| Datum | Frist | Auftraggeber | Titel | Typ | Volumen (gesch./vergeben) | CPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 2026-05-26 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Planung Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Retentionsbodenfilters vor der ZKA Chemnitz | cn-standard
neg-w-call |
— | 71300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
neg-w-call Harvested
2026-06-09 08:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-27 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Planungsleistungen für den Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Bau eines Retentionsbodenfilters vor der Zentralen Kläranlage Chemnitz
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-25 22:00:00+00:00 | 2026-06-29 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Technische Außenanlagen | cn-standard
open |
— | 45231000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-29 10:00 Harvested
2026-06-09 08:40
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-29 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Oberflächen und Erdarbeiten / Verlegung unterirdische Medien
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-25 22:00:00+00:00 | 2026-06-29 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Technische Außenanlagen | cn-standard
open |
— | 45231000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-29 10:00 Harvested
2026-06-09 08:27
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-29 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Oberflächen und Erdarbeiten / Verlegung unterirdische Medien
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-18 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Kanalbauwerk RÜB-LI3 Limbacher Str. in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 08:43
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-19 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B14 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Limbacher Straße Höhe Haus-Nr. 151-161, 09116 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Erneuerung EMSR-Technik, Austausch Entleerungspumpen Umfang der Leistung: 5 St. Maste sichern 55 m² ungebunde Tragschicht aufbrechen 40 m² Rasengitter aufnehmen 15 m² Asphalttragschicht herstellen 105 m³ Erdaushub 70 m Kabelleerrohr liefern und verlegen 250 m² Oberboden abtragen 250 m² Rasen ansäen EMSR-Leistungen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.08.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e3eb40561-62ee9e3eafb86a5c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 16.06.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben EMSR-Ausrüstung,Straßenbau,Erdverlegte Kabel,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Erdbau
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-18 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Erneuerung MW-Kanal (PW 10) Chemnitztalstraße | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 08:43
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-19 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B10 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09114 Chemnitz, Chemnitztalstraße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbauarbeiten Umfang der Leistung: ca. 365 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 127 m PP-Kanal DN/OD 315 ca. 2 m PP-Anschlussleitung DN/OD 250 3 St Kontrollschacht DN 1000 aus Kunststoff (PP) ca. 125 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 151 m³ Frostschutzmaterial ca. 265 m² Füllmaterial provisorischer Grabenschluss ca. 380 m² Asphalt aufbrechen ca. 370 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm ca. 10 m² Asphalttragschicht, AC 32 T S, 14 cm ca. 10 m² Asphaltbinderschicht, AC 16 B S, 8 cm ca. 10 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D S, 4 cm ca. 370 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm 3 St Hausanschlüsse g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.08.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e3f25d7bc-197351f4a26ed59e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.06.2026 um: 15:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung 2. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3 und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3 entsprechen. 3. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ Ausführungsbereich R und D oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe R und D und mind. 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der R und D entsprechen. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-18 22:00:00+00:00 | 2026-06-24 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Fliesenarbeiten | cn-standard
open |
— | 45431000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-24 10:00 Harvested
2026-06-09 08:43
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-19 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-24 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Fliesenarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-10 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Glösaer Straße 2.BA in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:35
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-11 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B01 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09114 Chemnitz, Glösaer Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau / Kanalsanierung und Straßenbau Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 Kanalbauarbeiten / Kanalsanierung 430 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 1100 m³ Erdarbeiten 103 m DN900 GFK liefern und verlegen, 4 St Schachtbauwerke DN1500 16 St Anschlusskanäle DN150 in offener Bauweise 44 m Schlauchlining in DN 500, 34 m Schlauchlining in DN 600, 72 m Schlauchlining in DN 700, 116 m Schlauchlining in DN 800, 2 St Inlinersanierung von Anschlusskanälen DN 150, 2 St Schachtsanierung 90 x 90 cm, 60 m Baufeldfreimachung Trinkwasser DN 50 - 200 PE an zwei Standorten Asphaltarbeiten in 2027 mit temperaturabgesenktem Asphalt BT 02 Straßenbau 2300 m² Fahrbahn bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung Bk 1,8, einschl. HGT und Profilausgleich 760 m² Gehweg in Asphaltbauweise, 15 St Erneuerung von Straßenabläufen, einschl. Anschlussleitungen 200 m Rinnenstein Beton liefern und setzen, 170 m² kunstharzgeb. Splittschicht bei Baumstandorten, 95 m² Granitkleinpflaster in Zufahrten Asphaltarbeiten in 2027 mit temperaturabgesenktem Asphalt g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 10.08.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 20.08.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e15a385b1-7876569806fae4f7 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 09.06.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 24.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. 2. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S27 entsprechen (Hinweis: Der einzureichende Nachweis muss die Eignung der gewählten Technik / Schlauch- Lining-Variante beinhalten). 3. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe 4. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-07 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Württemberger Straße 1.BA in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:36
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09111 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B04 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Württemberger Straße 1.BA, 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau / Kanalsanierung, RNA Trinkwasser, RNA Gas ND und Straßenbau Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 Kanalbauarbeiten / Kanalsanierung: 165 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 450 m³ Erdarbeiten 40 m DN500 GFK liefern und verlegen, 3 St Schachtbauwerke DN1200 60 m Anschlusskanäle DN150 in offener Bauweise 67 m Schlauchlining in DN 500, 13 m Schlauchlining in DN 600, 2 St Inlinersanierung von Anschlusskanälen DN 150, 2 St Schachtsanierung 90 x 90 cm BT 02 RNA Trinkwasser: 160 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 140 m³ Erdarbeiten 115 m Rohrleitung PE d180 SDR11 liefern und verlegen, 2 St Armaturen liefern und einbauen 6 St Anschlußleitungen PE d40-d50 erneuern/umbinden 130 m Notversorgung d63 PE BT 03 RNA Gas Niederdruck: 150 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 100 m³ Erdarbeiten 108 m Rohrleitung PE d180 SDR11 liefern und verlegen, 5 St Anschlussleitungen PE d40-d50 erneuern/umbinden BT 04 Straßenbau: 550m² Fahrbahn bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung Bk 1,0, einschl. Profilausgleich 230 m² Gehweg bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 9 St Erneuerung von Straßenabläufen 140 m Zweizeiler Granit als Homburger Kante aufnehmen und neu setzen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19d733039bb-6053e29fd23c830e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 11.05.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.06.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S27 entsprechen. Hinweis: Der einzureichende Nachweis muss die Eignung der gewählten Technik / Schlauch- Lining-Variante beinhalten. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe G3 pe, st aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Fußwege/ Radwege,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Gasleitungen,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-07 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Bornaer Straße und Köthensdorfer Straße 1. BA | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:36
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-05-08 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B13 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Bornaer Straße/Köthensdorfer Straße in 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: KNS MW-Kanal und RNA Trinkwasser Umfang der Leistung: BT 01 KNE Nebensammler Bornaer Straße und KNS Köthensdorfer Straße bis Erkerweg ca. 209 m Rohreinzug PE355 in Nebensammler B 800 ca. 18 m Anschlussleitung 315 PP an vorhandenen Hauptkanal 1100 MA ca. 110 m Stillegung bzw. Verfüllen des Abschnitts ca. 82 m DN 700 Sb, 11 Hausanschlüsse, 4 Straßeneinläufe ca. 9 m DN 500 PP ca. 75 m Stillegung bzw. Verfüllen des Abschnitts ca. 12 Schächte DN1000, DN1500, DN2000 BT 02 TWN Chemnitz - Köthensdorfer Straße Trinkwasserleitung bis Erkerweg ca. 94 m offene Bauweise Trinkwasser PE OD 125 RC SDR 11 ca. 45 m offene Bauweise Trinkwasser d 40 ca. 165 m Notleitung Trinkwasser (Interimsleitung OD 63 + HA) g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19dd92e6107-5a3de9ff35010af Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 02.06.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 03.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. 2. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge; GW 129; GW 381 3. Bestätigung Kabelschutzanweisung 4. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-07 22:00:00+00:00 | 2026-02-24 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | KNS MW-Kanal Scheibenbachkanal in Chemnitz | can-standard
open |
— | 45232400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-24 10:00 Harvested
2026-06-09 17:36
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-16 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-24 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-05-08 00:00
Beschreibung
Kanalbauarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-04 22:00:00+00:00 | 2026-02-26 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Trockenbau, Tischler Türen | can-standard
open |
— | 45420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-26 10:00 Harvested
2026-06-09 17:37
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-26 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-05-05 00:00
Beschreibung
Trockenbau- und Tischlerarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-05-04 22:00:00+00:00 | 2026-02-26 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Stahlbau Außentreppe | can-standard
open |
— | 45223200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-26 10:00 Harvested
2026-06-09 17:37
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-26 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-05-05 00:00
Beschreibung
Stahlbau Außentreppe
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-29 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Bornaer Straße und Köthensdorfer Straße 1. BA | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 17:39
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-30 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B13 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Bornaer Straße/Köthensdorfer Straße in 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: KNS MW-Kanal und RNA Trinkwasser Umfang der Leistung: BT 01 KNE Nebensammler Bornaer Straße und KNS Köthensdorfer Straße bis Erkerweg ca. 209 m Rohreinzug PE355 in Nebensammler B 800 ca. 18 m Anschlussleitung 315 PP an vorhandenen Hauptkanal 1100 MA ca. 110 m Stillegung bzw. Verfüllen des Abschnitts ca. 82 m DN 700 Sb, 11 Hausanschlüsse, 4 Straßeneinläufe ca. 9 m DN 500 PP ca. 75 m Stillegung bzw. Verfüllen des Abschnitts ca. 12 Schächte DN1000, DN1500, DN2000 BT 02 TWN Chemnitz - Köthensdorfer Straße Trinkwasserleitung bis Erkerweg ca. 94 m offene Bauweise Trinkwasser PE OD 125 RC SDR 11 ca. 45 m offene Bauweise Trinkwasser d 40 ca. 165 m Notleitung Trinkwasser (Interimsleitung OD 63 + HA) g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19dd92e6107-5a3de9ff35010af Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 02.06.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 03.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) weiter mit 5. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Fortsetzung: 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: 1. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 1 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 1 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 1 entsprechen. 2. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge; GW 129; GW 381 3. Bestätigung Kabelschutzanweisung 4. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-29 22:00:00+00:00 | 2026-06-03 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Gebäudeautomation | cn-standard
open |
— | 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-06-03 10:00 Harvested
2026-06-09 17:39
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-30 00:00
→
Angebotsfrist
2026-06-03 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gebäudeautomation
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-14 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Planungsleistungen Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Retentionsbodenfilters vor der ZKA Chemnitz | can-standard
neg-w-call |
— | 71300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
neg-w-call Harvested
2026-06-12 08:47
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-23 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Planungsleistungen für den Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Bau eines Retentionsbodenfilters vor der Zentralen Kläranlage Chemnitz
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-09 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Schlosserarbeiten | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-10 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/24/B28-18 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinersdorfer Straße 42 in 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Metallbau- und Schlosserarbeiten Umfang der Leistung: Leistungsübersicht mit Grobmengen: 4 St Alu-Glas-Tür, zweiflüglig, Antipanik-Funktion; T30, ca. 1,75x2,15 m 6 St Stahl-Tür, einflüglig, bis ca. 1,0*2,15 m 1 St Brüstungsgeländer an Podest, aus Edelstahl, b ca. 1,20, h über Podest 1,10 m 46 m Handlauf aus Edelstahl g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 22.06.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 12.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19d72dfcce0-78e414cc7fb46b11 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.05.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 19.06.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Amgebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Fenster/ Türen (Metall)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-09 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Württemberger Straße 1.BA in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-10 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09111 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B04 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Württemberger Straße 1.BA, 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau / Kanalsanierung, RNA Trinkwasser, RNA Gas ND und Straßenbau Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 Kanalbauarbeiten / Kanalsanierung: 165 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 450 m³ Erdarbeiten 40 m DN500 GFK liefern und verlegen, 3 St Schachtbauwerke DN1200 60 m Anschlusskanäle DN150 in offener Bauweise 67 m Schlauchlining in DN 500, 13 m Schlauchlining in DN 600, 2 St Inlinersanierung von Anschlusskanälen DN 150, 2 St Schachtsanierung 90 x 90 cm BT 02 RNA Trinkwasser: 160 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 140 m³ Erdarbeiten 115 m Rohrleitung PE d180 SDR11 liefern und verlegen, 2 St Armaturen liefern und einbauen 6 St Anschlußleitungen PE d40-d50 erneuern/umbinden 130 m Notversorgung d63 PE BT 03 RNA Gas Niederdruck: 150 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 100 m³ Erdarbeiten 108 m Rohrleitung PE d180 SDR11 liefern und verlegen, 5 St Anschlussleitungen PE d40-d50 erneuern/umbinden BT 04 Straßenbau: 550m² Fahrbahn bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung Bk 1,0, einschl. Profilausgleich 230 m² Gehweg bit. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 9 St Erneuerung von Straßenabläufen 140 m Zweizeiler Granit als Homburger Kante aufnehmen und neu setzen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19d733039bb-6053e29fd23c830e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 08.05.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.06.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S27 entsprechen. Hinweis: Der einzureichende Nachweis muss die Eignung der gewählten Technik / Schlauch- Lining-Variante beinhalten. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe G3 pe, st aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Fußwege/ Radwege,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Gasleitungen,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-04-06 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - PV-Anlagen | can-standard
open |
— | 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 08:50
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-04-07 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-04-07 00:00
Beschreibung
Lieferung / Installation Photovoltaikanlage
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-30 22:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Wärmedämm-Verbundsystem | can-standard
open |
— | 45321000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 08:52
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-31 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-03-31 00:00
Beschreibung
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-22 23:00:00+00:00 | 2026-01-16 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Lüftung / Klima | can-standard
open |
— | 45331200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-01-16 10:00 Harvested
2026-06-09 09:28
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-11-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-01-16 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-03-23 00:00
Beschreibung
Einbau Lüftungs- / Klimaanlagen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-15 23:00:00+00:00 | 2026-01-15 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Elektrische Anlagen | can-standard
open |
— | 45311000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-01-15 10:00 Harvested
2026-06-09 09:31
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-02 00:00
→
Angebotsfrist
2026-01-15 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-03-16 00:00
Beschreibung
Lieferung und Einbau Elektrische Anlagen / Fernmelde-u. informationstechnische Anlagen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-12 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Estricharbeiten | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-09 09:33
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-13 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/24/B28-17 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinersdorfer Straße 42 in 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Estricharbeiten Umfang der Leistung: Leistungsübersicht mit Grobmengen: 460 m² horizontale Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn 156 m² schwimmender Zementestrich, einschl. Trennlage und Dämmung 1.185 m² schwimmender Zementestrich als Heizestrich, einschl. Trennlage und Dämmung 16 m Duscheinlaufrinnen, bauseits geliefert, einbauen 6 St Bodenabläufe, Finore bauseits geliefert, einbauen 6 St Bodentanks Elektro, bauseits geliefert, einbauen 100 m Scheinfugen 140 m Bewegungsfugen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 26.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 02.09.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce2cd1c17-29b38b6e8d4e613c Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 01.04.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 15.05.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Amgebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Estrich
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-10 23:00:00+00:00 | 2026-04-15 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Büromöbel und Garderoben | cn-standard
open |
— | 39100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-04-15 10:00 Harvested
2026-06-12 08:49
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-11 00:00
→
Angebotsfrist
2026-04-15 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Lieferung / Montage von Büromöbeln und Garderoben
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-10 23:00:00+00:00 | 2026-04-15 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Büromöbel und Garderoben | cn-standard
open |
— | 39100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-04-15 10:00 Harvested
2026-06-09 09:34
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-11 00:00
→
Angebotsfrist
2026-04-15 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Lieferung / Montage von Büromöbeln und Garderoben
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-03-10 23:00:00+00:00 | 2026-04-15 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Werkstattausstattung | cn-standard
open |
— | 43800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-04-15 10:00 Harvested
2026-06-09 09:34
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-03-11 00:00
→
Angebotsfrist
2026-04-15 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Lieferung / Montage von Werkstattausstattung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-16 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordiniertes Bauvorhaben Heinrich-Beck-Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:00
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-17 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B27 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinrich-Beck-Straße, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK, TWL, Straßenentwässerung & Ausbau Fernwärme Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal Sammler: ca. 2.300 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 480 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Kontrollschächte DN 1000 1 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 250 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 450 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, TA-Asphalt ca. 250 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 450 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen, TA-Asphalt Anschlussleitungen: ca. 395 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 160 m³ Start- und Zielgrubenaushub und Wiederverfüllung ca. 70 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 20 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 70 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 2 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 250 4 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 55 m³ Frostschutzschicht ca. 75 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 55 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 40 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, TA-Asphalt ca. 55 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 40 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen, TA-Asphalt Bauteil 2 - Erneuerung Trinkwasserleitung Versorgungsleitung: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 295 m Trinkwasserleitung PE-HD PE 100-RC 125 x 11,4 SDR 11 ca. 180 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand 1 St Schieberkreuz mit Unterflurhydrant ca. 145 m³ Frostschutzschicht ca. 300 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 290 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 70 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, TA-Asphalt ca. 290 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 70 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen, TA-Asphalt Hausanschlussleitungen: ca. 70 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 45 m³ Kopflochaushub und Wiederverfüllung ca. 15 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 40 x 3,7 SDR 11 ca. 25 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 50 x 4,6 SDR 11 ca. 6 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 53 x 5,8 SDR 11 ca. 40 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 30 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 30 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 3 - Ausbau Fernwärme ca. 1230 m Bituminösen Oberbau schneiden ca. 1070 m² Aufbruch und Entsorgung befestigte Flächen ca. 2280 m² Verbau ca. 1810 m³ Rohrgraben ausheben ca. 630 m³ Sand in Rohrgraben einbauen ca. 320 m² Rohrgraben verfüllen ca. 537,5 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 537,5 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen, TA-Asphalt ca. 670 m Naht in Asphaltdeckschicht herstellen ca. 470 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 470 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, TA-Asphalt ca. 315 m³ Frostschutz einbauen ca. 245 m³ HGT einbauen Bauteil 4 - Erneuerung Straßenentwässerung ca. 330 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 120 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 20 St Straßenablauf komplett liefern und einbaun 20 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 85 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 70 m³ Frostschutzschicht ca. 140 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 75 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 95 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen, TA-Asphalt ca. 75 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 95 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen, TA-Asphalt g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Bauabschnitt 1 bis 18.12.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c099524af-5719924f4ecccb1a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 26.02.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Fernwärmeleitungen,Kanalsanierung,Erdbau
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-16 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Andréstraße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:00
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-17 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/ B03 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Andréstraße zischen Uhlichstraße und Weststraße in Chemnitz, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK und Straßenentwässerung Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal: Sammler: ca. 2.020 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 72 m Abwasserkanal DN/OD 250 PP ca. 80 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 80 m Abwasserkanal DN/OD 400 PP ca. 200 m Abwasserkanal DN/OD 500 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 3 St Kontrollschächte DN 1000 4 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 475 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 700 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 700 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Grundstücksanschlüsse: ca. 180 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 35 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 16 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 25 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 9 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 4 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 20 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 50 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 50 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Straßenentwässerungskanal: ca. 220 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 60 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 32 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 35 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 1 St Kontrollschacht DN 1000 ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 15 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 15 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 15 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 2 - Erneuerung Straßenentwässerung: ca. 160 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 55 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 10 St Straßenablauf komplett liefern und einbauen 10 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 40 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 30 m³ Frostschutzschicht ca. 60 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 85 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 85 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 11.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.11.2026 weitere Fristen: Fertigstellung TA 2 Parkplatz Kreuzkirche / Krzg. Henriettenstr. / Andréstr. bis 24.07.2026 Fertigstellung TA 2 sowie TA 3, Krzg. Walter-Oertel-Straße bis 09.10.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c65cd5294-3de8e9bec7cf268 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 17.03.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-15 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordiniertes Bauvorhaben Bruno-Granz-Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:00
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-16 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B13 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Bruno-Granz-Straße, 09122 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau und Erneuerung Straßenabläufe Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 ESC Kanalbauarbeiten GFK und PP / Kanalsanierung mit Schlauchlining 900 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 1950 m³ Erdarbeiten 66 m DN800 GFK liefern und verlegen 18 m DN500 GFK liefern und verlegen 165 m DN300 PP liefern und verlegen 5 St Schachtbauwerke DN1000-1500, 40 m Anschlußkanäle DN150-200 in offener Bauweise 38 m Schlauchlining DN 300 108 m Schlauchlining DN 400 34 m Schlauchlining DN 500 6 St Schachtsanierungen 2 St Inlinersanierung Anschlusskanäle 6 und 22 m BT 02 VTBA Erneuerung von Straßenabläufen 50 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 125 m³ Erdarbeiten 8 St Straßenabläufe, einschl. 35 m Anschlussleitungen DN 150 PP 2 St Inlinersanierung Anschlussleitungen je 9 m g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c222f8297-514623a6f42542be Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.02.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 15.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotseröffnung Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Schlussrechnung. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S27 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-11 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordiniertes Bauvorhaben Heinrich-Beck-Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:01
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-12 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B27 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinrich-Beck-Straße, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK, TWL, Straßenentwässerung & Ausbau Fernwärme Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal Sammler: ca. 2.300 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 480 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Kontrollschächte DN 1000 1 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 700 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 700 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Anschlussleitungen: ca. 395 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 160 m³ Start- und Zielgrubenaushub und Wiederverfüllung ca. 70 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 20 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 70 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 2 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 250 4 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 55 m³ Frostschutzschicht ca. 75 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 95 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 95 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 2 - Erneuerung Trinkwasserleitung Versorgungsleitung: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 295 m Trinkwasserleitung PE-HD PE 100-RC 125 x 11,4 SDR 11 ca. 180 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand 1 St Schieberkreuz mit Unterflurhydrant ca. 145 m³ Frostschutzschicht ca. 300 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 360 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 360 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Hausanschlussleitungen: ca. 70 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 45 m³ Kopflochaushub und Wiederverfüllung ca. 15 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 40 x 3,7 SDR 11 ca. 25 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 50 x 4,6 SDR 11 ca. 6 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 53 x 5,8 SDR 11 ca. 40 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 30 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 30 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 3 - Ausbau Fernwärme ca. 1230 m Bituminösen Oberbau schneiden ca. 1070 m² Aufbruch und Entsorgung befestigte Flächen ca. 2280 m² Verbau ca. 1810 m³ Rohrgraben ausheben ca. 630 m³ Sand in Rohrgraben einbauen ca. 320 m² Rohrgraben verfüllen ca. 1075 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 670 m Naht in Asphaltdeckschicht herstellen ca. 940 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 315 m³ Frostschutz einbauen ca. 245 m³ HGT einbauen Bauteil 4 - Erneuerung Straßenentwässerung ca. 330 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 120 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 20 St Straßenablauf komplett liefern und einbaun 20 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 85 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 70 m³ Frostschutzschicht ca. 140 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 170 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 170 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Bauabschnitt 1 bis 18.12.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c099524af-5719924f4ecccb1a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.02.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Fernwärmeleitungen,Kanalsanierung,Erdbau
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-08 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Lothringer Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:02
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-09 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B34 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Lothringer Straße , 09120 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung / Straßenbau Umfang der Leistung: BT 1: Kanalerneuerung ESC Ca. 111 m Verlegung DN 800 UP-GF Ca. 161 m Verlegung DN 500 UP-GF Ca. 12 m Verlegung DN 400 UP-GF Ca. 13 m Verlegung DN 300 UP-GF Ca. 14 m Verlegung OD 400 PP Ca. 89 m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP bis OD 400 PP BT 2: Straßenbau, VTBA 2445 m² grundhafter Straßenbau der Restflächen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 11.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 12.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19be5d76ffc-3b6a57ba546e8642 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 02.03.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 17.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-03 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Guerickestraße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:04
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-04 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/26/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Guerickestraße, 09116 Chemnit f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Teilobjekte Mischwasser, Trinkwasser, Kabelschutzrohre Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Mischwasser ca. 45 m DN 250 Stz Kanal verdämmen ca. 95 m DN 300 Stz Kanal verdämmen ca. 520 m DN 250 Stz Kanal abbrechen ca. 5 m DN 300 Stz Kanal abbrechen ca. 50 m DN 300 B Kanal abbrechen ca. 50 m DN 350 B Kanal abbrechen ca. 120 m DN 400 B Kanal abbrechen ca. 190 m EI 500/750 B Kanal abbrechen ca. 20 St DN 900 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 5 St DN 1000 B Schachtbauwerke abbrechen ca. 5 m DN 250 Stz Kanal neu bauen ca. 130 m DN/OD 250 PP Kanal neu bauen ca. 145 m DN/OD 315 PP Kanal neu bauen ca. 255 m DN/OD 400 PP Kanal neu bauen ca. 176 m DN/OD 500 PP Kanal neu bauen ca. 195 m DN 400 Sb Kanal neu bauen ca. 92 m DN 500 Sb Kanal neu bauen ca. 3 m DN 600 Sb Kanal neu bauen ca. 16 St DN 1000 B Schachtbauwerk neu bauen ca. 10 St DN 1200 B Schachtbauwerk neu bauen 1 St DN 2500 B Schachtbauwerk sanieren ca. 294 m DN/OD 160 PP Anschlusskanal neu bauen ca. 15 m DN/OD 200 PP Anschlusskanal neu bauen ca. 6 m DN 250 PVC Anschlusskanal neu bauen ca. 5.580 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 1.405 m² Asphalt aufbrechen ca. 400 m² Pflaster aufbrechen ca. 735 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 850 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 1.405 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 1.405 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 400 m² Pflaster einbauen ca. 37 St Straßenablauf-Anschlusskanal umbinden Bauteil 2 - Trinkwasser ca. 821 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 RC neu bauen ca. 165 m PE-Rohr OD 40 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 26 m PE-Rohr OD 50 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 4 m PE-Rohr OD 63 SDR 11 RC (Hausanschlüsse) neu bauen ca. 1.512 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 868 m² Asphalt aufbrechen ca. 150 m² Pflaster aufbrechen ca. 445 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 565 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 868 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 868 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 150 m² Pflaster einbauen ca. 45 St Hausanschlüsse an der Versorgungsleitung bzw. an der Grundstücksgren-ze umbinden ca. 7 St Hydranten DN 80 einbauen ca. 5 St Schieberkreuz DN 100 einbauen ca. 7 St Anschlussknoten an das bestehende Netz anbinden Bauteil 3 - Kabelschutzrohre ca. 835 m PE-Rohr OD 110 SDR 11 PC ca. 1195 m PE-Rohr OD 125 SDR 11 PC ca. 1150 m PE-Rohr OD 160 SDR 11 PC ca. 850 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 510 m² Asphalt aufbrechen ca. 110 m² Pflaster aufbrechen ca. 260 m³ Frostschutzmaterial einbauen ca. 310 m³ Füllmaterial provisorischer Grabenschluss einbauen ca. 510 m² Asphalttragschicht, AC 22 T N, 10 cm einbauen ca. 510 m² Asphaltdeckschicht, AC 8 D N, 4 cm einbauen ca. 110 m² Pflaster einbauen ca. 34 St Umbindegrube Hausanschluss ca. 7 St Umbindegrube Anbindung Bestand ca. 18 St Mastfundamente g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 20.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 17.12.2027 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c22d62063-3458ab132873f7b3 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 20.02.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 17.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Schlussrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, inkl. Nachträge) u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 1 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 1 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 1 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-02 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordiniertes Bauvorhaben Bruno-Granz-Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:04
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-03 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B13 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Bruno-Granz-Straße, 09122 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalbau und Erneuerung Straßenabläufe Umfang der Leistung: BT00 Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung BT01 ESC Kanalbauarbeiten GFK und PP / Kanalsanierung mit Schlauchlining 900 m² bitum. Straßenaufbruch und Wiederherstellung, 1950 m³ Erdarbeiten 66 m DN800 GFK liefern und verlegen 18 m DN500 GFK liefern und verlegen 165 m DN300 PP liefern und verlegen 5 St Schachtbauwerke DN1000-1500, 40 m Anschlußkanäle DN150-200 in offener Bauweise 38 m Schlauchlining DN 300 108 m Schlauchlining DN 400 34 m Schlauchlining DN 500 6 St Schachtsanierungen 2 St Inlinersanierung Anschlusskanäle 6 und 22 m BT 02 VTBA Erneuerung von Straßenabläufen 50 m² bit. Straßenaufbruch, einschl. Wiederherstellung, 125 m³ Erdarbeiten 8 St Straßenabläufe, einschl. 35 m Anschlussleitungen DN 150 PP 2 St Inlinersanierung Anschlussleitungen je 9 m g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.11.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c222f8297-514623a6f42542be Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.02.2026 um: 07:54 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 15.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien siehe Vergabeunterlagen s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotseröffnung Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Schlussrechnung. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppe S27 entsprechen. aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau,Entwässerungskanäle,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-02 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Heizung / Sanitär | can-standard
open |
— | 45331000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 09:04
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-03 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-02-03 00:00
Beschreibung
Heizung / Sanitär
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-02-02 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Dachdichtung / Dachklempner Büroanbau | can-standard
open |
— | 45261400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
result Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Harvested
2026-06-12 09:04
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-02-03 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
2026-02-03 00:00
Beschreibung
Dachdichtungsarbeiten, Dachklempnerleistungen, Dachbegrünungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-29 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordiniertes Bauvorhaben Heinrich-Beck-Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:05
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-30 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B27 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Heinrich-Beck-Straße, 09112 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Allg. BNL, Erneuerung MWK, TWL, Straßenentwässerung & Ausbau Fernwärme Umfang der Leistung: Bauteil 1 - Erneuerung Mischwasserkanal Sammler: ca. 2.300 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 480 m Abwasserkanal DN/OD 315 PP ca. 425 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Kontrollschächte DN 1000 1 St Kontrollschacht DN 1200 ca. 330 m³ Frostschutzschicht ca. 620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 700 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 700 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Anschlussleitungen: ca. 395 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 160 m³ Start- und Zielgrubenaushub und Wiederverfüllung ca. 70 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP ca. 20 m Abwasserkanal DN/OD 200 PP ca. 70 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone 7 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 150 2 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 200 1 St Schlauchlinersanierung Anschlussleitung DN 250 4 St Rohrvortrieb im Schutzrohr DN 250 St ca. 55 m³ Frostschutzschicht ca. 75 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 95 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 95 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 2 - Erneuerung Trinkwasserleitung Versorgungsleitung: ca. 590 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 295 m Trinkwasserleitung PE-HD PE 100-RC 125 x 11,4 SDR 11 ca. 180 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand 1 St Schieberkreuz mit Unterflurhydrant ca. 145 m³ Frostschutzschicht ca. 300 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 360 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 360 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Hausanschlussleitungen: ca. 70 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 45 m³ Kopflochaushub und Wiederverfüllung ca. 15 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 40 x 3,7 SDR 11 ca. 25 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 50 x 4,6 SDR 11 ca. 6 m Trinkwasserleitung PE-HD 100-RC 53 x 5,8 SDR 11 ca. 40 m³ Rohrauflager und -umhüllung mit Sand ca. 25 m³ Frostschutzschicht ca. 30 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 30 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 30 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen Bauteil 3 - Ausbau Fernwärme ca. 1230 m Bituminösen Oberbau schneiden ca. 1070 m² Aufbruch und Entsorgung befestigte Flächen ca. 2280 m² Verbau ca. 1810 m³ Rohrgraben ausheben ca. 630 m³ Sand in Rohrgraben einbauen ca. 320 m² Rohrgraben verfüllen ca. 1075 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N herstellen ca. 670 m Naht in Asphaltdeckschicht herstellen ca. 940 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 315 m³ Frostschutz einbauen ca. 245 m³ HGT einbauen Bauteil 4 - Erneuerung Straßenentwässerung ca. 330 m³ Rohrgrabenaushub und Wiederverfüllung ca. 120 m Abwasserkanal DN/OD 160 PP 20 St Straßenablauf komplett liefern und einbaun 20 St Aufsatz für Straßenablauf ca. 85 m³ Füllmaterial für Rohrleitungszone ca. 70 m³ Frostschutzschicht ca. 140 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht ca. 170 m² Asphalttragschicht AC 22 T N herstellen ca. 170 m² Asphaltbetondeckschicht AC 8 D N herstellen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 13.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.10.2027 weitere Fristen: Fertigstellung Bauabschnitt 1 bis 18.12.2026 j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c099524af-5719924f4ecccb1a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 24.02.2026 um: 14:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung während des Bauzeitraumes. Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdbau
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-28 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Erneuerung der Außenbeleuchtung der Zentralen Kläranlage Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:06
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-29 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/24/B02 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Zentrale Kläranlage Chemnitz Heinersdorfer Straße 42 09114 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Erneuerung der Außenbeleuchtung ZKA Chemnitz Umfang der Leistung: Auf dem Gelände Heinersdorfer Straße 42 in 09114 Chemnitz befindet sich die Zentrale Kläranlage Chemnitz. Für die auf dem Gelände befindlichen Gebäude (siehe Lageplan) ist die Erneuerung der Außenbeleuchtung geplant. Die Baumaßnahme erfolgt bei ständiger Aufrechterhaltung des Betriebes. Aufgrund des vorangeschrittenen Standes der Technik soll die Außenbeleuchtung der zentralen Kläranlage in Chemnitz umfassend modernisiert werden. Im Bestand wird momentan ein System mit Induktionsleuchtmitteln als Retro-Fit-Einsatz in den konventionellen Kofferleuchten, welche ursprünglich für den Betrieb mit Quecksilberhochdruckentladungsleuchtmitteln ausgerüstet waren, eingesetzt. Da sich diese Ersatzlösung in den Bestandsleuchten als wenig zuverlässig erwiesen hat und der Lichtstromwirkungsgrad bedingt durch das Leuchtmittel selbst und die Konstruktion der Leuchte als nicht mehr zeitgemäß einzuschätzen sind, soll die Bestandsanlage durch eine moderne Ausrüstung mit LED-Leuchten ersetzt werden. Weiterhin ist eine Ersetzung der vorhandenen Masten geplant, da die bestehenden Masten aus glasfaserverstärktem Kunststoff durch Witterungseinflüsse erheblich degradiert sind. Dies zeigt sich besonders an der "Abmagerung" des Kunststoffes, welcher die Glasfaseranteile zutage treten lässt. Dies ist einerseits aus umwelttechnischen Gründen nicht wünschenswert und birgt andererseits bei Berührung ein erhebliches Verletzungsrisiko, da die dünnen und steifen Fasern ohne weiteres in tiefer liegende Hautschichten eindringen können. Nicht zuletzt rechtfertigt weiterhin das unschöne optische Erscheinungsbild der Bestandsanlage einen Austausch. Aufgrund der erheblichen flächenmäßigen Ausdehnung des Geländes mit sehr inhomogener Bebauungssituation ist in Abstimmung mit dem Nutzer eine Mischung aus kleinen wegebezogenen Lichtpunkten und einer Großflächenbeleuchtung gewählt und geplant wurden. Die Baumaßnahme erfolgt bei ständiger Aufrechterhaltung des Betriebes und umfasst den Neu- und Rückbau von Leistungen der Kostengruppe 440 (Starkstromanlagen) und 450 (Fernmelde- und Informationsanlagen) nach DIN 276 Lieferung, Installation, Inbetriebnahme der Außenbeleuchtung inkl. Verteiler, Kabelwege und Mastanlagen, DALI-Steuerung und Bewegungsmelder g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Es werden keine Planungsleistungen gefordert. h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 11.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 18.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c03f49b0e-75e6745cb581c5e2 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.02.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 24.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Schlussrechnung. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Elektro ,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Kläranlagen (Komplettleistung),Beleuchtungseinrichtungen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-25 23:00:00+00:00 | 2026-02-26 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Trockenbau, Tischler Türen | cn-standard
open |
— | 45420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-26 10:00 Harvested
2026-06-12 09:07
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-26 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Trockenbau- und Tischlerarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-25 23:00:00+00:00 | 2026-02-26 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Stahlbau Außentreppe | cn-standard
open |
— | 45223200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-26 10:00 Harvested
2026-06-12 09:07
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-26 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Stahlbau Außentreppe
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-21 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Maßnahmen zur Beseitigung der Geruchsbelästigung in Glösa, 1.BA | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:08
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-22 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B38 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09114 Glösa, Gürtelstraße/An den Weiden über Lichter Weg bis Schmitt-Rottluff-Straße/An den Weiden f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalsanierung / Kanalbauarbeiten Umfang der Leistung: Kanalbauarbeiten 235 m Schlauchlinersanierung DN 500 13 St. Anbindung Anschlussleitungen 24 St. Schachtsanierung/Instandsetzung DN 1000-1200 1 St. Schachtsanierung Sonderbauwerk RÜ 118 Einbau Geruchsverschlusssyteme g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Linerstatik, Verkehrszeichenpläne, Werksplanung Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 11.09.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b2bac759e-748f6a77c7919a9 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 03.02.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 27.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Schlussrechnung. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 3 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 3 entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen. Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 entsprechen. Aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Entwässerungskanäle,Kanalsanierung
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-18 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Am Steinberg in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:09
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-19 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.esc-chemnitz.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B43 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 09125 Chemnitz, Am Steinberg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalerneuerung/ grundhafter Straßenausbau/ Straßenbeleuchtung/Elt Umfang der Leistung: BT 1: Kanalerneuerung ESC 166,3m Kanalverlegung OD 400 PP 145,7m Kanalverlegung OD 315 PP 4,5m Kanalverlegung OD 250 PP 119m Verlegung Anschlusskanäle OD 160 PP BT 2: Straßenbau, VTBA 25 St. Straßenabläufe einbauen 455 m³ Boden/ Fels lösen u. verwerten 265 m³ Frostschutzschicht herstellen 650 m Granitborde des AG setzen 190 m Betonborde setzen 545 m Betonpflasterstreifen setzen 51 m Granitpflasterrinne setzen 605 m² HGT einbauen 1770 m² Asphalttragschicht zweilagig einbauen 1770 m² Asphaltdeckschicht einbauen BT 3: Strom, Straßenbeleuchtung, inetz 7 St. Mastfundamente 370 m Kabelschutzrohr AD125 330 m Kabelschutzrohr AD110 700 m Kalibrierung g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 09.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 04.12.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b44fb61f7-658599e878a3f002 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 22.01.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 20.02.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Schlussabrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer und einschließlich aller Nachträge). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppe AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen. Aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme min. 3 Mio. EUR Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Entwässerungskanäle
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2026-01-13 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Koordinierte Baumaßnahme Bernsdorfer Straße in Chemnitz | cn-standard
de-open |
— | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
de-vob Verfahrensart
de-open Harvested
2026-06-12 09:11
Zeitlinie
Veröffentlichung
2026-01-14 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgstraße 62 09114 Chemnitz Telefon: Fax: E-Mail: einkauf@eins.de Internet: www.eins.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: ESC/25/B35 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Planung und Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Bernsdorfer Straße von Pappelstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße, 09126 Chemnitz f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Kanalauswechslung / Erneuerung TW- Leitung / Neuverlegung SB und Mittelspannung Umfang der Leistung: ESC /VTBA: Straßenbau/Grabenschluss - Kostenteiler 300 m3 Asphalt aufnehmen, Verwertungsklasse A 1.670 m2 Herstellung Asphaltdeck- und Asphalttragschicht 95 m2 Herstellung Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und Asphalttragschicht ESC: Kanalbauarbeiten 4.100 m³ Bodenaushub Rohrgraben und Schachtbaugruben BM-F1 1.100 m³ Zulage Homogenbereich A BM-F3 575 m³ Zulage Handaushub/Saugbagger 945 m³ Füllmaterial Leitungszone (Splitt/Sand) 425 m³ Flüssigboden 1.275 m³ Boden liefern 255 m PRC-Rohr DN 1200 135 m PRC-Rohr Ei 1000/1500 85 m PVC-U-Rohr DN 150/200 6 St Krümmer DN 1200 PRC 13 St Krümmer Ei 1000/1500 PRC 6 St Tangentialschächte DN 1000 PRC 2 St Schachtbauwerke DN 1800 PRC eins: Trinkwasserleitung 850 m3 Bodenaushub Leitungsgraben 380 m³ Zulage Homogenbereich A BM-F3 105 m³ Zulage Handaushub/Saugbagger 190 m³ Füllmaterial Leitungszone (Splitt/Sand) 40 m³ Flüssigboden 540 m³ Boden liefern 345 m OD 180x16,4 mm PE 100 RC, SDR 11 30 m OD 280x25,4 mm PE 100 RC, SDR 11 1 St Düker Fernwärmeleitung 4 St Knoptenpunkte 8 St Umbindung HAL VTBA: Straßenentwässerung 85 m3 Bodenaushub Rohrgraben und Baugruben SE 30 m Kanalrohr DN 150, PVC-U 8 St Straßenabläufe herstellen einschl. erforderlicher Erdarbeiten eins: Elt/Straßenbeleuchtung 250 m3 Bodenaushub Kabelgraben 365 m Trasse Kabelschutzrohr DA 160 150 m Trasse Kabelschutzrohr DA 125 262 m Trasse Kabelschutzrohr DA 110, rot 8 St Beleuchtungsmaste g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: Rohrstatik, Statik Stirnplatte, Linerstatik, Verkehrszeichenpläne h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 18.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 13.05.2027 weitere Fristen: 07.12.2025 - Inbetriebnahme TW-Leitung j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b0e6fe093-6d5826876e3c2cd7 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 19.01.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 30.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: elektronische Angebotsabgabe Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bei einer elektronischen Angebotsabgabe ist kein bieteröffentlicher Submissionstermin vorgesehen. t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für die Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" beinhaltet folgende Punkte, welche vom Bieter anzugeben sind: 1. Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. 2. Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden. (Auf Verlangen sind 3 Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; Beschreibung der technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. evtl. Besonderheiten der Ausführung; Art der Baumaßnahme; Art der vertraglichen Bindung; ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung) 3. Erklärung, dass die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. (Auf Verlangen sind die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal anzugeben) 4. Angabe zur Eintragung in einem Register. (Auf Verlangen muss zur Bestätigung eine Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer vorgelegt werden.) 5. Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. (Falls ein Insolvenzplan bestätigt wurde, ist dieser auf Verlangen vorzulegen). 6. Erklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen; dass in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt wurde; dass ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt oder zwar ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen wurden, durch die die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 7. Erklärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt wurden. (Auf Verlangen ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen.) 8. Angabe zur Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft (Auf Verlangen ist eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen.) Weitere Angaben zum Nachweis der Fachkunde: Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 2 oder ersatzweise Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 AK 3 und Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen AK 2 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der AK 2 entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen I, R, D oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen I, R, D und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die den Beurteilungsgruppen I, R, D entsprechen Nachweis Gütezeichen Kanalbau nach RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 oder Vorlage einer Verpflichtung zur Bereitschaft einer Fremdüberwachung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle im Auftragsfall in Anlehnung an die RAL Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 für die Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 und mindestens 3 Referenzen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, die der Beurteilungsgruppen S10, S15, S16, S27 entsprechen Nachweis Zertifizierung nach DVGW GW 301 Gruppe W3 pe, ge aktueller Haftpflichtversicherungsnachweis mit Deckungssumme mind. 3 Mio. EUR inkl. Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung während des Bauzeitraumes Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: 1. Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise 2. Sämtliche Unterlagen/Angaben/Nachweise, welche im Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" auf gesondertes Verlangen aufgeführt sind (siehe o. g. Punkte 1-8) 3. Produktdatenblätter benannter Fabrikate 4. Urkalkulation. 5. Anerkennung als Fachbetrieb nach WHG § 19 I x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Altchemnitzer Straße 41 09120 Chemnitz y) Sonstige Angaben Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2025-12-22 23:00:00+00:00 | — | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Planungsleistungen Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Retentionsbodenfilters vor der ZKA Chemnitz | cn-standard
neg-w-call |
— | 71300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
neg-w-call Harvested
2026-06-12 09:04
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-23 00:00
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Planungsleistungen für den Neubau eines Mischwasserentlastungsbauwerkes mit Bau eines Retentionsbodenfilters vor der Zentralen Kläranlage Chemnitz
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2025-12-15 23:00:00+00:00 | 2026-02-24 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | KNS MW-Kanal Scheibenbachkanal in Chemnitz | cn-standard
open |
— | 45232400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-02-24 10:00 Harvested
2026-06-12 08:58
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-16 00:00
→
Angebotsfrist
2026-02-24 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Kanalbauarbeiten
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2025-12-01 23:00:00+00:00 | 2026-01-15 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Elektrische Anlagen | cn-standard
open |
— | 45311000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-01-15 10:00 Harvested
2026-06-12 09:12
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-12-02 00:00
→
Angebotsfrist
2026-01-15 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Lieferung und Einbau Elektrische Anlagen / Fernmelde-u. informationstechnische Anlagen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | 2025-11-25 23:00:00+00:00 | 2026-01-16 10:00 | Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz | Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle, ZKA Chemnitz - Lüftung / Klima | cn-standard
open |
— | 45331200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Form-Typ
competition Rechtsgrundlage
32014L0024 Verfahrensart
open Angebotsfrist
2026-01-16 10:00 Harvested
2026-06-12 09:12
Zeitlinie
Veröffentlichung
2025-11-26 00:00
→
Angebotsfrist
2026-01-16 10:00
→
Zuschlagsentscheid
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Einbau Lüftungs- / Klimaanlagen
Organisationen
Lose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||