenbelag
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-19 22:00:00+00:00 | — | Gemeinde Neckartailfingen | Schlüsselfertige Kompakttrafostation | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 08:42
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-20 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neckartailfingen; Straße, Hausnummer: Nürtinger Straße 4; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE; Telefon: +49 712718080; Fax: +49 7127180813; Internet-Adresse: https://www.neckartailfingen.de/startseite; E-Mail: finanzverwaltung@neckartailfingen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Energieversorgung Campus Liebenau; Straße, Hausnummer: Reutlinger Straße 27; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1 ST. Schlüsselfertige Kompakt - Trafostation 630kVA, als Fertigteilgebäude, und anschlussfertig, liefern und in vorgesehene Baugrube aufstellen. Kompakt Trafostation ausgebaut mit Transformator, Mittelspannungsschaltanlage, Niederspannungsschaltanlage. Kompakt Trafostation Typgeprüft und zertifiziert. Netzgebiet: Netze-BW Verlegen und anschließen von Kabel und Leitungen im Außenbereich über bauseitige Leerrohre bis zu den Gebäuden/Anlagen: NAYY-J 5x70 ca. 300 m NYCWY 4x70/35 ca. 40 m NAYY-J 5x150 ca. 180 m NAYY-J 5x240 ca. 230 m Dienstleistungen: Abmelden Hausanschlüsse Bestandsgebäude Installation der Leitungen im Bestand Umschluss Arbeiten Inbetriebnahme, Messungen, Dokumentation g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.04.2027, Ende: 13.08.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 4 VOB/A nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3386202/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.06.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 05.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 11:01 Uhr; Ort: Neckartailfingen; Personen, die anwesend sein dürfen: Nach § 14 VOB/A sind zwei Vertreter der Gemeindeverwaltung anwesend. t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B in der jeweils gültigen Fassung. Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt und auf Grundlage prüfbarer Rechnungen gewährt. Die Schlusszahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Fertigstellung und Abnahme der Leistung sowie Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung. Soweit Vertragsstrafen, Sicherheiten oder Einbehalte vereinbart sind, ergeben sich diese aus den Vergabe- und Vertragsunterlagen. Ergänzend gelten die einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie die gesetzlichen Vorschriften. Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind die in den Vergabeunterlagen vorgesehenen Eigenerklärungen und Nachweise zur Beurteilung der Eignung vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen. Es wird auf das Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen in Formblatt 216 verwiesen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Regierungspräsidium Karlsruhe; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/; E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de Elektro
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-28 22:00:00+00:00 | 2026-06-08 10:00 | Gemeinde Neckartailfingen | Estrich | cn-standard
open |
— | 45262320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-08 10:00 Harvested
2026-06-09 17:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-29 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-08 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Estrich
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-28 22:00:00+00:00 | — | Gemeinde Neckartailfingen | Heizung, Lüftung, Sanitär | can-standard
open |
430.979 € | 45330000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-09 17:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-29 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
2025-12-16 00:00
→
Vertragsschluss
2025-12-19 00:00
Tage bis Zuschlag:
-134
Beschreibung
Heizung, Lüftung, Sanitär
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-26 23:00:00+00:00 | — | Gemeinde Neckartailfingen | Verblendmauerwerk | can-standard
open |
217.953 € | 45262521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 08:56
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-27 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
2026-02-24 00:00
→
Vertragsschluss
2026-02-26 00:00
Tage bis Zuschlag:
-3
Beschreibung
Verblendmauerwerk
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-01 23:00:00+00:00 | — | Gemeinde Neckartailfingen | Trockenbau Sanierung Liebenauschule Neckartailfingen | can-standard
open |
392.492 € | 45421000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 09:05
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-02 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
2026-01-27 00:00
→
Vertragsschluss
2026-01-30 00:00
Tage bis Zuschlag:
-6
Beschreibung
Trockenbau Sanierung Liebenauschule Neckartailfingen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||