Die Kläranlage Körkwitz soll provisorisch in ihrer Kapazität der aktuellen Auslastung angepasst werden, um im Rahmen der Möglichkeiten der Nutzung der vorhandenen Bauwerke einen heutigen sichereren Anlagenbetrieb zu gewährleisten und zugleich Kapazitäten für zukünftige, z. T. touristisch geprägte, Neuanschlüsse zu schaffen.
Als Fertigstellungstermin für die Planungsleistungen bis einschließlich Leistungsphase 8 sowie für die Baumaßnahmen ist der 31.03.2028 vorgesehen.
Die Planungen umfassen bauliche, maschinen- und elektrotechnische Maßnahmen:
§ 43 HOAI: Ingenieurbauwerke (IBW)
§ 55 HOAI: Technische Ausrüstung (VMA)
§ 55 HOAI: Technische Ausrüstung (EMSR)
(LPH1 1-9)
Die Beauftragung erfolgt voraussichtlich stufenweise:
1. LPH 1-4
2. LPH 5-8
3. LPH 9
Die Festlegungen hierzu werden im Rahmen der Verhandlung gemeinsam mit den Bietern besprochen.
Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Leistungen im Wege einer gesonderten
Vergabe nach nationalem Vergaberecht zu vergeben (20%- Kontingent, vgl. § 3 Abs. 9 VgV).
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das mit der vorhergehenden Planung befasste Büro geebenenfalls an dieser Ausschreibung beteiligen wird. Ein Wissensvorsprung besteht nicht, da die Ergebnisse der Planung dieser Ausschreibung zugrunde liegen.
Organisationen
Abwasserzweckverband Körkwitz
Ribnitz-Damgarten
Auftraggeber
Kubus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Schwerin
Vergabekammer des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei
dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Gesucht wird ein qualifiziertes Ingenieurbüro oder eine Bietergemeinschaft, welche/s die erforderliche Fachplanung gemäß HOAI übernimmt.
Leistungsbild: Tragwerksplanung
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement
📅 2026-06-13⏱ 2026-08-0345223220
Veröffentlicht
2026-06-13
→
Angebotsfrist
2026-08-03
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die ausgeschriebene Gesamtleistung wird in einem Los vergeben. Die ausgeschriebene Leistung besteht im Wesentlichen aus den unter Punkt 5.1 (LOT-0001) aufgeführten Einzelleistungen.
Organisationen
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement
Bad Ems
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Stadtwerke Flensburg GmbH betreibt auf dem Grundstück Batteriestraße 48 in 24939 Flensburg ein Heizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Fernwärme.
An diesem Standort wurde im Jahr 2024 der Wärmespeicher 2 in Betrieb genommen. Dieser steht der Fernwärmeversorgung der Stadt Flensburg als Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von rd. 29.000 m3 aufbereitetem Fernwärmewasser zur Verfügung.
Ursprünglich wurde dieser Wärmespeicher parallel eingebunden zu dem bereits seit rd. 50 Jahren am Standort des Heizkraftwerks betriebenen Wärmespeicher 1. Nach Inbetriebnahme des Wärmespeichers 2 wurde eine Zustandsbewertung des Wärmespeichers 1 durchgeführt, welche ergab, dass eine Sanierung unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar ist. Aus diesem Grund wird der Wärmespeicher 1 aktuell demontiert und planmäßig durch den am selben Standort neu zu errichtenden Wärmespeicher 3 ersetzt.
Der Wärmespeicher 3 ist als druckloser Wärmespeicher mit Dampfpolster baugleich zu dem bereits am Standort betrieben Wärmespeicher 2 zu errichten. Dies bedeutet, dass eine Wärmespeicherkapazität von min. 900 MWh mit 98 °C maximaler Speichertemperatur und einer Rücklauftemperatur von 65 °C (Delta T 33°C) und darüber hinaus eine maximale Be- u. Entladeleistung von 90 MW zu realisieren ist.
Die voraussichtlichen Abmaße des Speichers liegen bei einem Innendurchmesser von ca. 42 m und einer maximalen Füllhöhe von ca. 21 m. Aufgrund der parallelen Einbindung zu Wärmespeicher 2 ist in jedem Fall dieselbe geodätische Höhe des maximalen Füllstands bei beiden Speichern zu erreichen.
Der Liefer- und Leistungsumfang beinhaltet insbesondere:
Planung und Herstellung der Bodenplatte für den Wärmespeicher
siehe auch 00_Projektbeschreibung
Organisationen
Stadtwerke Flensburg GmbH
Flensburg
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein bei dem
Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr
Für die Realisierung der Sanierung und Erweiterung der Grundschule Karlshausen wird ein Planungsbüro für die technische Gebäudeausrüstung über die Leistungsphasen 1-9 gesucht.
Die Verbandsgemeinde Südeifel plant die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Karlshausen (siehe Anlage 01+02). Aufgrund einer bestehenden
Machbarkeitsstudie (siehe Anlage 03) wurde festgelegt, das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1963 energetisch zu sanieren. Zusätzlich wird das Gebäude durch einen Anbau für die Mittagsverpflegung und Räume der Verwaltung erweitert. Die Fläche des Anbaus beträgt ca.165 m² Bruttogrundfläche. Die Haupterschließung des Gesamtkomplexes erfolgt durch den bestehenden Eingang mit angeschlossener großer Eingangshalle. Der Anbau soll in klassischer Holzrahmenbauweise ausgeführt werden. Grundlegende Planungen der Machbarkeitsstudie sind zu berücksichtigen.
Die Realisierung erfolgt größtenteils während des Schulbetriebes. Der Interimsbetrieb in vorhandenen Räumlichkeiten der VG ist auf ein Minimum zu beschränken.
Des Weiteren ist ein Container als Gerätelager erforderlich, der in die neue Freiraumgestaltung mit eingeplant werden soll. Durch die Umstrukturierung des Schulhofes soll die Bodenversiegelung reduziert, der sommerliche Wärmeschutz in den Pausen gewährleistet werden, eine Kiss-and-go-Zone eingerichtet, der Personalparkplatz erneuert und ein barrierefreier Parkplatz ergänzt werden.
WKA Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen
📅 2026-06-1371322000, 71356400
Veröffentlicht
2026-06-13
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Im Zuge der geplanten interkommunalen Kooperationen mit den Verbandsgemeinden Puderbach und Hachenburg ist zukünftig mit einem deutlichen Anstieg des Wasserbedarfs im Bereich des Pumpwerks Amteroth zu rechnen. Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, leistungsfähigen und betriebssicheren Trinkwasserversorgung innerhalb der zukünftigen Verbundstruktur sind umfangreiche infrastrukturelle Anpassungen erforderlich.
Ein wesentlicher Bestandteil des Vorhabens ist der Ausbau der bestehenden Fernwasserleitung zwischen dem Pumpwerk Seelbach und dem Hochbehälter Hümmerich (Maßnahme 3a). Die vorhandene Leitung in DN 200 (GGG) ist für die künftig erforderlichen Durchflussmengen hydraulisch nicht ausreichend dimensioniert. Zudem weist die Bestandsleitung aufgrund ihres Alters einen erhöhten Erneuerungsbedarf auf, sodass unabhängig von der Kapazitätserweiterung mittelfristig eine Sanierung beziehungsweise ein Ersatz erforderlich wäre. Vorgesehen ist daher der Neubau einer rund 2,3 bis 2,5 km langen Leitung in DN 300 (GGG). Durch diese Maßnahme wird die hydraulische Leistungsfähigkeit deutlich verbessert und gleichzeitig die langfristige Betriebssicherheit der Versorgungsinfrastruktur erhöht.
Darüber hinaus ist zur Sicherstellung der zukünftigen Wasserversorgung der Ausbau der bestehenden Zulaufleitung zwischen der Direktübergabe Michelbach und dem Pumpwerk Amteroth (Maßnahme 4a) vorgesehen. Die vorhandene Leitung in DN 150 (GGG) ist hydraulisch unterdimensioniert und für die künftig erforderlichen Fördermengen nicht ausreichend ausgelegt. Zusätzlich befindet sich unmittelbar vor dem Pumpwerk Amteroth ein topographisch bedingter Hochpunkt, der die hydraulischen Verhältnisse negativ beeinflusst. Zur Optimierung des Gesamtsystems ist daher der Neubau einer Zulaufleitung in DN 300 (GGG) geplant. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wird die hydraulische Leistungsfähigkeit des Versorgungssystems nachhaltig verbessert und der kritische Hochpunkt wirksam entschärft.
Die vorgesehenen Maßnahmen dienen insgesamt der langfristigen Sicherstellung einer zukunftsfähigen, leistungsstarken und ausfallsicheren Trinkwasserversorgung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
Organisationen
WKA Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen
Die IKWR GmbH, (Danpower Gruppe) plant die Neuerrichtung einer Fernwärme Transportleitung zur Einbindung der Abwärme des IKW Rüdersdorf in die Fernwärmenetze Hönow und Strausberg. Ziel ist die Herstellung einer leistungsfähigen Wärmetransportverbindung einschließlich der erforderlichen Netzeinkopplungen und definierter Schnittstellen. Kernbestandteil ist die Haupttrasse IKW Rüdersdorf → Hönow mit einer Länge von ca. 16–17 km und einer Nennweite von ca. DN 400. Zusätzlich ist ein Abzweig in Richtung Strausberg vorgesehen (ab Abgang ca. 5 km, Nennweite ca. DN 250). Die konkrete Schnittstelle / Einbindung in das Netz Strausberg befindet sich zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch in Klärung und wird im Projektverlauf konkretisiert. In Hönow sind im Rahmen des Vorhabens neben der Leitungsanbindung auch die Netzeinkopplung einschließlich erforderlicher Umbaumaßnahmen im Bereich des bestehenden Fernwärmenetzes zu planen. Entlang der Trasse sind zahlreiche Randbedingungen und Zwangspunkte zu berücksichtigen. Es sind bereits mehrere Spezialquerungen identifiziert, u. a. Gewässerquerungen, Gleis-/Bahnquerungen sowie Autobahnquerungen. Hieraus ergeben sich erhöhte Anforderungen an Abstimmungen, Nachweise, Genehmigungsprozesse und Bauverfahren. Für das Projekt werden Planungsleistungen über mehrere Planungsstufen benötigt, die sich in ihrer Struktur an den Leistungsphasen der HOAI orientieren (insbesondere Vor /Entwurfs und Genehmigungsplanung bis zur Ausführungs und Vergabeplanung sowie der Bauoberleitung und örtlicher Bauüberwachung. Aus technischer Sicht ist eine durchgängige Schnittstellenkoordination zwischen Trasse, Spezialquerungen und Netzeinkopplungen sicherzustellen. Der konkrete Zuschnitt der zu beauftragenden Leistungsumfänge wird in den weiteren Vergabeunterlagen konkretisiert.
Organisationen
IKW Rüdersdorf GmbH
Potsdam
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Starkstromanlagen (VE4040)
Der Kreis Dithmarschen plant in der Gemeinde Hemmingstedt den Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz (ZFB).
Dazu wird das Gebäude mit entsprechenden elektrotechnischen Anlagen ausgerüstet.
Das Hauptgebäude erhält eine Netzersatzanlage mit 500 kVA, welche in einer zentralen NSHV einspeist. Es soll zudem eine externe Noteinspeisung ermöglicht werden, welche mit Hilfe eines Wandtresors umgesetzt wird. Neben der Netzersatzanlage, welche für den Notbetrieb ist, ist auch eine PV-Anlage vorgesehen, welche zwar nicht Teil dieser Ausschreibung, aber zu berücksichtigen ist.
Von der NSHV abgehend sind im gesamten Gebäude insgesamt 11 Unterverteilungen vorgesehen, welche die elektrische Energie verteilen.
Für die Sicherheitsbeleuchtung ist eine Batterieanlage vorzusehen, welche die Sicherheitsbeleuchtung in einem separaten Stromkreis versorgt. Das Batteriesystem für die Sicherheitsbeleuchtung verfügt über insgesamt 7 Batterieunterstationen.
Die Sicherheitsbeleuchtung umfasst insgesamt:
- 138x Rettungszeichenleuchten
- 241x LED-Sicherheitsleuchten
- 87x Notleuchten-Überwachungsmodule
- 2x Fernanzeigemodule
Im OG auf östlicher Seite befinden sich Jalousie-Anlagen, welche mithilfe einer Wetterstation gesteuert werden und anzuschließen sowie zu programmieren sind. Es sind sieben Jalousie-Motoren geplant und vier KNX-Jalousietaster.
Für die RWA-Anlage werden bauseitig Installationsgeräte beigestellt, welche anzuschließen sind. Neben den 11 RWA-Motoranschlüsse sind 4 Wetterstationen und 30 RWA-Installationsgeräte anzuschließen. Hierzu werden ca. 325 m Kabel benötigt.
Für weitere technische Geräte sind insgesamt ca. 210 Anschlüsse herzustellen.
Für die elektrische Ausstattung sind ebenfalls Installationsgeräte zu liefern, zu montieren und betriebsfertig anzuschließen:
- ca. 560x Steckdosen Schuko (AP, UP, Brüstungskanal)
- 136x CEE-Steckdosen und Kombi-Dosen (AP, Brüstungskanal)
- 250x Schalter und Taster (davon 32 KNX-fähig)
- 170x UP-Dose (davon 50x Schallschutzdose)
- 177x Präsenzmelder (127x KNX-fähig)
- 320 Geräteanschlussdosen und Abzweigdosen
- 73x Kabelabrollsysteme mit und ohne Druckluft für LEAB-System und Rettbox-System
- 3x Wetterstation KNX-fähig
- 2x Standsäulen für den Innen- und Außenbereich
Es sollen auch Bodentanks im Innenbereich (im Doppelboden sowie im Bodenaufbau integriert) installiert werden mit verschiedenen Ausstattungen. Insgesamt ca. 100 Stück mit ca. 150 Steckdosen, welche unter anderem auch als Revisionstanks dienen. Eine Vorbereitung für das Gewerk Schwachstrom ist ebenfalls Bestandteil des LVs.
Für die Beleuchtung des Gebäudes sind insgesamt:
- 537x Wannenleuchten
- 483x Wand- und Deckenanbauleuchten
- 398x Deckeneinbauleuchten
- 79x Außenleuchten
vorgesehen.
Für den Potentialausgleich sind ca. 85 Installationen (Schienen und Schellen) vorgesehen sowie 233 Anschlüsse nötig. Hierzu sind insgesamt ca. 565 m Kabel geplant. Ca. 30 Überspannungsschutze sind für außenliegende Leitungen geplant.
Für die Energie- und Datenübertragung werden insgesamt:
- 985 m Leitungen mit Funktionserhalt
- ca. 24.000 m Kabel
benötigt.
Für die Kabelführung werden:
- ca. 900 m Rohr
- 60 m Brüstungskanal
- ca. 140 m Trasse mit Funktionserhalt
- ca. 260 m Trasse für Unterbodeninstallationen
- ca. 1.200 m Kabeltrasse
benötigt.
Zusätzlich wird auf dem Grundstück ein Außenübungsgelände mit freistehendem Brandhaus (Grundfläche 130m² und 3 Etagen) errichtet. Das Brandhaus erhält für Übungszwecke der Feuerwehr eine Grundausstattung an Installationsgeräten und Beleuchtung. Die Beleuchtung ist KNX-fähig auszuführen und je nach Übungssituation anzusteuern.
Organisationen
Kreisverwaltung Dithmarschen - Der Landrat -
Heide
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus - Vergabekammer Schleswig-Holstein
Die Grundschule Dorschberg in Wörth a. Rh. wurde 1966 baulich errichtet und liegt hinter dem Mittelbau der Carl–Benz–Gesamtschule in Wörth am Rhein.
Die Grundschule besteht aus vier Gebäudeteilen, zu welchen ein ein- bzw. zweigeschossiger Gebäudeteil mit Verbindungsgängen gehört sowie eine Pausenhalle mit einem Verwaltungstrakt und einem eingeschossigen Pavillonbau mit vier Pavillongebäuden. Die Gebäude sind mit Pausengängen verbunden und verfügen über zwei Toilettengebäude.
Die ein- bis zweigeschossigen Gebäude wurden in massiver Bauweise mit Beton-Fertigteilen errichtet und weisen Flachdächer in unterschiedlichen Höhenlagen mit umlaufender Attika auf und wurden bis heute mehrfach saniert und modernisiert. Mitte der 1990er Jahre fand eine Betonsanierung statt. In diesem Zuge wurde ein Wärmedämm-Verbundsystem und die Alucobond-Verkleidungen der Attiken und der
Fertigteilstützen angebracht.
Wesentliche bauliche Maßnahmen
- Der bestehende eingeschossige Klassentrakt wird aufgestockt und der bisherige Innenhofbereich zwischen den beiden bestehenden Klassentrakten wird geschlossen und überdacht. Hierzu wird die nicht ausreichend tragfähige Spannbetondecke über dem nördlichen Klassentakt zurück gebaut und durch eine neue Stahlbeton-Massivdecke ersetzt.
- Das neue Obergeschoss wird in vorgefertigter Holzbauweise mit tragenden Wänden als Massivholzkonstruktion bzw. Holzständerkonstruktion und oberster Geschossdecke als Brettsperrholzkonstruktion errichtet.
- Die zentrale Aula wird mit einer Glasdachkonstruktion versehen.
- Die Spannbetondecke im Flurbereich über dem bestehenden Kriechkeller des Nordtraktes muss durch Stahlträger ertüchtigt werden.
- Kleinteilige Grundrissänderungen im Bestand
- Die Pavillons werden entkernt und zur erweiterten überdachten Pausenhoffläche
- Verbesserung des Wärmeschutzes sämtlicher Gebäudehüllflächen (Dachflächen, Fenster, hinterlüftete Holzfassaden, Kellerdeckendämmung)
- Modernisierung der technischen Gebäudeausrüstung inkl. kontrollierten Lüftungseinrichtung mit Wärmerückgewinnung, energiesparender
Beleuchtungssysteme, Gebäudeautomation, einschließlich der digitalen Anforderungen an Schulgebäude
- Optimierung des Brandschutzes und Umsetzung des schulischen Schutzkonzepts
Organisationen
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Stadt Schneverdingen beabsichtigt für den Umbau und die Sanierung der Freizeitbegegnungsstätte (FZB), Auf dem Eck 2 in 29640 Schneverdingen, das Gewerk "Außenanlagen - Gartenlandschaftsbau" auszuschreiben.
Bei den Bestandsgebäuden der FreiZeitBegegnungsstätte bestehend aus Bürgersaal (BGF ca. 1000m²) und Jugendbereich (BGF ca. 870m²) handelt es sich um 1-geschossige Gebäude in massiver Bauweise. Die Gebäude sind unter einem durchgehenden Stützenraster von ca. 7,50m konstruiert. Das Gebäude ist teilweise mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Das Dachgeschoss der Gebäude ist nicht ausgebaut. Tragkonstruktion besteht aus Mauerwerk, sowie Dachbalken aus Nadelholz. Das Gebäude ist von außen verklinkert. Die vorhandenen Gebäude werden zum Großteil abgebrochen. Die vorhandenen WC-Anlagen, Zentrale Wandelemente und die Sohle der beiden Gebäude bleiben hierbei erhalten. Zwischen den bestehenden Gebäuden wird für den Neubau die Sohle inkl. Fundamenten ergänzt, sodass die Gebäudeteile: Bürgertreff, Mehrgeneration und Jugendtreff unter einem Dach entstehen. Die Grundfläche des Neubaus beträgt ca. 2.250m², der Bruttorauminhalt ca. 10.500m³. Es entstehen unter anderem eine Versammlungsstätte mit mehr als 300m², ein Veranstaltungsraum mit Bühne, offenes Café, Küche, Aktions- und Medienräume. Die Konstruktion erfolgt in massivem Mauerwerksbau mit Dachkonstruktion aus Balkenlage und Teilbereichen in Stahlbetondecken. Für die Dacheindeckung ist Folie vorgesehen. Die Dachfläche wird zum Teil mit einer PV-Anlage ausgestattet. Für die nicht mit PV Anlage versehenen Bereiche ist ein Gründach geplant. Die Fassade besteht aus einem Sockel in Verblendmauerwerk und Fassadenplatten. Auf der Dachfläche ist ebenfalls eine Lüftungsanlage vorgesehen.
Organisationen
Stadt Schneverdingen
Schneverdingen
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
die Stadt Schneverdingen beabsichtigt für den Umbau und die Sanierung der Freizeitbegegnungsstätte (FZB), Auf dem Eck 2 in 29640 Schneverdingen, das Gewerk "Außenanlagen - Tiefbau- u. Pflasterarbeiten" auszuschreiben.
Bei den Bestandsgebäuden der FreiZeitBegegnungsstätte bestehend aus Bürgersaal (BGF ca. 1000m²) und Jugendbereich (BGF ca. 870m²) handelt es sich um 1-geschossige Gebäude in massiver Bauweise. Die Gebäude sind unter einem durchgehenden Stützenraster von ca. 7,50m konstruiert. Das Gebäude ist teilweise mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Das Dachgeschoss der Gebäude ist nicht ausgebaut.
Tragkonstruktion besteht aus Mauerwerk, sowie Dachbalken aus Nadelholz. Das Gebäude ist von außen verklinkert. Die vorhandenen Gebäude werden zum Großteil abgebrochen. Die vorhandenen WC-Anlagen, Zentrale Wandelemente und die Sohle der beiden Gebäude bleiben hierbei erhalten. Zwischen den bestehenden Gebäuden wird für den Neubau die Sohle inkl. Fundamenten ergänzt, sodass die Gebäudeteile: Bürgertreff, Mehrgeneration und Jugendtreff unter einem Dach entstehen. Die Grundfläche des Neubaus beträgt ca. 2.250m², der Bruttorauminhalt ca. 10.500m³. Es entstehen unter anderem eine Versammlungsstätte mit mehr als 300m², ein Veranstaltungsraum mit Bühne, offenes Café, Küche, Aktions- und Medienräume. Die Konstruktion erfolgt in massivem Mauerwerksbau mit Dachkonstruktion aus Balkenlage und Teilbereichen in Stahlbetondecken. Für die Dacheindeckung ist Folie vorgesehen. Die Dachfläche wird zum Teil mit einer PV-Anlage ausgestattet. Für die nicht mit PV Anlage versehenen Bereiche ist ein Gründach geplant. Die Fassade besteht aus einem Sockel in Verblendmauerwerk und Fassadenplatten. Auf der Dachfläche ist ebenfalls eine Lüftungsanlage vorgesehen.
Organisationen
Stadt Schneverdingen
Schneverdingen
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Der Auftragsgegenstand umfasst die Dienstleistung der Dienst- und Umlaufplanung unter Verwendung einer modernen Planungssoftware sowie die damit einhergehende Beratung und Bereitstellung von Statistiken und Detailausgaben für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren (exkl. Implementierungsphase).
Die Laufzeit beginnt mit Zuschlagserteilung voraussichtlich am 01.10.2026 und endet am 31.12.2029. Die vollständige Aufnahme der beschriebenen Leistungen (Go-Live) hat zum kleinen Fahrplanwechsel 2027, d.h. zum 13.06.2027 zu erfolgen. Dies bedeutet den erfolgreichen Abschluss sämtlicher Vorbereitungen sowie Testläufe bis zum Zeitpunkt der Lieferung der Fahrplandaten durch den Aufgabenträger am 01.03.2027.
Grundsätzlich müssen u.a. folgende Merkmale erfüllt werden:
- Integrierter Planungsprozess
- Funktionsfähige Datenschnittstelle zu dem Personaldispositionssystem Perdis (INIT)
- Funktionsfähige VDV-Standardschnittstelle zu Fahrplansystem DIVA3 (Mentz)
- Bereitstellung von verschiedenen Planungsvarianten- und Szenarien
- Einsatz eines automatisierten Optimierung-Werkzeugs zu Effizienzsicherung
- Parametrisierbarkeit von tarif- und betriebsinternen Vorgaben
- Berücksichtigung von Lade- und Tankzeiten für Batterie- und Wasserstofffahrzeuge
Weitergehende Informationen können den Vergabeunterlagen entnommen werden. Der AG behält sich Änderungen an den Vergabeunterlagen vor (Änderungen werden entsprechend gekennzeichnet). Die Einzelheiten des Verfahrens sind vertraulich, daher sind die vollständigen Vergabeunterlagen (insb. Leistungsbeschreibung) nicht über das Vergabeportal verfügbar. Um die Leistungsbeschreibung bereits vor Aufforderung zur Angebotsabgabe zu erhalten, kann der Bewerber die unterschriebene Vertraulichkeitsvereinbarung (siehe Formblatt 7 der Teilnahmeunterlagen) bereits vor Ablauf der Teilnahmefrist über das Kommunikationstool (Nachricht) des Elektronischen Vergabeinformations-Systems "subreport ELViS" bei der Vergabestelle einreichen und erhält daraufhin die vollständige Leistungsbeschreibung.
Organisationen
In-der-City-Bus GmbH
Frankfurt am Main
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Gegenstand der Vergabe ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über die rechtskonforme, versicherungstechnische und fachgerechte Schadens- und Zustandsbegutachtung für den gesamten Fahrzeugbestand des AG. Die Leistungen umfassen die Begutachtung, Bewertung, Dokumentation und Abrechnungsvorbereitung bei:
a. Eigenschäden (betriebsbedingte Schäden)
b. Fremdschäden (Verkehrs- oder Haftpflichtschäden Dritter)
c. Zustandsbewertungen bei Fahrzeugübernahme, -rückgabe oder -verkauf
Der Dienstleister fungiert als neutraler und unabhängiger Sachverständiger im Sinne der Versiche-rungs- und Schadenregulierungspraxis.
Der AN hat die zur Erfüllung der von ihm übernommenen Leistungen notwendigen technischen, finanziellen und personellen Voraussetzungen zu schaffen und während der gesamten Vertragslaufzeit vorzuhalten.
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin beabsichtigt, am CVK infrastrukturelle Erschließungs- und Versorgungseinrichtungen zu modernisieren. Die baulichen Maßnahmen sollen im südwestlichen Teil des Campus realisiert werden. Die Charité plant den Ausbau der Logistikinfrastruktur am Campus Virchow-Klinikum (CVK) im Rahmen einer langfristigen Masterplanung, die auf die nachhaltige Modernisierung und Weiterentwicklung des Campus abzielt. Diese Planung berücksichtigt sowohl bauliche Maßnahmen als auch zukünftige Anforderungen an die Logistik und Infrastruktur.
Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen.
Nähere Informationen können den auf der Vergabeplattform der Charité (https://vergabeplattform.charite.de) zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen werden.
Gegenstand dieser Vergabe sind Projektsteuerungsleistungen für die Vorbereitung, Strukturierung, Koordination und Begleitung des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Die Leistungen orientieren sich an den Handlungsbereichen und Projektstufen des AHO-Heftes Nr. 9, Ausgabe 2025. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Zunächst wird nur die Leistungsstufe I verbindlich beauftragt. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.
Das Vorhaben befindet sich in einer frühen Projektphase. Wesentliche Projektgrundlagen, insbesondere die abschließende Standortentscheidung, die Grundstücksverfügbarkeit, die planungsrechtlichen Voraussetzungen, der Umfang der späteren Variantenplanung, die konkrete Förderfähigkeit einzelner Umsetzungsvarianten sowie der weitere Termin- und Kostenrahmen stehen noch nicht abschließend fest.
Die Projektsteuerung soll die Auftraggeberin bei der Wahrnehmung ihrer Bauherrenaufgaben unterstützen. Sie soll insbesondere Projektstrukturen schaffen, Abhängigkeiten transparent machen, Entscheidungsprozesse vorbereiten, Projektbeteiligte koordinieren und die Einhaltung der wesentlichen Ziele im Hinblick auf Qualität, Kosten, Termine, Förderung und Vergabe unterstützen. Die näheren Anforderungen ergeben sich aus der als Anlage A beigefügten Leistungsbeschreibung sowie aus dem Projektsteuerungsvertrag. Die Leistungen orientieren sich an den typischen Handlungsbereichen der Projektsteuerung, insbesondere:
• Organisation, Information, Koordination und Dokumentation,
• Qualitäten und Quantitäten,
• Kosten und Finanzierung,
• Termine, Kapazitäten und Logistik,
• Verträge und Versicherungen.
Die Projektsteuerung soll den Auftraggeber bei der Wahrnehmung seiner Bauherrenaufgaben unterstützen. Sie soll insbesondere Strukturen schaffen, Abhängigkeiten transparent machen, Entscheidungsprozesse vorbereiten, Projektbeteiligte koordinieren und die Einhaltung der wesentlichen Ziele im Hinblick auf Qualität, Kosten, Termine, Förderung und Vergabe unterstützen.
Zum Leistungsgegenstand gehören insbesondere:
• Sichtung, Ordnung und Auswertung der vorhandenen Projektunterlagen,
• Aufbau einer Projektorganisation mit Rollen, Zuständigkeiten und Entscheidungswegen,
• Erstellung und Fortschreibung eines Projektstrukturplans,
• Erstellung und Fortschreibung eines Termin- und Meilensteinplans,
• Aufbau eines Berichts-, Besprechungs- und Dokumentationswesens,
• Einrichtung eines Entscheidungs- und Aufgabencontrollings,
• Aufbau und Fortschreibung eines Risikomanagements,
• Unterstützung bei der Standort- und Variantenbewertung,
• Vorbereitung von Entscheidungsunterlagen für Verwaltung und Gremien,
• Unterstützung bei der Vorbereitung der Vergabe der Objektplanung,
• Mitwirkung bei der Strukturierung der Leistungsbeschreibung für die Objektplanung,
• Koordination der Anforderungen an die spätere Variantenplanung bis Leistungsphase 3,
• Unterstützung bei Abstimmungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) sowie gegebenenfalls weiteren einzubindenden Prüf-, Aufsichts- oder Kontrollstellen,
• Plausibilisierung von Termin-, Kosten- und Unterlagenständen,
• fortlaufende Berichterstattung an den Auftraggeber.
Die Projektsteuerung erbringt keine Objektplanung im Sinne der HOAI und keine Fachplanung. Sie übernimmt auch keine Rechtsberatung, keine Fördermittelbewilligung, keine Bauleitplanung und keine hoheitlichen Entscheidungen. Soweit rechtliche, förderrechtliche, steuerliche oder grundstücksbezogene Spezialfragen zu klären sind, unterstützt die Projektsteuerung den Auftraggeber bei der Koordination der hierfür zuständigen Stellen und Berater.
Organisationen
Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Oppenheim
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Lieferung und Montage des flächenelastischen Sportbodens samt Unterkonstruktion, Bodenbelags und Markierung einer Dreifachturnhalle mit einer Fläche von 1.215 qm inkl. aller Nebenarbeiten
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1245000000
Veröffentlicht
2026-06-12
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die teilweise Erneuerung sowie die teilweise Überarbeitung von Fenstern wie in den anliegenden Grundrisszeichnungen farblich dargestellt. Des Weiteren soll an der Westfassade des Innenhofes eine Sanierung der Betonstützen, die z.T. stark mit Rissen durchzogen sind, vorgenommen werden.
Der Austausch der Fenster erfolgt gegen Alu-Holzfenster sowie Pfosten-Riegelkonstruktionen für die Eingangsbereiche bzw. die geschoßübergreifenden Elemente.
Bei den zu überarbeitenden Fenstern sind eine neue malermäßige Beschichtung sowie eine Überarbeitung der mechanischen Teile durch das Tischlergewerk vorgesehen.
Ein Anstrich der Innen-Leibungen und Ertüchtigung mit Kalziumsilikatplatten sollen ebenfalls vorgenommen werden.
Die Betonsanierung soll nach der DAfStb-Richtlinie in Verbindung mit "Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung)" erfolgen.
Organisationen
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) Braunschweig plant den Neubau eines viergeschossigen, teilunterkellerter Büro- und Laborgebäudes (Gebäude 112).
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-1145223220
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Hauptmassen - - - - - -
Mauerarbeiten KS
ca. 10qm
Herstellen Wand- und Deckendurchbrüche Stahlbeton,
diverse Abmessungen, inkl. Entsorgung
ca. 40 St.
Herstellung Wanddurchbrüche Mauerwerk
Diverse Abmessungen, inkl. Entsorgung
ca. 15 St.
Herstellen Kernbohrungen Stahlbetonwände und -Decken
Durchmesser ca. 5-30cm, inkl. Entsorgung
ca. 290 St
Herstellen Kernbohrungen Mauerwerk
Durchmesser ca. 5-30cm, inkl. Entsorgung
ca. 22 St.
Schließen Durchbrüche/Kernbohrungen in MW und Stb.
ca. 110 St.
Organisationen
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
Der Markt Dießen am Ammersee plant die Erweiterung und Sanierung der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee.
Hintergrund für die geplante Maßnahme sind aktuell zu geringe Flächen für die ganztägige Förderung im Grundschulbereich. Der zusätzliche Raumbedarf soll durch einen Erweiterungsneubau (Haus F) abgedeckt werden. Zeitgleich soll die Erneuerung der Heizzentrale erfolgen.
Im Rahmen eines Vorkonzepts wurden für die Erweiterung Varianten untersucht, die zu einer Vorzugsvariante führten. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wird somit ein Erweiterungsneubau zwischen den Bestands-Gebäuden E und B angestrebt.
Mit diesem Erweiterungsbau sowie dem Ausbau des Dachgeschosses von Haus A mit 1.380 m² Nutzfläche liegt eine sehr wirtschaftliche Erweiterungslösung vor.
Neben dem zusätzlichen Flächenbedarf zeigt der Gebäudebestand (insbesondere Haus E) auch einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Dies insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, in Bezug auf den Brandschutz, die Raumakustik sowie die Beleuchtung.
Als Gesamtinvestitionsvolumen/Kostenrahmen für die Erweiterungs-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Vorkonzepts ca. 19,3 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ermittelt. Darin enthalten sind ca. 0,6 Mio. € brutto für die Kosten der Kostengruppe 500, DIN 276.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen aktuell vor:
- Planungs-/ Leistungsbeginn: Mitte Oktober 2026,
- Baubeginn 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F, Ausbau DG Haus A: Frühjahr 2028,
- Fertigstellung 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F und Ausbau DG Haus A: Schuljahresbeginn 2029/30 (= Mitte September 2029),
- Baubeginn 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Sommerferien 2029 (= August 2029),
- Fertigstellung 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Ende 2030.
Ob die Erneuerung der Heizzentrale baulich vorgezogen oder im Rahmen des 1. Bauabschnittes umgesetzt wird, wurde noch nicht final festgelegt und ist abhängig von dem diesbezüglich noch zu erarbeitenden Planungskonzept.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß §§ 38 ff. HOAI.
Organisationen
Markt Dießen am Ammersee
Dießen am Ammersee
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
Stadt Leverkusen, vertreten durch die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)
📅 2026-06-1145214310
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Stadt Leverkusen ist Eigentümerin eines mit dem Berufsschulzentrum Bismarckstraße bebauten Grundstücks in Leverkusen. Zum Zwecke des Umbaus, der Sanierung und Modernisierung hat sie das Grundstück als Ergebnis eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens am 10.06.2005 für einen Zeitraum von 30 Jahren an die HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH verpachtet und die auf dem Pachtgrundstück befindlichen Schulgebäude zurückgemietet. Das Vertragswerk umfasst die Verpflichtung der HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH zur Sanierung und fortlaufenden Instandhaltung des bestehenden Berufsschulcampus. Nunmehr ist beabsichtigt, frühestens nach Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen nach Veröffentlichung dieser Ex ante-Transparenzbekanntmachung mit der aktuell in Gründung befindlichen ÖPP Berufsschule Bismarckstraße GmbH & Co. oHG, einer beabsichtigten gemeinsamen Projektgesellschaft der HOCHTIEF ÖPP GmbH und der SPIE SPV GmbH, einen weiteren Mietvertrag über drei neu zu errichtende Baukörper mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von insgesamt 8.684 m² BGF zur Erweiterung des Berufsschulzentrums abzuschließen, welcher neben der Verpflichtung zur schlüsselfertigen Errichtung der drei Baukörper deren Vermietung an die Stadt Leverkusen über einen Zeitraum von 30 Jahren umfasst.
Organisationen
Stadt Leverkusen, vertreten durch die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)
Leverkusen
Auftraggeber
ÖPP Berufsschule Bismarckstraße GmbH & Co. oHG
Essen
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
3 Stahltreppentürme und ein Müll- und Gerätehaus:
ca. 6,0 to Stahlstützen;
ca. 31,0 to Stahlträgerkonstruktionen;
ca. 68 qm Dachkonstruktion mit Trapezblechdach;
ca. 136 Stück Gitterroststufen;
ca. 104 qm Gitterrostpodeste;
ca. 255 qm absturzsichernde Edelstahl-Netzfläche;
ca. 166,5 lfm absturzsichernde Netzgeländer;
ca. 213,5 lfm Edelstahlhandläufe;
ca. 277 lfm Edelstahlseile
Der Bauherr, die Stadt Mülheim, beabsichtigt auf dem Gelände an der Yorkstrasse ein neues Hallenbad zu errichten.
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhaften die Lieferung und Montage von Innentüren und Einbaumöbeln.
Die Hauptmengen aus den Ausschreibungsunterlagen umfassen:
• .11 Stk Vollspantüren
• 14 Stk Kunststofftüren
Die Stadt Bückeburg plant eine umfangreiche Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme für das bestehende Gebäude der Grundschule und Kita in Meinsen. Es werden die Trockenbauarbeiten ausgeschrieben.
Organisationen
Landkreis Schaumburg - Vergabestelle
Stadthagen
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Fassadenarbeiten für Grundschule (55,60m x 36,40m; E+II mit Sporthalle und Grünfassade) BRI= 50.247m³:
-Vorhangfassade mit Plattenbekleidung aus Faserzement und Holzarbeiten
-Metallunterkonstruktion für Faserzementplatten ca.
-Metallunterkonstruktion für Lisenen
-Wärmedämmung, nicht brennbar
-Verstabung als Wandbekleidung
-Verblechung im Sockelbereich
-Fensterbleche/ Attikaverkleidung
-Rankgitter mit Spannkonsolen für Grünfassade
-Fassadenbekleidung von 3 Nebengebäuden
Organisationen
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Auftraggeber
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Heizung.
Gegenstand des Auftrags sind die Baumeisterarbeiten für den Neubau der Grund- und Mittelschule Huglfing, einschließlich Rückbau, Erd- und Rohbauarbeiten sowie der vollständigen Baustelleneinrichtung.
Organisationen
Grundschulverband Huglfing
Huglfing
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
München
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die BImA
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Raumlufttechnische Anlagen nach DIN 18 379
- Demontage einer WC-Abluftanlage (Als Dachabluftventilator / Luftleistung ca. 2.300 m3/h) mit Lüftungsnetz ca. 230 m WFR, 75 m² Kanäle und Formstücke aus Stahl verzinkt, 4 Stk. BSK
- Errichtung einer WC-Abluftanlage (Als Dachabluftventilator / Luftleistung ca. 1.795 m3/h) mit Lüftungsnetz ca. 150 m WFR, 50 m² Kanäle und Formstücke aus Stahl verzinkt, 3 Stk. BSK
- Errichtung einer RLT-Anlage Duschbereich (Aufstellort 3.Obergeschoss / Luftleistung ca. 530 m3/h) mit Lüftungsnetz ca. 90 m WFR, 5 m² Kanäle und Formstücke aus Stahl verzinkt, 2 Stk. BSK
Instandhaltungsleistungen sind Bestandteil der Ausschreibung - Laufzeit: 4 Jahre
Ausführungstermin
Beginn: 09/2026
Ende: 09/2027
Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet werden können.
Fristende: 30.06.2026
ACHTUNG
Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur
Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen,
Nachsendungen,Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei
vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet.
Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu
verschaffen.
„Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu
entnehmen“.
Organisationen
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die BImA
Fensterbauarbeiten
ca. 2.070 m Abklebe- und Schutzmaßnahmen
ca. 2.070 m Vorarbeiten Holzfensterflächen
ca. 1.400 m Erneuerung der Holzprofildichtungen sowie der Silikonfugen Glas/Holz
ca. 2.070 m Zwischen- und Schlussbeschichtung (Lackierung)
27 St. Ausbau und Entsorgung vorhandener Holzfenster 1- und 2-flügelig
16 St. Lieferung und Einbau von Holzfenster 1- und 2-flügelig
11 St. Lieferung und Einbau von Kunststoff-Kellerfenster
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit Vergabe
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Stahltüren
- 1 St Innentürel. Drehflügeltür 1flg. B 1000mm H 1800mm T30 Blockzarge Stahlbl. D 1,5mm Metalltür
vollflächig Stahl
- 2 St Innentürel. Drehflügeltür 1flg. B 1010mm H 2135 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm
Maulweite 250mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
- 1 St Innentürel. Drehflügeltür 2flg. B 2000mm H 2400 mm Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm
Maulweite 320mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
- 44m Abdichtung Anschlussfuge innen elast. Dichtstoff Silikon B bis 10mm
ZTV Holzinnentüren
- 2 St Innentürel. Drehflügeltür 1flg. B 885mm H2135mm Umfassungszarge Stahblech D 1,5mm Maulweite
125mm Holzwerkstoff Drückergarnitur
- 12 St Drehflügeltür 1flg. B 1010mm H 2135mm Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm
Holzwerkstoff Drückergarnitur
- 168m Abdichtung innen elast. Dichtstoff Silikon B bis 10mm
Organisationen
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit Vergabe
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bodenbelagarbeiten - Blindenleitsystem nach DIN 18 365 - A_ 6.325.02
Art und Umfang der Leistung:
Blindenleitsystem für das Pergamonmuseum (Bauabschnitt A) auf der Museumsinsel Berlin
Taktiles Bodenleitystem
80 lfm Leitlinien / Rippen / Kunststoff / geklebt
14 Stck Abzweigefelder / Noppen / Kunststoff / geklebt
9 Stck. Auffindefelder / Noppen / Kunststoff / geklebt
1 lfm. Aufmerksamkeitsfeld an Treppen / Noppen / Kunststoff / geklebt
505 lfm Leitlinien / Rippen / Edelstahl / geklebt
79 Stck Abzweigefelder / Noppen / Edelstahl / geklebt
55 Stck. Auffindefelder / Noppen / Edelstahl / geklebt
17 lfm. Aufmerksamkeitsfelder an Treppen / Noppen / Edelstahl / geklebt
Taktile Handlaufbeschriftungen
28 Stck. Taktile Handlaufbeschriftungen / Alumunium eloxiert / geklebt
Vorbereitende Leistungen
Aufmaß vor Ort, Erstellen Verlegeplan / Werkplanung
Bemusterung vor Ort / Probeverklebung
Vertragslaufzeiten:
Ausführungsbeginn: 09/2026
Ausführungsende: 04/2027
Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet.
Fristende: 09.07.2026
ACHTUNG
Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur
Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen,
Nachsendungen,Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei
vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet.
Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu
verschaffen.
„Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu
entnehmen“.
Organisationen
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Externe Dienstleistungen für die Verantwortliche Elektrofachkraft der Aufgaben des VEFK inklusive der Unternehmerverantwortung der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern - VDE 1000 - 10
Die ehemalige Polizeiwache Hagen wird zu einer
städtischen Kindertagesstätte und den Verwaltungsräumen des Bereiches "Jugend und Soziales" umgebaut.
Das Gebäude wird dazu kernsaniert und erhält ein neues Dach. Es entsteht ein neues Dachgeschoss mit Büros und eine Techniketage für die Rückkühler des benachbarten Museums.
Über einen seitlichen Anbau an das Gebäude
entstehen ein barrierefreier Zugang und damit ein
weiteres notwendiges Fluchttreppenhaus.
Auf dem Grundstück der Eider-Nordsee-Schule in Wesselburen entsteht eine neue Dreifeld-Sporthalle, die sowohl für den Schulsport als auch für den Vereins- und regionalen Wettkampfsport genutzt werden soll. Hierfür wird das Gewerk "PU-Beschichtung" ausgeschrieben.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) / DB Services GmbH (Bukr 2L)
📅 2026-06-1145213321
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rahmenvertrag Bauliche Instandsetzung (bundesweit) Gruppe 07:
Fachlos 1 Elektrotechnik - Los 1 bis 34
Fachlos 2 Blitzschutz - Los 35 bis 68
Die InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe und die DB Services GmbH beabsichtigen stellvertretend für verschiedene Gesellschaften der Deutschen Bahn AG einen Rahmenvertrag für Bauliche Instandsetzung Gr. 07 Elektrotechnik und Blitz auszuschreiben. Die Leistungen werden in einem losweisen EU Offenen Verfahren vergeben. Vorgesehene Vertragslaufzeit zwei Jahre mit einer Verlängerungsoption (ein Jahr). Die Losweise Vergabe ist für 34 Raumlose mit je zwei Fachlosen vorgesehen. Der Auftraggeber behält sich vor, maximal drei Rahmenverträge je Raumlos abschließen.
Fachlos 1: Elektrotechnik: Dazu zählen im Detail Baustelleneinrichtung und Leistungen, wie Demontage (Innenanlagen), Installationszubehör, Installationsrohre, Leitungsführungskanäle, Brüstungskanäle PC , etc. , Brüstungskanäle aus Stahlblech, Geräteeinbaudose, Feuerwiderstandsfähiger E-Install-Kanal, Kabelrinne und Befestigungen, Schalt- und Steckgeräte, Verteilungen betriebsfertig verdrahtet, Kabel und Leitungen, Potentialausgleich, Schlitze, Bohrungen, Durchbrüche, Kabelgräben, Abnahme und Bauprovisorien, Heizgeräte und Zubehör, Klingel- und Fernmeldematerial, Leuchten und Lampen, Außenleuchten DB, Innenleuchten DB, Erdarbeiten / Kabelgräben / Lichtmast
Fachlos 2: Blitzschutz: Dazu zählen im Detail Baustelleneinrichtung und Blitzschutzarbeiten, wie Potentialausgleich, Erdungsmaterialien und Überspannungsschutz, Blitzschutz-Leitungen auf geneigten und flachen Dächern, Erdleitungen, Leitungshalter, Leitungshalter, Verbindungsmaterial, Korrosionsschutz, Prüfungen/ Messungen von Blitzschutzeinrichtungen, etc.
Nähere Informationen zum Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis.
Die Laufzeit beträgt 2 Jahre zzgl. Verlängerungsoption um 1 Jahr. Die Leistung wird zudem in 34 Raumlose für jedes Fachlos untergliedert. Die Raumlose gliedern sich für beide Fachlose – wie nachstehend erläutert – nach den Regionalbereichen und den dazu zählenden Unterregionen. • Regionalbereich Nord untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Hamburg, Kiel, Bremen, Osnabrück, Hannover • Regionalbereich Ost untergliedert sich in 4 weitere Unterregionen Schwerin, Neustrelitz, Berlin, Cottbus • Regionalbereich West untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Hagen, Düsseldorf, Köln, Hamm, Duisburg • Regionalbereich Mitte untergliedert sich in 4 weitere Unterregionen Kassel, Frankfurt/M., Mainz, Koblenz • Regionalbereich Südost untergliedert sich in 6 weitere Unterregionen Halle, Leipzig, Erfurt, Dresden, Zwickau, Magdeburg • Regionalbereich Südwest untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Saarbrücken, Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Freiburg • Regionalbereich Süd untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Nürnberg, Würzburg, Augsburg, München, Regensburg Auf eine Einzeldarstellung der 34 Raumlose im Rahmen der Bekanntmachung wird auf Grund der Komplexität an dieser Stelle verzichtet.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
'- Vor- und Nachpeilung;
- Nassbaggerung von rd. 550 cbm Boden, Materialklasse >BG-F3;
- Baubegleitende Kampfmittelsondierung und -freigabe;
- Entwässerung des Nassbaggergutes;
- Chemisch- analytische Untersuchung des Baggergutes (Schutenbeprobung);
- Transport von rd. 800 to Baggergut/ Abfall von der Anfallstelle zu temporären Liegestellen, Materialklasse >BG-F3;
- Transport von rd. 800 to Baggergut/ Abfall von den temporären Liegestellen zur Umschlagstelle des vom Auftraggeber (AG) benannten Entsorgers/ Deponie, Materialklasse >BG-F3;
- Bereitstellung von rd. 800 to Baggergut/ Abfall an der Umschlagstelle des Entsorgers/ Deponie, Materialklasse >BG-F3.
Die Arbeiten erfolgen im Gewässer und von der Wasserseite aus.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V H
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-2045112720
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-20
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Herstellung einer 6.750 qm großen Schulsportaussenanlage:
- Einrichten, Vorhalten und Abräumen von Baustelleneinrichtung (Bauzäunen, Rolltor, etc.)
- Herrichten der Flächen durch Bodenabtrag und Bodenauftrag inkl. Bodenentsorgung
- Herstellen von Pflasterflächen inkl. Borde (980 qm)
-Herstellen von Kunststoffbelägen für Sportfelder (2200 qm)
- Einbau von Fahrradständern (40 Stk) und Bänken (12 Stk)
- Einbau besonderer Einbauten wie Abwurfring (1 Stk) für Kugelstoßen, Bolzplatztor (2 Stk) und Streetball-Anlage (4 Stk)
- Einbau von Zäunen (ca. 171 lfm) tlw. auf Winkelmauern (c.68 lfm) als Grundstückseinfassung von insgesamt 2m Höhe
- Einbau von internen Zäunen, Tür- und Toranlagen, Höhe 1,80m (ca. 51 lfm)
- Einbau von 4m Ballfangzaun inkl . Tor (ca. 187 lfm)
- Einbau von Toranlagen von 3 und 4m Breite, 2m Höhe an Grundstücksgrenze
- Einbau von Rinnen, Mulden und Abläufen (ca. 146 lfm) inkl. Zuleitung an Hauptstrang (
- Herstellen Strauchflächen (ca. 240 qm)
- Baumpflanzungen inkl. Dreibock und Gießring (13 Stk)
- Rasen- und Wiesensaat (ca. 2860 qm)
- Erstellung von 2 Gehwegüberfahrten, Rückbau einer Gehwegüberfahrt
Zusätzlich folgende Leistungen am Standort der Ersatzpflanzungen (Danziger Straße 210, 10407 Berlin-Friedrichshain):
Einrichten, Vorhalten und Abräumen von Baustelleneinrichtung (Bauzäunen, etc.)
- Baum- und Wurzelschutzschutz der vorhandenen Bäume
- Herrichten der Flächen durch Bodenabtrag und Bodenauftrag inkl. Bodenentsorgung
- Oberbodenarbeiten
- Rasen- und Wiesenansaat (ca. 705 qm)
- Baumpflanzungen inkl. Dreibock und Gießring (18 Stk)
Organisationen
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau - Referat V H
Gegenstand des Vertrages sind die nachstehend genannten Architekten- und Ingenieurleistungen für das vorbezeichnete Projekt. Dies betrifft die Übernahme und Revision der vorhandenen Planung sowie Weiterführung der Planungsleistungen ab Leistungsphase 6 gemäß HOAI für das Projekt der Sanierung und Erweiterung des Sportfunktionsgebäudes auf dem Gelände des Otto-Franke-Stadion in Wildau um ca. 460 m² Nutzfläche zur Realisierung des Raumprogrammes der Nutzer.
Organisationen
Stadt Wildau
Wildau
Auftraggeber
Leinemann Partner RAe mbB
Berlin
Stadt Wildau
Wildau
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Schreinermöbel, Festeinbauten.
Ingenieur-, Planungs- und gutachterliche Leistungen zur Begleitung und Fortführung der bestehenden Grundwassersanierung, zur Aufnahme einer Bodenluftsanierung sowie deren Abstimmung und Optimierung zur Sanierung des örtlichen LHKW-Schadens.
Organisationen
HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung - HIM-ASG -
Biebesheim
Auftraggeber
Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Für eine qualitative Revitalisierung der Bausubstanz wurde eine umfangreiche Planung der Sanierungsarbeiten für das gesamte Gebäude durchgeführt. Bereiche der Kellersohle, die noch im ursprünglichen Zustand, aber abgängig oder statisch nicht nachweisbar sind, werden erneuert. Die Dächer werden saniert. Die Außenfassaden werden denkmalgerecht untersucht und saniert. Das historische
Erscheinungsbild des Schumacher-Baus und die ursprüngliche charakteristische Zellen-Anordnung der Büroräume werden im Wesentlichen beibehalten. Es ist keine große Umplanung der Flächen vorgesehen, lediglich in Teilbereichen werden großzügigere Team- und Netzwerkräume vorgesehen sowie Zellenbüros zusammengefasst, um einem moderneren Bürokonzept zu entsprechen. Die angedachte hochwertige Qualität der Ausführung soll die kulturhistorische Bedeutung dieses Baudenkmals zur Geltung bringen. Weiterhin sind eine komplette Sanierung der TGA-Installationen, die Errichtung einer PV-Anlage sowie eine Brandschutzertüchtigung vorgesehen._______________________________________________________________________________________
Wesentliche Arbeiten:
Bestandteil dieser Ausschreibung ist die Neuerrichtung der Elektroanlagen im Gebäude.
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Freie und Hansestadt Hamburg - Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main
📅 2026-06-1145314000-1
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Deutsche Bundesbank, Projekt 34.0613, MoveIT Filiale Würzburg, Informations- und Elektrotechnik
Erneuerung des Datennetzwerkes:
- 2 Stück Kleinverteiler
- 1.700 m Niederspannungsleitungen
- 1.000 m Schwachstromleitungen
- 30 Stück Bodeneinbautanks
- 270 Stück Installationsgeräte
- Anpassen bestehender Verlegesysteme (Trassen, Kanäle, etc.)
- Sekundärverkabelung mit 450 m LWL-Kabel
- 5 Stück 19" Datenschränke
- Tertiärverkabelung mit 20.000 m Datenkabel Kat 7a und 500 Datenanschlüssen
- Demontage von 19.000 m Kabel und Leitungen
Vergabeverfahren 2000083131
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei unter https://xvergabe.de/awardProcedure/019e72fc-da57-4453-8dbe-6663a74c2ef2 zur Verfügung.
Deutsche Bundesbank, Filiale Würzburg, Informations- und Elektrotechnik
Organisationen
Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt am Main
Ort der Ausführung
****************
Land: Deutschland
Bundesland: Brandenburg
Landkreis: OSL
Ort: Senftenberg OT Brieske
NUTS-Code: DE40B
Art und Umfang der Leistung
***********************
Titel: Kraftzentrale Brieske - Keller - Verfüllen der Fundamentbereiche
Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurden im Keller zur Beseitigung von Kontaminationen große Teile des Fußbodens ausgebaut. Dies führt zu einer Gefährdung der Standsicherheit. Um diesen Zustand zu beheben sind die betroffenen Bereiche bis auf das ehemalige Fußbodenniveau mit einem Flüssigboden (Zeitweise fließfähiges selbstverdichtendes Verfüllmaterial (ZFSV)) zu verfüllen.
auszuführende Leistungen:
- Baustelleneinrichtung
- techn. Bearbeitung (Baudokumentation, Beweissicherung, Fotodokumentation)
- Bauleistungen
- Mauerwerksöffnungen herstellen und schließen: 5 Stück
- Kabelreste und Stahlschrott aufnehmen und entsorgen: ca. 1 to.
- Probenahme / Deklarationsanalyse Abfälle: 1 pau.
- Flüssigboden (Verfüllmaterial) liefern und einbauen: ca. 200 m³
- Abschalung herstellen: ca. 20 m²
- Laufbohle liefern und verlegen: 2 Stück
- Laufbohle umsetzen 10 Stück: (1 Umsetzvorgang = 1 Stück)
Maßnahme steht unter Bergaufsicht: Ja
Ausführungsfristen
***************
Beginn der Ausführung: 31.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.08.2026
Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor.
Verfüllung, Flüssigboden
Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung ist die wiederkehrende und sachgerechte Prüfung, Wartung undInstandhaltung von 10 kraftbetätigten Türen und Toren der Firma Efaflex am Standort des Müllheizkraftwerkes inRuhleben. Wegen der Einzelheiten der Leistungserbringung wird auf die Leistungsbeschreibung verwiesen.
Hinweis: Im Falle der Wahrnehmung des Angebots zu einer Ortsbesichtigung ist dem Einkauf vorab dieunterzeichnete Anlage A4 Geheimhaltungserklärung /Non-Disclosure Agreement (NDA), per E-Mail an die Adresse:
Einkauf_Portal_Gruppe_1@BSR.de, zu übersenden. Ohne Zusendung der Geheimhaltungsvereinbarung erfolgtKEIN Zugang auf das Gelände der BSR!
RV Wartung und Instandhaltung von kraftbetätigten Toranlagen am Standort des MHKW Ruhleben
Die Gemeinde Wedemark beabsichtigt nach öffentlicher Ausschreibung (VOB/A 2019)
für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Meitze, Gailhof, Bremer Weg 21, 30900 Wedemark, die Elektroarbeiten mit Ausführungsbeginn März 2027 zu vergeben. Vergabenummer 65.12-2026/000005
Submissionstermin 14.07.2026 um 11:30 Uhr.
Die freiwillige Feuerwehr Meitze und Gailhof erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus mit 5 Stellplätzen. Die Fahrzeughalle wird eingeschossig in Stahlbauweise mit einem flachgeneigten Satteldach errichtet und der angrenzende Sozialtrakt wird 2-geschossig mit einer hinter lüftete Vorhang Blechfassade und einem Flachdach errichtet.
Meitze, Gailhof, Elektro, Neubau, Feuerwehr
Die Gemeinde Wedemark beabsichtigt nach öffentlicher Ausschreibung (VOB/A 2019)
Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Meitze, Gailhof, Bremer Weg 30900 Wedemark, die Druckluft, Heizung und Sanitärarbeiten mit Ausführungsbeginn März 2027 zu vergeben. Vergabenummer 65.12-2026/000006
Submissionstermin 14.07.2026 um 12:00 Uhr.
Die freiwillige Feuerwehr Meitze, Gailhof erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus mit 5 Stellplätzen. Die Fahrzeughalle wird eingeschossig in Stahlbauweise mit einem flachgeneigten Satteldach errichtet und der angrenzende Sozialtrakt wird 2-geschossig mit einer hinterlüfteten Vorhang Blechfassade und einem Flachdach errichtet
Neubau, Feuerwehr, Heizung, Sanitär, Druckluft
Elektroarbeiten H2 Anlage
Anpassung NSHV06 (Gasstation), Feld +NE07
ca. 150 m Kabeltragsysteme und Steigleitern
ca. 750 m Niederspannungs-Kabel
Anschluss- und Nebenarbeiten, Dokumentation
Elektroarbeiten
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Wasserwerke Zwickau GmbH; Straße, Hausnummer: Erlmühlenstraße 15; Postleitzahl: 08066; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375533401; Internet-Adresse: www.wasserwerke-zwickau.de; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: RNE / KNE Zwickau, Reichenbacher Straße 1. BA; Straße, Hausnummer: Reichenbacher Straße, von Einmündung Werkstättenstraße bis Einmündung Am Bahnhof; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Kapazitäten Trinkwasser :
1. Neubau:
- ca. 80 m Erneuerung Bestand DN 350 GG in DN 400 GJS PN 10 (offene Bauweise),
- 1 Stck Erneuerung UFH DN 80
2. Außerbetriebnahmen:
- ca. 80 m DN 350 GG, Ausbau da trassengleiche Verlegung (Bereich Mischwasserkanal)
3. Interimsversorgung:
- ca. 80 m, Interimsleitung PE 100 da 63x5,8 SDR11, 2 x Spülmöglickeit am Bauende und Bauanfang auf den Bestand
4. Umbindung HA:
- Umbindung Nr. 56-58
Kapazitäten Abwasser:
1. Kanalauswechslung:
- ca. 62 m – StB-Rohr, DN 1200, mit Drachenprofilgerinne, inkl. Formstücke,
- ca. 8 m – PVC-U-Rohr, DN/ID 1000, inkl. Formstücke,
- ca. 7 m – StB-Rohr, DN 1200, inkl. Formstücke,
- 1 Stck Schacht DN 2000 (Standardausführung),
- 1 Stck Tangentialschacht
2. Kanalrückbau & Verpressung von Kanälen:
- ca. 80 m Rückbau analog Kanalnetzauswechslung,
- ca. 85 m DN 300 B - Verfüllung
- Rückbau 3 Stck Schachtbauwerke aus Mauerwerk, Abtrag mit 1,00 m unter GOK, Perforierung Schachtsohle und Verfüllung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.08.2026, Ende: 19.03.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote in Verbindung mit einem Hauptangebot sind zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3392943/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 10.07.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 26.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 10.07.2026, 08:00 Uhr; Ort: Wasserwerke Zwickau GmbH, Erlmühlenstraße 15, 08066 Zwickau; Raum: 312; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: - Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme,
- Mängelbeseitigung: 3 % der Abrechnungssumme
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach § 16 VOB/B sowie entsprechend den Zusätzlichen und besonderen Vertragsbedingungen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben nach § 6a und § 6b VOB/A (bzw. Präqualifikationsverzeichnis) und zu den für die Ausführung vorgesehenen Personal und der Ausrüstung zu machen.
Weiterhin sind auf Verlangen als Eignungsnachweise vorzulegen:
- gültige Unbedenklichkeitserklärung des zuständigen Finanzamtes mit Anschrift und Bankverbindung,
- gültige Unbedenklichkeitserklärung der Berufsgenossenschaft und der SV,
- gültiger Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach MVAS 1999,
Der Bieter muss folgende Nachweisemit der Angebotsabgabe schriftlich einreichen:
- gültige Zulassung nach DVGW Arbeitsblatt GW 301 für Rohrleitungs- und Tiefbau mit Zertifizierungsumfang W2 (offene Bauweise),
- gültige Zulassung gemäß Güteschutz Kanalbau RAL-GZ 961 AK 2
Bieter, die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Wasserwerke Zwickau GmbH; Straße, Hausnummer: Erlmühlenstraße 15; Postleitzahl: 08066; Ort: Zwickau; Land: DE; Internet-Adresse: www.wasserwerke-zwickau.de; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Kanalsanierung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: WEG Wormser Straße 29/Spenerstraße 20/22; Bereich/Abteilung: c/o R&M Immobilienmanagement GmbH; Straße, Hausnummer: Hainstraße 5; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE
b) Vergabeart: Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Mehrfamilienhaus; Straße, Hausnummer: Wormser Straße 29 / Spenerstraße 20/22; Postleitzahl: 01309; Ort: Dresden; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die bauseitigen Absturzsicherungen an den Balkonen sind zu demontieren, in der Werkstatt zu entschichten und neu zu beschichten und später wieder am Gebäude zu montieren.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.09.2026, Ende: 27.11.2026, in Abstimmung mit den Bietern
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402753/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) First für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: 24.06.2026, 12:00 Uhr; Die Anträge sind zu richten an:Offizielle Bezeichnung: WEG Wormser Straße 29 / Spenerstraße 20/22; Bereich/Abteilung: c/o R&M Immobilienmanagement GmbH; Straße, Hausnummer: Hainstraße 5; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Die Aufforderung zur Angebotsabgabe (Einladungsfrist) wird spätestens abgesandt am: 26.06.2026
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 12:00 Uhr; Ort: Dresden; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nicht angegeben
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Kabero Ingenieure GmbH; Straße, Hausnummer: Hainstraße 5; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: Michael.Richter@kabero-ingenieure.de
Korrosionsschutz,Metallbau/ Stahlbau (Ausbau)
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
📅 2026-06-1145
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kinderhort Planitzer Rasselbande; Straße, Hausnummer: Schulstraße 19; Postleitzahl: 08064; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Erweiterung Kinderhort Planitzer Rasselbande Zwickau, OT Oberplanitz, Los 18 Landschaftsbauarbeiten, u.a.:
• Verkehrssicherung Lengenfelder Straße,
• 130 m³ Geländeregulierung / Aushub,
• 65 m Dränage,
• 4 Kontrollschächte DN 600,
• 30 m Grundleitungen,
• 3 St Fassadenrinnen,
• 50 m Betonborde,
• 55 m² Betonpflaster,
• 30 m² sandgeschlämmte Decke,
• 26 m Geländer aus Stahl,
• 55 m Traufstreifen,
• 13 St Hochstammbäume,
• 200 m² Strauchfläche,
• 220 m² Rasenfläche
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403370/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Landschaftsbau/ Außenanlagen
Organisationen
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
Der Auftraggeber Abwasserverband Untere Döllnitz, Mannschatzer Straße 38, 04758 Oschatz, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer AVUD03/2026 zu der am 27.04.2026 15:40 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3372624) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Ersatzneubau Mischwasserkanal/Neubau Regenwasserkanal in der Karl-Marx-Str./Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. in Börln" folgendes bekannt:
Das Vergabeverfahren ist nach §17Abs. 1 Satz 2 VOB aufgehoben wurden. Die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden, weil: Die zwei Kanäle in der Friedrich-Ludwig-Jahn Straße bis zum Gewässer zusammengefasst und darum neu dimensioniert werden müssen. Dadurch bekommt der gemeinsame Kanal eine größere Nennweite, welche nicht Teil der Ausschreibung war und diese Leistung ist nicht in den Angeboten enthalten. Es ist beabsichtigt, zu gegebener Zeit eine neue öffentliche Ausschreibung durchzuführen.
Entwässerungskanäle
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtwerke Pirna GmbH; Bereich/Abteilung: Fernwärme; Straße, Hausnummer: Seminarstraße 18 b; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; Telefon: +49 3501764121; Fax: +49 3501764149; Internet-Adresse: www.stadtwerke-pirna.de; E-Mail: falk.nacke@stadtwerke-pirna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ersatzneubau Fernwärmeanschluss Kita Varkausring 106, 01796 Pirna, Tiefbau und Rohrleitungsbau
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Fernwärmenetz Pirna - Sonnenstein, Kindertagesstätte und I-Gang in Wohngebäude; Straße, Hausnummer: Varkausring 106 und 89; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Tiefbauleistungen: 166 m³ Leitungsgraben herst., 38 m³ Baugruben herst., 302 m² Verbau herst., 98 m Bauzaun herst., 24 m² Platten-/Pflasterfläche aufnehmen/wiederherst., 25 m³ Oberboden abtragen u. ents., 25 m³ Oberboden liefern u. einbauen, 8 m³ Flüssigsand liefern u. einbauen, 4 St Wanddurchführungen herst., 52 m³ Abbruch Stahlbeton, 124 to Stahlbeton verwerten.
Demontageleistungen: 95 m Stahlrohr <=DN 40, 97 m Stahlrohr DN 50-65, 24 St Trennschnitte, 2 St Abmantelungen, 4 St Armaturen DN <= 40, 2 St Armaturen DN 50-65, 6 St Wandkonsolen / Rohrhalterungen DN <=50, ca. 67 m² Wärmedämmung vor 1996 ummantelt mit Dachpappe / Blech / PVC-Folie demontieren, fachgerecht entsorgen einschl. Deponiekosten.
Rohrbauleistungen: Lieferung/Verlegung/Montage von FW-Anschlussleitungen: 114 m KMR DN 50, 30 St Rundschweißungen DN 50, 34 St Rundschweißungen DN 50, 10 St KMR-Bögen 90° DN 50, 36 St KMR-Muffenbau Da 125 mit Dehnpolsterung, IPS Verdrahtung.
Lieferung/Einbringung/Install./Montage von 6 m Stahlrohrleitungen DN 15, 0,5 m Stahlrohrleitungen DN 25, 4 m Stahlrohrleitungen DN 50 einschl. insgesamt 28 St Schweißformstücke, 32 St Rundschweißungen DN 50-65, 20 St Rundschweißungen DN 15-25, Befestigungen u. Isolierung aus Mineralfaserschalen mit Galvalumeblech-Ummantelung, 2 St Kugelhahn DN 15, 2 St Kugelhahn DN 25, 2 St Kugelhahn DN 50.
Koordinierung Fremdleistungen: Absteckung und Einmessungen, Verkehrssicherung abrufen und koordinieren. Des Weiteren Kampfmitteluntersuchung veranlassen sowie Denkmalschutzbehörde und FD Grünflächen informieren.
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Systemtypische FW-KMR-Statik für das angebotene Fabrikat mit Nachweis der Dehnpolsterung und Leckagewarnsystem in einem Verlege- und Verdrahtungsplan; 2x Werksplanung für Fernwärmehausanschluss.
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 25.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. ./.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403324/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: entfällt, weil ausschließlich nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen ist; Personen, die anwesend sein dürfen: keine, weil ausschließlich nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen ist.
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme und Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 v.H. der Auftragssumme.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlage BVB Formblatt 214 Pkt. 3 bis 5 und gem. VOB/B §16.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Siehe Ausschreibungsunterlage Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" oder gültige Präqualifikationsnachweise; Zertifizierungen nach AGFW Arbeitsblatt 601 Prüfgruppe FW 2, AGFW Arbeitsblatt 603, AGFW Arbeitsblatt 605, Schweißfachbetrieb nach DIN EN ISO 3834, Schweißerprüfzeugnisse nach DIN ISO 9606-1, Nachweis von Fachkenntnissen zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landratsamt; Bereich/Abteilung: VOB-Stelle; Straße, Hausnummer: Schloßhof 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; E-Mail: vergabestelle@landratsamt-pirna.de
Heizung,Straßenbau,Fernwärmeleitungen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband Finne; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 28; Postleitzahl: 99610; Ort: Sömmerda; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.bewa-soemmerda.de/; E-Mail: info@bewa-soemmerda.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 99189; Ort: Haßleben; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Titel 1: Allgemeine Leistungen
Titel 2 und 3 Trennsystem für den Abwasserzweckverband „Finne“:
40 m² Betonpflaster aufnehmen,
715 m² Schichten ohne Bindemittel aufnehmen,
1.155 m³ Erdarbeiten für Leitungsgraben mit Schachtbaugruben,
1.850 m² Wasserhaltung mit Spundwand,
130 m Schmutzwasserkanal DN/OD 200 PP,
55 m Regenwasserkanal DN/OD 250 PP,
75 m Regenwasserkanal DN/OD 315 PP,
220 m Hausanschlusskanal DN/OD 160 PP,
4 St. Abwasserschacht PP DN/OD 1000,
3 St. Abwasserschacht SB DN 1000,
4m Schutzrohr St DN 400,
244 m³ Frostschutzschicht herstellen,
570 m² Schottertragschicht herstellen,
40 m² Betonpflasterdecke herstellen
Titel 4: Tiefbauarbeiten für ThüWa ThüringenWasser Erfurt
5 m² Betonpflaster aufnehmen u. wiederherstellen,
5m Entwässerungsrinne aufnehmen u. wiederherstellen,
165 m² Schichten ohne Bindemittel aufnehmen,
190 m³ Erdarbeiten für Leitungsgraben,
400 m² Verbau,
200 m Ortungsband für Trinkwasser,
2m Schutzrohr Stahl DN 200,
6 St. Mauerdurchbrüche/-durchführung,
62 m³ Frostschutzschicht herstellen,
155 m² Schottertragschicht herstellen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403423/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 20.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verfahrensbetreuung: Schicker Thies Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB; Personen, die anwesend sein dürfen: Vertreter der Vergabestelle
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft: 5 % der Auftragssumme, i. V. m. VOB/A § 9c,
Gewährleistungsbürgschaft: 3 % der Abrechnungssumme, i.V. m. VOB/A § 9c,
Gewährleistung: gemäß VOB
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A zu machen:
- Aktueller Nachweis der Haftpflichtversicherung (Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen)
- Nachweis Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, AK 2
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt; Straße, Hausnummer: Jorge-Semprun-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar; Land: DE; E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Straßenbau,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Wohnungsgenossenschaft &amp;quot;eG&amp;quot; Penig; Straße, Hausnummer: Pestalozzistr. 7; Postleitzahl: 09322; Ort: 09322 Penig; Land: DE; Telefon: +49 373836669935; Internet-Adresse: www.wgeno-penig.de; E-Mail: info@wgeno-penig.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Abbrucharbeiten, Rekultivierung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Wohngebäude; Straße, Hausnummer: Feldstraße 13-15; Postleitzahl: 09322; Ort: 09322 Penig; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch eines Wohngebäudes mit 18 Wohneinheiten und anschließenden Garagen (4 Stück) sowie Rekultivierung
Baustelleneinrichtung,
Gebäudeabbruch/Transport/Entsorgung 4.941 m³ u.R.,
Deponie 2865 t,
Verfüllung Baugrube 802 m³,
Erneuerung Abwasserleitung 15 m
Oberboden/Rasenansaat 910 m²
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.08.2026, Ende: 30.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403396/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 15.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 17.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 15.07.2026, 10:15 Uhr; Ort: Pestalozzistr. 7, 09322 Penig, Beratungsraum Obergeschoss; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: -
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärung auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß §6a Absatz 3 VOB/A zu machen:
Nachweis über die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb EfBV,
Referenzen mit vergleichbarem Leistungsumfang mit dem Anteil Eigen- bzw. Fremdleistungen für die jeweilige Referenz,
Nachweis der Gewebehaftpflichtversicherung
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE
Abbruch/ Rückbau,Entwässerungskanäle,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Altenberg; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Platz des Bergmanns 2; Postleitzahl: 01773; Ort: Altenberg; Land: DE; Telefon: +49 35056-333-31; Fax: +49 35056-333-18; Internet-Adresse: www.altenberg.de; E-Mail: bauamt@altenberg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Instandsetzung Straßenentwässerung/Kanal; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 30/32; Postleitzahl: 01773; Ort: Altenberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Menge (ca.) Leistung
10 m Auswechselung Rohr StB DN 500
22 t Frostschutzschichtmaterial
10 t Bankettmaterial
15 m3 Oberboden lösen/andecken
4 St Wurzelstöcke roden
6 m Einfriedung und Betonbord ausbauen/einbauen
11 m2 Asphaltaufbruch/-einbau
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 07.09.2026, Ende: 18.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. -
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403402/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 14.07.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 15.09.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 14.07.2026, 14:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Altenberg, Bauamt Zi. 67, Platz des Bergmanns 2, 01773 Altenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE
Straßenbau,Bankett/ Seitenstreifen,Entwässerungskanäle,Kanalsanierung
Stadt Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen
📅 2026-06-1145
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: S.-G.-Frentzel-Str. 1; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE; Telefon: +49 3571456549; Internet-Adresse: https://www.hoyerswerda.de; E-Mail: vergabestelle@hoyerswerda-stadt.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen - Straßenbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Am Wasserschloß; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Instandsetzung Fahrbahn „Am Wasserschloß“ in 02977 Hoyerswerda beginnend ab Einmündung Mittelweg bis Zufahrt Toom-Baumarkt; Straßenbau; Vergabe-Nr. I/60.31/26/23-VOB:
Die Große Kreisstadt Hoyerswerda plant im Rahmen der baulichen Erhaltung die Erneuerung der vorhandenen Asphaltschichten der Fahrbahn Am Wasserschloss in Hoyerswerda. Die Planung erfolgte auf Grundlage der vom AG bereitgestellten Untersuchung des Oberbaus hinsichtlich Aufbau, teerhaltige Bestandteile im Bindemittel und Zustand für Schadensbeurteilung und Empfehlungen zur Instandsetzung sowie chemische Analyse der Prüftechnik Oberlausitz GmbH Großdubrau vom Februar 2026. Die Erneuerung der Fahrbahn ist durch Fräsen und Wiederherstellung von Binder, Decke sowie Tragschicht gemäß den Empfehlungen des Prüfberichtes durchzuführen. Ergänzend dazu wurde eine Untersuchung des ungebundenen Oberbaus und Baugrundes hinsichtlich Tragfähigkeit, Frostsicherheit und Schadstoffgehalt veranlasst. Der Ergänzungsbericht liegt ebenfalls von der Prüftechnik Oberlausitz GmbH Großdubrau vom Mai 2026 vor.
HAUPTLEISTUNGEN:
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen; Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken; ca. 2.930 m² Fahrbahnflächen fräsen; ca. 2.930 m² Asphalttragschicht AC 22 T S, 12,0 cm einbauen; ca. 300 m² Asphalttragschicht AC 22 T N, 16,0 cm einbauen; ca. 2.930 m² Asphaltbinderschicht AC 16 B S, 6,0 cm einbauen; ca. 2.930 m² Asphaltdeckschicht AC 11 D S, 4 cm einbauen; ca. 300 m² Asphaltdeckschicht AC 11 D N, 4 cm einbauen; ca. 965 m Bankett schälen, Breite bis 1,00 m; ca. 1.035 m² Vegetationstragdeckschicht mit Schotterrasen herstellen, Breite = 1,00 m; ca. 1.035 m² Rasenansaat herstellen – Fahrbahnrandbereich; ca. 1.035 m² Rasen 2-mal wässern und mähen - während Fertigstellungspflege; ca. 990 m Fahrbahnmarkierung demarkieren; ca. 15 m² Markierungszeichen entfernen; ca. 990 m Fahrbahnmarkierung herstellen (Blockmarkierung/Leitlinie/Randmarkierung); ca. 4 St Sonstige Markierungszeichen herstellen (Piktogramme)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 13.07.2026, Ende: 21.08.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403433/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 24.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 13.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 24.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Stadt Hoyerswerda, Neues Rathaus, S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda, 1. Obergeschoss, Zimmer 2.36; Personen, die anwesend sein dürfen: keine Bieter gemäß § 14 VOB/A, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten Vertreters.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Zum Nachweis der Eignung sind folgende Unterlagen mit dem Angebot einzureichen:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärungen zur Eignung' ist erhältlich: siehe Vergabeunterlagen.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben/Erklärungen gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen/einzureichen: Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung; Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister; Angaben nach § 6 a Abs. 2 Nr. 1 bis 9 VOB/A, insbesondere die Vorlage von aussagekräftigen Referenzen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen; Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung; gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse (Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein.)
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39 I Vergaberecht, Preisprüfung, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: https://ww.lds.sachsen.de; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Straßenbau,Fahrbahnmarkierung,Verkehrssicherung,Bankett/ Seitenstreifen
Organisationen
Stadt Hoyerswerda, Fachbereich Innerer Service und Finanzen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Eibenstock; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock; Land: DE; Telefon: +49 37752-57131; Fax: +49 37752-57114; E-Mail: kati.glaeser@eibenstock.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Straßenbau Weststraße und Uhdestraße; Straße, Hausnummer: Weststraße und Uhdestraße; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Straßenbau
130 m³ Oberboden abtragen und entsorgen
800 m³ Boden bzw. Fels lösen und verwerten
3.000 m² Planum herstellen
350 m Bordsteine aus Naturstein aufnehmen und lagern
105 m³ Rohrgrabenaushub
480 m Sickerrohrleitung herstellen
560 m³ Frostschutzschicht Fahrbahn / Parkflächen / Gehwege / Nebenflächen
1.300 m² Asphaltbefestigung aufnehmen
1.350 m² Asphalttragschicht aus AC 11 D N, Asphaltdeckschicht, Bitumenemulsion
770 m² Asphalttragschicht aus AC 22 T N, Asphaltdeckschicht, Bitumenemulsion
520 m² Asphalttragschicht herstellen Gehweg
2.120 m² Abstumpfungsmaßnahmen, Verkehrsfläche kehren
630 m Anschluss Asphalt zu Rinne, Fugenfüllung
330 m Rinne aus Pflaster herstellen
670 m verschiedene Bordsteine setzen
160 m² Kleinpflasterdecke, Pflasterstreifen aufnehmen
440 m Kabel Straßenbeleuchtung liefern, Trassenwarnband
Kanalbau
ca. 270 m³ Rohrgrabenaushub- und verfüllung
ca. 123 m³ Austauscherdstoff Vorabsiebung, Frostschutzschicht liefern und einbauen
ca. 110 m Rückbau Altkanäle
ca. 125 m PP-Rohr verschiedene Durchmesser, Trassenwarnband, Entwässerungsleitung reinigen,
Kamerabefahrung
ca. 110 m Kabel- / Leitungsgraben, Einbau Füllmaterial, Kabelwarnband
ca. 500 m verschiedene Oberflächen, Kabelabsandung, Einmessen Leitungstrassen
35 m² Asphaltbefestigung aufbrechen, Asphalttragschicht, Unterlage reinigen, Bitumenemulsion,
Asphaltbetondeckschicht, Großpflaster aufbrechen, Großpflaster wiederherstellen
60 m² Planum herstellen, Nachverdichten, Füllmaterial prov. Oberer Grabenabschluss
70 m³ Aushub Kopflöcher
4 St. Fußgängerbehelfsbrücken
3 St. Kontrollschächte, Schachtabdeckung
90 m Rückbau Kabel
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 31.05.2027, Fertigstellung Teilstück Weststraße 27.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Änderungsvorschläge oder Nebenangebote nur mit Abgabe eines Hauptangebotes zulässig.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403430/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Ort: Stadt Eibenstock, Ratssaal; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: gemäß Besondere Vertragsbedingungen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach VOB / B § 16, Besondere, Weitere Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweise zur Eignung:
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqua-
lifikation von Bauunternehmen ( Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifizierungsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen zuständigen Stellen zu bestätigen. Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung liegt den Unterlagen bei.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Straßenbau,Straßenpflaster,Entwässerungskanäle
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Kreba-Neudorf; Straße, Hausnummer: Am Sportplatz 8; Postleitzahl: 02906; Ort: Kreba-Neudorf; Land: DE; Telefon: +49 35893502414; E-Mail: gemeinde@krebaneudorf.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Kreba-Neudorf; Straße, Hausnummer: Straße am Waldrand, Lindenstraße; Postleitzahl: 02906; Ort: Kreba-Neudorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Straßeninstandsetzung Gemeinde Kreba-Neudorf
1. Abschnitt, ca. 130 m Straße Am Waldrand im OT Neudorf, Regelbreite 4-5 m, Ungebundene Deckschicht
2. Abschnitt, ca. 80 m Lindenstraße im OT Tschernske, Verbreiterung der Fahrbahn, Asphalt
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 21.09.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403386/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 10:50 Uhr; Bindefrist: 22.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Rietschen; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Forsthausweg 2; Postleitzahl: 02956; Ort: Rietschen; Land: DE; Telefon: +49 3577242122; Fax: +49 3577242127
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 11:00 Uhr; Ort: Rietschen; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder ihre Vertretungsberechtigten
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme bei einem Auftragswert über 250.000 EUR. Sicherheitsleistung für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme einschl. Nachträge.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nach VOB/B und den besonderen zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Bereich / Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Straßenbau
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Alexianer Sachsen-Anhalt GmbH; Straße, Hausnummer: Hans-Lufft-Straße 5; Postleitzahl: 06886; Ort: Lutherstadt Wittenberg; Land: DE; E-Mail: vergabe@bj-ingenieure.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 06886; Ort: Wittenberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die Paul-Gerhardt-Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH soll in Wittenberg eine pandemieresiliente
Erweiterung der Notfallversorgung des Paul-Gerhardt-Stiftes erhalten. Die Baumaßnahme ist während des
laufenden Betriebes des Krankenhauses einschließlich des Betriebes der Rettungsstelle durchzuführen. Mit
dem geplanten eingeschossigen, nicht unterkellerten, barrierefreien Erweiterungsanbau östlich an Haus 1 soll
die bestehende Notaufnahmestation des Krankenhauses dahingehend erweitert/umstrukturiert werden, dass
zukünftig im Fall einer Pandemie die Versorgung der Patienten deutlich besser gewährleistet werden kann. Bei der ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um die Elektroinstallationsarbeiten. Im Weiteren wird auf das Leistungsverzeichnis verwiesen.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.06.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. -
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. -
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403527/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.07.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 05.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 06.07.2026, 09:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: nur Vertretende des AG
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen (Formblatt 214)
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen (Formblatt 214)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen
e.V.(Präqualifikationsverzeichnis) oder vergleichbar. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind aufgesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer in der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Der Auftraggeber behält sich vor, nach Angebotsauswertung, Erklärungen und Nachweise gemäß Formblatt 216 (Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) nur vom BestBieter nachzufordern. Falls Nachunternehmer eingesetzt werden oder eine Bietergemeinschaft gebildet wird, sind die entsprechenden Erklärungen und Nachweise auch von diesen auf Verlangen vorzulegen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt -VK 3-; Straße, Hausnummer: Ernst-Kamieth-Straße 2; Postleitzahl: 06112; Ort: Halle (Saale); Land: DE; E-Mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Elektro
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg; Straße, Hausnummer: Kirchstraße 17; Postleitzahl: 02742; Ort: Neusalza-Spremberg; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: LOS 317 ESTRICHARBEITEN
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Umnutzung Bahnhof zum Kult.halt und Errichtung eines Nebengebäudes; Straße, Hausnummer: Am Bahnhof 3-4; Postleitzahl: 02742; Ort: Neusalza-Spremberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: ca. 232m² Heizestrich im EG Mittelbau,
ca. 65m² Heizestrich im OG Mittelbau,
ca. 226m² Heizestrich im EG Kopfbauten,
ca. 276m² Heizestrich im OG Kopfbauten,
ca. 273m² Heizestrich im DG Kopfbauten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 15.01.2027, Alle Maßnahmen zum Einbau/Verlegung erfolgen in zeitlich voneinander getrennten Bauabschnitten
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. -
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3403556/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.07.2026, 09:30 Uhr; Bindefrist: 13.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.07.2026, 09:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Neusalza-Spremberg, Kirchstraße 17, 02742 Neusalza-Spremberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungbedingungen gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Nachprüfbehörde; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: Stauffenbergallee 2
Estrich
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Zentrales Vergabebüro
Postfach 120020
01001 Dresden
Telefon:
488 3798
Fax:
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-GB311-00021
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Dürerstraße 50, 01307 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
55_Kita Dürerstraße 50, 01307 Dresden,
Art der Leistung:
FL 01 - Landschaftsbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Entkernung und Abbruch Gartenhaus, 1 Stk
Rodung von Sträuchern, ca. 10 m²
Abbruch von Ortbeton, ca. 3 m³
Abbruch und Entsorgung Spielhaus, 1 Stk
Herstellen Untergrund für Flächenbefestigungen, ca. 35 m²
Vegetationsflächen, ca. 250 m²
verpflanzte Heckenpflanzen 80-100 mit Ballen pflanzen, ca. 53 Stk
Stauden mit Ballen pflanzen, ca. 290 Stk
+++ Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: - Urkalkulation, Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von ALLEN Positionen zu erstellen, d. h.: LV-Position; Kurzbezeichnung; Menge; Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges); angebotener Einheitspreis (Summe aus Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges).+++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
31.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
13.11.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e83376ebf-5e5ba5ff28dfad85
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
02.07.2026
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
06.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
02.07.2026
um:
15:00 Uhr
Ort:
entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren, ); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
(nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber via Bietercockpit auf https://www.evergabe.de) Landesdirektion Sachsen, Referat 39 (E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz (Besucheranschrift: Stauffenber; Diese elektronische Bekanntmachung auf https://www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.
Abbruch/ Rückbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz
Telefon:
+49 3714883081
Fax:
E-Mail:
zvs@stadt-chemnitz.de
Internet:
https://www.chemnitz.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
17/26/0103
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Kita Ludwigstr. 12, FT BIK e.V., Ludwigstraße 12, 09113 Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 01 - Elektroanlagen
Umfang der Leistung:
1 Stück Zählerplatz,
1 Stück Hauptverteilung,
2 Stück Unterverteilungen
ca.140 Stück REG-Einbaugeräte,
ca. 5700m Kabel und Leitungen,
ca. 1600m Datenleitungen,
ca. 170Stk. Innenleuchten,
3Stk. Außenleuchten,
ca. 160Stk. Installationsgeräten,
ca. 70m Brüstungskanal
Komponenten wie Sicherheitsbeleuchtung, Steuerung Sonnenschutzanlage,
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
14.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
13.11.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eac54c619-65ad7e3075733bf0
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden teilweise nachgefordert
und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen nach § 16 a Abs. 1 VOB/A und nach § 16 a Abs. 2 VOB/A
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
08:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
09.07.2026
um:
08:30 Uhr
Ort:
Stadt Chemnitz
Rechts- und Ordnungsamt
Zentrale Vergabestelle
Friedensplatz 1
09111 Chemnitz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) geforderte Sicherheiten
Es ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. USt., ohne Nachträge) zu leisten, wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne USt. beträgt
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme, inkl. USt), wenn die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
mit den Vergabeunterlagen und beinhaltet Erklärungen über den Umsatz, die Ausführung vergleichbarer Leistungen, die erforderlichen Arbeitskräfte, die Eintragung in ein Berufsregister, Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation, das Nichtvorliegen einer schweren Verfehlung, die Erfüllung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, die Berufsgenossenschaftsanmeldung.
Es ist mit dem Angebot vorzulegen, bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Es gelten folgende Mindestbedingungen:
Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte
Erklärungen und Nachweise gem. § 6a Abs. 2 und 3 VOB/A:
für mindestens 2 vergleichbare Leistungen je eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis z.B. auf FB 444 VHB Bund (bei Bietergemeinschaft/ ARGE gemeinsam)
Bei Präqualifizierung ist zu beachten, dass vergleichbare Referenzen auch tatsächlich hinterlegt sind, ansonsten sind diese mit dem Angebot einzureichen.
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
(bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied)
Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
(bei Bietergemeinschaft/ ARGE von jedem Mitglied)
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Elektro ,Starkstromanlagen,EDV-Verkabelungen,Beleuchtungseinrichtungen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon:
+49 341123-7376
Fax:
E-Mail:
agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2026-00243
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Schulzentrum Dösner Weg 39, 04103 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Schulzentrum Dösner Weg, 04103 Leipzig; Neubau, Los 3960 Baureinigung - Innen, 04103 Leipzig
Umfang der Leistung:
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 24.06.2026, 13:00 UHR!
10 Stk. Sauberlaufmatten, liefern, vorhalten
20 Stk. Entsorgungscontainer, 7m³ mit Deckel, stellen, abfahren, inkl. Entsorgung, verschiedene Abfälle
Standgerüste fahrbar, H bis 5,50m
Standgerüste fahrbar, H bis 9,30m
15.000m² Baubegleitende Reinigung innen
15.000m² Grobreinigung, Absaugen aller horizontalen Flächen, inkl. technischer Ausstattung und Möblierung
45.000m² Fein- /Endreinigung, Trocken- und Nassreinigung aller Flächen, inkl. Ausstattungsartikel
1.300m² Grobreinigung, Feinreinigung, Endreinigung, Küche und Technikräume, inkl. technischer Ausstattung und Küchenmöblierung aus Edelstahl
1.170m² Grobreinigung, Feinreinigung, Endreinigung, H bis 9,20m, inkl. Sportgeräteausstattung
Einzelreinigung von Böden, Decken, Glasfassaden, Türen, feste Ausstattung Möbel, Sportgeräten, Fassadenteilen, technische Anlagen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
28.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
01.06.2027
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e722d5028-30cfb0c9175e9312
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
02.07.2026
um:
13:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
16.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
03.07.2026
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e722d5028-30cfb0c9175e9312
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 24.06.2026, 13:00 UHR!
Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet.
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.
Möbel (Sonstige),Bauendreinigung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Martin-Luther-Ring 4-6
04092 Leipzig
Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
L-66.71-2026-00206
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
04103 - 04357 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Rahmenvereinbarung 2026 "Instandhaltung Straßenentwässerung" im gesamten Gebiet der Stadt Leipzig (04103 - 04357 Leipzig)
Umfang der Leistung:
Reinigung Seiten- und Rostabläufe (Straßenabläufe) einschl.
Schlammeimer, Austausch von Abdeckungen der
Straßenabläufe, Schlammeimer austauschen oder nachrüsten,
Reinigung Entwässerungsrinnen, Reinigung
Anschlussleitungen, Reinigung Sickerschächte einschließlich
deren Zuläufe, Reinigung und Überprüfung
Dachentwässerungsleitungen, welche in das kommunale
Wegesystem führen, Kameraschadensanalysen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
01.09.2026
Ende:
31.08.2028
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19df8183233-607846183a270963
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
30.06.2026 00:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
21.08.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit.
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
-entfällt-
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gem. VOB/B
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19df8183233-607846183a270963
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Zur Anfertigung der Urkalkulation sind die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen zu beachten.
Die Rahmenvereinbarung (RV) ist ein für die in der Bekanntmachung oder den Vertragsbedingungen genannte Laufzeit abgeschlossener Vertrag, der den/die Auftragnehmer verpflichtet, die mit Einzelaufträgen abgerufenen Leistungen zu den in der RV und den jeweiligen Einzelauftrag festgelegten Bedingungen auszuführen. Die Gesamtvertragslaufzeit kann max. 4 Jahre betragen.
Die Einzelauftragsvergaben werden ausschließlich durch die in den Vertragsbedingungen genannten berechtigten Stellen erteilt.
Der geschätzte Höchstwert der RV insgesamt wird festgelegt auf 2.984.896,34€ brutto. Der geschätzte Höchstwert ermittelt sich aus den voraussichtlichen Gesamtkosten unter Berücksichtigung der max. beabsichtigten Zuschlagserteilungen (geplante Anzahl der AN) und der möglichen Gesamtvertragslaufzeit.
Das geschätzte Auftragsvolumen wird hiermit nach unten nicht festgelegt. D.h. es kann geringer ausfallen.
Für diese RV wird das Stadtgebiet in fünf Unterhaltungsgebiete (UG) aufgeteilt.
Es ist beabsichtigt, die RV mit mehreren Auftragnehmern abzuschließen. Der Zuschlag soll an max. fünf Firmen erteilt werden. Eine Firma kann unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien nur auf ein UG den Zuschlag erhalten. Die Zuordnung der UG erfolgt durch den AG unter den fünf wirtschaftlichsten Angeboten im Auswahlverfahren.
Liegen weniger als fünf geeignete Angebote vor, werden die UG durch den AG neu geordnet, damit jedem geeigneten Bieter ein UG in möglichst gleicher Größe zugewiesen werden kann. Ein Anspruch eines Bieters auf ein bestimmtes UG besteht nicht.
Es werden nur Angebote akzeptiert, die eine GAEB-Schnittstelle im xml-Format (X84) enthalten. Die Abgabe von GAEB-Schnittstellen im Standard 1990 (D84) oder Standard 2000 (P84) ist nicht zulässig.
Straßenbau,Kanalsanierung,Straßenreinigung,Bauendreinigung,Kanalreinigung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Große Kreisstadt Freital, Stadtbauamt
Dresdner Straße 56-58
01705 Freital
Deutschland
Telefonnummer:
+49 3516476216
Faxnummer:
+49 35164764851
E-Mail:
vergabe@freital.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
T 08/26
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
01705 Freital
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Mit der Oberflächenbehandlung der Asphaltstraßen im Stadtgebiet von Freital sollen die ausgewählten Straßen mittels Überzug vor dem Eindringen von Wasser und der daraus resultierenden Schäden geschützt werden. Die Oberflächenbehandlung ist mit einem Reparaturzug durchzuführen.
Gesamtfläche: ca. 9.850 m² in 6 Bauabschnitten
Umfang der Leistung:
siehe Art der Leistung
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
03.08.2026
Ende:
31.08.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ebaa6c610-7fd6f0bb455d947e
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
30.06.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
20.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
30.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Große Kreisstadt Freital, Stadtbauamt
Dresdner Straße 56-58
01705 Freital
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Mitarbeiter
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
Stauffenbergalle 2
01099 Dresden
Straßenbau
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landratsamt Erzgebirgskreis
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Deutschland
Telefonnummer:
+49 3771-/-277-7009
Faxnummer:
+49 3733-/-831-857183
E-Mail:
vergabe-bvu@kreis-erz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
101FELAU-2026
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Lauter
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
B 101 Fahrbahnerneuerung Lauter - Schwarzenberg
Umfang der Leistung:
7.850m2 Asphalt fräsen, 200t Asphaltbinder einbauen, 6.850m2 Asphaltdeckschicht herstellen, 680m Anschlussfugen herstellen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
03.08.2026
Ende:
14.08.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ebac01904-fb6f6dba903f6c9
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
01.07.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
10.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
01.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
abweichende Frist für die Schlusszahlung 50 Kalendertage
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen. Unternehmensbezogene Unterlagen: ausgefüllte Eigenerklärung und Bestätigungen über Referenznachweise (mind. drei für vergleichbare Leistungen), Erklärung zu den durchschnittlich Beschäftigten im Unternehmen, zum Umsatz und Umsatz im Bereich der ausgeschriebenen Leistungen innerhalb der letzten drei Jahre, Gewerbeanmeldung, HRB oder Handwerksrolle, ggf. bestätigter Insolvenzplan bzw. Angaben zum Liquidationsverfahren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkassen, Berufsgenossenschaft, MVAS-Nachweise oder Angabe PQ-Nummer,
Leistungsbezogene Unterlagen: ausgefülltes Baustoff- u. Bieterangabenverzeichnis, Geräteverzeichnis, Sonstige Unterlagen: Preisermittlungsunterlagen - Übergabe der Urkalkulation entsprechend Vorgabe in Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Abs. 8 und der Einzelauszüge auf Anforderung, Kalkulationsformblätter auf Anforderung
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Straßenbau,Fräsen (Asphalt/ Beton)
Die Vergabestelle gibt bekannt, dass die Ausschreibung: "Reparatur und Reinigung Kunststoffsportflächen" mit der Vergabenummer: "L26-0035-23" in der Vergabeart: "Öffentliche Ausschreibung" aufgehoben wurde.
Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sportplätze/ Sportgeräte
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Hansestadt Salzwedel FB Recht Fachdienst Vergabestelle
An der Mönchskirche 5
29410 Hansestadt Salzwedel
Telefon:
+49 390165371
Fax:
+49 390165309
E-Mail:
vergabestelle@salzwedel.de
Internet:
https://www.salzwedel.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-13-B-62.4
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
29410 Hansestadt Salzwedel, Ackerstraße
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Tiefbau, Straßenbau, Kanalbau, Elektro, Landschaftsbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Baustelleinrichtung 1 psch.
Verkehrssicherung 1 psch.
Bestandsplan anfertigen 1 psch
Bodenaushub 1.300 m³
Planum herstellen 2.820 m²
Bodenverfestigung 1.200 m²
Tragschichten ungebunden 1.300 m³
Asphalttragschicht 900 m²
Asphaltdeckschicht 900 m²
Betonhochborde setzen 512 m
Betonrundborde setzen 375 m
3-reihige Bordrinne 210 m
3-reihige Pendelrinne 180 m
Betonsteinpflaster verlegen 1.550 m²
Tiefbord/Einfassungssteine 85 m
Bautenschutzmatte an Gebäude 290 m
Regenwasserkanal + Anschl.ltg. 525 m
Schmutzwasserkanal inkl. Anschl.ltg.
Trinkwasserleitung inkl. Anschl.ltg.
HDD-Verfahren 29 m
Kabelgraben 350 m
Straßenbeleuchtung 11 Stk.
Neue Bäume 12 Stk.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
13.08.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e4471d5fa-18b1f280eedca6ab
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.06.2026
um:
10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Hansestadt Salzwedel Bürgercenter, Am Schulwall 1, 29410 Hansestadt Salzwedel
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3% der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen (Fbl. 212 und 214) sowie Weitere Besondere Vertragsbedingungen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
keine
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Teil der Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
1) Der Bieter muss erklären, dass er in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Falls sein Angebot in die engere Wahl kommt, wird er drei Referenznachweise mit mind. folg. Angaben vorlegen: Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschl. event. Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
2) Der Bieter erklärt, dass ihm die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Falls sein Angebot in die engere Wahl kommt, wird er die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal, angeben.
3) Der Bieter weist nach, dass er im Handelsregister eingetragen ist, für die auszuführenden Leistungen in der Handwerksrolle eingetragen ist, bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen ist bzw. zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet ist. Zur Bestätigung wird er, sofern in der engeren Wahl, folgende Erklärungen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer.
4) Der Bieter in der engeren Wahl legt - sofern Voraussetzungen gegeben - einen rechtskräftig bestätigten Insolvenzplan vor.
5) Der Bieter in der engeren Wahl legt zum Nachweis seiner Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. eine Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG vor.
6) Der Bieter in der engeren Wahl legt zum Nachweis seiner Angaben zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG des für ihn zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vor.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
1) Altmarrkreis Salzwedel 2) Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
1) Karl-Marx-Straße 33; 2) Ernst-Kamieth-Str. 2
1) 29410; 2) 06112 1) Hansestadt Salzwedel; 2) Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
keine
Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Allstedt Vergabestelle
Forststr. 9
06542 Allstedt
Telefon:
+49 34652-86465
Fax:
+49 34652-86414
E-Mail:
vergabestelle@allstedt.de
Internet:
https://www.allstedt.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
67_ALL_01-2026-0011
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Breite Str. 25, 06542 Allstedt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
16 Stück WC-Anlagen mit allem Zubehör, einschl. Tragelement liefern & einbauen
9 WT-Elemente mit allem Zubehör, einschl. Tragelement liefern & einbauen
4 Stück Durchlauferhitzer liefern und einbauen
1 Stück behindertengerechtes WC mit allem Zubehör, einschl. Tragelement und Zubehör
liefern und einbauen,
Anschlussmaterialien incl. Rohrleitungen, Befestigungen, Isolierung u.ä. liefern und einbauen
16 Komplettierungsobjekte für die Toilettenanlagen in allen 3 Geschossen liefern und
einbauen
Umfang der Leistung:
s. Art der Leistung
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
06.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e6d6197a1-56767b54d866ca58
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
19.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
16.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
06542 Allstedt
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, 1., 2. und 3. Vergabekammer
Ernst - Kamieth - Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Sanitär,Ausführungsplanung (Hochbau)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Oebisfelde-Weferlingen
Oebisfelde, Theodor-Müller-Straße 16a
39646 Oebisfelde-Weferlingen
Telefon:
+49 39002480541
Fax:
+49 3900248010
E-Mail:
vergabe@stadt-oebisfelde-weferlingen.de
Internet:
www.stadt-oebisfelde-weferlingen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
94_SOW_01-2026-0003
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Stadt Oebisfelde-Weferlingen
39646 Oebisfelde
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
1160 m Verteidigungsweg inkl. Wendehammer, 2 Ausweichstellen und Anbindung an bestehendes Wegenetz
1106 m Hochwasserschutzmauer mittels Winkelstützelementen inkl. Wildtierquerungsstellen
1 Stk. Absperrbauwerk (lichte Durchflussbreite = 5,50, Zielstauhöhe = 2,25 m) als Fertigteil-Einsatzstauaggregat (Errichtung Spundwandkasten als Wasserhaltung)
Mauerwerksanierung des bestehenden Absperrbauwerks
Umfang der Leistung:
1160 m Verteidigungsweg inkl. Wendehammer, 2 Ausweichstellen und Anbindung an bestehendes Wegenetz
1106 m Hochwasserschutzmauer mittels Winkelstützelementen inkl. Wildtierquerungsstellen
1 Stk. Absperrbauwerk (lichte Durchflussbreite = 5,50, Zielstauhöhe = 2,25 m) als Fertigteil-Einsatzstauaggregat (Errichtung Spundwandkasten als Wasserhaltung)
Mauerwerksanierung des bestehenden Absperrbauwerks
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Hochwasserschutzanlage
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.06.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e441eceb0-6d7800b77791e215
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
23.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
08.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Stadt Oebisfelde-Weferlingen
Theodor-Müller-Straße 16a
39646 Oebisfelde-Weferlingen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bietervertreter sowie deren Bevollmächtigte
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
https://evergabe.sachsen-anhalt.de/geltende-regelungen/vobvgv/vhb
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
(1) Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit werden Selbstreinigungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung
des § 6f EU Absatz 1 und 2 berücksichtigt.
(2) Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:
1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf
hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen,
3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben,
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
8.dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
(3) Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.
(4) Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen.
(5) Der Auftraggeber kann bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro auf Angaben nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 verzichten, wenn dies durch Art und Umfang des Auftrags gerechtfertigt ist.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Stützwände,Wasserbau,Hochwasserschutz/ Deiche
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Muldestausee
Neuwerk 3
06774 Muldestausee
Telefon:
03493 92995-14
Fax:
03493 92995-96
E-Mail:
k.sladek@gemeinde-muldestausee.de
Internet:
www.gemeinde-muldestausee.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
11.2026-VOB-Ö
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Planung und Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06774 Muldestausee
OT Muldenstein
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Baustraße, Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltungsanlage, Abbruch und Rückbau sowie Entsorgung, Stahlbau, Korrosionsschutz, Mauerwerksarbeiten, Oberbau, Straßenverkehrsfläche, Entwässerung, Ausführungs- und Genehmigungsplanung
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Baustraße, Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltungsanlage, Abbruch und Rückbau sowie Entsorgung, Stahlbau, Korrosionsschutz, Mauerwerksarbeiten, Oberbau, Straßenverkehrsfläche, Entwässerung, Ausführungs- und Genehmigungsplanung
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
07.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
22.12.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb5c95853-7418be2f321c60f5
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
17.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
04.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
17.07.2026
um:
10:00
Ort:
Gemeinde Muldestausee
OT Pouch
Neuwerk 3
06774 Muldestausee
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
liegt den Unterlagen bei
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
3. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Brücken/ Tunnel (Bau),Fußwege/ Radwege,Entwässerungskanäle,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Plauen, Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
vergabe@plauen.de
Internet:
https://www.plauen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
6031 07/66/18/26/1-01
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Hauptfriedhof Plauen, Kleinfriesener Str. 14, 08529 Plauen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Garten- u. Landschaftsbau, Baumpflanzungen
Umfang der Leistung:
Modellvorhaben -Zukunft Leben- _ Einzelvorhaben 3 _ Ersatzpflanzungen im
Hauptfriedhof
Leistung: Garten- u. Landschaftsbau, Baumpflanzungen
Umfang der Leistungen
Pflanzung und Fertigstellungspflege von 33 Hochstämmen (Linden)
Pflanzung und Fertigstellungspflege von 17 Solitärs (Birken)
Pflanzung und Fertigstellungspflege von 17 Nadelgehölzen (Tanne u. Zeder)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
11.12.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
01.07.2026
um:
10:10 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
01.07.2026
um:
10:10 Uhr
Ort:
Stadt Plauen
Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung.
t) geforderte Sicherheiten
Keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß §16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Landschaftsbau/ Außenanlagen,Baumkontrolle/ Baumpflege
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534623
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0061
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Straßen- und Tiefbauarbeiten
Umfang der Leistung:
105 m³ Bodenaushub
250 m² Wildpflaster , Abbruch/ Wiedereinbau
105 m³ Einbau Sandbettung / STS 0/32
253 m Leerrohr EVMR 3*50*4,6 PE-HD
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
07.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb5f3f818-5467dd717a837d0f
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
14.07.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
21.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
14.07.2026
um:
09:30
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Nach § 14 VOB/A sind Bieter oder deren Bevollmächtigte bei ausschließlicher elektronischer Angebotsabgabe nicht zum Termin der Eröffnung der Angebote zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen
Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Straßenbau,Erdverlegte Kabel,Erdbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle): Name: Wismut GmbH, Abteilung Beschaffung; Straße: Jagdschänkenstraße 29; PLZ, Ort: 09117 Chemnitz; Telefon: +49 371 8120-431; Fax: +49 371 8120-430; E-Mail: beschaffung@wismut.de, Internet: www.wismut.de
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A; Vergabenummer: 1244806-J74
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen: Zugelassene Angebotsabgabe: elektronisch, in Textform
d) Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung: 09244 Lichtenau / OT Biensdorf
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen: Bergmännische Sanierungsarbeiten im Bereich Wismutstolln Biensdorf in 09244 Lichtenau; Los 1: Verwahrarbeiten; Die wesentlichen Leistungen beinhalten:
12 Mt Baustelleneinrichtung vorhalten;
900 m² Herstellung Baustraße;
165 t Ertüchtigung Wirtschaftsweg;
2.000 h Bewetterungsanlage vorhalten und betreiben;
35 St Bäume fällen;
40 m³ Freilegung Schachtansatzpunkt;
10 Mt Teuf-/Fördereinrichtung aufbauen und vorhalten;
175 m³ Vertikale Aufwältigung Grubenbau;
93 m³ horizontale Neuauffahrung;
29 St Ausbaurahmen liefern und einbauen;
30 m² Spritzbetonausbau 0,25m bewehrt;
210 m² Spritzbetonausbau 0,15m bewehrt/ unbewehrt;
180 m³ Laden/ Fördern Bergemasse untertage/ übertage;
30 m² Baustahlmatten Q188 A;
10 St Injektionsbohranker;
51 m³ Gebirgswiderlager herstellen;
3 St Schalungsbühne herstellen;
80 m Stahlträger HEB100 liefern und einbauen;
155 m³ Beton C25/30 und C8/10 liefern und einbauen;
250 m² Oberboden.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f): nein
i) Ausführungsfristen: Beginn der Ausführung: 31.08.2026; Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 31.10.2027
j) Nebenangebote: nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote: zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen: Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.subreport.de/E66121995; Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.; Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: Unterlagen mit Ausnahme von Formblatt 225a
o) Ablauf der Angebotsfrist: am 15.07.2026 um 09:00 Uhr; Ablauf der Bindefrist: am 14.08.2026
p) Adresse für elektronische Angebote: https://www.subreport.de/E66121995; Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (Es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
r) Zuschlagskriterien: nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Zuschlagskriterium ist der Preis.
s) Eröffnungstermin: am 15.07.2026 um 09:30 Uhr; Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Keine Bieter zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind: gemäß VOB
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich: liegt den Vergabeunterlagen bei. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A zu machen: - Benennung Strahlenschutzbeauftragter mit Nachweis der Fachkunde entsprechend Kap. 5 der StrlSchV;
- Drei Referenznachweise zur Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren
(Leistungen mit bergmännischem Charakter bzw. untertägigen Erkundungs-/ und/oder Sicherungs-/
Verwahrungs-/Sanierungsleistungen im Gangerzbergbau, davon mindestens ein Referenzobjekt mit
Einrichtung und Betrieb einer Teufe mittels Teufanlage zur Material- und Masseförderung bis mindestens
15 m Tiefe und Einbau von Fahrung).
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße: Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Für die Wismut GmbH unterhalb der Schwellenwerte nicht vorgesehen.
Bergbauliche Maßnahmen
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
📅 2026-06-1145311000-0
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
26B20092 - Nato - Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Neubau Abstellhalle Nachfolger Sea Lynx, Herstellen von Baustrom (Hallenneubau) und einer Parkplatzbeleuchtung
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
Schulerweiterungsbau der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen "J.H. Pestalozzi" - Baustrom, vorbereitende Maßnahmen, erweiterte Erdbaumaßnahmen
Stadt Osterburken OD Schlierstadt 3. Bauabschnitt - Erd-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten nach VOB
Straßenbau, Kanalleitungsarbeiten, Wasserleitungsarbeiten
A3 Bau eines Lärmschutzwalles bei Passau L.R.003, A 3 - SA Passau und RRB Ritterbach
Herstellung Seitenablagerungen, Neubau Regenrückhaltebecken mit Böschungsstabilisierung
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Karl-Wiechert-Allee 60c, 30625 Hannover beabsichtigt, im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgr?n, einen Aufsitzrasenm?her mit Hochentleerung (neu, neuwertig
Lieferung von einem Aufsitzrasenmäher mit Hochentleerung (neu, neuwertig oder gebraucht)
Stadt Osterburken - Straßen-, Kanal- und Wasserleitungserneuerung OD 3. Bauabschnitt
Stadt Osterburken - Straßen-, Kanal- und Wasserleitungserneuerung OD 3. Bauabschnitt
Verfüllung der bestehenden Toilettenanlage an der Nepomuk-Terrasse in Heidelberg -Rohbauarbeiten-
Verfüllung der bestehenden Toilettenanlage an der Nepomuk-Terrasse in Heidelberg -Rohbauarbeiten-
36310 Dachabdichtung im Neubau des Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Berchtesgadener Land in Freilassing
⦁ Ca. 3500 m2 Dampfbremsen
⦁ Ca. 2850 m2 Vorhandene Dampfbremsen kontrollieren und ausbessern
⦁ Ca. 3730 m2 Wärmedämmschicht Mineralwolle
⦁ Ca. 620 m2 Gefälledämmschicht Mineralwolle
⦁ Ca. 1340 m2 Gefälledämmschicht EPS
⦁ Ca. 6610 m2 2-lagige Abdichtung, Polymerbitumenbahn
⦁ Ca. 485 m Seilsicherung,
⦁ Ca. 19 Stück Oberlicht als RWA
⦁ Ca. 33 Stück Oberlicht, starr
Organisationen
Landkreis Berchtesgadener Land
Bad Reichenhall
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Mit der Ausschreibung will die Handwerkskammer Pfalz (HWK) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für künstliche Intelligenz gGmbH (DFKI) die Anschlussarbeiten (Elektroarbeiten) für eine didaktische Schulungswand für handwerkliche Zweck (Ausbildung) auf KI Basis vergeben. Die haptische Schulungswand hat einen Schnitt eines Einfamilienhauses mit mehreren Räumen und folgenden technischen Details: Heizung, Photovoltaikanlage, Sanitär, Lüftung, Wallbox für KFZ-Ladung, Beleuchtung und Gebäudesicherheit. Die Leistungsbeschreibung der Schulungswand, die derzeit auch beschaffen wird, liegt als Anlage bei.
Bundesrepublik Deutschland,vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung,vertreten durch das Amt für Bundesbau,vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- u. Baubetreuung Niederlassung Kaiserslautern,vertreten durch den Niederlassungsleiter
Bundesrepublik Deutschland,vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung,vertreten durch das Amt für Bundesbau,vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- u. Baubetreuung Niederlassung Kaiserslautern,vertreten durch den Niederlassungsleiter
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München
📅 2026-06-1145315300
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Inhalt des Leistungsverzeichnisses ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit ca. 383kWp. Die Aufstellung erfolgt auf zwei separaten Dachflächen der Liegenschaft
Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Bahnhofpl. 4,
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dies umfasst im Wesentlichen die nachfolgenden Tätigkeiten:
- Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Hauptdach in sieben separaten Modulfelden der Liegenschaftmit folgenden Einzelleistungen je Modulfeld:
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 1: ca. 45kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 2: ca. 41kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 3: ca. 52kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 4: ca. 40kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 5: ca. 43kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 6: ca. 27kWp
· PV-Anlage Bestandsdach Modulfeld 7: ca. 47kWp
- Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Erweiterungsbau mit ca. 73kWp
- Aufbau der dazu notwendigen Wechselrichter (Außenaufstellung) einschl. Wetterschutzeinhausung
- Aufbau einer TAB-Konformen Überschusseinspeisung einschl. Anmeldung der Anlage beim zuständigenEVU (Bayernwerk)
- Aufbau eines LWL-/CU - Netzwerks für die Belange der PV-Anlage zwischen Kompakttrafostation und denbeiden separaten Gebäudeteilen "Bestandsgebäude" und "Erweiterungsbau"
- Aufbau Anlagenmonitoring einschl. grafischer Darstellung mittels Infomonitor in der Aula
- Feuerwehr-Not-Ausschaltung der vorgenannten PV-Anlagen
Organisationen
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1171521000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bei dem Projekt A19 – Container handelt es sich um eine Bündelung von Einzelmaßnahmen auf der Siegstrecke. Hierbei wurden auf etwa 80 km Strecke zwischen Troisdorf Hauptbahnhof und Siegen Hauptbahnhof verschiedene Maßnahmen der Gewerke KiB; Oberbau; LST und Personenbahnhöfe in eine große Sperrzeit integriert. Dies erfordert nun eine übergeordnete Betrachtung der Gesamtmaßnahme.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Auf dem Areal des Schulzentrums Steinlach-Wiesaz am süd-östlichen Ortsrand von Dusslingen werden die bestehende Gemeinschaftsschule, sowie das Gymnasium in Teilbereichen umgebaut und mit drei neuen Erweiterungsschulbauten realisiert. Im Zuge der Baumaßnahme werden auch die Zugangs- und Pausenhofbereiche, sowie die Bushaltestelle neugestaltet. Im ersten Bauabschnitt wurde die Ausführung des Neubaus der Gemeinschaftsschule bearbeitet. Im aktuell zweiten Bauabschnitt sind der Abbruch des nördlichen Fachklassenbaus mit Gartenschuppen mit anschließendem Neubau des Fachklassenbaus des Karl von Frisch Gymnasiums (Bauteil B) und der Neubau des Verbindungsbaus an das bestehende Bauteil A des Gymnasiums vorgesehen. ///
Bestand: Das Gymnasium besteht aus vier zweigeschossigen Baukörpern (BT A, BT B, BT C und BT D/E) sowie einem eingeschossigen Gartenschuppen. Die einzelnen Baukörper sind in Systembauweise hergestellt und deren Grundrisse basieren auf einem Raster von gleichschenkligen Dreiecken, welche wabenförmig zusammengefügt wurden. ///
Neubau: Der geplante Neubau Fachklassenbau BT B des Gymnasiums besteht aus einem zweigeschossigen rechteckigen Hauptgebäude mit einem begrünten Flachdach, das an der Fassade Süd-Ost über einen zweigeschossigen Verbindungsflur und einem neu zu erstellenden zweigeschossigen Anbau an den bestehenden Verwaltungs- und Aulabau A des Gymnasiums angeschlossen wird. ///
Diese Bekanntmachung umfasst die Leistungen für die Freianlagen - Busumfahrt - im Vorfeld der Baumaßnahme "Neubau Bauteil B Fachklassenbau Gymnasium".
Die Freianlagen des BA 2 gliedert sich in eine Busspur mit Einrichtungsverkehr von Ost nach West, sowie Haltestellenbuchten in Sägezahnaufstellung. Eine Baumreihe in offenen Baumscheiben und Rasenfugenpflaster fungieren als Pufferzone nach Süden zu den Schulgebäuden. Dahinter öffnet sich ein Vorplatz mit Platz für einen zukünftigen, überdachten Wartebereich. Im Übergang zur Straße auf dem Höhnisch wird eine großzügige Grünfläche mit Rasenmulde und Baumpflanzungen hergestellt. Die Rasenmulde dient gleichzeitig als Retention für die Busspur.
Organisationen
Gemeindeverwaltungsverband Steinlach Wiesaz
Gomaringen
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe von Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung der Anlagengruppen 4, 5 und 8 (Elektro) (Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechische Anlage und Gebäudeautomation) nach § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15.1 für die Leistungsphasen 2 bis 3 und 5 bis 9.
Es ist eine stufenweise Beauftragung beabsichtigt, ein Anspruch auf Weiterbeauftragung besteht nicht.
Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. Bevollmächtigung der zuständigen Gremien zur abschließenden Zuschlagsentscheidung.
Lieferung und Montage von Einbausportgeräten für den Neubau der Realschule Vilsbiburg.
Die Baumaßnahme umfasst den Neubau einer Realschule mit Dreifachturnhalle im Auftrag des Landkreises Landshut.
Das Gewerk beinhaltet insbesondere die vollständige Ausstattung der Sporthalle mit fest installierten und beweglichen Sportgeräten inkl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen, Befestigungen sowie elektrischen Komponenten.
Leistungsumfang u. a.:
- Lieferung und Montage von Einbausportgeräten gemäß DIN 18032 und einschlägigen Normen
- Hülsenreckanlagen, Spannstufenbarren
- Multischaukelanlagen inkl. elektrisch betriebener Hebevorrichtungen
- Klettertauanlagen
- Schwenkbare Sprossenwände inkl. Schutzmatten
- Basketballanlagen (Decken- und Wandanlagen, elektrisch verfahrbar, inkl. Zielbretter, Körbe und Netze)
- Spielsäulen für Volleyball, Badminton und weitere Ballspiele
- Handballtore inkl. Befestigungssysteme und Zubehör
- Bodenhülsen, Bodenanker und Befestigungssysteme
- Stahl-Unterkonstruktionen für Decken- und Wandbefestigungen
- Planung, statische Nachweise sowie Werk- und Montageplanung
- Einweisung, Dokumentation und Wartungsleistungen
Die Leistungen umfassen zudem sämtliche Nebenleistungen wie Transport, Montagehilfen, Abstimmung mit anderen Gewerken sowie die Koordination mit der Objektüberwachung.
Die Sportgeräte werden überwiegend in der Dreifachturnhalle mit ca. 27,5 x 47,5 m Hallenfläche eingebaut.
Errichtung der Schwachstromtechnischen Anlage (Inkl. Brandmeldeanlage) im Labor- und Bürogebäude. Kabelverlegesysteme, Kabel und Leitungen, Brandschutz an Leitungsanlagen, Türkommunikationsanlage, Fluchttürtechnik, Beh.-WC-Rufanlage, Brandmeldezentrale 16 Ringe, ca. 300 Melder, Feuerwehrperipherie, Gebäudefunkanlage, Übertragungsnetz LWL und Cu, 6 Serverracks mit aktiver Kühlung, 12 Datenverteilschränke, Datenverteilnetz Kat.7, Netzwerkdosen. Einzureichen ist mit dem Angebot ein Zertifikat N Errichterfirma Brandmeldeanlage nach DIN 14675.
Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 05.08.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 394 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist. (5 Arbeitstagen/ Woche Mo-Fr; Samstagsarbeiten sind gesondert mit der Objektüberwachung des AG zu vereinbaren). Übergabe W+M-Planung spätestens 6 Kalenderwochen vor Baubeginn.
Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Schadstoffsanierung.
Die Gemeinde Weeze beabsichtigt den Neubau einer Feuerwache für die Freiwillige Feuerwehr Weeze am Standort Straße Fährsteg in Weeze. Das Bauvorhaben dient der Sicherstellung einer zeitgemäßen, leistungsfähigen und arbeitsschutzkonformen Feuerwehrinfrastruktur und ersetzt den bisherigen Standort in unmittelbarer Nähe.
Der Neuhauser Deichverband plant den Ausbau/Neubau des linken Krainkedeiches im Bereich der Ortslage Niendorf (19273 Amt Neuhaus) auf einem Abschnitt von ca. 800 m (Deich-km 0+180 bis 0+980). Das Vorhaben umfasst die folgenden Hauptarbeiten: - Herstellung einer Spundwand in drei Abschnitten mit unterschiedlichen Längen (4 m bis 12 m Spundbohlenlänge) einbringen. Gesamtlänge rd. 600 m. - Abbruch- und Rodungsarbeiten (Entfernung von Wurzelstöcken, Beton-Brunnenschächten, Oberflächenentwässerungsrohren, Treppenstufen aus Mauerwerk und Betonstufen, etc.). - Entschlammung (Entnahme, Transport mittels amphibischer Schwimmtechnik über Rohrleitung, Entwässerung und Zwischenlagerung) von unterschiedlichen Gewässerabschnitten sukzessive zum Baufortschritt der Spundwandherstellung. Trockensubstanzgehalt des Schlammes über 40 % (rd. 11.500 t). - Bodentransporte und Aufbringen des entwässerten Schlammes zu Aufbringflächen innerhalb des Gemeindegebietes Amt Neuhaus (Transportentfernungen bis zu 12 km). - Lieferung und Einbringen und Verdichten von Sand (rd. 42.000 m³); Lösen, Laden, Transportieren und Einbau von Auelehm (rd. 8.300 m³); Einbau und Begrünung von Oberboden (rd. 3.000 m³) zur Herstellung des Deichkörpers. - Herstellung eines Deckwerks aus Natursteinen mit Zweistufenfilter. - Herstellung eines Deichverteidigungsweges in Betonbauweise (ca. 2.800 m²). - Herstellung von Rampen in Pflasterbauweise und Treppenanlagen.
Organisationen
Neuhauser Deichverband
Neuhaus/Elbe
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Der Markt Dießen am Ammersee plant die Erweiterung und Sanierung der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee.
Hintergrund für die geplante Maßnahme sind aktuell zu geringe Flächen für die ganztägige Förderung im Grundschulbereich. Der zusätzliche Raumbedarf soll durch einen Erweiterungsneubau (Haus F) abgedeckt werden. Zeitgleich soll die Erneuerung der Heizzentrale erfolgen.
Im Rahmen eines Vorkonzepts wurden für die Erweiterung Varianten untersucht, die zu einer Vorzugsvariante führten. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wird somit ein Erweiterungsneubau zwischen den Bestands-Gebäuden E und B angestrebt.
Mit diesem Erweiterungsbau sowie dem Ausbau des Dachgeschosses von Haus A mit 1.380 m² Nutzfläche liegt eine sehr wirtschaftliche Erweiterungslösung vor.
Neben dem zusätzlichen Flächenbedarf zeigt der Gebäudebestand (insbesondere Haus E) auch einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Dies insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, in Bezug auf den Brandschutz, die Raumakustik sowie die Beleuchtung.
Als Gesamtinvestitionsvolumen/Kostenrahmen für die Erweiterungs-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Vorkonzepts ca. 19,3 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ermittelt.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen aktuell vor:
- Planungs-/ Leistungsbeginn: Mitte Oktober 2026,
- Baubeginn 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F, Ausbau DG Haus A: Frühjahr 2028,
- Fertigstellung 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F und Ausbau DG Haus A: Schuljahresbeginn 2029/30 (= Mitte September 2029),
- Baubeginn 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Sommerferien 2029 (= August 2029),
- Fertigstellung 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Ende 2030.
Ob die Erneuerung der Heizzentrale baulich vorgezogen oder im Rahmen des 1. Bauabschnittes umgesetzt wird, wurde noch nicht final festgelegt und ist abhängig von dem diesbezüglich noch zu erarbeitenden Planungskonzept.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1 bis 6 gemäß §§ 49 ff. HOAI.
Organisationen
Markt Dießen am Ammersee
Dießen am Ammersee
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet die Maschinentechnik inkl. Schaltschränke für die Erneuerung der maschinellen Überschussschlamm-Eindickung (MÜSE) der Kläranlage Altötting-Neuötting.
Laufender Abruf von Betonformsteinen und Kabelschachtbauteilen aus Beton im Rahmen der Straßenunterhaltung. Jährlicher Abruf von ca. 10.000 m² Pflasterfläche und diversen Kabelschachtbauteilen.
Organisationen
Stadt Regensburg
Regensburg
Auftraggeber
Stadt Regensburg - Vergabeamt
Regensburg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-1345000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-13
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Im Kreiskrankenhaus Bergstraße (abgekürzt KKB) in Heppenheim werden im Zuge der Maßnahme "Generalsanierung KKB" zahlreiche Maßnahmen durchgeführt. Der Pflegeflügel J wird entkernt und saniert, dort wird sich die neue Intensivpflege sowie eine Allgemeinpflege befinden. Bauteil G wird abgerissen, dort wird ein Ersatzneubau mit Zentraler Notaufnahme, Radiologie und Operationsabteilung verortet. Weitere Teilmaßnahmen sind: Fassadensanierung; Trinkwassersanierung, Ertüchtigung TGA-Zentralen, Teilumsetzung Basisbrandschutzkonzept und Errichtung eines neuen Haus-Übergabe-Punktes. Aufgrund vorhandener Schadstoffbelastung werden viele der Räumlichkeiten erst weitestgehend fachgerecht entkernt und rückgebaut.
Organisationen
Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg
Neubau Klinikgebäude BT 6.1.1 mit einem Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 von ca. 108.000m³, aufgeteilt in 2 unterirdische und 5 oberirdische Geschosse mit Anbindung an die Bestandsmagistrale. Neubau Technikzentrale T2 mit einem Brutto-Rauminhalt nach DIN 277 von ca. 10.605 m³, aufgeteilt in 2 unterirdische und 4 oberirdische Geschosse.
Die Freianlagenplanung beabsichtigt die restlichen Metallbauarbeiten des Neubaus Bauteil 6.1.1 und Technikgebäudes T2.
Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Vergabe von Fachplanungsleistungen Tragwerksplanung nach § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14.1 für die Leistungsphasen 1 bis 6. Es ist eine stufenweise Beauftragung beabsichtigt, ein Anspruch auf Weiterbeauftragung besteht nicht.
Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. Bevollmächtigung der zuständigen Gremien zur abschließenden Zuschlagsentscheidung.
Der Zweckverband Abfallverwertung Südhessen als Auftraggeber beabsichtigt den Abschluss eines Vertrages über die Lieferung und Inbetriebnahme einer Anlage zur Konfektionierung von KS-Asche, welche die aufgestellten Anforderungen an das auszugebende Produkt zu erfüllen hat.
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit ZE112 - Vergabe
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
'- Bauleistung erfolgt in 4 Bauabschnitten (4 Etagen)
- ca. 260 m2 Bodenflächen schützen
- ca. 240 m2 Abbruch Bodenfliesen
- ca. 810 m2 Abbruch Wandfliesen
- ca. 210 m2 Estrichböden ausbessern und vorbereiten für Verlegung von Bodenfliesen (z.B. Spachtel,
Fliesengitter, Haftgrund, Flüssigabdichtung)
- ca. 300 m2 neue Wandfliesen
- ca. 780 m dauerelestische Verfugungen
- ca. 213 m2 neue Bodenfliesen
- ca. 266 m neue Sockelfliesen
- ca. 11 Stück fliesenbündige Wandspiegel
- ca. 315 Stück Löcher und Aussparungen
- ca. 413 m Eckschutzwinkel (PVC, Alu, Edelstahl)
- ca. 40 Stück Revisionsklappen
- Diverses: z.B. Trennschienen, Übergangsprofile, Bodeneinläufe, Dichtmannschetten etc.
Organisationen
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit ZE112 - Vergabe
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-1445262670
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-14
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Leistung umfasst die Herstellung von Treppengeländern im Innen- und Außenbereich, eine Außentreppe, sowie Absturzsicherungen und Türen. Darüber hinaus sind Anpassungsarbeiten an Bestandsgeländern Bestandteil der Leistung.
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen für Daseinsvorsorge- und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Der Hafen in Neuharlingersiel dient der Versorgung der Insel Spiekeroog, als Fischerei- und Yachthafen, als Hafen für Gastlieger und der Entwässerung des Hinterlandes. Der Hafen Neuharlingersiel soll auch künftig seinen vielfältigen Aufgaben als moderner Fischereihafen, Fährstandort und touristisches Ziel gerecht werden. Die aktive Fischerei ist wichtiger Bestandteil des Hafens und der Identität Neuharlingersiels, diese gilt es langfristig zu erhalten. Entsprechende Rahmenbedingungen für eine moderne und nachhaltige Fischerei einschließlich einer Zukunftsperspektive für junge Fischer und ihre Familien sind dafür vorzuhalten. Aus vielfältigen Gründen beabsichtigt der Hafenzweckverband Neuharlingersiel zeitgemäße, attraktive Liegeplätze für die Fischerei auszubauen, wobei die Arbeitssicherheit, die Versorgung der Kutter mit Landstrom und Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser von großer Bedeutung sind. Die neuen Liegeplätze sollen mit Fahrzeugen gut erreichbar sein, damit dort auch Reparaturen abseits der Helling durchgeführt werden können.
Organisationen
Hafenzweckverband Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Auftraggeber
GVP infraconsult GmbH
Bremen
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Digitalisierung
Es ist beabsichtigt, folgende Leistungen zu beschaffen: Engineering, Fertigung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation sowie die anschließende Wartung von zwei Großwärmepumpenanlagen, aufgeteilt in zwei Bauabschnitte. Der 2. Bauabschnitt stellt eine Option dar, deren Beauftragung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.
Mit dieser Bekanntmachung werden interessierte Unternehmen aufgefordert, Interessenbekundungen für den 1. Bauabschnitt abzugeben. Gegenstand des 1. Bauabschnitts sind Engineering, Fertigung, Lieferung, Montage und Dokumentation sowie die Wartung einer Großwärmepumpenanlage.
Organisationen
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
Luckau
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Der OOWV betreibt auf einem ehemaligen Kläranlagengelände in der Allerstraße in Brake das Schmutzwasserpumpwerk "Allerstraße" und ein im Jahre 2022 neu Errichtetes Speicherbecken. Im Normalbetrieb wird das über Freigefällekanäle zufließende Abwasser vom Pumpwerk "Allerstraße" direkt zur Kläranlage Brake weitergeleitet. Bei erhöhtem Abwasserzufluss kann eine Teilmenge des Abwassers über - im Pumpwerk vorhandene - Speicherpumpen in das Speicherbecken abgeschlagen werden. Nach Abklingen des Abwasserzuflusses aus dem Kanalnetz wir das gespeicherte Abwasser im Freigefälle in das Pumpwerk abgelassen und zur Kläranlage Brake gefördert. Die maximale Speichermenge beträgt ca. 2.500 m3. Das Pumpwerk weist erheblich bauliche Mängel auf.
Als Ersatz für das Pumpwerk soll unmittelbar auf dem Grundstück der Neubau eines neuen Pumpwerks erfolgen.
Neben der Ableitung des anfallenden Abwassers zur Kläranlage Brake soll das neue Pumpwerk bei erhöhtem Abwasserzufluss wieder zusätzlich zur Beschickung des neuen Ausgleichsbeckens "Allerstraße" dienen und das im Ausgleichsbecken zwischengespeicherte Abwasser nach Abklingen des Abwasserzustroms aus dem Kanalnetz wieder aufnehmen und ebenfalls zur Kläranlage Brake fördern.
Das SW-Pumpwerk soll als Stahlbeton-Pumpwerk in Ortbetonbauweise neben dem Ausgleichsbecken hergestellt werden.
Der Pumpwerkschacht soll vertikal unterteilt werden in einen Vorlageschacht und einen Pumpenkeller, der zur Aufnahme der trocken aufgestellten Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen dienen soll.
Der Pumpenkeller soll einen Flachdach-Oberbau, der die Schaltanlage aufnehmen kann erhalten. Der Pumpenkeller soll eine Zwischendecke, von der die pumpendruckseitigen Armaturen bedient und gewartet werden können erhalten. Der Abstieg aus dem Oberbau auf die Zwischendecke und weiter in den Pumpenkeller soll über Treppengänge aus Stahlbeton erfolgen.
Errichtung der Starkstromtechnischen Anlage (Inkl. Eigenstromversorgungsanlage) im Labor- und Bürogebäude. Kundeneigener Teil der Mittelspannungsschaltanlage, 2 Transformatoren, Netzersatzanlage ca. 50 kW, Niederspannungshauptverteilung, GHV Altbau, 26 Unterverteiler, Kabelverlegesysteme, Kabel und Leitungen, Installationsgeräte und -systeme, Brandschutz an Leitungsanlagen, Allgemeinbeleuchtungsanlage ca. 850 Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung ca. 250 Leuchten, Blitzschutzanlage. Einzureichen ist mit dem Angebot ein Nachweis über Eintragung in das Installateurverzeichnisses eines Netzbetreibers.
Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 16.03.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 513 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist. (5 Arbeitstagen/ Woche Mo-Fr; Samstagsarbeiten sind gesondert mit der Objektüberwachung des AG zu vereinbaren). Übergabe Werk- und Montageplanung: Spätestens 6 Kalenderwochen vor Baubeginn.
Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.
Der Burgenlandkreis als Bauherr beabsichtigt die Errichtung eines neuen Schulcampus auf dem Areal „ Stadtquartier
Schönburger Straße “, bestehend aus Schulgebäude und 3 - Felder - Sporthalle.
Das ebenfalls auf dem Gelände geplante Zentrum für das Berufsvorbereitende Jahr ( BVJ ) ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
Das Baufeld für den geplanten Campusneubau befindet sich östlich des Naumburger Zentrums im Geltungsbereich eines rechtsgültigen Bebauungsplanes ( B - Plan Nr . 62 “ Stadtquartier Schönburger Straße" ). Die ehemalige Bebauung sowie die Oberflächenbeläge wurden bereits zurückgebaut. Das Schulgrundstück selbst liegt an der südlich verlaufenden Schönburger Straße sowie an der östlich verlaufenden, im Zuge des B- Plan- Verfahrens neu geplanten und errichteten Dr. - Wilhelm- Kniest- Straße zwischen der Schönburger Straße und der Grochlitzer Straße an.
Zum Campus gehört noch das Grundstück mit der Flurstücksnummer 692.
Das Straßenquartier zwischen Schönburger- , Rosa-Luxemburg und Grochlitzer Straße ist gekennzeichnet durch eine weitgehend homogen wirkende Bebauung durch meist dreigeschossige Wohngebäude.
Das Grundstück ist weitgehend eben und umfasst eine Fläche von 25.196m2.
Die baulichen Anlagen des neuen Schulcampus werden auf drei Gebäudebereiche verteilt . In der Angebotsaufforderung sind die Gebäudeteile des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:
Teilobjekt A Schulgebäude
Das Gebäude, d as die Schulräume der Förderschule, d er Sekundarschule und Teile des BVJ beherbergt, bildet als größte Baumasse das Zentrum der Anlage und ist selbst in drei „ Gebäudekuben“ gegliedert, höhenmäßig gestaffelt zwischen zwei und vier Obergeschossen. D ie drei Baukörperbereiche sind jeweils um einen Innenhofkern gegliedert. Die Gebäude werden in Massivbauweise mit tragenden Wänden und Stützen aus Stahlbeton sowie Stahlbetondecken mit Flachdach errichtet. Die Gründung erfolgt auf Stahlbetonbodenplatten . Der mittlere Gebäudeteil ( A 1) ist unterkellert, d ie nördlichen und südlichen Gebäudeteile ( A2 und A3 ) sind nicht unterkellert.
Teilobjekt B Sporthalle
Die Drei -Feld-Sporthalle ist im Anschluss an das Schulgebäude nördlich angeordnet . An dem großen Hallenraum mit DIN- Maßen ( 4 5 x 2 7 m ) schließt sich an der südlichen Längsseite ein zweigeschossiger Funktionstrakt an. Die Gebäudegründung für den Sozialtrakt erfolgt als Plattengründung mit bewehrten Stahlbeton- Bodenplatten, die Halle wird mit Einzelfundamenten und Fundamentstreifen unter den Außenwänden gegründet.
Die tragenden Wände, Stützen sowie die Geschossdecken im Sozialtrakt werden in Stahlbetonbauweise errichtet. Das Hallendach wird mit Leimholzbindern und einer Tragschale aus Stahltrapezblech ausgebildet.
Werkstattgebäude des BVJ (Bauteil C)
nicht Gegenstand dieser Ausschreibung
Organisationen
Burgenlandkreis
Naumburg (Saale)
Auftraggeber
1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Lüftung.
ca. 685 qm Voranstrich Bodenplatte f. bituminöse Abdichtung;
ca. 685 qm Abdichtung gegen Bodenfeuchte m. Elastomer-Bitumenschweißbahn;
ca. 520 qm Sperrlage PE-Folie, d= 0,4 mm;
ca. 1.200 qm Abdeckung PE-Folie auf bauseitiger TSD, d= 0,2 mm;
ca. 1.200 qm Zementheizestrich CT-C35-F5, schwimmend, Dicken 60 -80 mm;
ca. 1.200 qm Zusatz für Heizestrichdickeneinsparung und Verkürzung der Belegereife CT-C40-F6;
ca. 106 m Dehnfugen, 10 mm, in Estrich herstellen;
ca. 40 m Scheinfugen in Estrich herstellen;
ca. 30 m Bewegungsfugen, 10 mm, in Estrich herstellen;
ca. 4 qm Verbundestrich CT-C35-F5-V30, schwindarm, als Schnellzement
Das Kinderhaus besteht aus 2 Bauteilen. Einem massiven Bestandsbau (UG, EG und OG)
und einem Erweiterungsteil (EG und OG), welcher als Holzbau auf einer Betonbodenplatte
erstellt wurde.
Es ist auf der Süd- und Westseite über 2 Geschosse ein Fluchtbalkon aus gesteckten /
verschraubten und geschweißten Stahlprofilen zu erstellen, welcher in den oberen Ebenen
mit einem Stahlseilnetzsystem zu bespannen und mit Gitterrostböden zu belegen ist, l/h/t = ca.
6161/798/153cm.
Auf beiden Seiten ist je eine Fluchttreppe, 21 Steigungen, mit Stahlwangen, Flachstahl-
geländerrahmen und Gitterroststufen/-podeste vom EG in das OG zu erstellen. Die
Geländerahmen werden ebenso mit Stahlseilsystemen bespannt.
Auf der Ostseite ist ein Nebeneingangspodest, l/h/b = ca. 257/201/127cm, mit Treppe, 5 Stg.,
auf der Nordseite eine Fluchtterrasse, l/h/b = ca. 448/201/270cm, mit Treppe, 5 Stg.,
aufzubauen. Die Bauteile entsprechen im Grundsatz denen des Fluchtbalkons und seinen
Treppen.
Des Weiteren werden Stahlrahmen für 3 Gerätehaustüren, 2 Fluchttreppentüren und
Treppenhandläufe aus verzinktem Stahlrohr gefordert.
Organisationen
Stadt Regensburg
Regensburg
Auftraggeber
Stadt Regensburg - Vergabeamt
Regensburg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, 10117 Berlin schreibt Leistungen für Tischlerarbeiten am Campus Benjamin Franklin (CBF), Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin aus.
Gegenstand der zu vergebenen Leistungen sind:
- Arbeitszeilen
4 St. bxhxt 1150x900x670mm
1 St. bxhxt 1560x900x670mm
2 St. bxhxt 2060x900x670mm
- Hochschränke
1 St Schrankanlage 2050x3000x400mm
- Arbeitszeilen/ Pantries
2 St bxhxt 1900x2500x670mm
1 St bxhxt 4820x3000x670mm
- Arbeitszeile mit Modulschränken
1 St bxhxt 4035x3000x670mm
Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen.
Nähere Informationen können den auf der Vergabeplattform der Charité (https://vergabeplattform.charite.de) zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen werden.
Gegenstand der Leistung ist die Konzeption, Installation und der Betrieb eines Schallemissions-Monitoringsystems zur messtechnischen Überwachung der Spannglieder des Brückenbauwerks Hochstraße B.
Landschaftsgärtnerische Leistungen zur Gestaltung des Vorplatzes in zwei Bauabschnitten wie Abbrucharbeiten, Erd- und Fundamentarbeiten, Belagsarbeiten, Holzpodest, Ausstattungselemente, Wurzelbrücke, Wurzelkammern, Pflanzung mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
Organisationen
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Auftraggeber
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-2245112000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-22
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Erdbau (Baugrube mit Sauberkeitsschicht und Geländeregulierung, Zufahrt, Kabeltiefbau, Entwässerung, Entsorgung) für 2 neue Ladeunterwerke in der Pfalz. Geschätzte Aushubmengen:
Landau: 2100 m³
Pirmasens: 1120 m³
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Malerarbeiten.
Das Universitätsklinikum Düsseldorf plant den Bau einer zentralen Abfallsammelstelle, diese wird an der Stelle des heute bestehenden Gebäudes 18.15 errichtet werden. Die Zentrale Abfallsammelstelle (kurz ZAS) besteht aus einem rechteckigen Baukörper mit einer Kantenlänge von 56 x 56,50 m, welcher von einer Lochblechfassade allseitig eingefasst wird. Der Baukörper unterteilt sich in einen nach oben offenem Innenhof, um den ein L-förmiger zweigeschossiger Einbau angeordnet ist. Das Bauwerk wird in Stahlbeton Massivbauweise errichtet, das Tragwerk des teilüberdachten Hofes wird in Stahlbauweise errichtet. Die Erschließung für Fahrzeuge erfolgt über großes Ein- und Ausfahrtstore, die Erschließung für Personen erfolgt über ein, im zweigeschossigen Einbau verorteten Treppenkern mit Hydraulikaufzug. Das Bauwerk wird im Untergrund von Kanälen gekreuzt (ein Medientunnel und ein Kanal für den automatischen Warentransport), sowie auf einer in Teilen abgebrochene Bunkeranlage errichtet. Hieraus resultiert eine komplexe Gründungssituation über ein System aus Stützen, wandartigen Trägern und Bodenplatten. Das Gebäude erhält im UG einen Anschluss an den Kanal für automatischen Warentransport, sowie einen Entladungsbahnhof im EG. Alle tragenden Wände werden in Stahlbeton ausgeführt, nichttragende Innenwände werden aus 24er Porenbeton, Innenwände in Sanitärbereichen in Leichtbauweise errichtet.
Der Auftraggeber beabsichtigt, die Planung, die Lieferung, die Aufstellung, den Innenausbau, die Inbetriebnahme, die Anmietung den Betrieb und den anschließenden Rückbau einer zweigeschossigen Containeranlage am Erich Kästner-Gymnasium, Castroper Straße 7 in Köln, zu vergeben. Um zusätzliche temporäre Unterrichtsräume für das Erich Kästner-Gymnasium in Köln zu schaffen, soll auf dem Schulgrundstück eine zweigeschossige Containeranlage mit einer BGF von ca. 870 m² entstehen. Der Auftragnehmer hat die Containeranlage zwischen dem 22.03.2027 und dem 02.04.2027 zu liefern und aufzubauen, um den laufenden Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Im Anschluss hat der Auftragnehmer die Containeranlage auszubauen, in Betrieb zu nehmen und dem Auftraggeber am 16.07.2027 zu übergeben. Die Mietzeit beträgt 49 Monate. Der Mietvertrag verlängert sich nach Ablauf der Grundmietzeit maximal viermal automatisch um jeweils 6 Monate, wenn der Auftraggeber das Mietverhältnis nicht mit einer Frist von mindestens drei Monaten vor Ablauf der Grundmietzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums kündigt. Die maximale Verlängerungsdauer beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der Mietzeit hat der Auftragnehmer den vollständigen Rückbau der Containeranlage vorzunehmen und das Grundstück im ursprünglichen Zustand zurückzugeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.
Organisationen
Kölner Schulbaugesellschaft mbH
Köln
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland mit Sitz bei der Bezirksregierung Köln
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe von Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrüstung der Anlagengruppen 1 bis 3 (Abwasser- und Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen, Lufttechnische Anlagen) nach § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15.1 für die Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 8. Es ist eine stufenweise Beauftragung beabsichtigt, ein Anspruch auf Weiterbeauftragung besteht nicht.
Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. Bevollmächtigung der zuständigen Gremien zur abschließenden Zuschlagsentscheidung.
Elektroinstallationsarbeiten
Da die Niederspannungshauptverteilungen nicht mehr den heutigen Vorschriften entsprechen und überlastet sind, werden sie im Rahmen dieser Maßnahme erneuert.
Die NHV SV wird in einem neuen Technikraum verlegt.
- Neue Niederspannungshauptverteilung AV
- Neue Niederspannungshauptverteilung SV
- Installationen für neuen Elektroraum SV
- Anpassen/Verlängern der vorhandenen Zu- und Abgangskabel an den bestehenden
Niederspannungshauptverteilungen
- Trassen für die neue Kabelführung
- Baulicher Brandschutz an den neuen Wanddurchbrüchen
- Demontage der vorhandenen Niederspannungshauptverteilungen AV und SV
Die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ist zum 01.01.2020 aus der Fusion der Verbandsgemeinde Langenlonsheim und der Verbandsgemeinde Stromberg hervorgegangen. Die Verbandsgemeinde hat ca. 24.000 Einwohner in 17 angehörigen Ortsgemeinden. Das Gesamtplangebiet hat eine Größe von 129 km². Für die ehemals eigenständigen Verbandsgemeinden existieren jeweils eigene rechtswirksame Flächennutzungs- und Landschaftspläne, die im Laufe der Jahre durch Teil Fortschreibungen und Einzeländerungen ergänzt wurden. Mit der Fusion ergibt sich die Notwendigkeit, die städtebauliche Entwicklung der neuen Verbandsgemeinde in einem einheitlichen, übergeordneten Planwerk zusammenzuführen. Bis zur Wirksamkeit dieses neuen Planwerkes gelten die bisherigen Flächennutzungspläne der beiden ehemaligen Verbandsgemeinden fort. Die für die beiden ehemaligen Verbandsgemeinden bestehenden Flächennutzungspläne sind digitalisiert. Die Landschaftspläne hingegen nicht. Es existiert eine redaktionelle Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, der in der zweiten Stufe des Verfahrens bereitgestellt wird. Der Auftraggeber beabsichtigt die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans für das Gebiet der Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Flächennutzungspläne.
Organisationen
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg
Langenlonsheim
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Stadt Dorfen beabsichtigt, das 1964 eröffnete Freibad zu sanieren. Das bestehende große Schwimmbecken soll unterteilt werden in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich und voraussichtlich durch ein Warmwasserbecken ergänzt werden. Die bestehende Eingangshalle soll durch einen Neubau ersetzt werden. Darüber hinaus ist das Freibad an aktuelle Anforderungen (u.a. Klimaschutz, Barrierefreiheit, technische Ausstattung) anzupassen.
Organisationen
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekommer Südbayern
Lieferung eines Kurzheckkettenbaggers
Einsatzbereiche:
- Handhaben (Umschlagen) von Rost- und Kesselasche
- Sortieren von FE-Fraktionen mittels Magnetanlage
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Die Umsetzung des Bauvorhabens erfolgt in insgesamt 5 aufeinander folgenden Bauabschnitten. Aus diesem Grund ist ein durchgehendes Arbeiten in den einzelnen Gewerken nicht möglich.
Die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH (nachfolgend DREWAG), ein Tochterunternehmen der Sachsen Energie AG, betreibt das Zentrale Fernheiznetz (ZFHN) der Stadt Dresden. Im Rahmen der angestrebten Dekarbonisierung soll der Anteil regenerativer Wärmeerzeugung deutlich erhöht werden. Einen wichtigen Baustein bilden dabei Power-tot-Heat-Anlagen (P2H-Anlagen), die regenerativ erzeugten Strom zur Wärmeerzeugung nutzen. Elektrodenheizkessel ermöglichen die Produktion von Heißwasser für die Fernwärmeversorgung.
Vor diesem Hintergrund plant die DREWAG die Errichtung einer Elektrodenheizkesselanlage (EHK-Anlage) zur Wärmeerzeugung für das ZFHN am Standort Heizkraftwerk Dresden-Reick (HKW Re).
Der Standort bietet für den Bau und die Integration der Anlage besonders günstige Voraussetzungen:
• vorhandene elektrische Leistungsversorgung auf Mittelspannungsebene
• bestehender Anschluss an das Fernwärmenetz
• Nutzung vorhandener Wärmespeicher als hydraulischer Zwischenpuffer
• verfügbare bebaubare Flächen und grundsätzlich gegebene Genehmigungsfähigkeit
• Synergien bei Betrieb und Instandhaltung durch räumliche Nähe zu Bestandsanlagen und bestehendem Betriebspersonal
Das Projekt umfasst die Errichtung einer EHK-Anlage mit 2 × 40 MW elektrischer Leistung sowie deren Einbindung in das ZFHN. Die Kopplung erfolgt indirekt über Wärmeübertrager. Die bestehende Wärmespeicheranlage am Standort übernimmt dabei die Funktion einer hydraulischen Weiche zwischen den Elektrodenheizkesseln und dem Fernwärmenetz, wodurch Erzeugung und Bedarf zeitlich entkoppelt werden.
Derzeit sind zwei Betriebsarten vorgesehen:
• Geplanter Wärmeerzeuger im Rahmen der regulären Fernwärmebereitstellung
• Teilnahme am Regelenergiemarkt (Erbringung von Systemdienstleistungen), insbesondere Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelleistung (PRL und SRL)
Das Gesamtprojekt wird in mehreren Losen vergeben und abgewickelt. Die Lose umfassen maschinen- und verfahrenstechnische Leistungen, technische Gebäudeausrüstung (TGA), elektrotechnische und leittechnische Systeme sowie bautechnische Leistungen.
Die Montage des EHK ist beginnend für das 1. Quartal 2028 terminiert. Die anschließende Inbetriebsetzung (IBS) ist für das 3. Quartal 2028 geplant.
Der Teilnahmewettbewerb und die Vergabe erfolgen nach Kriterien, welche in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind. Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen (detaillierte Planung) werden erst nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbs den qualifizierten Bietern zur Verfügung gestellt.
Organisationen
Drewag Stadtwerke Dresden GmbH
Dresden
Auftraggeber
SachsenNetze GmbH
Dresden
Vergabekammer des Freistaats Sachsen bei der
Landesdirektion Sachsen
Planung, Lieferung und Montage einer temporären Containeranlage für acht Klassenräume mit Sanitärbereichen (2x Sanitärcontainer) als zweigeschossige Anlage mit einem innenliegendem Treppenhaus und einer außenliegenden Fluchttreppe.
Einschl. TGA Vollausstattung (HLS, Elt und IT).
Gründung auf Punktfundamenten aus Stahlbetonfertigteilen.
Gesamtmaß Anlage: ca. 23,00 x 14,50 m;
Lichte Raumhöhe Module: ca. 2,75 m;
Modulbreite: ca. 2,45 - 3,00 m;
Modullänge: ca. 6,00 m;
Standzeit 24 Monate
Das 1977 fertiggestellte, architektonisch herausragende und unter Denkmalschutz stehende Rathaus mit Kulturzentrum ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Das Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Rathaus.
Organisationen
Stadt Bocholt
Bocholt
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Der Markt Dießen am Ammersee plant die Erweiterung und Sanierung der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee.
Hintergrund für die geplante Maßnahme sind aktuell zu geringe Flächen für die ganztägige Förderung im Grundschulbereich. Der zusätzliche Raumbedarf soll durch einen Erweiterungsneubau (Haus F) abgedeckt werden. Zeitgleich soll die Erneuerung der Heizzentrale erfolgen.
Im Rahmen eines Vorkonzepts wurden für die Erweiterung Varianten untersucht, die zu einer Vorzugsvariante führten. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wird somit ein Erweiterungsneubau zwischen den Bestands-Gebäuden E und B angestrebt.
Mit diesem Erweiterungsbau sowie dem Ausbau des Dachgeschosses von Haus A mit 1.380 m² Nutzfläche liegt eine sehr wirtschaftliche Erweiterungslösung vor.
Neben dem zusätzlichen Flächenbedarf zeigt der Gebäudebestand (insbesondere Haus E) auch einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Dies insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, in Bezug auf den Brandschutz, die Raumakustik sowie die Beleuchtung.
Als Gesamtinvestitionsvolumen/Kostenrahmen für die Erweiterungs-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Vorkonzepts ca. 19,3 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ermittelt. Darin enthalten sind ca. 2,2 Mio. € brutto für die Kosten der Kostengruppen 410+420+430+470+480, DIN 276.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen aktuell vor:
- Planungs-/ Leistungsbeginn: Mitte Oktober 2026,
- Baubeginn 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F, Ausbau DG Haus A: Frühjahr 2028,
- Fertigstellung 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F und Ausbau DG Haus A: Schuljahresbeginn 2029/30 (= Mitte September 2029),
- Baubeginn 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Sommerferien 2029 (= August 2029),
- Fertigstellung 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Ende 2030.
Ob die Erneuerung der Heizzentrale baulich vorgezogen oder im Rahmen des 1. Bauabschnittes umgesetzt wird, wurde noch nicht final festgelegt und ist abhängig von dem diesbezüglich noch zu erarbeitenden Planungskonzept.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß §§ 33 ff. HOAI.
Organisationen
Markt Dießen am Ammersee
Dießen am Ammersee
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
11 Stück Holzinnentüren mit Oberblende, ca. 890 - 1125 x 2925 mm, massiv/furniert;
6 Stück Holzinnentüren mit Oberblende, ca. 1000 - 1410 x 2925 mm, T30/T30 RS, massiv/furniert;
2 Stück Holzinnentüren mit Oberblende, ca. 1125 x 2925 mm, rw mind.32 db, massiv/furniert;
5 Stück Holzinnentüren mit Oberblende und seitl. Festverglasung, ca. 1455 - 1990 x 2925 mm, rw mind. 32 db, massiv/furniert;
3 Stück Holz-Rahmenglastrennwand mit Türe, L = ca. 4 - 7,8 m, H = ca. 3 m, rw mind. 32 db;
1 Stück Holz-Rahmenglastrennwand mit 2 Türen, L = ca. 30 m, H = ca. 3 m, F30 (T30 RS);
1 Stück Verkleidung Treppenraumwände und Deckensturz, L = ca. 2 x 8,5 m, H = bis zu ca. 3,1 m, furniert
Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-2245331000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-22
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Auf dem Schulgelände der Waldstadt-Grundschule soll ein bis zu 5-geschossiger Erweiterungsneubau (Bauteil A, B, C) mit gesamt ca. 7.960 m² BGF / ca. 38.100 m³ BRI in Stahlbeton-Skelettbauweise, mit einer 2-Feld-Sporthalle im Untergeschoss und 2 Obergeschossen mit Unterrichtsräumen errichtet werden. Der Neubau erfolgt mit ebenengleichem Anschluss an ein, in Schulnutzung befindlichem, Bestandsgebäude.
Organisationen
Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Potsdam
Auftraggeber
Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement -Submissionsstelle-
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Die Verbandsgemeinde Arzfeld saniert die Grundschule Daleiden. Ziel ist die energetische und funktionale Modernisierung des zweigeschossigen Bestandsgebäudes bei gleichzeitiger Umnutzung in eine Mischnutzung mit Schule, Wohnraum und Räumen für Gemeindeeinrichtungen.
Gegenstand der Ausschreibung:
• Heizungs- und zentrale Brauchwassererwämungsanlagen nach DIN 18380
• Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden nach DIN 18381, incl. Abluftanlagen nach DIN 18017
• Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen nach DIN 18421
• Gebäudeautomation nach DIN EN 15232.
Organisationen
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld
Arzfeld
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Gemeinde Eichenau beabsichtigt die Dreifachturn- und Sporthalle an der Budrio Allee 2, 82223 Eichenau zu sanieren und zu erweitern. Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“(SJK 2022) mit hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz wird die sog. Budriohalle in Eichenau bei München rechtssicher für Turn- und Sportveranstaltungen, in allen Ebenen barrierefrei umgebaut und die Bestandshülle ebenso wie alle Neubauteile energetisch ertüchtigt. Der eindrucksvoll klare, gläserne, ins Gelände eingetiefte Bau mit außen liegendem, expressivem Tragwerk wird hierbei behutsam im Geiste seiner Entstehung Ende der achtziger Jahre fortgeschrieben und erneuert.
Organisationen
Gemeinde Eichenau
Eichenau
Auftraggeber
Vergabekammer Südbayern (Regierung von Oberbayern)
Der Markt Dießen am Ammersee plant die Erweiterung und Sanierung der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee.
Hintergrund für die geplante Maßnahme sind aktuell zu geringe Flächen für die ganztägige Förderung im Grundschulbereich. Der zusätzliche Raumbedarf soll durch einen Erweiterungsneubau (Haus F) abgedeckt werden. Zeitgleich soll die Erneuerung der Heizzentrale erfolgen.
Im Rahmen eines Vorkonzepts wurden für die Erweiterung Varianten untersucht, die zu einer Vorzugsvariante führten. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wird somit ein Erweiterungsneubau zwischen den Bestands-Gebäuden E und B angestrebt.
Mit diesem Erweiterungsbau sowie dem Ausbau des Dachgeschosses von Haus A mit 1.380 m² Nutzfläche liegt eine sehr wirtschaftliche Erweiterungslösung vor.
Neben dem zusätzlichen Flächenbedarf zeigt der Gebäudebestand (insbesondere Haus E) auch einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Dies insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, in Bezug auf den Brandschutz, die Raumakustik sowie die Beleuchtung.
Als Gesamtinvestitionsvolumen/Kostenrahmen für die Erweiterungs-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Vorkonzepts ca. 19,3 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ermittelt. Darin enthalten sind ca. 1,0 Mio. € brutto für die Kosten der Kostengruppen 440+450, DIN 276.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen aktuell vor:
- Planungs-/ Leistungsbeginn: Mitte Oktober 2026,
- Baubeginn 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F, Ausbau DG Haus A: Frühjahr 2028,
- Fertigstellung 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F und Ausbau DG Haus A: Schuljahresbeginn 2029/30 (= Mitte September 2029),
- Baubeginn 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Sommerferien 2029 (= August 2029),
- Fertigstellung 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Ende 2030.
Ob die Erneuerung der Heizzentrale baulich vorgezogen oder im Rahmen des 1. Bauabschnittes umgesetzt wird, wurde noch nicht final festgelegt und ist abhängig von dem diesbezüglich noch zu erarbeitenden Planungskonzept.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 4+5, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI
Organisationen
Markt Dießen am Ammersee
Dießen am Ammersee
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
ca. 46 qm Abdichtung Boden, Wassereinwirkungsklasse W1-I bis W3-I;
ca. 72 qm Abdichtung Boden, Wassereinwirkungsklasse W3-I;
ca. 46 qm Bodenfliesen, 10 x 10 cm, R10 - R11;
ca. 120 qm Wandfliesen, 10 x 10 cm;
ca. 115 qm Verfugung für erhöhte Beanspruchung
Mit dem Umbau und der Sanierung des Studierendenwohnhauses im Plauener Weg 8 am Campus in Erfurt sollen 230 Wohnplätze grundlegend saniert werden. Zudem ist eine Gebäudeaufstockung geplant für die Schaffung zusätzlicher Wohnplätze für die Studierenden. Nach ThürBO 2014 § 50 werden die Wohnungen barrierefrei ausgeführt. Das Gebäude dient ausschließlich Wohnzwecken mit einem hohen Anteil an Einzelappartements mit eigener Sanitärzelle und Küchenzeile sowie 2-Raum- Appartements mit je eigenem Bad und gemeinschaftlicher Küche. Im Untergeschoss befinden sich die Fahrradräume, der Waschmaschinenraum sowie die Technikräume. Das umzubauende Gebäude stellt einen DDR Plattenbau des Typ WBS 70 dar mit 6 (+1) oberirdischen Geschossen und einem Sockelgeschoss (Kellergeschoss). Der Wohnkomplex besteht aus insgesamt zwei Gebäudeteilen (Trakten) und einem neu herzustellenden verbindenden Bauteil zur horizontalen Erschließung.
Organisationen
Studierendenwerk Thüringen
Jena
Auftraggeber
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kulturrat 55
Der Zweckverband Gemeinschaftskläranlage Silberstedt betreibt eine Kläranlage zur Reinigung von Abwasser aus den Gemeinden Treia, Hollingstedt und Silberstedt mit einer umfas-senden Gesamtfläche von ca. 77,14 km². Ein weiterer Einleiter stellt ein Industrieeinleiter im Bereich der Lebensmittelherstellung dar.
Die Kläranlage Silberstedt verfügt derzeit über eine Anschlussgröße von rund 7.582 EW und wird als mechanisch-biologische Kläranlage betrieben. Die Kläranlage besteht aus einer mechanischen Vorreinigung ausgebildet als Kompaktanlage sowie einer Vorlage zur Beschickung der beiden SBR. Der anfallende Überschussschlamm wird zwischengespeichert und später entsorgt.
Zur Reinigung des in den Gemeinden Treia, Hollingstedt und Silberstedt anfallenden Schmutz-wassers betreibt der Zweckverband Gemeinschaftskläranlage Silberstedt eine mechanisch-biologische Kläranlage. Laut Genehmigung ist die KA Silberstedt für 7.582 EW auf Basis der damaligen Bemessungsgrundlagen ausgelegt, wobei derzeit 8.708 EWCSB auf Basis der Betriebsdaten und Messreihen tatsächlich an die Kläranlage angeschlossen sind. Die Kläranlage erreicht mit der derzeitigen Anschlussgröße, insbesondere bezogen auf die zulaufenden CSB-Frachten, bereits ihre Kapazitätsgrenze. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Anschluss-zunahme von 11.600 EW muss die Kläranlage Silberstedt saniert, ertüchtigt und erweitert wer-den. Durch das bereits vorgelegte und abgestimmte Ausbaukonzept wird den Entwicklungen der angeschlossenen Gemeinden Rechnung getragen und die Reinigungsleistung der KA Silberstedt langfristig und dauerhaft sichergestellt.
Die bestehende Kläranlage Silberstedt soll bei laufendem Betrieb umgebaut werden. Die derzeit gültigen und zu garantierenden Ablauf- und Grenzwerte dürfen während der Umbauphase nicht beeinträchtigt werden.
Geplante Bauwerke
o Verkleinerung Teichanlage
o Rückbau 1 Vorlagebecken + 1 SBR
o Rückbau altes Technikgebäude
o Rückbau alter Schlammspeicher + Fäkalspeicher
o Neubau 2 SBR
o Umbau Schlammspeicher
o Externe Schlammannahme
o Rohrleitungsbau
o Pumpwerke (Beschickung SBR, Filtratwasser und Überschussschlamm) • Umbau Sozialgebäude und Mehrzweckunterstand
o Neubau Technikgebäude
o Neubau Versickerung über Mulden
Organisationen
Zweckverband Gemeinschaftskläranlage Silberstedt
Silberstedt
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
Mit dem Umbau und der Sanierung des Studierendenwohnhauses im Plauener Weg 8 am Campus in Erfurt sollen 230 Wohnplätze grundlegend saniert werden. Zudem ist eine Gebäudeaufstockung geplant für die Schaffung zusätzlicher Wohnplätze für die Studierenden. Nach ThürBO 2014 § 50 werden die Wohnungen barrierefrei ausgeführt. Alle Wohnräume sind für alle Studierenden erreichbar. Das Gebäude dient ausschließlich Wohnzwecken mit einem hohen Anteil an Einzelappartements mit eigener Sanitärzelle und Küchenzeile sowie 2-Raum- Appartements mit je eigenem Bad und gemeinschaftlicher Küche. Im Untergeschoss befinden sich die Fahrradräume, der Waschmaschinenraum sowie die Technikräume. Das umzubauende Gebäude stellt einen DDR Plattenbau des Typ WBS 70 dar mit 6 oberirdischen geschossen und einem Sockelgeschoss (Kellergeschoss). Der Wohnkomplex besteht aus insgesamt zwei Gebäudeteilen (Trakten) und einem neu herzustellenden verbindenden Bauteil zur horizontalen Erschließung.
Organisationen
Studierendenwerk Thüringen
Jena
Auftraggeber
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kulturrat 55
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Bodenbelagsarbeiten.
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg
400.000 €📅 2026-06-11⏱ 2026-07-1371356400
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-13
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Asperger Str. 60, 70439 Stuttgart, Justizvollzugsanstalt, Stuttgart, JVA, Neubau Justizvollzugskrankenhaus, Leistungen des Inbetriebnahmemanagements und Technischen Monitorings, Justizvollzugsanstallt Stuttgart Stammheim, Aspergerstraße 60, 70439, Stuttgart Inbetriebnahmemanagement und Technisches Monitoring. Geplant wird der Neubau eines interdisziplinären Justizvollzugskrankenhaus (JVK auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stuttgart mit psychischem Schwerpunkt und Suchtbehandlung. Notwendige OPs werden in Krankenhäusern in der Umgebung durchgeführt. Zusätzlich sind der JVA zugehörige Nutzungsbereiche in den Neubau zu integrieren. Übersicht über die Nutzungsbereiche: -Zugangs- und Umkleidebereiche -Küche/Speisenversorgung/Mitarbeiterkantine -Verwaltung JVA/JVK -Besucherabteilung -Zugangsbereich -Funktionsbereich (Untersuchung) -Stationen: -PS 0 Aufnahme / Notfallpsychiatrie (in Verbindung mit Funktionsbereich) -PS 1 Akutpsychiatrie -PS 2 Entzug/Entwöhnung (in Verbindung mit PS 3) -PS 3 Langzeitpsychiatrie -PS 4 Suchtstation/Entwöhnung -IDS Interdisziplinäre Station -Frauenstation -Geriatrie -Krankenrevier JVA -Nebenräume (z.B. Mehrzweckraum, Ergotherapie) -Sporthalle Der Neubau hat eine Nutzungsfläche (NUF 1-7) von ca. 16.000 m² Prozentuale Flächenaufteilung der unterschiedlichen Nutzungen Krankenhaus 60% JVA 8% Verwaltung 10,5% Küche/ Kantine 8% Sporthalle 8% Nebenräume 5,5% Die Planung unterliegt massiven funktionalen, sicherheitsrelevanter und wirtschaftlicher Aspekten. Die Planungsmethode BIM findet ihre Anwendung. Kostenziel: KG 300+400: 165 Mio € Terminziel: Planungsbeginn Quartal I 2025, Baubeginn Quartal I 2029, Fertigstellung Bau Quartal II 2034
Organisationen
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg
Ludwigsburg
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Karlsruhe
Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ludwigsburg
Projektsteuerung Franz-Neumann-Platz in Berlin-Reinickendorf -
Die Projektsteuerungsleistungen umfassen die Begleitung des Projekts ab Leistungsphase 8 HOAI und enden mit Projektabschluss einschließlich Abnahme und Abschlussdokumentation.
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Elektroinstallationen.
Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Stadionanlage an der Kupfermühle in Stralsund ist der Bau eines neuen Funktionsgebäudes (Ersatzneubau des Stadiongebäudes Kupfermühle – 3. Bauabschnitt). Das eingeschossige Bauwerk soll Technik-, Versorgungs-, Sanitär- und Umkleidebereiche und weitere versorgende Einrichtungen unterbringen. Die zu überplanende Nettoraumfläche beträgt ca. 822 m².
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) / DB Services GmbH (Bukr 2L)
📅 2026-06-1145213321
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rahmenvertrag Bauliche Instandsetzung (bundesweit) Gruppe 08: Brandschutz - Los 1 bis 34
Die InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe und die DB Services GmbH beabsichtigen stellvertretend für verschiedene Gesellschaften der Deutschen Bahn AG einen Rahmenvertrag für Bauliche Instandsetzung Gr. 08 Brandschutz auszuschreiben. Die Leistungen werden in einem losweisen EU Offenen Verfahren vergeben. Vorgesehene Vertragslaufzeit zwei Jahre mit einer Verlängerungsoption (ein Jahr). Die Losweise Vergabe ist für 34 Raumlose vorgesehen. Der Auftraggeber behält sich vor, maximal drei Rahmenverträge je Raumlos abschließen.
Brandschutz: Dazu zählen im Detail Baustelleneinrichtung und Leistungen , wie Abbruch, Kernbohrungen, Durchbrüche, Putz abschlagen, Untergründe vorbehandeln, Putzträger, bewehrung, -einbauteile, Sanierputz, Rückbau / Abbrechen, Türen, Ausbesserungen, Verkehrssicherungspflicht , Schlösser, Türdrückergarnituren, Profilzylinder / Türschließer, Demontagearbeiten, Zargen, Abdeckungen,- Abdeckungen, Entfernen von Altanstrichen, Vorbereitungen, Anstrich, Innenflächen, Anstrich, Lackierungen innen, Rückbau / Abbrechen, Montagewände, Anschlüsse/Einbauteile, Vorsatzwände, Wandzulagen, Deckenbekleidung, Deckenzulagen, Trockenputz, Allgemeines, vorbereitende Maßnahmen, Sonstiges, Allgemeines, vorbereitende Maßnahmen, Sonstiges (ohne Fabrikat)
Nähere Informationen zum Leistungsumfang entnehmen Sie bitte dem Leistungsverzeichnis.
Die Laufzeit beträgt 2 Jahre zzgl. Verlängerungsoption um 1 Jahr. Die Leistung wird zudem in 34 Raumlose untergliedert. Die Raumlose gliedern sich – wie nachstehend erläutert – nach den Regionalbereichen und den dazu zählenden Unterregionen. • Regionalbereich Nord untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Hamburg, Kiel, Bremen, Osnabrück, Hannover • Regionalbereich Ost untergliedert sich in 4 weitere Unterregionen Schwerin, Neustrelitz, Berlin, Cottbus • Regionalbereich West untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Hagen, Düsseldorf, Köln, Hamm, Duisburg • Regionalbereich Mitte untergliedert sich in 4 weitere Unterregionen Kassel, Frankfurt/M., Mainz, Koblenz • Regionalbereich Südost untergliedert sich in 6 weitere Unterregionen Halle, Leipzig, Erfurt, Dresden, Zwickau, Magdeburg • Regionalbereich Südwest untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Saarbrücken, Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Freiburg • Regionalbereich Süd untergliedert sich in 5 weitere Unterregionen Nürnberg, Würzburg, Augsburg, München, Regensburg Auf eine Einzeldarstellung der 34 Raumlose im Rahmen der Bekanntmachung wird auf Grund der Komplexität an dieser Stelle verzichtet.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Satteldach - Dachaufbau-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten für das Projekt "Abbruch und Neubau von Grundschule und Feuerwehrhaus in Westheim, Neusäß"
Bundesrepublik Deutschland vertr. d. Bundesministerium der Verteidigung vertr. d. Senator für Finanzen vertr. d. Performa Nord GmbH
📅 2026-06-1171000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Kfz-Abstellbereich auf dem Gelände der Delmetal-Kaserne soll neu gebaut werden. Das für das Bauvorhaben vorgesehene Grundstück befindet sich im südöstlichen Teil der Delmetal-Kaserne in 27755 Delmenhorst (Niedersachsen). Die Neubaumaßnahme beinhaltet die Planung und Errichtung von Kfz-Abstellbereichen bestehend aus drei Kfz-Hallen (Gesamtfläche ca. 3.645m2), einem Sanitärgebäude (ca. 37m2), einem Trafogebäude, einem zweihüftigen Schutzdach (ca. 2.280m2), einem einhüftigen Schutzdach (ca. 3.340m²), diversen Technikflächen (ca. 195m2), Kfz-Abstellflächen (ca. 1.390m²), Fahrbahnen, sowie die entsprechenden technischen Ver- und Entsorgungsanlagen und -Leitungen. Die Leistungspahsen 1-3 wurden bereits erbracht. Gegenstand dieser Ausschreibung sind Planungsleistungen der Leistungspahsen 5-8 der benannten Leistungsbilder. Die Baukosten (KG 200-500) betragen gem. Kostenberechnung 22.875.658,87 Euro brutto.
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland vertr. d. Bundesministerium der Verteidigung vertr. d. Senator für Finanzen vertr. d. Performa Nord GmbH
Zeppelinfeld (Maße ca. 360m x 360m) und Zeppelintribüne (Länge ca. 360m)
bauliche Anlage aus den 1930er Jahren, Einzeldenkmal und Bestandteil des ehemaligen Reichsparteitagesgeländes
bauliche Instandsetzung und Einrichtung einer Ausstellung
Beginn der Maßnahme 2024, Gesamtfertigstellung 2029, mehrere Bauabschnitte
geplante Ausschreibungen u.a.:
- Container
- Aufzug
- Schließanlage
- Lüftung
- etc
Organisationen
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Putzerarbeiten.
Die Gemeinde Büsum schreibt die Planungsleistungen für die Objektplanung gemäß §§33
HOAI ff für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Büsum in einem EU-weiten Vergabeverfahren gem. §17 VgV aus.
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Trockenbauarbeiten.
Umgestaltung/Sanierung der Außenanlagenbereiche der Grundschule und Sporthalle. Zufahrt, Pflasterwege, Pausenhof, Spielgeräte, Zugänge Gebäude, Erdarbeiten, Zaunanlage, Pflegearbeiten im Bestand
Organisationen
Gemeinde Sandberg
Sandberg
Auftraggeber
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Metallbauarbeiten.
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Sanitär.
Planungsleistung für die Erneuerung der vorgezogenen Abzweiganlage BWD 01+02 einschl. Gleiserneuerung von insgesamt ca. 570m im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Dorstfeld Betriebshof.
Organisationen
Dortmunder Stadtwerke AG
Dortmund
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH (nachfolgend DREWAG), ein Tochterunternehmen der Sachsen Energie AG, betreibt das Zentrale Fernheiznetz (ZFHN) der Stadt Dresden. Im Rahmen der angestrebten Dekarbonisierung soll der Anteil regenerativer Wärmeerzeugung deutlich erhöht werden. Einen wichtigen Baustein bilden dabei Power-tot-Heat-Anlagen (P2H-Anlagen), die regenerativ erzeugten Strom zur Wärmeerzeugung nutzen. Elektrodenheizkessel ermöglichen die Produktion von Heißwasser für die Fernwärmeversorgung.
Vor diesem Hintergrund plant die DREWAG die Errichtung einer Elektrodenheizkesselanlage (EHK-Anlage) zur Wärmeerzeugung für das ZFHN am Standort Heizkraftwerk Dresden-Reick (HKW Re).
Der Standort bietet für den Bau und die Integration der Anlage besonders günstige Voraussetzungen:
• vorhandene elektrische Leistungsversorgung auf Mittelspannungsebene
• bestehender Anschluss an das Fernwärmenetz
• Nutzung vorhandener Wärmespeicher als hydraulischer Zwischenpuffer
• verfügbare bebaubare Flächen und grundsätzlich gegebene Genehmigungsfähigkeit
• Synergien bei Betrieb und Instandhaltung durch räumliche Nähe zu Bestandsanlagen und bestehendem Betriebspersonal
Das Projekt umfasst die Errichtung einer EHK-Anlage mit 2 × 40 MW elektrischer Leistung sowie deren Einbindung in das ZFHN. Die Kopplung erfolgt indirekt über Wärmeübertrager. Die bestehende Wärmespeicheranlage am Standort übernimmt dabei die Funktion einer hydraulischen Weiche zwischen den Elektrodenheizkesseln und dem Fernwärmenetz, wodurch Erzeugung und Bedarf zeitlich entkoppelt werden.
Derzeit sind zwei Betriebsarten vorgesehen:
• Geplanter Wärmeerzeuger im Rahmen der regulären Fernwärmebereitstellung
• Teilnahme am Regelenergiemarkt (Erbringung von Systemdienstleistungen), insbesondere Bereitstellung von Primär- und Sekundärregelleistung (PRL und SRL)
Das Gesamtprojekt wird in mehreren Losen vergeben und abgewickelt. Die Lose umfassen maschinen- und verfahrenstechnische Leistungen, technische Gebäudeausrüstung (TGA), elektrotechnische und leittechnische Systeme sowie bautechnische Leistungen.
Die Montage des EHK ist beginnend für das 1. Quartal 2028 terminiert. Die anschließende Inbetriebsetzung (IBS) ist für das 3. Quartal 2028 geplant.
Der Teilnahmewettbewerb und die Vergabe erfolgen nach Kriterien, welche in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind. Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen (detaillierte Planung) werden erst nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbs den qualifizierten Bietern zur Verfügung gestellt.
Organisationen
Drewag Stadtwerke Dresden GmbH
Dresden
Auftraggeber
SachsenNetze GmbH
Dresden
Vergabekammer des Freistaats Sachsen bei der
Landesdirektion Sachsen
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Fliesenarbeiten.
Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
📅 2026-06-11⏱ 2026-07-2245421160
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
2026-07-22
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Bei der Baumaßnahme am Schulgebäude der Gesamtschule (46) Friedrich-Wilhelm-von-Steuben in Potsdam ist die Brandschutzsanierung und eine weitreichende energetische Sanierung in mehreren Bauabschnitten vorgesehen. Der überwiegende Teil an Leistungen ist bereits erbracht und diese Teilbereiche des Schulgebäudes sind auch schon wieder in Nutzung. Die Arbeiten erfolgen unter den besonderen Bedingungen des laufenden Schulbetriebes. Das Schulgebäude ist zweigeschossig und teilunterkellert (begrenzt für die Hausanschlüsse). Die Leistung ist nach Auftragsvergabe in mehreren Abschnitten und auf Anweisung des bauleitenden Planungsbüros zu erbringen. Sie ist in baugleicher Ausführung wie die bereits fertiggestellte Sporthalle auszuführen.
Organisationen
Kommunaler Immobilien Service Potsdam (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
Potsdam
Auftraggeber
Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement -Submissionsstelle-
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Mit dem Umbau und der Sanierung des Studierendenwohnhauses im Plauener Weg 8 am Campus in Erfurt sollen 230 Wohnplätze grundlegend saniert werden. Zudem ist eine Gebäudeaufstockung geplant für die Schaffung zusätzlicher Wohnplätze für die Studierenden. Nach ThürBO 2014 § 50 werden die Wohnungen barrierefrei ausgeführt. Das Gebäude dient ausschließlich Wohnzwecken mit einem hohen Anteil an Einzelappartements mit eigener Sanitärzelle und Küchenzeile sowie 2-Raum- Appartements mit je eigenem Bad und gemeinschaftlicher Küche. Im Untergeschoss befinden sich die Fahrradräume, der Waschmaschinenraum sowie die Technikräume. Das umzubauende Gebäude stellt einen DDR Plattenbau des Typ WBS 70 dar mit 6 (+1) oberirdischen Geschossen und einem Sockelgeschoss (Kellergeschoss). Der Wohnkomplex besteht aus insgesamt zwei Gebäudeteilen (Trakten) und einem neu herzustellenden verbindenden Bauteil zur horizontalen Erschließung.
Organisationen
Studierendenwerk Thüringen
Jena
Auftraggeber
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kulturrat 55
Gegenstand der Bauarbeiten ist eine erforderliche Anpassung und Modernisierung des Gebäudes in allen Geschossen bei laufendem Krankenhausbetrieb. Schreinerarbeiten - Wandschutz.
Der Leistungsumfang umfasst sämtliche Liefer- und Montageleistungen für die Außenwandverkleidung als VHF-Holz Relief Fassade, einschl. Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Holzfaserdämmung, Anschlüsse an Laibungsbekleidungen und durchgehende Fensterbänke, Nebenleistungen (Werkplanung, Terminplanung, Bemusterung, Herstellung, Lieferung, abschnittweise Montage). Menge: 1.300m2, Ausführungsort: 1.OG
Organisationen
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Auftraggeber
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1145234116
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Ausschreibungspaket beinhaltet die Herstellung der Weichenverbinung Harburg. Es sind dabei die Weiche 48,49 und 62 einzubauen, samt Anpassungen des Bauuntergrundes gemäß Ausführungsplanung. Die Weiche 63 wurde schon im Jahr 2023 eingebaut und liegt seit dem in der Stilllegungsart I. Im Zuge der Ausführung sind ggf. Anpassung der Stilllegungsart der Weiche 63 und der neu einzubauenden Weiche nötig, die Ausführung wird durch Dritte ausgeführt. Die Weichen 48 + 49 liegen in Teilen vor Ort im Baufeld, die Weiche 48 wird Termingerecht geliefert. Im Ausschreibungspaket ist ebenfalls die Anpassung und Teilerneuerung der Tiefenentwässerung, sowie der Neubau von Betonkabeltrögen im Bereich der Weichenverbindung enthalten. Für die Arbeiten sind Sperrpausen im Zeitraum Mitte August bis Mitte September 2026 genehmigt. Im gleichen Zeitraum finden noch Vorarbeiten zur Baufeldfreimachung durch das Gewerkt der OLA statt.
Der Ausbau der ISO Stöße steht im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des neuen ESTW-A Harburg, erst nach IBN in Oktober 2026 können diese ausgebaut werden. Es wurden Sperrpausen in 2027 beantragt.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Im Rahmen der Generalplanungsleistung für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie der Beruflichen Schule Kreis Pinneberg in Pinneberg soll der bauliche Bestand auf seine Sanierungsbedarfe, räumliche Optimierungsmöglichkeiten und abschließend die Größenordnung von erforderlichen Neubaumaßnahmen ermittelt werden. Die Ergebnisse sind in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung zu erarbeiten. Vorstellung der Ergebnisse vor der Politik für die weiteren Haushaltsplanungen der kommenden Jahre. Die erforderlichen Neubaumaßnahmen sollen im Kostenrahmen geschätzt werden. Erforderliche Sanierungsmaßnahmen sind darüber hinausgehend bereits bis Ende LP 3 weiter zu planen.
Organisationen
Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle
Elmshorn
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Freiberufliche Leistungen – Technische Ausrüstung Leistungsphasen 1 – 9 gem. § 53 HOAI Anlagengruppe 4, 5, 7 und 8 (Elektroplanung)
Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Stadionanlage an der Kupfermühle in Stralsund ist der Bau eines neuen Funktionsgebäudes (Ersatzneubau des Stadion-gebäudes Kupfermühle – 3. Bauabschnitt) sowie einer Tribünenanlage geplant. Gegenstand dieser Ausschreibung ist jedoch ausschließlich die Planung des Funktionsgebäudes.
Das eingeschossige Bauwerk soll Technik-, Versorgungs-, Sanitär- und Umkleidebe-reiche und weitere versorgende Einrichtungen unterbringen.Die zu überplanende Nettoraumfläche beträgt ca. 822 m².
Die Stadt Hörstel beabsichtigt den Neubau eines Rathauses. Das Planungsgebiet/Baufeld befindet sich im Nordosten des Stadtgebiets. Die Zufahrt zu dem geplanten Gebäude erfolgt über die neu zu errichtende Planstraße, die über die Uferstraße erreichbar ist. Der Entwurf umfasst einen ca. 57,00 m langen und knapp 16,50 m tiefen und flächeneffizienten Riegel. Dieser ordnet sich im Inneren in einen Hauptkern und zwei Bürobereiche mit Nebenräumen in der Mittelachse. Das Gebäude gliedert sich in drei oberirdische Geschosse und ein Kellergeschoss. Die Bruttogrundfläche beträgt ca. 3.825 m². Das Gebäude soll laut Ratsbeschluss als Effizienzhaus 40 ausgeführt werden. Um die Stufe KfW-EG 40 erfüllen zu können sind die Kriterien der Nachhaltigkeit Zertifizierung QNG nach DGNB einzuhalten. Das Gebäude wird ab dem Erdgeschoss in Holz-Hybrid Bauweise und im Untergeschoss in Massivbauweise errichtet.
Der Markt Dießen am Ammersee plant die Erweiterung und Sanierung der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule in Dießen am Ammersee.
Hintergrund für die geplante Maßnahme sind aktuell zu geringe Flächen für die ganztägige Förderung im Grundschulbereich. Der zusätzliche Raumbedarf soll durch einen Erweiterungsneubau (Haus F) abgedeckt werden. Zeitgleich soll die Erneuerung der Heizzentrale erfolgen.
Im Rahmen eines Vorkonzepts wurden für die Erweiterung Varianten untersucht, die zu einer Vorzugsvariante führten. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wird somit ein Erweiterungsneubau zwischen den Bestands-Gebäuden E und B angestrebt.
Mit diesem Erweiterungsbau sowie dem Ausbau des Dachgeschosses von Haus A mit 1.380 m² Nutzfläche liegt eine sehr wirtschaftliche Erweiterungslösung vor.
Neben dem zusätzlichen Flächenbedarf zeigt der Gebäudebestand (insbesondere Haus E) auch einen erheblichen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Dies insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, in Bezug auf den Brandschutz, die Raumakustik sowie die Beleuchtung.
Als Gesamtinvestitionsvolumen/Kostenrahmen für die Erweiterungs-, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen des Vorkonzepts ca. 19,3 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ermittelt.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen aktuell vor:
- Planungs-/ Leistungsbeginn: Mitte Oktober 2026,
- Baubeginn 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F, Ausbau DG Haus A: Frühjahr 2028,
- Fertigstellung 1. BA = Erweiterungsneubau Haus F und Ausbau DG Haus A: Schuljahresbeginn 2029/30 (= Mitte September 2029),
- Baubeginn 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Sommerferien 2029 (= August 2029),
- Fertigstellung 2. BA = Sanierung und Erweiterung Haus E: Ende 2030.
Ob die Erneuerung der Heizzentrale baulich vorgezogen oder im Rahmen des 1. Bauabschnittes umgesetzt wird, wurde noch nicht final festgelegt und ist abhängig von dem diesbezüglich noch zu erarbeitenden Planungskonzept.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Objektplanung Gebäude und Innenräume, Leistungsphasen 2 (teilweise) und 3 bis 9 gemäß §§ 33 ff. HOAI.
Organisationen
Markt Dießen am Ammersee
Dießen am Ammersee
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
Baumeisterarbeiten BA1 des Caritas Krankenhauses St. Josef in Regensburg, aufgeteilt in die Sektionen‚ Anbau, Bestand und Aufstockung‘.
Leistungen und Hauptmengen u.a.:
Abbrucharbeiten
- Außenbereich inkl. Teilabbruch LKV
- TG Bestand inkl. Umbau Treppenkern und Teilabbruch Rampe
- Dachbelag und Teilabbruch Attika/ Stb.-Decke
Erd- und Verbauarbeiten inkl. Dränarbeiten
- Aushub Baugrube Anbau: ca. 4850m³
- Aushub Baugrube Bestand: ca. 1300m³
- Verfüllarbeiten: ca. 655m³
- Trägerbohlverbau
- HDI-Unterfangen des Bestands (teilweise)
- Dränage inkl. Sickerchacht und Hebeanlage
Beton Stahlbetonarbeiten und Gründung
- Sauberkeitsschicht: ca. 155m³
- Ortbeton: ca. 1390m³ (z.T. WU) als Wände, Decken, Stützen
- Belag LKV als Ortbeton: ca. 120m³
- Auf-/ Füllbeton für Halbfertigteile: ca. 690m³
- Halbfertigteile als Wände und Decken: ca. 2210m²
- Fertigteiltreppenläufe: ca. 12 Stk.
- Fertigteilstützen: ca. 22 Stk.
Mauerwerksarbeiten
- KS-MW Stärke 17,5-24cm, Innen- und Außenwände: ca. 1540m²
Abdichtung- und Dämmarbeiten des Untergeschosses
- Perimeterdämmung an Außenwänden und unter Bodenplatten
- Schaumglas als Dachdämmung LKV
- Bauteiltrennplatten
Mit der Ausschreibung will die Handwerkskammer Pfalz (HWK) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für künstliche Intelligenz gGmbH (DFKI) die Anschlussarbeiten (Sanitärarbeiten) für eine didaktische Schulungswand für handwerkliche Zwecke (Ausbildung) auf KI Basis vergeben. Die haptische Schulungswand hat einen Schnitt eines Einfamilienhauses mit mehreren Räumen und folgenden technischen Details: Heizung, Photovoltaikanlage, Sanitär, Lüftung, Wallbox für KFZ-Ladung, Beleuchtung und Gebäudesicherheit. Die Leistungsbeschreibung der Schulungswand, die derzeit auch beschaffen wird, liegt als Anlage bei.
Die Stadt Bayreuth beabsichtigt die Sanierung der Nachklärbecken 1 und 2 im Klärwerk Bayreuth. Aktuell werden drei Nachklärbecken betrieben. Das Nachklärbecken (NKB) 3 ist aus 1998 und wurde bereits in 2024 mit einem adaptiven Mittelbauwerk ausgestattet. Die NKB 1 und 2 wurden 1975 gebaut und sind seither in Betrieb. Diese NKB sollen nun saniert und ebenfalls mit einem adaptiven Mittelbauwerk ausgestattet werden. Für die Maßnahme liegt eine Konzeptstudie von Oktober 2025 vor. Die Variante 1b: Sanierung Nachklärbecken 1 und 2 (Erneuerung Räumer) soll umgesetzt werden. Die Kostenschätzung von Oktober 2025 beziffert Gesamtinvestitionskosten (inklusive Baunebenkosten) in Höhe von 6,84 Mio. EUR brutto bzw. Baukosten in Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR netto / 5,70 Mio. EUR brutto. Mit vorliegendem Verfahren werden die Planungsleistungen des Leistungsbildes Ingenieurbauwerke in Verbindung mit dem Leistungsbild Technische Ausrüstung (Verfahrens- und Prozesstechnik, E-Technik) nach HOAI vergeben. Die NKB sind nacheinander zu sanieren, die Gesamtbauzeit wird auf ca. 3 Jahre geschätzt. Der früheste Beginn der Baumaßnahme wird voraussichtlich im Sommer/Herbst 2027 sein. Es werden außerdem (optionale) Besondere Leistungen vergeben. Mit den Leistungen ist im Anschluss an das Verfahren zu beginnen. Die Leistungen werden stufenweise abgerufen und vergeben. Die Beauftragung weiterer Stufen setzt außerdem eine gesicherte Finanzierung voraus. Weiterführende Informationen sind der Konzeptstudie zu entnehmen.
Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG), verteten durch die HafenCity Hamburg GmbH (HCH)
📅 2026-06-1145212225
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG („BBEG“) als städtische Gesellschaft im (Teil-)Konzernverbund der HafenCity Hamburg GmbH („HCH“) entwickelt als Grundstückseigentümerin im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg („FHH“) drei neue, zentrumsnahe Quartiere. Im Umkreis von knapp zwei Kilometern zur Hamburger Innenstadt bestechen das Billebecken, der Neue Huckepackbahnhof und der Stadteingang Elbbrücken mit hervorragender Sichtbarkeit, qualitätsvoller Anbindung und kontrastreichen Wasserlagen.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Anhandgabe im Wege eines Konzeptverfahrens für Grundstücke für eine moderne Sport- und Eventarena im Neuen Huckepackbahnhof.
Organisationen
Billebogen Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (BBEG), verteten durch die HafenCity Hamburg GmbH (HCH)
Hamburg
Auftraggeber
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg ist zum 01.01.2020 aus der Fusion der Verbandsgemeinde Langenlonsheim und der Verbandsgemeinde Stromberg hervorgegangen. Die Verbandsgemeinde hat ca. 24.000 Einwohner in 17 angehörigen Ortsgemeinden. Das Gesamtplangebiet hat eine Größe von 129 km². Für die ehemals eigenständigen Verbandsgemeinden existieren jeweils eigene rechtswirksame Flächennutzungs- und Landschaftspläne, die im Laufe der Jahre durch Teil Fortschreibungen und Einzeländerungen ergänzt wurden. Mit der Fusion ergibt sich die Notwendigkeit, die städtebauliche Entwicklung der neuen Verbandsgemeinde in einem einheitlichen, übergeordneten Planwerk zusammenzuführen. Bis zur Wirksamkeit dieses neuen Planwerkes gelten die bisherigen Flächennutzungspläne der beiden ehemaligen Verbandsgemeinden fort. Die für die beiden ehemaligen Verbandsgemeinden bestehenden Flächennutzungspläne sind digitalisiert. Die Landschaftspläne hingegen nicht. Es existiert eine redaktionelle Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, der in der zweiten Stufe des Verfahrens bereitgestellt wird. Der Auftraggeber beabsichtigt die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans für das Gebiet der Verbandsgemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Flächennutzungspläne. Ein ebenfalls neu zu erstellender Landschaftsplan ist einzuarbeiten.
Organisationen
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg
Langenlonsheim
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
ca. 100 m3 Boden lösen und verwerten
ca. 70 m3 Frostschutzschicht herstellen
ca. 70 m Tief- bzw. Rasenbord aus Beton liefern und setzen
ca. 15 m Blockstufen aus Beton setzen
ca. 80 m Einfassungskanten aus Aluminium setzen
ca. 30 m2 Kleinpflasterdecke aus Naturstein herstellen
ca. 30 m2 Großpflasterdecke aus Naturstein herstellen
ca. 70 m2 Betonsteinpflasterdecke herstellen
ca. 50 m2 Wassergebunden Deckschicht herstellen
ca. 150 m3 Oberboden liefern und andecken
ca. 750 m2 Rasenansaat herstellen
ca. 100 m Holzzaun h= 1,25 m herstellen
Die Stadt Grevenbroich plant die Erweiterung der Gebrüder-Grimm-Schule in Grevenbroich um einen Zug von drei auf vier Züge und die Errichtung einer Mensa. Der Auftrag umfasst die Leistungen der Fachplanung (Leistungsbild Technische Ausrüstung - ELT) nach § 55 HOAI in den Leistungsphasen 3 bis 9 jeweils mit entsprechenden Besonderen Leistungen (Anlagengruppen 4, 5 und 8).
Organisationen
Stadt Grevenbroich
Grevenbroich
Auftraggeber
BUSE Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Rahmenvertrag über Kabelmontage bzw. Demontagearbeiten nach VDE-Regelwerken, die im Zuge der Erstellung bzw. dem Rückbau von Kabelanschlüssen und -verbindungen (inklusive TK-Verbindungen ohne LWL) in Strom-Verteilungsnetzen erbracht werden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
📅 2026-06-1142416400
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Erneuerung von Verkehrsfahrtreppen, Austausch durch werksgefertigte Anlagen in den folgenden U-
Bahn Stationen: Hauptwache, Römer, Konstablerwache.
Kompletter Austausch durch werksgefertigte, wetterfeste Verkehrsfahrtreppen,
Definition: Register 3.
Los 1: 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache, interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56
Los 2: 2 Fahrtreppen in der Station Römer, interne Nummer 01 und 02
Los 3: 3 Fahrtreppen in der Station Konstablerwache, interne Nummer 03,10 und 11
Lieferzeit / Projektablauf
(1) Der Auftragnehmer hat dem Angebot einen Ausführungs- und Terminplan gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B vorzulegen. Der Terminplan hat den vollständigen Ablauf der Ausführung vom Beginn der ersten Leistung bis zur Fertigstellung der Gesamtleistung einschließlich definierter Meilensteine darzustellen. Dem Terminplan müssen die Termine und Bedingungen der beschriebenen Lose, siehe Register 1, zugrunde liegen.
(2) Die erforderliche Dokumentation muss sechs Wochen nach Auftragsvergabe wie folgt vorgelegt werden:
1. Statische Berechnung zur Einbringung der jeweiligen Fahrtreppe(n) in das Bauwerk.
2. Details zu den Befestigungspunkten bzw. Zugpunkten einschließlich der statischen Berechnung und dem zugehörigen Prüfbericht.
3. Vergleich der Auflagerlasten (vorher/nachher)
4. Einbauzeichnung des Herstellers (Neuanlage).
5. Bau- und Montageablaufplan.
6. Bauteilmaße / Versandmaße der einzelnen Fachwerkteile.
7. Prüfbericht zur statischen Berechnung für das Fahrtreppentragwerk.
8. Festigkeits- und Stabilitätsnachweis der Fahrtreppenkonstruktion.
9. Stammdatenblatt / Beschreibung der Fahrtreppe.
10. Montageanweisungen
11. Zulassung Anker, etc.
12. Falls erforderlich, weitere Nachweise.
Für die weitere vom AG zuständige Bearbeitung (interne Prüfung, Prüfstatiker, technische Aufsichtsbehörde) muss bis zum Vorliegen des Zustimmungsbescheides mit 10 Wochen kalkuliert werden.
(3) Der Projektplan für die Abwicklung des Projektes muss alle Arbeiten und Übergabepunkte bis zur Abnahme enthalten. Dabei müssen die folgenden Punkte aufgeführt sein:
- Produktionszeit
- Bereitstellung der Dokumentationen zum Genehmigungsverfahren durch die Technische Aufsichtsbehörde.
- Installation
- Inbetriebnahme
- mängelfreie Abnahme inklusive Übergabe der technischen Dokumentation
Zwischentermine:
Die Bauleitung behält sich vor, in einvernehmlicher Abstimmung mit dem AN Zwischentermine festzulegen
Wartungsvertrag (für die Dauer von fünf Jahren)
Der den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Wartungsvertrag, der insoweit mit Zuschlagserteilung zwischen AN und AG ebenfalls zustande kommt, gültig für jede Fahrtreppe ab Abnahme durch den Projektleiter der VGF für fünf Jahre, regelt die zu erfüllenden Leistungen des AN in Bezug auf die Wartung und Inspektion der Fahrtreppen sowie die dafür notwendigen Randbedingungen mit dem Ziel, unerwünschte Ausfallereignisse und Fehler mit Auswirkungen auf den Betrieb zu vermeiden bzw. diese durch eine hohe Zuverlässigkeit der Fahrtreppen zu minimieren.
Organisationen
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Frankfurt am Main
Auftraggeber
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Frankfurt am Main
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Die Stadt Grevenbroich plant die Erweiterung der Gebrüder-Grimm-Schule in Grevenbroich um einen Zug von drei auf vier Züge und die Errichtung einer Mensa. Der Auftrag umfasst die Leistungen der Fachplanung (Leistungsbild Technische Ausrüstung - HLS) nach § 55 HOAI in den Leistungsphasen 3 bis 9 jeweils mit entsprechenden Besonderen Leistungen (Anlagengruppen 1, 2 und 3).
Organisationen
Stadt Grevenbroich
Grevenbroich
Auftraggeber
BUSE Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Derzeit befindet sich der Neubau eines Herzzentrums in Bauausführung, welcher Ende 2026 fertig gestellt sein soll. In einer Voruntersuchungsphase befindet sich die Planung zu einem neuen Zentralklinikum zwischen Haus 60a und Haus 10.
Haus 60a ist derzeit über einen Verbindungsgang in Ebene -1 mit Haus 10 verbunden. Als Vorabmaßnahme soll dieser Gang Richtung Haus 61 (Herzzentrum) erweitert werden, so dass das Herzzentrum über Haus 10 eine Anbindung an Haus 60a erlangt. Die Anbindung zwischen Haus 10 und Herzzentrum ist eine vorgezogene Maßnahme zum Neubau des Zentralklinikums zur Sicherstellung der Versorgung des Hauses 61. Der Verbindungsgang muss erweiterbar sein, so dass perspektivisch auch das Herzzentrum direkt mit dem neuen Zentralklinikum und H60a verbunden werden kann.
Im Zuge der Herstellung der Tunnelanbindung sind am Bestandsdach (im Anschlussbereich zum Neubau) Anpassungsarbeiten erforderlich. Insbesondere muss die vorhandene Dachentwässerung entsprechend den neuen Gegebenheiten von der Ostseite auf die Nordseite des Bestandsdaches umgeleitet werden.
Dem entsprechend sind folgende Arbeiten vorgesehen und auszuführen:
- Rückbau der vorhandenen Kies-/Substrataufbau und Dachabdichtung in Randbereich des Daches
- Rückbau der Dachabdichtung in Bereich der Attika
- Rückbau der vorhandenen Dachentwässerung wie Attikaabläufe, Attikanotüberläufe, Speier, Regenfallrohre etc.
- Umleitung der Dachentwässerung von der Ost- auf die Nordseite am Bestandsdach durch Verlegung neuen Entwässerungsrinnen, Einbau neuen Attikaabläufe und Regenfallrohre
- Herstellung der erforderlichen Kernbohrungen
- Wiederherstellung des Dachaufbaus einschließlich Abdichtung der Attika
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Baugrunderkundung, Kampfmittelsondierung, Schadstoffuntersuchung, Erstellung eines Baugrundgutachtens und den Ausbau von Grundwassermessstellen für die Planung einer Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Kachlet.
Der Neubau des Rebstockbades in Frankfurt am Main ist das wichtigste Schwimmbadprojekt im Rahmen des Bäderkonzeptes Frankfurt 2025 und hat, neben seiner Funktion zur regionalen Versorgung der Stadt Frankfurt am Main, eine überregionale Strahlkraft in das Rhein-Main-Gebiet zum Ziel. Das Rebstockbad soll ein Vorzeigeprojekt in der Bäderlandschaft werden. Die weit gefächerten Bedürfnisse bei einem Badbesuch von sportlichen Aspekten über eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung mit Familie und Freunden bis hin zu gesundheits- und wellnessorientierten Angeboten - sollen sich im Profil des neuen Rebstockbades widerspiegeln. Über die Außenwirkung des Gebäudes hinaus ist vor allem die Attraktivität des Bades für die zukünftigen Nutzer vorrangiges Projektziel. Weitere zentrale Projektziele sind der energie- und ressourcenschonende, ökologische sowie ökonomische Bau- und Betriebsweise des Rebstockbades. Dies soll durch eine effiziente, dauerhafte, nachhaltige, wartungsarme und pflegeleichte Konstruktion sichergestellt werden. Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die VE 300.112 Fluchttreppe Rutschenturm, bestehend aus einer außenliegenden Stahl- und Metallbaukonstruktion für den Rutschenturm BT-A einschließlich Geländern, Blechkassettenverkleidung, Gitterroststufen, Podesten, Verbindungsmitteln, Werk- und Montageplanung, prüffähiger Statik, Montage und Dokumentation.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen bezüglich der e-Vergabe Plattform subreport ELVIS an: Stefan Ehl, Tel.: +49 (0) 221/9 85 78-58, Fax: +49 (0) 221/9 85 78-66, E-Mail:stefan.ehl@subreport.de, Internet: www.subreport.de 9.
Für die Bieterkommunikation (Fragen zum Leistungsverzeichnis bzw. Bieterfragen jeglicher Art) ist ausschließlich die Kommunikationsfunktion über die Vergabeplattform zu verwenden. In diesem Fall subreport ELVIS.
Organisationen
BäderBetriebe Frankfurt GmbH
Frankfurt
Auftraggeber
agn Projektmanagement GmbH
Münster
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1145234116
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Erweiterungsvorhaben für Strecken; Teilnahmekriterien siehe Bewerbungsbedingungen (BWB)
Oberbau Gleise, Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h;
Oberbau Weichen, Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h;
Im Bahnhof Sindelfingen werden mehrere Gleis- und Weichenerneuerungen durchgeführt. Dabei erfolgen konventionelle Gleiserneuerungen inklusive vollständiger Bettungserneuerung in den Gleisen 9, 11 und 51. Zusätzlich werden die Weichen 12, 14, 15, 17 und 19 erneuert. Teilweise werden Geotextilien sowie Planumsschutzschichten eingebaut und ein Prellbock in Gleis 51 ersetzt.
Zu den Arbeiten gehören außerdem Neuschienenschleifen, Qualitätsstopfgänge, Sicherungsleistungen für den Bahnbetrieb sowie die Anpassung angrenzender Gleisbereiche. Die Bauausführung erfolgt abschnittsweise während geplanter Sperrpausen im Zeitraum Oktober bis Dezember 2026.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Rückbau, Bodenaushub und Entsorgung ca. 3.500 cbm, Gräben ca. 1.000 m, Pflasterarbeiten samt Unterbau ca. 4.000 qm, Asphaltflächen samt Unterbau ca. 2.500 qm, Einfassungen ca. 1.700 m, Kunststoffbelag ca. 1.500 qm, Oberbodenauftrag ca. 1.000 cbm, Pflanzfläche ca. 1.500 qm, Rasen ca. 3.000 qm, Bäume ca. 40 Stk, Sitzelemente/Einbauten ca. 100 Stk, Zaunanlage mit Toren ca. 800 m
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung von
Bauunterhaltungsleistungen oftmals kleinen Umfangs, in
verschiedenen öffentlichen Gebäuden (Büro- und
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.), die sich in den
anliegenden Übersichtsplänen gekennzeichneten Bezirken befinden.
Organisationen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1145000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung von
Bauunterhaltungsleistungen oftmals kleinen Umfangs, in
verschiedenen öffentlichen Gebäuden (Büro- und
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.), die sich in den
anliegenden Übersichtsplänen gekennzeichneten Bezirken befinden.
Organisationen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH
📅 2026-06-1171000000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Sachverständigenleistungen für wiederkehrende Prüfungen (WKP).
Gegenstand des Vertrages sind Sachverständigenleistungen zur Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen (WKP) gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Wasserhaushaltsgesetz sowie die Prüfung von technischen Anlagen der JEN. Bei diesen Prüfungen sind die aktuellen Regelwerke sowie (soweit erforderlich) die Genehmigungen der JEN zu berücksichtigen.
Nicht Gegenstand des Vertrages sind Sachverständigenleistungen im Sinne des § 20 AtG.
Die wiederkehrenden Prüfungen müssen von unabhängigen Sachverständigen durchgeführt werden.
Organisationen
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH
Los 05 - Rohbau: -Ausheben der Baugrube 406, m3 - Seitliche Mörtelsicherung Bestandsfundamente, Injektionsmörtel GP CSIV, 45 m2 - Demontage einer Betonfertigteildecke über 2.OG. einschließlich Freilegen des Auflagers, 396 m2 - Auflager für Rohrleitungen im Rohrgraben gemäß DIN EN 1610 fachgerecht herstellen, 45 m - Erdung als Fundamenterder bzw. Funktionspotential- ausgleichleiter, 390 m - Mauerwerk der Außenwand Steinsorte: Porenbeton, 615 m2 - Unterbeton unbewehrt, Betonqualität C8/10 ,246 m2 - Ortbeton C25/30 für Bodenplatte, d = 20 cm , m3 - Betonstahlmatten, Lagermatten 26,590 KG
Organisationen
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Auftraggeber
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-1671631000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-16
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Inventarisierung und Erstprüfung am Einsatzort bzw. wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer und elektromedizinischer Geräte und Betriebsmittel
Organisationen
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 13 - Metallbau- und Stahlbauarbeiten unterteilt in 2 Teillose
TL 13.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
TL 13.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche
660 - Metallbau- und Stahlbauarbeiten (Stand 07/2025)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Schmutzwasser:
ca. 6 St. Ablaufrinnen 2,8 m für Reihenduschanlagen, ca. 1 Bodenablauf DN 70
ca. 205 m PE-Abflussrohr DN 50 - 125 mit Form- und Verbindungsstücken
ca. 9 St. Reinigungsrohre DN 70 – 100, ca. 31 St. Brandschutzmanschetten DN 50 – 125
Schmutzwasser-Grundleitungen:
ca. 120 m asbesthaltige Kanalrohrleitungen demontieren und entsorgen
ca. 5 St. Bodenabläufe DN 100, 1 Tauchmotorpumpe im Pumpensumpf
ca. 110 m PP-Kanalrohr DN 100 - 125 mit Form- und Verbindungsstücken
ca. 250 m3 Gruben- und Grabenaushub bis 1,5 m tief, ca. 125 m3 Aushub wieder verfüllen
ca. 125 m3 neuen Boden liefern und einbauen, ca. 250 t Boden Laden, Abfahren und Entsorgen
Trinkwasserleitungen kalt warm und Zirkulation:
ca. 685 m Edelstahlrohr mit Pressfittings DN 15 – 65, 1 Trinkwasserfilter DN 65
ca. 21 St Absperrarmaturen DN 15 – 65, ca. 10 St. automatische Zirkulationsregulierventile
ca. 42 St. Kernbohrungen 60 – 130 mm, ca. 42 St. R-90-Brandschotts DN 15 - 50
Sanitärobjekte:
ca. 10 St. WC-Anlagen mit Tiefspülklosetts ohne Spülrand mit UP-Spülkasten
im Montagegestell für Leichtbauwände.
ca. 1 St. Beh.-WC ohne Spülrand mit Trockenbau-Montagegestell mit UP-Spülkasten.
Klapp- und Stützgriffe mit Fernauslösungen für manuelle Spülung. Rückenstütze.
ca. 2 St Trocken-Urinalbecken aus Sanitärkeramik mit Montagegestell für Leichtbauwände,
ca. 19 St. Waschtische aus weißer Sanitärkeramik. Montagegestell für Leichtbauwände.
Kaltwasser und Mischerarmaturen mit Hygienespülung
ca. 1 St. Beh.-Waschtische unterfahrbar mit Montagegestellen für Leichtbauwände,
Mischbatterien mit Hygienespülung
ca. 1 St. Wasserspender zur Nachbefüllung von Wasserflaschen vorgesehen.
ca. 6 St Reihenduschanlagen mit je 3 St Duscharmaturen.
ca. 2 St Lehrer-Duschanlagen mit thermostatischer Batterie mit Brauseschlauch
ca. 35 St. Beigestellte Seifenspender, WC-Papierhalter und Handtuchspender montieren
Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
884.857 €📅 2026-06-10⏱ 2026-07-1345260000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-13
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
2600 m2 Abbruch von schadstoffhaltigem Dachaufbau (Dachpappe, Estrich, Schüttung, Holzwolle)
2600 m2 Bitumenabdichtung, Gefälledämmung/Dämmung, Dampfsperre als Notabdichtung
230 m Dachanschluss an aufgehende Bauteile
365 m Dachrinne und Rinneneinlaufblech
284 m Fallrohr
Organisationen
Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Die „Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald“ (RZTW) ist als Dienstleister für Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet der beruflichen und sozialen Rehabilitation und Integration tätig.
Nach bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen an den Bauteilen C bis F ist aktuell in Verbindung mit der Sicherung und Erweiterung des Leistungsangebotes eine weiterführende Sanierung des Bauteil 0 insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die hierzu erforderlichen Planungsleistungen für Technische Anlagen gemäß HOAI Teil 3 Abschnitt 2 §§ 53- 56, ALG 1-6; 8, LP 4 - 8 und Besondere Leistungen in stufenweiser Beauftragung.
Zunächst wird nur die Stufe 1 (LP 4) beauftragt.
Organisationen
Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald
Schleusingen
Auftraggeber
Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250
Die Stadtwerke Achim AG plant einen eingeschossigen Neubau als Erweiterung für das Lager- und Werkstattgebäude in der Gaswerkstraße 7 in 28832 Achim. Der Neubau (Bauabschnitt 2) ist in Nord/Süd-Ausrichtung ca. 55,60m lang mit einer Breite von ca. 12,00m. Der Lagerbereich wird in Hoch-und Schwerlastregallager sowie einem Kleinteillager mit einer Ebene unterteilt. Im südlichen Gebäudeteil befinden sich ein Technik- und Schulungsraum und eine Ausbildungswerkstatt. Die Trockenbauarbeiten betreffen innenliegende Räume. Abkastungen und Vorwände sind hauptsächlich an Kalksandsteinwänden herzustellen. Als abgehängte Decke kommen Rasterdecken zum Einsatz. Außer im Schulungsraum sind Verstärkungsplatten für Einsatzleuchten herzustellen. Der Schulungsraum erhält eine waagerechte Rasterdecke mit Einlegeleuchten, einen Deckenversatz und zwei Lichtschächten zur Entrauchung. Nach Rückbau des Kopfbau an der Gaswerkstraße wird eine neue Gebäudeabschlusswand auf zwei Geschossen hergestellt. Hier sind Maßnahmen zum Rückbau des Trockenbau und Herstellung vor Abkastungen vorzusehen. Dies beinhaltet auch Anarbeitungsarbeiten an die bestehenden Wände. Nähere Informationen sind in den jeweiligen Leistungsverzeichnissen bzw. den Plänen angegeben.
Die Gemeinde Hergensweiler beabsichtigt den Neubau der Kindertagesstätte St. Ambrosius für rund 130 Kinder auf einem Grundstück im Zentrum von Hergensweiler. Der Neubau soll zweigeschossig in Holzbauweise erstellt werden. Das bestehende Gebäude wurde bereits komplett rückgebaut.
Zu vergeben sind die Leistungen rund um den Dachdeckungsarbeiten.
Voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 05.11.2026-28.05.2027
Einzelne Ausführungszeiträume:
Blechdach: 05.11.2026 - 16.12.2026
Gründachau inkl. Abdichtung: 05.11.2026 - 16.12.2026
Restarbeiten und Balkon-Abdichtung: 10.05.2027 - 28.05.2027
Die Ansaat kann nach Bieterwahl auch zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr 2027 bis spätestens 10.05.2027 erfolgen.
Die einzelnen Ausführungszeiträume können auch dem Bauzeitenplan entnommen werden.
Inmitten des südlichen Schleswig-Holsteins, zwischen Norderstedt und Bad Segeberg im Städtedreieck Hamburg, Lübeck und Kiel, befindet sich die Gemeinde Itzstedt. Die Bundesstraße 432 ist die Lebensader dieses Amtsgebietes und verbindet die Ostsee mit der Metropolregion Hamburg.
Da der Ärztemangel im ländlichen Bereich stätig abnimmt, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Itzstedt den Neubau eines Ärztehauses beschlossen. Der Wunsch der Gemeinde ist es, Platz für zwei Arztpraxen, auf einem gemeindeeigenen Grundstück (ehemalige
Tennisplätze) zu schaffen. Hierfür wurde im Jahr 2025 eine Zielfindungsphase, mit Vorentwürfen von Grundrissen und
Ansichten sowie der Raumbedarf des neuen Baukörpers, erstellt. Diese Vorentwürfe sind den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.
Der neue Baukörper, soll sich in die Umgebung und an die Bestandsgebäude integrieren und soll 2 Vollgeschosse ohne Unterkellerung, in Massivbauweise sowie Barrierefreiheit aufweisen. Es ist gewünscht, den Neubau nachhaltig, sowie mit geringen Verbrauchs- und Bewirtschaftungskosten, wie z.B. durch eine Photovoltaikanlage sowie eine Luftwärmepumpe herzustellen.
Außenanlagen:
Die Außenanlagen werden Bestandteil der Beauftragung für die Objektplanung. Hier geht es um die Zufahrt zum neuen Gebäude, von der Segeberger Straße (B432) sowie um die Parkplatzflächen und Grünanlagen auf der Fläche des Ärztehauses.
Im nördlichen Teil der zu bebauenden Flächen entsteht zukünftig ein Neubaugebiet, der Bebauungsplan 21 und im westlich von der Gemeindefläche grenzt das Grundstück der Amtsverwaltung Itzstedt an.
Zum derzeitigen Stand ist noch nicht genau festgelegt, ob die Außenanlagen über das Leistungsbild der Freianlagenplanung oder über die Verkehrsanlagenplanung abgebildet wird.
Die Festlegungen hierzu werden im Rahmen der Verhandlung gemeinsam mit den Bietern besprochen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das mit der vorhergehenden Planung befasste Büro gegebenenfalls an dieser Ausschreibung beteiligen wird. Ein Wissensvorsprung besteht nicht, da die Ergebnisse der Planung dieser Ausschreibung zugrunde liegen.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise.
Voraussichtlich:
1. Stufe: LPH 1-4
2. Stufe: LPH 5-8
3. Stufe: LPH 9
Auch diese Festlegungen werden gemeinsam mit den Bietern besprochen.
Es ist beabsichtigt, den SIGEKO, Baugrunduntersuchungen, Vermessung, Brandschutzplanung, Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik sowie Raumakustik im Wege einer gesonderten Vergabe nach nationalem Vergaberecht zu vergeben (20%- Kontingent, vgl. § 3 Abs. 9 VgV). Sollte das Kontingent i.S.d. § 3 Abs. 9 VgV ausgeschöpft sein, würde ggf. die zuvor ge-nannte Leistung in einem weiteren offenen Verfahren ausgeschrieben werden.
Organisationen
Amt Itzstedt
Itzstedt
Auftraggeber
Kubus Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Schwerin
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-1445421140
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-14
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Lieferung und Montage von innenliegenden Hitzeschutzrollos, Montage an den Holzrahmenfensterflügeln, sowie Lieferung und Montage von Blendschutz-Lamellenvorhängen
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Gegenstand der Ausschreibung sind die erweiterten Rohbauarbeiten, inkl. Abbruch eines Gebäudeteils sowie des gesamten Dachstuhls des Schulgebäudes. Die Neubauarbeiten umfassen den Bau eines mehrgeschossigen Gebäudeteils in Massivbauweise mit Mauerwerkswänden und einem Betontreppen- und Aufzugkern sowie den Neuaufbau des Dachstuhls als Stahl- und Holztragwerk. Zusätzlich sind Abbruch- und Rohbauarbeiten im Gebäudeinnern vorzusehen.
- Abbruch Dachdeckung/Dachlattung – 4300 m²
- Demontage Dachstuhl – ca. 150 m³
- Komplett Abbruch Gebäudeteil (UG-2.OG) – 920 m³
- Abbruch Deckenfelder, ges. – ca. 480 m²
- Schadstoffsanierung Dach HSM und Taubenkot – 2.500m²
- Streifen- und Einzelfundamente, ges. – ca. 42 m³
- Ringbalken, gerade und schräg, ges. – ca. 400 m
- Ziegeleinhangdecken, ges. – 2.045 m²
- Kalksandsteinwände, B=17,5 bis 49 cm, ges. – 1.945 m²
- Stahlbauteile, S235 u. S355, verschiedene Reihen, ges. – 145 t
- Zugstabsystem, je 5,50 m – 168 St.
- Bauschnittholz, Zwischendecke, C24 – ca. 30 m³
- Abdichtungsbahn, W2.1., Bitumen, Wand – ca. 420m²
- horizontal Sperre, Injektion – ges. 340 m
'- Einbau eines Eisspeicher-Wärmeübertragers ca. 677 kW in einen bauseitigen Betonbehälter
- Füllen des Wärmetauschers mit Wasser-Ethylenglykol-Mischung
- Füllen des Eisspeichers mit Wasser
- Aufstellen der Rückkühler zur Regeneration des Eisspeichers
- Aufbau der Regelung für ein Eisspeichersystem in Verbindung mit bauseitig dezentralen Sole/Wasser-Wärmepumpen in zwei Gebäuden (Gymnasium + Turnhalle/Mensa)
- Inbetriebnahme der Eisspeicheranlage inkl. bauseitigen Wärmepumpen und hydraulischen Aufbau
- Beidseitiger Anschluss von Elektroleitungen / Kabelzug bauseits
- Monitoring und Trendaufzeichnungen für die Gesamtanlage des SZ Hammelburgs
Das Projekt „Vitale Ortskerne und neue Infrastrukturangebote im Hunsrück-NaheRaum schaffen!“ wurde im Rahmen des vom BMWSB ausgeschriebenen Förderprogramms Regionalentwicklung (RegioStrat) als eines von zwölf Vorhaben ausgewählt. Diese Förderung hat zum Ziel, dass funktionale Teilräume strategische Regionalentwicklungskonzepte (SREK) erarbeiten und daraus abgeleitet prioritäre Entwicklungsmaßnahmen umsetzen.
Eine zeitgemäße Anpassung an die Anforderungen des Klimawandels und die Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität erscheinen vielerorts dringend geboten. Lücken im Infrastrukturangebot und ein unzureichend ausgebauter öffentlicher Nahverkehr schmälern die Attraktivität als Wohnort und stellen insbesondere die ältere Bewohnerschaft, aber auch junge Menschen ohne eigenes Auto vor große Herausforderungen.
Eine vorgeschaltete Regionalanalyse (Leistungsphase 1) soll den „Ist-Zustand“ der Gemeinden erfassen und zu folgenden Erkenntnissen führen: Was bietet der Orts-, bzw. Stadtkern heute schon? Wo ist der Leerstand prägnant? Welche Angebotsdefizite bestehen? Welche Gemeinden bieten sich als Modellgemeinden an?
Organisationen
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gegenstand der Vergabe ist die Erbringung einer integrierten, fachlich belastbaren Transformationsplanung einschließlich eines Dekarbonisierungsfahrplans für einen bestehenden Gebäude- und Wärmenetzbestand.
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 11 - Parkett- und Holzpflasterarbeiten unterteilt in 2 Teillose
TL 11.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
TL 11.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche
656 - Parkett- und Holzpflasterarbeiten (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ), sowie die Zusatzpositionen außerhalb des StLB-BauZ gemäß beigefügtem Leistungsverzeichnis.
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Im Rahmen der Instandsetzungsmaßnahme Spundwanverpanzerung Einfahrttrichter UW kleine Schleuse Friedrichsfeld, ist die Ufersicherung im Spundwandverbau des Einfahrttrichter, zur Beseitigung der vorhandenen Schäden und der Wiederherstellung und Sicherung der Verkehrssicherheit und zur Sicherung der Dauerhaftigkeit, durch Anbringen und befestigen von Stahlplatten als Verpanzerung mit Hinterfüllung, teilweise mit Entfernen vorhandener Verpanzerung, durchzuführen.
Organisationen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Korrosionsschutzarbeiten:
ca. 200 m² Stahlkonstruktion reinigen
ca. 100 m² Stahlkonstruktion strahlen Sa 2 1/2
ca. 100 m² Stahlkonstruktion sweepen
ca. 100 m² Stahlkonstruktion grundbeschichten
ca. 200 m² Stahlkonstruktion deckbeschichten
Reinigungs-, Strahl- und Beschichtungsarbeiten der fest eingebauten Stahlwasserbauteile im Wehrfeld IV
- Störkörper
- linker und rechter Treppenaufgang einschließlich Nischenpoller
- Hebelgruppenlager (Lager der Fischbauchklappe)
- Verschlußkörper (Fischbauchklappe außen und innen)
Reinigungs-, Strahl- und Beschichtungsarbeiten der fest abmontierten
Stahlwasserbauteile im Werk des AN
- Schutzabdeckungen
- Kleinteile (Mannlochgitter und Verstrebungen)
Organisationen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee
Garten- und Landschaftsbauarbeiten im Rahmen eines Neubaus einer 4-gruppigen Kita in 57555 Brachbach
Landschaftsbauarbeiten Neubau Kindertagesstätte Brachbach
M ST 26026 Einbau von 5 Stück Rauchschutztüren, Realschule, Görresstraße 6, 40461 Meerbusch - Osterath
M ST 26026 Einbau von 5 Stück Rauchschutztüren, Realschule, Görresstraße 6, 40461 Meerbusch - Osterath
M ST 26027 Rahmenvereinbarung Gewässerunterhaltung der Verbandsgewässer Deichverband Meerbusch-Lank
M ST 26027 Rahmenvereinbarung Gewässerunterhaltung der Verbandsgewässer Deichverband Meerbusch-Lank
Trockenbauarbeiten an der Schule Hiddinghausen für den Ennepe-Ruhr-Kreis
Öffentliche Ausschreibung der Trockenbauarbeiten an der Schule Hiddinghausen für den Ennepe-Ruhr-Kreis
Kreisausschuss des Odenwaldkreises; Vergabestelle Odenwaldkreis
📅 2026-06-10📍 Hessen45
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gemeinde Höchst i. Odw. OT Hassenroth - Geschlossene Kanalsanierung (Schlauchlining und Reparaturverfahren)
Gemeinde Höchst i. Odw. OT Hassenroth - Geschlossene Kanalsanierung (Schlauchlining und Reparaturverfahren)
Organisationen
Kreisausschuss des Odenwaldkreises; Vergabestelle Odenwaldkreis
ca. 100m² verglaste Rohrrahmentüren mit Seitenlichtern
Das zu erstellende Gebäude wird nach Maßgabe des Zertifizierungssystems der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gemäß dem Kriterienkatalog Gebäude Neubau 2018 und dem Nutzungsprofil Neubau Bildungsbauten (NBI) geplant und ausgeführt. Des Weiteren wird für das Gebäude eine QNG-Zertifizierung angestrebt.
Metallbau-Innentüren
Instandhaltung: Lüftungsanlagen - einschließlich Notfalleinsätze incl. Sicherungsmaßnahmen mit einer Reaktionszeit im Havariefall von 1 Stunde. Es werden 2 Lose Instandhaltung Lüftungsarbeiten, aufgeteilt in 40 % StLB Bau (Z), Leistungsbereich 679, Ausgabe (2023-07), und 60 % Stundenlohnarbeiten, inclusive 446 Monteurstunden gemäß gesamt LV ausgeschrieben. Pro AN werden maximal zwei Lose beauftragt.
Die voraussichtlichen Bruttosummen je Los/a:
Los 2: 80.092 Euro, Los 3: 49.030 Euro
Die Brutto Summen können maximal um 20% höher sein.
Instandhaltung Lüftungsanlagen Los 2 und Los 3
Los 15Fliesenarbeiten
Im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetz werden vorhandene Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Grundschule zur Mensa umgestaltet. Hier müssen im Rahmen dieser Ausschreibung die notwendigen Fliesenarbeiten im Innenbereich (Küche, Personalräume, WC, Putzmittelraum) ausgeführt werden:
Innenbereich:
Boden- und Wandfliesen, Abdichtung Küchenbereich, Bodeneinläufe, Übergangsprofile, Ausgleichsmasse, Estrichriss vernageln/verharzen, Silikon- und Acrylfugen
Fliesenarbeiten
Die hier benötigtedringlicheLeistungsind sämtliche, im Zuge des Neubaus der Westendbrü-
cke erforderlichen Kontrollprüfungen für den Erd- und Straßenbau, inklusive der Probenahme
sowie der Auswertung der Untersuchungsergebnisse.
Kontrollprüfungen
Inhalt der vorliegenden Vergabe ist der Transport und die schadlose Entsorgung der mit PCB und Asbest belasteten Betonkappen. Die aktuelle Deklarationsanalytik der GuD ergab eine Einstufung als gefährlicher Abfall.
Entsorgung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Görlitz, Dezernat I; Bereich/Abteilung: Hauptverwaltung/ Zentrale Vergabestelle, USt-ID-Nummer DE140513837; Straße, Hausnummer: Untermarkt 6-8; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-671838; Internet-Adresse: https://www.goerlitz.de/Ausschreibungen; Postfach: 300131; E-Mail: vergabestelle@goerlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Gerüstbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Notsicherung und Instandsetzung Tordurchfahrt; Straße, Hausnummer: Christoph-Lüders-Straße/ Hilgerstraße/ Conrad-Schied-Straße 23; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 345 m² - Schutz- und Arbeitsgerüst, Lkl. 3, Sonderkonstruktion; 2.742 m²/Wo
– Fassadengerüst, Vorhaltung; 24,5 m – Zulage für Erweiterung des
Fassadengerüstes mit Fußgängertunnel; 196 m/Wo – Fußgängertunnel,
Vorhaltung; 1 psch – Zusätzliche Absicherungsmaßnahmen nach RSA 21;
8 Wo – Vorhaltung Absicherung RSA 21; 37,5 m – Auslegergerüst Lkl. 3, an
Fassadengerüst, 30 cm; 300m/Wo – Auslegergerüst Lkl. 3, 30 cm,
Gebrauchsüberlassung; 16 m – Auslegergerüst Lkl. 3, an Fassadengerüst,
50 cm; 128 m/Wo – Auslegergerüst Lkl. 3, 50 cm, Gebrauchsüberlassung;
16 m – Auslegergerüst Lkl. 3, an Fassadengerüst, 60 cm; 128 m/Wo –
Auslegergerüst Lkl. 3, 60 cm, Gebrauchsüberlassung; 10,5 m – Treppenturm
als Gerüstzugang; 84 m/Wo – Vorhaltung Treppenturm; 211 m² -
Verkleidung mit Gerüstschutzplanen; 1.688 m/Wo – Gerüstschutzplanen,
Gebrauchsüberlassung; 48 m² - Verkleidung mit Gerüstschutznetzen;
384 m/Wo – Gerüstschutznetze, Gebrauchsüberlassung; 10 h – Stundensatz
Gerüstbau-Facharbeiter
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402386/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.06.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.06.2026, 08:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Görlitz, Zentrale Vergabestelle, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine Bieterteilnahme
t) Sicherheiten: Es werden keine Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung gefordert.
Es werden keine Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche gefordert.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignung zur Berufsausübung:
Beschreibung: Vom Bieter einzureichende Unterlagen/Erklärungen zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A § 6a i. V. m. § 6b in Form eines Präqualifikationsnachweises oder in Form einer "Eigenerklärung zur Eignung", oder dem beigefügten Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung"; Registereintragungen: Angaben des Bieters ob dieser in das Handelsregister; die Handwerksrolle; bei der Industrie- und Handelskammer, bzw. zu keiner Eintragung in die vorgenannten Register verpflichtet ist. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise zur Bestätigung der Eigenerklärung einzureichen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, die zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal zu den Eigenerklärungen vorzulegen. Erklärung des Bieters, dass dieser in den letzten fünf Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben zu den Eigenerklärungen vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Beschreibung: Angabe des Bieters zu Umsätzen seines Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit diese Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde bzw. ob ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, bzw. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Angabe ob ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, auf Verlangen ist dieser den Eigenerklärungen beizufügen. Angabe des Bieters, dass dieser keine schweren Verfehlungen begangen hat. Angabe des Bieters, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU vorliegen; Angabe des Bieters, das dieser in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist; Angabe des Bieters, dass Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen. Angabe zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Bieter zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Görlitz; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; VOB-Nachprüfstelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße, 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de
Gerüste (allgemein)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Görlitz, Dezernat I; Bereich/Abteilung: Hauptverwaltung/ Zentrale Vergabestelle, USt-ID-Nummer DE140513837; Straße, Hausnummer: Untermarkt 6-8; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-671838; Internet-Adresse: https://www.goerlitz.de/Ausschreibungen; Postfach: 300131; E-Mail: vergabestelle@goerlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Maurer-/ Betonarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Notsicherung und Instandsetzung Tordurchfahrt; Straße, Hausnummer: Christoph-Lüders-Straße/ Hilgerstraße/ Conrad-Schied-Straße 23; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 1 psch – Versorgungsanschluss für Baustrom 8 St/Wo – Vorhaltung
Baustrom; 1 psch – Versorgungsanschluss für Bauwasser; 8 St/Wo –
Vorhaltung Bauwasser; 1 Stck. – WC-Kabine; 8 St/Wo – WC-Kabine
vorhalten; 30 m – Bauzaun aufstellen; 240 m/Wo – Bauzaun vorhalten;
2 h – Stundensatz Facharbeiter; 7,5 m² – Mauerabdeckung aufnehmen,
seitlich lagern; 2 St – Mauerabdeckung Pyramidenform aufnehmen; 244 m² –
Klinkermauerwerk reinigen; 21 m² – Entfernen alter Dispersionsanstriche;
43,2 m² – Schutz von Ziegelpflaster- und Natursteinbelägen; 244 m² –
Klinkermauerwerk; Verfugung erneuern, Schädigungsgrad 20%; 1 St –
Herstellung eine Probefläche; 10 lfm – Risse im Mauerwerk verpressen;
5 lfm – Risse im Mauerwerk verpressen; 7,5 m² – Gelagerte Klinker als
Abdeckung einbauen; 2 St – Abdeckung Pyramidenförmig einbauen; 10 St –
Stahlteile entfernen; 8 m – Abschnittsweise Mauerwerk an Stahlträgern
ausstemmen; 8 m – Verfüllen Stahlträger mit Beton C20/25; 8 m – Schließen
Mauerfuge mit Klinkermauerwerk; 1 psch – Untersuchung vorhandener
Altbeschichtungen auf Schadstoffe; 19,263 m² - Oberflächenvorbereitung
und Entfernung vorhandener Altbeschichtungen; 19,263 m² - Zulage bei
schwermetallhaltigem Altanstrich; 20 m² - Korrosionsschutzbeschichtung
endfertig; 10 St – defekte Steine ausstemmen und Einsetzen neuer
Klinkersteine; 50 m – Entfernen von Leitungen; 2 St – Antennenstab
entfernen; 1 St – Entfernung Metallkasten; 5 m – Holzteile entfernen; 4 St –
Ausbauen und Entsorgen Fenster; 18,5 m – mineralische Abdichtung,
Betonschale; 25 m – schräger Betonaufstrich auf horizontale MW-Flächen;
4 St – Betonaufstrich Fensterbrüstung; 10 h – Stundensatz Facharbeiter
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 11.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402402/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.06.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.06.2026, 09:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Görlitz, Zentrale Vergabestelle, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine Bieterteilnahme
t) Sicherheiten: Es werden keine Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung gefordert.
Es werden keine Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche gefordert.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignung zur Berufsausübung:
Beschreibung: Vom Bieter einzureichende Unterlagen/Erklärungen zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A § 6a i. V. m. § 6b in Form eines Präqualifikationsnachweises oder in Form einer "Eigenerklärung zur Eignung", oder dem beigefügten Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung"; Registereintragungen: Angaben des Bieters ob dieser in das Handelsregister; die Handwerksrolle; bei der Industrie- und Handelskammer, bzw. zu keiner Eintragung in die vorgenannten Register verpflichtet ist. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise zur Bestätigung der Eigenerklärung einzureichen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, die zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal zu den Eigenerklärungen vorzulegen. Erklärung des Bieters, dass dieser in den letzten fünf Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben zu den Eigenerklärungen vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Beschreibung: Angabe des Bieters zu Umsätzen seines Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit diese Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde bzw. ob ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, bzw. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Angabe ob ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, auf Verlangen ist dieser den Eigenerklärungen beizufügen. Angabe des Bieters, dass dieser keine schweren Verfehlungen begangen hat. Angabe des Bieters, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU vorliegen; Angabe des Bieters, das dieser in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist; Angabe des Bieters, dass Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen. Angabe zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Bieter zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Görlitz; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; VOB-Nachprüfstelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße, 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de
Maurer,Beton/ Stahlbeton
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Görlitz, Dezernat I; Bereich/Abteilung: Hauptverwaltung/ Zentrale Vergabestelle, USt-ID-Nummer DE140513837; Straße, Hausnummer: Untermarkt 6-8; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-671838; Internet-Adresse: https://www.goerlitz.de/Ausschreibungen; Postfach: 300131; E-Mail: vergabestelle@goerlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Stahlbau- u. Schlosserarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Notsicherung und Instandsetzung Tordurchfahrt; Straße, Hausnummer: Christoph-Lüders-Straße/ Hilgerstraße/ Conrad-Schied-Straße 23; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 1 psch – Werk- und Montageplanung; 1 psch – Dokumentations- /
Revisionsunterlagen; 1 psch – Baustelleneinrichtung, Aufbau und Räumen;
4 Wo – Baustelleneinrichtung, Vorhalten; 4 Tage – Hubbühne; 1,1 t –
Rahmen aus Profilstahl HEB140/U140, Stahlgüte S235; 40 St – Ankerstäbe
DN12, l=300 mm; 0,75 t – Fachwerk aus Profilstahl HEB140 / Rohr 60,3*3,2,
Stahlgüte S235; 4 St – Anschluss an Deckenträger herstellen; 4 Stck.
Zuganker Rundstahl DN24; 2 Stck. – Fenstergitter aus Rundstäben;
50 m² – Werkseitige Korrosionsschutzbeschichtung von Stahlbauteilen;
5 h – Obermonteur; 5 h – Facharbeiter;
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 14.09.2026, Ende: 25.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402424/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 08:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 08:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Görlitz, Zentrale Vergabestelle, Untermarkt 6-8, 02826 Görlitz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine Bieterteilnahme
t) Sicherheiten: Es werden keine Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung gefordert.
Es werden keine Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche gefordert.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignung zur Berufsausübung:
Beschreibung: Vom Bieter einzureichende Unterlagen/Erklärungen zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß VOB/A § 6a i. V. m. § 6b in Form eines Präqualifikationsnachweises oder in Form einer "Eigenerklärung zur Eignung", oder dem beigefügten Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung"; Registereintragungen: Angaben des Bieters ob dieser in das Handelsregister; die Handwerksrolle; bei der Industrie- und Handelskammer, bzw. zu keiner Eintragung in die vorgenannten Register verpflichtet ist. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, folgende Nachweise zur Bestätigung der Eigenerklärung einzureichen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, die zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal zu den Eigenerklärungen vorzulegen. Erklärung des Bieters, dass dieser in den letzten fünf Kalenderjahren vergleichbare Leistungen ausgeführt hat. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben zu den Eigenerklärungen vorzulegen: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschließlich Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
Beschreibung: Angabe des Bieters zu Umsätzen seines Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit diese Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren beantragt oder eröffnet wurde bzw. ob ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, bzw. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Angabe ob ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, auf Verlangen ist dieser den Eigenerklärungen beizufügen. Angabe des Bieters, dass dieser keine schweren Verfehlungen begangen hat. Angabe des Bieters, dass keine Ausschlussgründe gemäß § 6e VOB/A EU vorliegen; Angabe des Bieters, das dieser in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist; Angabe des Bieters, dass Zahlungsverpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorzulegen. Angabe zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft, Bieter müssen damit rechnen, falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für den Bieter zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorzulegen. Ausländische Bieter haben vergleichbare Nachweise ihres Herkunftslandes vorzulegen. Alle Nachweise müssen mind. zum Zeitpunkt der Angebotseinreichung gültig sein. Das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe wird Vertragsbestandteil. Vorstehendes gilt bei der Verwendung von Nachauftragnehmern.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Görlitz; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; VOB-Nachprüfstelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße, 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de
Korrosionsschutz,Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv)
Der Auftraggeber Stadt Zwenkau, Bürgermeister-Ahnert-Platz 1, 04442 Zwenkau, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 1-21-13-01-2026 zu der am 07.01.2026 10:40 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3311901) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Erneuerung MW-Kanal incl. Hausanschlüsse Westsiedlung Nr. 14a-c, 04442 Zwenkau" folgendes bekannt:
Das Vergabeverfahren über die Bauleistung ist aufgehoben worden, weil die Angebotspreise der eingegangenen Angebote die im Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung stehenden Mittel übersteigen.
Als weiteres Vorgehen ist beabsichtigt eine erneute öffentliche Ausschreibung durchzuführen.
Die Bieter werden nochmals in schriftlicher Form über die Aufhebung der Vergabe informiert.
Entwässerungskanäle
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Beilrode; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 21; Postleitzahl: 04886; Ort: Beilrode; Land: DE; Telefon: +49 3421-73220; Fax: +49 3421-732225; Internet-Adresse: www.beilrode.de; E-Mail: gemeinde@beilrode.com
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Leistungen der KG 400 (Bauwerk - Technische Anlagen) - Stark- und Schwachstrominstallationen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: ehem. Bahnhofsgebäude; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 4; Postleitzahl: 04886; Ort: Beilrode; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Übernahme einer Rohinstallation
- Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage 10 kWp mit Batteriespeicher
- Teilweise Montage inkl. anschließen der Kabel und Leitungen von Zählerverteiler für Wandlermessung; Hauptverteilung; Unterverteilungen mit Einbaugeräten
- ca. 400 St. Installationsgeräte aP/uP
- Ergänzung von Kabelbühnen, Installationsrohre, Sammelhalter
- Restleistungen für Aussparungen und Schlitzarbeiten, Brandschutz und Schottungen
- ca. 135 Leuchten
- Ergänzungen an der Kabelanlage, Starkstrom
- ca. 250 m Leitungen Potenzialausgleich
- 1 Stck Notrufanlage WC
- Türsprechanlagen Audio/Video
- 1 Stck Einbruchmeldeanlage
- Datennetzwerk mit ca. 140 Ports
- Ergänzungen an der Kabelanlage, Schwachstrom und Daten
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten Werkpläne anzufertigen und nach Fertigstellung Bestandsunterlagen zu erstellen. Hier in Abstimmung mit dem beauftragten Planungsbüro
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 15.10.2026, 15.10.2026 Fertigstellung Gesamtvorhaben
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Das Bestandsgebäude ist ein zweigeschossiger Klinkerbau und wurde 1872 errichtet. Das LV wurde speziell unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Auflagen dazu erstellt. Weiterhin erfolgte bereits eine Rohinstallation, die übernommen werden muss.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402418/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.07.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 06.08.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 07.07.2026, 13:30 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Beilrode, Bahnhofstraße 21, in 04886 Beilrode, Zimmer 015 (Ratssaal); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigter Vertreter
t) Sicherheiten: Sicherheit für Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme (bei Auftragssummen von mehr als 250.000 EUR netto), Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.
siehe auch FB 214 - Besondere Vertragsbedingungen, Seite 2, Punkt 4 und 5
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B, § 16
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bewerber hat den Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nach § 6a Nr. 2, Abs. 1.-9. VOB/A nachzuweisen bzw. die Bescheinigung der Präqualifikation des Unternehmens vorzulegen. Nicht präqualifizierte Unternehmen müssen mit Abgabe des Angebotes das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ausgefüllt einreichen.
Der Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung mit Angabe Deckungssumme ist nachzuweisen.
Der Bieter hat mind. 50 % der ausgeschriebenen Leistung im eigenen Unternehmen zu erbringen.
Eine Freistellungsbescheinigung gemäß §48b Abs. 1 Satz 1 EstG ist vorzulegen.
Vergabeansprüche können aus dieser Veröffentlichung nicht abgeleitet werden.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Außenstelle Leipzig; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE
Elektro
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte Schatzinsel; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung Kindertageseinrichtungen Schatzinsel , Los 9 - Aufzugsanlage, u.a.:
‐ 1 Stück Personenaufzug Typ 2, 630kg, Durchlader, 4 Haltestellen, barrierefreie Aussta?ung
‐ 1 Stück ENEV Schachtentrauchungssystem inkl. Dachhaube
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 24.08.2026, Ende: 29.10.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401828/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Aufzüge/ Rolltreppen,Brandschutz (Haustechnik)
Organisationen
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 8, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de Los 10, Blitzschutzanlage und Erdungsanlage: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge
e) Ort(e) der Ausführung: Los 8, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte Schatzinsel; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE Los 10, Blitzschutzanlage und Erdungsanlage: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte Schatzinsel; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung Kindertageseinrichtungen Schatzinsel, u.a.:
Los 08 - Elektroinstallation
‐ Ca. 2000m Kabel und Leitungen
‐ Ca. 1500m Fernmeldeleitungen / Netzwerkleitungen
‐ Ca. 300m Kabelrohre / Kabelkanäle
‐ Ca. 120 Installationsgeräte
‐ Ca. 8 Stück Unterverteilungen
‐ Ca. 130 Stück Einbaugeräte in Verteilungen
‐ Ca. 230 Stück Leuchten
‐ Ca. 4 Stück Mastleuchten
‐ Ca. 3 Stück IP Türsprechanlagen
‐ Ca. 1000m Demontage von Kabel und Leitungen
Los 10 - Blitzschutzanlage und Erdungsanlage
‐ Ca. 200m V4A Runddraht
‐ Ca. 190m Fangleitung auf Flachdach
‐ Ca. 120m Ableitung isoliert an Fassade
‐ Ca. 30 Stück Fangstangen / Fangspitzen
‐ Ca. 120m Demontage vorhandener Ableitungen
‐ Ca. 190m Demontage vorhandener Fangleitungen auf Flachdach
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben
i) Ausführungsfristen: Los 8, Elektroinstallation: Beginn: 24.08.2026, Ende: 03.12.2027; Los 10, Blitzschutzanlage und Erdungsanlage: Beginn: 31.08.2026, Ende: 29.10.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401804/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Los 8, Elektroinstallation: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 10, Blitzschutzanlage und Erdungsanlage: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Blitzschutz,Elektro
Organisationen
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 6, Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de Los 7, Sanitärinstallation: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge
e) Ort(e) der Ausführung: Los 6, Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Kita Schatzinsel ; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE Los 7, Sanitärinstallation: Offizielle Bezeichnung: Kita Schatzinsel ; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung Kindertageseinrichtungen Schatzinsel, u.a.:
Los 6 - Heizungsinstallation
Heizung
2 St Wärmepumpe in Kaskade
2 St Hydraulikeinheit
1 St Speicher im Technikraum
110 St Heizkörper
880 m Edelstahlrohr für Heizung DN12-DN50 inkl. Dämmung
Demontage
1100 m Demontage Rohrleitungen DN12-DN50 inkl. Dämmung
20 m Gasrohr
1 St Gaskessel
1 St Speicher
1 St Verteiler mit Pumpengruppen
1 St Ausdehnungsgefäß
135 St Heizkörper
Los 7 - Sanitärinstallation
Sanitär
2 St Spülstation
37 St Sanitärobjekte(Standard) WC, Urinal, Waschtisch, Dusche,
Ausgussbecken, Waschrinnen und Toilettentrennwände
28 St Durchlauferhitzer 3,5-18kW
280 m Edelstahlrohr DN12-DN25, inkl. Dämmung
170 m Abflussleitung DN40-DN100, inkl. Dämmung
Lüftung
1 St Einzelraumlüfter
10 m Wickelfalzrohr
Demontage
360 m Rohr DN12-DN32
75 m Abwasserrohr DN40-125
60 St Sanitärobjekte (WC’s, Waschtische, Ausgussbecken)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben
i) Ausführungsfristen: Los 6, Heizungsinstallation: Beginn: 24.08.2026, Ende: 29.10.2027; Los 7, Sanitärinstallation: Beginn: 24.08.2026, Ende: 30.10.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401758/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Los 6, Heizungsinstallation: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 7, Sanitärinstallation: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Heizung,Sanitär
Organisationen
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de Los 2, Abbruch- und Rohbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt; Straße, Hausnummer: Hauptmarkt 26; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375836501; Fax: +49 375836565; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: LiegenschaftsundHochbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisverträge
e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baustelleneinrichtung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte Schatzinsel; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE Los 2, Abbruch- und Rohbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte Schatzinsel; Straße, Hausnummer: Karl-Kippenhahn-Straße 47; Postleitzahl: 08058; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Sanierung Kindertageseinrichtungen Schatzinsel, u.a.:
Los 1 Baustelleneinrichtung
1St Sanitärcontainer
15StMt Vorhaltung Sanitärcontainer
1St Küchencontainer
26StWo Vorhaltung Küchencontainer
270m Bauzaun mit Unterkriechschutz
270m Sichtschutznetz Bauzaun
12St Montage Bauzaun an angrenzende Bauteile
1St Sicherheitsbeleuchtung 100 Zeitraum 1
1St Sicherheitsbeleuchtung 100 Zeitraum 1
Los 2 Abbruch-und Rohbauarbeiten
45m² Fensteröffnung provisorisch schließen
89m² Abbruch Akustik-Decken und -Elementen
17m² Abbruch Außenwände Mauerwerk
38m Betonschneidearbeiten
25m² Aufzugsschachtwand WU-Beton
107m² Aufzugsschachtwand Mauerwerk
10m² Kalksandsteinmauerwerk
20m Betonrisse sanieren
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben
i) Ausführungsfristen: Los 1, Baustelleneinrichtung: Beginn: 17.08.2026, Ende: 31.12.2027; Los 2, Abbruch- und Rohbauarbeiten: Beginn: 24.08.2026, Ende: 26.02.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401783/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Los 1, Baustelleneinrichtung: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 2, Abbruch- und Rohbauarbeiten: Datum: 08.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Containergebäude (Komplettleistung),WC-Container/ Miettoiletten
Organisationen
Stadtverwaltung Zwickau, Liegenschafts- und Hochbauamt
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Karlsruher Bädergesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Hermann-Veit-Straße, 7; Postleitzahl: 76135; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Telefon: +49 72113352-01
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Austausch von Umwälzpumpen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Europabad Karlsruhe; Straße, Hausnummer: Hermann-Veit-Straße, 5; Postleitzahl: 76135; Ort: Karlsruhe; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Austausch der bestehenden Umwälzpumpen für die Kreisläufe 1-4 sowie 6. Insgesamt handelt es sich um 9 Stück Rohwasserpumpen mit integriertem Fäsernfänger, wobei jeweils zwei Pumpen den Kreisläufen 1-4 und eine einzelne Pumpe dem Kreislauf 6 zugeordnet sind.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 14.09.2026, Ende: 25.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401876/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: Vergabestelle
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 3%
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB (Abrechnung mit detailierten Aufmaß)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung (Formblatt 124)
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Regierungspräsidium Karlsruhe; Bereich/Abteilung: Referat 15 - Vergabekammer; Straße, Hausnummer: Kappellenstraße, 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE
Technische Ausrüstung (Schwimmbäder)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land; Straße, Hausnummer: Blumrodapark 6; Postleitzahl: 04552; Ort: Borna; Land: DE; E-Mail: evergabestelle@zbl-borna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau einer Trinkwasser-Transportleitung DN 200 zwischen 04564 Böhlen und 04571 Rötha mittels Horizontalspülbohrverfahren; Straße, Hausnummer: Röthaer Straße; Postleitzahl: 04564; Ort: Böhlen; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 980,000 m Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Zustandserfassung und -beurteilung
750,000 m² Baustraßen im Baufeld herstellen, unterhalten, rückbauen
100,000 m³ vorhandene obere Bodenschicht aufbrechen, ausheben, aufnehmen, zwischenlagern
300,000 m² Asphaltbefestigung aufnehmen
300,000 m² Asphaltschichten
270,000 m³ Bodenaushub Rohrgraben und Bauwerke
120,000 m³ Steinfreien, nicht bindigen Boden liefern und einbauen
280,000 m² Offene Wasserhaltung für Oberflächenwasser und Schichtenwasser
700,000 m² Rohrgrabenverbau
50,000 m² Schachtgrubenverbau
7,000 St Herstellen von Start- und Zielgruben
740,000 m Grabenlose Rohrverleg.im steuerbaren Horizontal-Spülbohrverfahren n.DVGW GW321
550,000 m Rohr DN 200GGG, geschloss.Bauweise
84,000 m Rohr DN 200GGG, offene Bauweise
128,000 m Rohr RE 100 SDR17, da=450 mm, geschloss.Bauweise
128,000 m Rohr DN 200GGG, Rohreinzug
1,000 St Schachtbauwerke, liefern u. einbauen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 05.03.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. .
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3399433/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.07.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.07.2026, 15:00 Uhr; Ort: elektronische Angebotseröffnung; Personen, die anwesend sein dürfen: Vergabestelle ZBL
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme sowie 3% als Sicherheit für die Mängelansprüche von der Schlussrechnungssumme einschl. Nachträge.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B §16
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis der Präqualifizierung
Referenzen über mindestens zwei ähnliche Projekte in den letzten drei Jahren.
Ein DVGW-Zertifikat "W3:pe-ge".
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Chemnitz; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz
Trinkwasserleitungen
Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes, Geschäftsstelle Erfurt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Auftraggeber Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes, Geschäftsstelle Erfurt, Augustmauer 1, 99084 Erfurt, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 329-25-03 zu der am 20.05.2026 12:54 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3390453) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Evangelische Sekundarschule Magdeburg - Anbau einer Aula im 2. OG - Los 03 - Rohbau" folgende Berichtigung bekannt:
Verlängerung der Angebotsfrist bis zum 10.07.2026, 10:00 Uhr sowie Anpassung der Bindefrist
Weitere Einzelheiten können dem Nachschreiben Nr. 1 entnommen werden.
Baumeisterarbeiten,Blitzschutz,Erdbau
Organisationen
Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes, Geschäftsstelle Erfurt
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Rammenau; Bereich/Abteilung: beim Landratsamt Bautzen; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591525162433
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Rammenau; Straße, Hausnummer: am Tanneberg; Postleitzahl: 01877; Ort: Rammenau OT Tanneberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 150 St Lichtraumprofil schneiden; 1.080 m Grasmahd; 672 m³ Oberbodenarbeiten; 4.440 m² Geotxtil; 515 m³ Mineralgemisch 0/45 mm; 3.360 m² Rückbau Baustraße; 3.240 ² Flächen begrünen; 700 m Behelfsweg (Mineralgemisch + Geogitter) incl Rückbau; 2.350 m² Asphaltbefestigung aufnehmen; 70 m Durchlässe bis DN 500 zurückbauen und entsorgen; 780 lfdm Umverlegung Telekomkabel; 5 St Holzmasten umsetzen; 730 lfdm. Bankette abtragen; 490 m³ Oberboden abheben und verfahren/andecken; 1.380 m² Böschungsschutzmatten; 10 m³ Suchschachtungen; 714 m³ Erdarbeiten; 1.909 m² Erdplanum; 4.048 m² Wegfläche mit Steinfräse bearbeiten; 101 t Bindemittel liefern und ausstreuen; 4.048 m² Bodenverfestigung; 4.048 m² gefräste Fläche profilieren und verdichten; 770 m³ Schottertragschicht 0/45 mm; 1.525 m Bankette; 2.910 m² Asphalttragschicht; 750 m Randausbildung Asphalt; 2.650 m² Asphaltbeton + Sprühmittel + Abstreumaterial; 15 m² Kleinpflaster aus Zwischenlager einbauen; 8 m² Kleinpflaster auf Beton; 10 m Kleinpflastermulde 5-zeilig; 30 m² Granitgroßpflaster; 17 m Granitgroßpflaster 3-zeilig auf Beton; 16 m Betonbordsteine; 670 m Drainagegraben + Drainageleitung DN 250; 8 St Schachtabdeckungen umpflastern; 30 m² Böschungssicherung; 600 m Entwässerungsmulde; 15 St Schieberkappen freilegen; 10 St Schieber- und Hy-schilder ausbauen und wiedereinbauen; 15 St Schieberkappen angleichen;
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 24.08.2026, Ende: 13.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402589/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.06.2026, 13:15 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen; Straße, Hausnummer: Augustusberg 62; Postleitzahl: 01683; Ort: Nossen; Land: DE; Telefon: +49 3524266910
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.06.2026, 13:30 Uhr; Ort: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen, Augustusberg 62, 01683 Nossen, Raum 206; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: entsprechend § 6a VOB/A
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Vermessungs- und Flurneuordnungsamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE
Forstwege/ Landwirtschaftliche Wege ,Bankett/ Seitenstreifen,Erdbau
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Lichtenau; Straße, Hausnummer: Auerswalder Hauptstr. 2; Postleitzahl: 09244; Ort: Lichtenau; Land: DE; Telefon: +49 3720880069; E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Werkvertrag unter Zugrundelegung/Vereinbarung der VOB (VOB-Bauvertrag) als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Hort Auerswalde; Straße, Hausnummer: Am Kirchberg 4; Postleitzahl: 09244; Ort: Lichtenau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 8 St. Waschbecken auf Kaltwasserbetrieb umrüsten
1 St. Ausgußbecken erneuern
12 St. Kompakt-Heizkörper größer dimensioniert ersetzen
1 St. Erdgas-Heizkesselanlage mit Warmwasserspeicher sowie Abgassystem rückbauen und entsorgen
1 St. Luft/Wasser-Wärmepumpenanlage (Wärmeleistungsbereich bei +2C° bis 16,6kW) als Splittgerät für Heizbetrieb mit allen Bestandteilen und Anbindungen liefern und herstellen
zugehörige Elektroarbeiten
zugehörige Tiefbauarbeiten mit Fundament für Außeneinheit, 12m Leerrohr für Kältemittelleitungen, Hauseinführung
Ausführung bei uneingeschränkter Hortnutzung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.08.2026, Ende: 02.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nr. 4 der Teilnahmebedingungen KFB V 2 gilt nicht
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402592/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.07.2026, 13:45 Uhr; Bindefrist: 17.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.07.2026, 14:00 Uhr; Ort: Raatssaal; Personen, die anwesend sein dürfen: Teilnehmer sowie Vertreter
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzungen für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt KFB V7 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind auf Verlangen die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt KFB V7 (Eigenerklärung zur Eignung) ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Abt. 3, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds-sachsen.de; E-Mail: post@lds-sachsen.de
Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: SC DHfK Leipzig e.V.; Straße, Hausnummer: Am Sportforum 10; Postleitzahl: 04105; Ort: Leipzig; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SC DHfK Leipzig e.V. - Abteilung Kanu; Straße, Hausnummer: Klingerweg 2; Postleitzahl: 04229; Ort: Leipzig; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: etwa 300m² Prallschutzwand Sporthalle
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: gemäß BVB
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Leistung ist abschließend definiert.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Leistung ist abschließend definiert.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402615/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 13:00 Uhr; Ort: Leipzig; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte sind nicht zugelassen
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Formblatt 124 oder PQ-Bescheinigung
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Staatsministerium des Innern; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Str. 2; Ort: Dresden
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Wildenfels; Straße, Hausnummer: Schloss Wildenfels; Postleitzahl: 08134; Ort: Wildenfels; Land: DE; Telefon: +49 37603559330; Fax: +49 376035593322; E-Mail: bauamt@wildenfels.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B; Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: S286 Ausbau Knotenpunkt Gewerbegebiet Wildenfels mit S 286 Fahrbahnerneuerung nördlich Wildenfels (Bauteil 0 - 2); Straße, Hausnummer: Gewerbestraße; Postleitzahl: 08134; Ort: Wildenfels; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: S286 Ausbau Knotenpunkt Gewerbegebiet Wildenfels mit S 286 Fahrbahnerneuerung nördlich Wildenfels (Bauteil 0 - 2)
Bauteil 0 (SV):
Baustelleneinrichtung/-räumung
Baustellensicherung
Bauteil 1 (SV):
- ca. 1570 m³ Boden lösen und verwerten
- ca. 555 m³ Packlage lösen und verwerten
- ca. 1950 m² Oberboden abtragen und lagern
- ca. 1400 m² Oberboden andecken, Dicke ca. 20 cm incl. Rasenansaat
- ca. 210 m Graben herstellen
- ca. 430 m² Bankett herstellen, Breite 1,00 m bis 1,5 m
- ca. 730 m³ Frostschutzschicht herstellen, 0/45 bis 0/56
- ca. 1875 m² Asphalt fräsen, Dicke 4 cm
- ca. 1875 m² Asphalt fräsen, Dicke 12 cm
- ca. 210 m² Asphalt aufbrechen
- ca. 640 m² Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen, Dicke 18 cm
- ca. 135 m² Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen, Dicke 14 cm
- ca. 2650 m² Asphaltbinderschicht AC 16 BS herstellen, Dicke 8 cm
- ca. 2650 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DS herstellen, Dicke 4 cm
- 28 m Rohre aus duktilem Gusseisen DN 300
- ca. 100 m² Granitpflasterdecke in gebundener Bauweise
- 8 St Verkehrszeichen
- ca. 1070 m je Fahrbahnmarkierung, Verkehrsfreigabe + Endgültige Markierung
- 7 St Pfeilmarkierung, Verkehrsfreigabe + Endgültige Markierung
Bauteil 2 (LASuV):
- ca. 2560 m² Asphalt fräsen, 4 - 12 cm Frästiefe (Deckschicht/Bindeschicht)
- ca. 2560 m² Einbau 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S
- ca. 2260 m² Einbau 8 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S
- ca. 520 m Bankett abtragen und neu herstellen
- Fahrbahnmarkierungen erfassen und neu herstellen
- Leitpfosten erneuern
- Beschilderung erneuern
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 21.09.2026, Ende: 18.12.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Es ist die Abgabe von nur einem Hauptangebot zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3398764/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 12.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadt Wildenfels, Schloss Wildenfels, 08134 Wildenfels; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (ohne Nachträge), wenn der Auftragswert größer gleich 250.000 EUR netto ist.
Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der Auftragssumme einschl. erteilter Nachträge.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis zur Eignung kann ganz oder teilweise durch die Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden.
Präqualifizierte Bieter müssen zusätzlich 3 Referenzen für vergleichbare Projekte vorlegen, wenn sie sich für Leistungsbereiche bewerben, für die sie nicht präqualifiziert sind. Diese Referenzen müssen mit den ausgeschriebenen Leistungen vergleichbar sein.
Nicht präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch Einzelnachweise gem. VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1-9.
Zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe ist die Erbringung des Nachweises zur Eignung das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" mit dem Angebot vorzulegen.
Eigenerklärungen dienen als vorläufiger Nachweis und sind auf Verlangen der Vergabestelle durch Einzelnachweise gem. VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1-9 mit entsprechenden Bescheinigungen der zuständigen Stellen vorzulegen.
Dies sind insbesondere:
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
Bei Bietergemeinschaften sind die Einzelnachweise von jedem Mitglied gem. VOB/A § 6a Abs. 2 Nr. 1-9 und Abs. 3 zu erbringen, für den Leitungsteil, der durch das Mitglied ausgeführt werden soll.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Straßenbau,Straßenpflaster,Bankett/ Seitenstreifen,Fräsen (Asphalt/ Beton)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Pirna; Bereich/Abteilung: Fachdienst Stadtsanierung, Förderung &amp;amp; Vergabe; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; Telefon: +49 3501556356; Internet-Adresse: http://www.pirna.de; E-Mail: stefan.weiss@pirna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Neundorf ; Straße, Hausnummer: Alt-Neundorf 24; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Neubau Turnraum; Los 6 - Dachabdichtung: Technische Bearbeitung und Dokumentation, Trapezblechdach, Stahlbetondach, Klempnerarbeiten, Sicherungseinrichtungen, Regieleistungen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 16.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3402723/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: ---; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht zugelassen
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat eine Bescheinigung über den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ einzureichen. Bescheinigungen anderer Präqualifizierungsstellen werden anerkannt, wenn hinterlegte Dokumente einsehbar sind und in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Eigenerklärungen des Formblattes 124 müssen nachträglich mit entsprechenden Nachweisen untersetzt werden, sollte das Angebot in die engere Wahl kommen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Amt für Finanzverwaltung, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Schloßhof 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE; E-Mail: vergabestelle@landratsamt-pirna.de
Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung
Postfach 120020
01001 Dresden
Telefon:
Fax:
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-65-00040
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01097 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Fahrradparkhaus Schlesischer Platz,
Art der Leistung:
Fachlos 04: Spezialtiefbau
Umfang der Leistung:
138 Stk Nassmörtelsäulen
+++Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Urkalkulation
Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem
Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von allen Positionen zu
erstellen, d. h.: LV-Position; Kurzbezeichnung; Menge
Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro
je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges)
angebotener Einheitspreis (Summe Löhne, Stoffe, Geräte,
Sonstiges).+++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
31.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19dcd9490b7-966fb205fac3364
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
03.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
18.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ort:
entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen; +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden
Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,
soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
(mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach
Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei
Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; -
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse
Erklärung zu Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe
Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit
als Bewerber in Frage stellt; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als
Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste
des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-
Verein) geführt werden. +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
(nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber via Bietercockpit auf https://www.evergabe.de) Landesdirektion Sachsen, Referat 39 (E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz (Besucheranschrift: Stauffenber; Diese elektronische Bekanntmachung auf https://www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.
Garagen/ Parkhäuser/ Tiefgaragen (Komplettleistung)
Die Vergabestelle gibt bekannt, dass die Ausschreibung: "Vogtland Arena Klingenthal, Los 2025/01 - Aufzugsbau" mit der Vergabenummer: "VLK_2026_0052" in der Vergabeart: "Öffentliche Ausschreibung" aufgehoben wurde.
Aufzüge/ Rolltreppen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Amt für Stadtgrün und Gewässer
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon:
+49 341123-6190
Fax:
E-Mail:
asg-vergabestelle@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-67.3-2026-00256
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04178 Leipzig,
Neuburghausener Weg
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Gestaltung Grünfläche Neuburghausener Weg; Landschaftsbauarbeiten in 04178 Leipzig
Umfang der Leistung:
437 m² pflanzliche Bodendecke abschälen und wertstoffgerecht verwerten
2 Stück Bäume roden
8 Stück Sträucher roden
59 m³ Oberboden aufnehmen, seitlich lagern, wieder einbauen
105 m³ kombinierte Frostschutz- und Tragschicht einbauen
38 m² Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen liefern und herstellen
35 m Einfassung aus Betonpflastersteinen liefern und einbauen
95 m² wassergebundene Wegedecke liefern und herstellen
1 Stück Sitzgruppe liefern und einbauen
2 Stück Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen
100 m² Rasenansaat inkl. Fertigstellungspflege
304 m² Pflanzfläche herstellen
17 Stück Solitärsträucher liefern und pflanzen
368 Stück Sträucher (Containerware) liefern und pflanzen
9 Stück Hochstämme liefern und pflanzen
inkl. Fertigstellungs-und Entwicklungspflege
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
12.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
06.11.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e97a8baf8-4d20dfd35009db76
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
29.06.2026
um:
24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
18.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e97a8baf8-4d20dfd35009db76
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Die Stadt Leipzig akzeptiert nur noch Angebote, die eine GAEB-Schnittstelle im xml-Format (X84) enthalten. Die Abgabe von GAEB-Schnittstellen im Standard 1990 (D84) oder Standard 2000 (P84) ist nicht mehr zulässig. Angebote, die derartige veraltete Schnittstellen statt einer X84 enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Bieteranfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieteranfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet.
Landschaftsbau/ Außenanlagen,Baumkontrolle/ Baumpflege
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Telefon:
+49 511-616-0
Fax:
+49 511-616-34158
E-Mail:
Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
Internet:
https://www.ausschreibungen-hannover.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.02-2026/0181
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
MultiMedia BBS Expo Plaza 8 30539 Hannover
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Fertigung und Montage von Wandabsorbern und Wandverkleidungen
Umfang der Leistung:
Fertigung und Montage von Wandabsorbern und Wandverkleidungen für den Neubau der MultiMedia BBS
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
14.12.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e40aff9f1-54cf5b2a26a0402a
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
08:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
19.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
09.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B).
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen.
Ab einer Auftragssumme über 30.000 € erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover
weitere Angaben
WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von elektronischen Angeboten ausschließlich über das Vergabeportal eVergabe möglich ist. Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise (z.B. per E-Mail, Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform oder Fax) wird nicht akzeptiert! Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform.
Fragen zur Ausschreibung sollten bis spätestens 5 Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform eVergabe gestellt werden, damit eine zeitnahe Beantwortung möglich ist.
Zur Vermeidung von technischen Schwierigkeiten bei der Angebotsprüfung werden die Teilnehmenden darum gebeten, das bepreiste Leistungsverzeichnis im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe zusätzlich zum ggf. genutzten GAEB-Format auch immer als PDF-Dokument einzureichen. Aufgrund der Vielfalt an bestehenden GAEB-Formatversionen kann die Lesbarkeit durch den Auftraggeber nicht immer umfassend sichergestellt werden.
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Telefon:
+49 511-616-0
Fax:
+49 511-616-34158
E-Mail:
Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
Internet:
https://www.ausschreibungen-hannover.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.02-2026/0182
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
MultiMedia BBS Expo Plaza 8 30539 Hannover
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Fertigung und Montage von Rollos und Vorhängen
Umfang der Leistung:
Fertigung und Montage von Rollos (Blendschutz, Dimmout und Vollverdunkelung) und Vorhängen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
14.12.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e40b98a12-59b2a9beff181c75
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
08:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
18.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
09.07.2026
um:
09:30 Uhr
Ort:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B).
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen.
Ab einer Auftragssumme über 30.000 € erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover
weitere Angaben
WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von elektronischen Angeboten ausschließlich über das Vergabeportal eVergabe möglich ist.
Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise (z.B. per E-Mail, Fax oder Nachrichtenfunktion) wird nicht akzeptiert!
Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform.
Fragen zur Ausschreibung sollten bis spätestens 5 Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform eVergabe gestellt werden, damit eine zeitnahe Beantwortung möglich ist.
Zur Vermeidung von technischen Schwierigkeiten bei der Angebotsprüfung werden die Teilnehmenden darum gebeten, das bepreiste Leistungsverzeichnis im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe zusätzlich zum ggf. genutzten GAEB-Format auch immer als PDF-Dokument einzureichen. Aufgrund der Vielfalt an bestehenden GAEB-Formatversionen kann die Lesbarkeit durch den Auftraggeber nicht immer umfassend sichergestellt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis bepreist sind.
Informationen zur elektronischen Angebotsabgabe wie z.B. einen Leitfaden zur Bedienung des AI Bietercockpits und Hinweise zur Registrierung auf https://www.evergabe.de finden Sie auf der Internetpräsenz des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten 30.02 - der Region Hannover:https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspr%C3%A4sident/Service-Recht/
Sonnenschutzeinrichtungen (außen),Sonnenschutzeinrichtungen (innen)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Telefon:
+49 511-616-0
Fax:
+49 511-616-34158
E-Mail:
Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
Internet:
https://www.ausschreibungen-hannover.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.02-2026/0199
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Bezirke der Straßenmeisterein Ronnenberg und Burgwedel, Region Hannover
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen
Umfang der Leistung:
In der Zuständigkeit der Region Hannover sind zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit im Bereich der Straßenmeisterei Ronnenberg ,
Reparaturarbeiten im Zuge von Kreisstraßen durchzuführen .
Die Leistungen die Abgerufen werden sind Erdbau , Schichten ohne
Bindemittel , Pflaster , Platten , Borde , Rinnen , Asphaltbauweisen ,
Betonbauweisen , Entsorgungen , Kontrollprüfungen sowie
Stundenlohnarbeiten .
Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben werden , die über ausreichend
Erfahrungen in der Ausführung von Pflaster -. und Asphaltarbeiten
verfügen . Auf Verlangen sind Referenzen vorzulegen .
Es handelt sich um einen Rahmenvertrag mit einer Vertragslaufzeit
zunächst bis zum 31.12.2028 mit Option auf Verlängerung um ein weiteres
Jahr , jedoch höchstens bis 31.12.2029 .
Die in dem Leistungsverzeichnis erfassten Mengen sind für die
Gesamtlaufzeit des Rahmenvertrages (mit Option 3,3 Jahre ) geschätzt und
dienen der Angebotswertung . Ein Anspruch auf die Erbringung der
Gesamtleistung aus dem Vertrag und daraus resultierende Gesamtvergütung
besteht nicht .
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Ja
Angebote sind möglich:
nur für ein Los:
Nein
für ein oder mehrere Lose:
Ja
nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden):
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.12.2029
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e91ac88bc-22c3323507337b30
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
08:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
19.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
09.07.2026
um:
10:30 Uhr
Ort:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B).
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen.
Ab einer Auftragssumme über 30.000 € erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber.
Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Siche-rungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)
Der Nachweis wird dem Auftraggeber auf gesondertes Verlangen innerhalb des Vergabeverfahrens vor Zuschlagserteilung vorgelegt.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover
weitere Angaben
WICHTIGE HINWEISE:
Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von elektronischen Angeboten ausschließlich über das Vergabeportal eVergabe möglich ist.
Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise (z.B. per E-Mail, Fax oder Nachrichtenfunktion) wird nicht akzeptiert!
Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform.
Fragen zur Ausschreibung sollten bis spätestens 5 Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform eVergabe gestellt werden, damit eine zeitnahe Beantwortung möglich ist.
Zur Vermeidung von technischen Schwierigkeiten bei der Angebotsprüfung werden die Teilnehmenden darum gebeten, das bepreiste Leistungsverzeichnis im Rahmen der elektronischen Angebotsabgabe zusätzlich zum ggf. genutzten GAEB-Format auch immer als PDF-Dokument einzureichen. Aufgrund der Vielfalt an bestehenden GAEB-Formatversionen kann die Lesbarkeit durch den Auftraggeber nicht immer umfassend sichergestellt werden.
Es ist zwingend erforderlich, dass alle Einzelpositionen im Leistungsverzeichnis bepreist sind.
Informationen zur elektronischen Angebotsabgabe wie z.B. einen Leitfaden zur Bedienung des AI Bietercockpits und Hinweise zur Registrierung auf https://www.evergabe.de finden Sie auf der Internetpräsenz des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten 30.02 - der Region Hannover:https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Verwaltungen-Kommunen/Die-Verwaltung-der-Region-Hannover/Dezernate-und-Fachbereiche/Dezernat-Regionspr%C3%A4sident/Service-Recht/
Straßenbau,Straßenpflaster
Die Vergabestelle gibt bekannt, dass die Ausschreibung: "Kita Uhlandstraße 34, 01069 Dresden - Los 1 Landschaftsbauarbeiten" mit der Vergabenummer: "153_STE_06-2026-0017" in der Vergabeart: "Öffentliche Ausschreibung" aufgehoben wurde.
Landschaftsbau/ Außenanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Markranstädt
Markt 1
04420 Markranstädt
Telefon:
+49 3420561114
Fax:
+49 3420561145
E-Mail:
vergabe@markranstaedt.de
Internet:
https://www.markranstaedt.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
156_SMS_01-2026-0006
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04420 Markranstädt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Straßen- und Tiefbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Straßeninstandsetzung und Geweginstandsetzungsmaßnahmen auf verschiedenen Straßen in Stadtgebiet der Stadt Markranstädt (betrifft ca. 84 Straßen/ Straßenabschnitte)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.12.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ea6dd15b9-154df33c37f81bb3
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
01.07.2026
um:
13:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
01.07.2026
um:
13:30
Ort:
Stadtverwaltung Markranstädt Haus 2
Markt 11
04420 Markranstädt
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigten
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Die Rechnungen sind in der jeweils aktuellen ZUGFeRD-Spezifikation (elektronisch) an die Stadt Markranstädt zu senden.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Dresden
Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
y) Sonstige Angaben
Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Markranstädt
Markt 1
04420 Markranstädt
Telefon:
+49 3420561114
Fax:
+49 3420561145
E-Mail:
vergabe@markranstaedt.de
Internet:
https://www.markranstaedt.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
156_SMS_01-2026-0007
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04420 Markranstädt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Straßen- und Tiefbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Straßeninstandsetzung und Geweginstandsetzungsmaßnahmen auf verschiedenen Straßen in Stadtgebiet der Stadt Markranstädt (betrifft verschiedene Straßen/Straßenabschnitte in 7 Ortsteilen)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.12.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb57644e2-79dc8a5acff3e02f
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
01.07.2026
um:
13:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
01.07.2026
um:
13:45
Ort:
Stadtverwaltung Markranstädt Haus 2
Markt 11
04420 Markranstädt
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigten
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Die Rechnungen sind in der jeweils aktuellen ZUGFeRD-Spezifikation (elektronisch) an die Stadt Markranstädt zu senden.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Dresden
Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
y) Sonstige Angaben
Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Markranstädt
Markt 1
04420 Markranstädt
Telefon:
+49 3420561114
Fax:
+49 3420561145
E-Mail:
vergabe@markranstaedt.de
Internet:
https://www.markranstaedt.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
156_SMS_01-2026-0008
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04420 Markranstädt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Straßen- und Tiefbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Straßeninstandsetzung und Geweginstandsetzungsmaßnahmen auf verschiedenen Straßen in Stadtgebiet der Stadt Markranstädt (betrifft verschiedene Straßen/Straßenabschnitte in 12 Ortsteilen)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.12.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb5ad8fb4-41ffc046b386d28a
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
01.07.2026
um:
14:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
01.07.2026
um:
14:00
Ort:
Stadtverwaltung Markranstädt Haus 2
Markt 11
04420 Markranstädt
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigten
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit für Vertragserfüllung und Gewährleistung gemäß VOB
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Die Rechnungen sind in der jeweils aktuellen ZUGFeRD-Spezifikation (elektronisch) an die Stadt Markranstädt zu senden.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Dresden
Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
y) Sonstige Angaben
Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Fußwege/ Radwege
Landratsamt Erzgebirgskreis, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt
📅 2026-06-1045
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landratsamt Erzgebirgskreis, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Deutschland
Telefonnummer:
+49 3771-/-277-7009
Faxnummer:
+49 3733 / 831-857183
E-Mail:
vergabe-bvu@kreis-erz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
RSSPL2QU-2026
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Marienberg und weitere Orte im Erzgebirgskreis lt. Übersichtskarten
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Reparatur von Stahlschutzplanken an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Erzgebirgksreis 2.Quartal
Umfang der Leistung:
Reparatur von Stahlschutzplanken an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Erzgebirgskreis 2. Quartal 2026
Umfang der Leistung:
Verkehrssicherung für 46 Schadensfälle, 93St Schutzplankenholme ausbauen, 102St Pfosten ziehen, 3St Regelabsenkung ausbauen, 36m Abspanngurt ausbauen, 97St Schutzplankenholme liefern, 96St Sigma-Pfosten liefern, 25St Abstandhalter mit Pfostenklaue liefern, 1St Kastenprofilhalter liefern, 93St Schutzplankenholme einbauen, 102St Pfosten rammen, 3St Regelabsenkung einbauen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
27.07.2026
Ende:
16.10.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb645e1b3-20f4ade9ceba38a7
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
02.07.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
10.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
02.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
VOB/B 2016
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen. Unternehmensbezogene Unterlagen: ausgefüllte Eigenerklärung und Bestätigungen über Referenznachweise (mind. drei für vergleichbare Leistungen), Erklärung zu den durchschnittlich Beschäftigten im Unternehmen, zum Umsatz und Umsatz im Bereich der ausgeschriebenen Leistungen innerhalb der letzten drei Jahre, Gewerbeanmeldung, HRB oder Handwerksrolle, ggf. bestätigter Insolvenzplan bzw. Angaben zum Liquidationsverfahren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkassen, Berufsgenossenschaft, MVAS-Nachweise oder Angabe PQ-Nummer,
Leistungsbezogene Unterlagen: ausgefülltes Baustoff- u. Geräteverzeichnis, Sonstige Unterlagen: Preisermittlungsunterlagen - Übergabe der Urkalkulation entsprechend Vorgabe in Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Abs. 8 und der Einzelauszüge auf Anforderung, Kalkulationsformblätter und Bauablaufplan auf Anforderung, Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen als Montagefachkraft nach ZTV FRS, Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorganges von der Beschaffungsstelle geforderten "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland" veröffentlicht auf der Homepage der BASt durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte "Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland", Produktdatenblätter der benannten Fabrikate
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Leitplanken/ Schutzplanken/ Straßengeländer
Organisationen
Landratsamt Erzgebirgskreis, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Glauchau
Markt 1
08371 Glauchau
Telefon:
+49 3763650
Fax:
+49 376365250
E-Mail:
stadtverwaltung@glauchau.de
Internet:
www.glauchau.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
022_GL_03-2026-0011
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
08371 Glauchau
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 19 - Lüftungsinstallation
Umfang der Leistung:
1 Stk. Lüftungsgerät, 1.500 m³/h Innenaufstellung mit Regelung
ca. 80 m² Lüftungskanal
2 Stk. Wetterschutzgitter, 4 Stk. Drallluftauslass, 4 Stk. Abluftgitter (Wandeinbau)
8 Stk. Brandschutzklappe, Nasseinbau
2 Stk. Brandschutz-Überströmklappe
Anlagenmontage im Technikraum und Marstall (denkmalgeschützter Gebäudebestand)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
31.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
24.06.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e39f9223f-110c3fcde28b6c98
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
02.07.2026
um:
13:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
02.07.2026
um:
13:30
Ort:
Stadtverwaltung Glauchau
Markt 1
08371 Glauchau
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
nach VOB
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Nachweis der gültigen Haftpflichtversicherung für 2026 mit Angabe der Schadensdeckungssumme
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen ist:
Urkalkulation
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landratsamt Landkreis Zwickau
Robert-Müller-Straße 4-8
08056 Zwickau
y) Sonstige Angaben
Nachprüfungsbehörde nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächsVergabeG):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber
zu j) Nebenangebote: Pauschalierungen sind ausgeschlossen.
Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Wasserverband Stendal-Osterburg
Am Bültgraben 5
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Telefon:
+49 3937/498742
Fax:
+49 3937/498744
E-Mail:
o.schmidt@wvso.de
Internet:
https://www.info@wvso.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
WVSO 2026/016
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39628 Bismark, OT Schinne
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 4 - Brunnenanlagen
Umfang der Leistung:
Los 4: Brunnenanlagen
Ertüchtigung von 2 ca. 41 m tiefen Brunnen DN 350 und DN 200 inkl. Einbau einer Reparaturverrohrung DN 200 im Brunnen DN 350 Stz, Brunnenentwicklung, Brunnenstubenneubau, Neubau der rohrtechnischen Ausrüstung innerhalb der Brunnen und der Brunnenstuben
1 x Brunnenneubau ca. 41 m tief DN 350, inkl. Brunnenentwicklung, Brunnenstubenneubau, Neubau der rohrtechnischen Ausrüstung innerhalb der Brunnen und der Brunnenstuben
Neubau der erdverlegten Rohwasserleitung (ca. 110 m PE-HD 125 und ca. 150 m PE-HD 140) inkl. Erdbau und Oberflächenarbeiten
Verlegung und Einbau von ca. 1500 m Kabelleerohre DN 110 KG und DN 160 KG und 11 St Kabelzugschächte inkl. Erdbau und Oberflächenarbeiten
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
10.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
10.12.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb50576b6-6321d6ca9d11d2a5
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
14:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Wasserverband Stendal-Osterburg
Am Bültgraben 5
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
entfällt -
t) geforderte Sicherheiten
5% der Bruttoauftragssumme für die Vertragserfüllung, 3% der Bruttoauftragssumme für die Erfüllung von Mängelansprüchen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Nachweis Edelstahlschweißzulassung •Zertifizierung nach DVGW W 120-1 •Zertifizierung nach DVGW GW 301 (mindestens. W3 P), Haftpflichtversicherung
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Halle
Ernst- Kamieth-Straße 2
06112 Halle/Saale
y) Sonstige Angaben
Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen,Tiefbrunnen/ Grundwassermessstelle
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534698
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0049
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Einbau von Automatiktüren
Umfang der Leistung:
Ausbau und Entsorgung 2 Stk. Holz-Außentüren zweiflüglig
Lieferung und Einbau 2. Stk. Holz-Außentüren zweiflüglig mit Panikfunktion in historischer Optik mit Drehflügelantrieb
Lieferung und Einbau 1 Stk. Stahlblech-Feuerschutztür T30-RS
Lieferung und Montage einer elektronischen Fluchttürsteuerung für Außentür
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
07.08.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e4957f2c9-2898d1d0b94f8ad9
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.06.2026
um:
09:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
20.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
11.06.2026
um:
09:45
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landratsamt Bautzen, Rechts- und Kommunalamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534698
Fax:
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0047
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 3-17 Sportgeräte
Umfang der Leistung:
2 St Handballtore, 3 x 2 m, einschl. Bodenbefestigungen und Transportwagen
4 St Basketball-Übungsanlage, höhenverstellbar, einschl. Wandgerüst und.Wandrahmen
2 St Basketball - Anlage, Wandgerüst schwenkbar, Ausladung 200 cm
2 St Bodenhülse für Volleyballsäule
2 St Verstärkungsrahmen 150 mm
1 St Volleyball-Spielsäulenpaar Hauptspielfeld mit Bodenhülsen einschl. Transportwagen
1 St Volleyball-Trainingsnetz, Maschenweite ca. 100 mm
3 St Gerätehalterung für Netze (Volleyball und Badminton), zum Andübeln an die Wand
6 St Badmintonpfosten, runde Pfosten Ø = 83 mm einschl. Bodenhülsen
3 St BadmintonTrainingsnetz, Maschenweite ca. 18 mm
1 St Kletterstangenanlage, 3-fach rollbar mit Wandbefestigungsset
1 St Einlegemattensatz für 3-fach
1 St Rohrträger aus Rechteck-Stahlrohr für Montage der Klettertauanlage
4 St Befestigungen für die Tauschienenlager an Stahlprofilträger
1 St Klettertau-Einrichtung 4-fach, rollbare Ausführung, einschl. Befestigung
2 St Wandspielschiene einschl. Unterkonstruktion
2 St Sprossenwand, schwenkbare Ausführung, Doppelfeld einschl. Bodenhülse
1 St Steckreckanlage aus 3 Hülsenrecksäulen einschl. Bodenhülsen und 2 Reckstangen
1 St Ablagevorrichtung für Säulen und Stangen von Steckreckanlage
1 St Ablage für Reckstecker/ Versenkreckschlüssel
104 m² Trennvorhang, 2-schalig, aus PVC-freiem Kunstleder, ab 2,50 m Netzkonstruktion
1 St Schlupftür Trennvorhang, ca. 1,20 x 2,0 m
1 St Sachverständigen-Abnahme Trennvorhang
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
08.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
26.05.2027
weitere Fristen:
Einbau Unterkonstruktion Bodenhülsen: 08.10.-14.10.2026; Einbau Unterkonstruktion Wand/ Decke: 08.10.-21.10.2026; Montage Sportgeräte: 12.05.-26.05.2027
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e4486fe0b-50eaf42f7fae4bd2
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
13.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
18.06.2026
um:
09:30
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landratsamt Bautzen, Rechts- und Kommunalamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Sportplätze/ Sportgeräte,Mobile Raumsysteme/ Trennwände/ Trennvorhänge,Sporteinrichtungen/ Sportgeräte/ Freizeitartikel
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534623
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0060
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 4-03 Stark-und Schwachstrominstallation
Umfang der Leistung:
PV-Anlage mit 23kWp Leistung, Montage auf Gründach
Verteileranlage für die Sporthalle
24m Kabeltrasse
3.500m Installationsleitungen
2.500m Installationskabel
47 St. Downlights
18m Lichtkanal
28 St. Sporthallenleuchten
Zentralbatterieanlage
Blitzschutzanlage
Erweiterung Uhrenanlage
Lautsprecheranlage Sporthalle und Erweiterung ELA Schulgebäude
Erweiterung Hausalarmanlage
Erweiterung Einbruchmeldeanlage
Brandschottungen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
24.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.06.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb02be100-537024124b0293cc
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
13.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
09.07.2026
um:
10:00
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Nach § 14 VOB/A sind Bieter oder deren Bevollmächtigte bei ausschließlicher elektronischer Angebotsabgabe nicht zum Termin der Eröffnung der Angebote zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen
Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Blitzschutz,Elektro ,Schwachstromanlagen,Starkstromanlagen,Einbruchmeldeanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534698
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0055
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 3-04 Dacharbeiten
Umfang der Leistung:
ca. 6 St Prov. Entwässerung durch Attika während Bauzeit
ca. 433 m² Akustikprofilfüller Mineralwolle
ca. 1.093 m² Dampfsperre, Bitumenbahn Al+G200S4
ca. 1.093 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 160mm
ca. 975 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 40mm
ca. 70 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 120mm
ca. 815 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 100mm
ca. 60 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 60mm
ca. 10 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 50mm
ca. 70 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 70mm
ca. 8 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 20mm
ca. 14 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 5mm
ca. 8 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 1% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 30mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 1% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 28 mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 0,5% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 35mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 0,5% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 30mm
ca. 1.093 m² Dachabdichtung einlagig Kunststoffbahn FPO-BV D 2,5mm lose verlegen mech.befestigen
ca. 83 m Ausbildung umlaufende Rinne
ca. 88 m Attikaanschluss Dach Halle
ca. 114 m Ausbildung umlaufende Rinne und Anschluss Gründach
ca. 98 m Attikaanschluss Dach Sozialbau und Vordach
ca. 45 m Wandanschluss, gedämmt, zu Wand Halle
ca. 2 St Lichtkuppel NRWG L 2 m B 2 m Dunkelklappe Alu
ca. 1 St Lichtkuppel Dachausstieg L 1 m B 1 m 2-schalig lichtdurchlässig opal-weiß PMMA
ca. 1 St Einhängeleiter mit Handläufen für Dachausstieg
ca. 2 St Absturzsicherung, überfahrbares Seilsystem, Edelstahl
ca. 214 m Attikaabdeck. Alu D 1,5mm Zuschnitt-B 1000mm 4xgekantet
ca. 11 St Ablauf Flachdach Freispiegelentw. PUR DN 70 bis 100, wärmegedämmt heizbar
ca. 9 St Notablauf Flachdach Attika Stahl niro B/H/T 300/100/300mm
ca. 2 St Kaskadenentwässerungsystem, Notentwässerung
ca. 1 psch Dachüberstieg als Leiter, von Dach Sozialbau auf Halle
ca. 12 m Seitenschutz Stahl verz H 1m um Dachausstieg inkl. Tür
ca. 164 m Zierband Metall Aluminium-Kantprofil inkl. Unterkonstruktion
ca. 500 m² Wurzelschutzfolie, lose verlegt
ca. 500 m² Schutzlage Speicherschutzmatte, lose verlegt
ca. 500 m² Dränschicht Dachbegrünung Kunststoff-Profilpl.
ca. 170 m² Solarbasis-Trägerplatte
ca. 500 m² Filterschicht Filtervlies
ca. 490 m² Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung
ca. 490 m² Dachbegrünung, extensiv, Sedum
ca. 23 m Kiesstreifen 16/32 mm, b=50 cm
ca. 144 m Kiesleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelprofil gelocht/geschlitzt H 8cm D bis 1mm
ca. 23 m² Schutzlage Speicherschutzmatte einschl. Wurzelschutzfolie, lose verlegt
ca. 23 m² Druckstabile Drainplatte
ca. 23 m² Filterschicht Filtervlies
ca. 23 m² Splittschicht mit Splitt 2/5 mm
ca. 23 m² Betonwerksteinplatten, 40/40cm D 4cm
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
24.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
04.02.2027
weitere Fristen:
Fertigstellung Dampfsperre Hallenbereich: 07.10.2026
Fertigstellung Dampfsperre Funktionsbau: 28.10.2026
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e91a965dd-3d305e165a21d180
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
30.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
09:30
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Referat 39,
Landesdirektion Sachsen
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Dachbegrünung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Telefon:
+49 3904-7240-6272
Fax:
+49 39047240 56262
E-Mail:
vergabestelle@landkreis-boerde.de
Internet:
www.landkreis-boerde.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.30-024.26-B.GM
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39359 Calvörde
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Innentüren + WC-Trennwände
Umfang der Leistung:
Zargen + Türen 7 Stk.
WC-Trennwandsystem Jungen Ca. 1,85 m lang inkl. 2 Türen und 1,50 m tief
WC-Trennwandsystem Mädchen Ca. 2,75 m lang inkl. 3 Türen und 1,50 m tief
Schamwände Urinale Jungen 3 Stk.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.08.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb07970c1-7263f38df2f3f991
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
13.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
09:30
Ort:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) geforderte Sicherheiten
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt 124 ist Inhalt der Vergabeunterlagen und kann unter dem Link:
https://www.bbr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BBR/vergaben/formblatt-124-eigenerklaerung-eignung.pdf;jsessionid=5B3EA77D3BA6B71E9A8905AC79A34C87.live11311?__blob=publicationFile&v=4
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Für nicht präqualifizierte Bieter und Nachunternehmer gilt:
Kommt das Angebot in die engere Wahl müssen die im Formblatt 124 VHB Bund getätigten Angaben durch folgende Nachweise und/oder Bescheinigungen bestätigt werden:
Mindestens 3 Referenzen der letzten 5 Jahren gem. FBL 444 VHB Bund zum Nachweis der Referenzen
Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,
Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegeneines solchen insolvenzplanes angegeben wurde)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angaben der Lohnsummen,
Die Kalkulation über Abgabe der FBL 221 oder 222 VHB Bund, mit zusätzlicher Angabe des Mindestentgeltes, nachzuweisen.
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen ist das Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.
Bei einem geplanten Nachunternehmereinsatz ist der Eignungsnachweis für den Nachunternehmer durch eine Präqualifizierung oder durch die Vorlage des Formblattes 124 VHB Bund zu erbringen, auf gesondertes Verlangen können auch für den NU wie die vom Bieter zu erbringenden Einzelnachweise gefordert werden.
Die Formvorschriften für die Einreichung der Nachweise und Erklärungen bei einer elektronischen Abgabe der Angebote werden auch für Nachweise und Erklärungen akzeptiert auch wenn die ausstellende Behörde die Gültigkeit des Nachweises im Original oder als beglaubigte Kopie zulässt.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Sanitär,Mobile Raumsysteme/ Trennwände/ Trennvorhänge
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Telefon:
+49 3904-7240-6272
Fax:
+49 39047240 56262
E-Mail:
vergabestelle@landkreis-boerde.de
Internet:
www.landkreis-boerde.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.30-025.26-B.GM
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39326 Wolmirstedt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 32 Blitzschutzanlage
Umfang der Leistung:
Blitzschutzanlage, Flachdach
75 m Oberleitung, Rd 8 mm
10 Stk Oberleitung, Dehnungsstück
20 Stk Oberleitung, Universalverbinder
5 Stk Oberleitung, Überbrückungsseil
5 Stk Falzklemme, NiRo
12 Stk Dachrinnenklemme, NiRo
10 Stk Fangspitzen, ZG
12 Stk Regenrohrschelle, NiRo
15 Stk Klemm-Schrauben-Verbinder, NiRo
50 m Ableitung, Rd 8 mm, Regenrohr
10 m Ableitung, Rd 8 mm, Fassade
Ringerder, Funktionspotentialausgleich
200 m Runddraht, Rd 10mm, V4A
40 Stk Kreuzverbinder
40 Stk Densoband
20 Stk Erdungsklemme
25 m Erdungs-Kabel, H07V-R 1x50
Erdarbeiten
1 Stk Kopfloch
5 m Erdgraben
Messungen, Prüfbücher
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.12.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb579d8a2-1a0fb32cd6cdb872
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
06.07.2026
um:
09:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
16.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
06.07.2026
um:
09:00
Ort:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) geforderte Sicherheiten
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt 124 ist Inhalt der Vergabeunterlagen und kann unter dem Link:
https://www.bbr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BBR/vergaben/formblatt-124-eigenerklaerung-eignung.pdf;jsessionid=5B3EA77D3BA6B71E9A8905AC79A34C87.live11311?__blob=publicationFile&v=4
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Für nicht präqualifizierte Bieter und Nachunternehmer gilt:
Kommt das Angebot in die engere Wahl müssen die im Formblatt 124 VHB Bund getätigten Angaben durch folgende Nachweise und/oder Bescheinigungen bestätigt werden:
Mindestens 3 Referenzen der letzten 5 Jahren gem. FBL 444 VHB Bund zum Nachweis der Referenzen
Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,
Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegeneines solchen insolvenzplanes angegeben wurde)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angaben der Lohnsummen,
Die Kalkulation über Abgabe der FBL 221 oder 222 VHB Bund, mit zusätzlicher Angabe des Mindestentgeltes, nachzuweisen.
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen ist das Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.
Bei einem geplanten Nachunternehmereinsatz ist der Eignungsnachweis für den Nachunternehmer durch eine Präqualifizierung oder durch die Vorlage des Formblattes 124 VHB Bund zu erbringen, auf gesondertes Verlangen können auch für den NU wie die vom Bieter zu erbringenden Einzelnachweise gefordert werden.
Die Formvorschriften für die Einreichung der Nachweise und Erklärungen bei einer elektronischen Abgabe der Angebote werden auch für Nachweise und Erklärungen akzeptiert auch wenn die ausstellende Behörde die Gültigkeit des Nachweises im Original oder als beglaubigte Kopie zulässt.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Blitzschutz,Elektro
A7 AS Anderten Fahrbahnerneuerung, A7 AS Anderten Fahrbahnerneuerung, Abfall- und Bautechnische Vorerkundung A7 Anschlussstelle Anderten
Abfall- und Bautechnische Vorerkundung
Klärwerk Neustadt an der Weinstraße in Lachen-Speyerdorf - Erneuerung der Überschusschlammeindickung
Demontage- und Abbrucharbeiten der Bestandsanlage,
Neuinstallationen wie: Installation neuer Eindickmaschinen, Installation neuer Beschickungspumpen, Installation neuer Dickschlammpumpen, Installation einer pFM - Anlage mit IBC - Station, Installation neuer pFM-Handelsware-Pumpen und pFM-Dosierpumpen, Installation und Verlegung von Rohrleitungen, Erneuerung der Niederspannungs-/EMSR-Anlage auf den Stand der Technik inkl. Verkabelung, Programmierung sowie PLS-Einbindung zur Visualisierung und Anlagenbedienu
Im Zuge dieser Rahmenvereinbarung sollen Unfall- und Gebrauchsschäden an Lärmschutzwänden im Bereich der A2, km 128,500 - 204,810 instandgesetzt werden. Hierbei handelt es sich je nach Schadensumfang sowohl um die Instandsetzung von kleineren Schäden bzw. Verstärkungsmaßnahmen an Verbindungsteilen sowie die Instandsetzung von mehreren Lärmschutzwandfeldern infolge eines Unfalls.
Instandsetzung Lärmschutzwände
Regierungspräsidium Stuttgart Außenstelle Heilbronn Ref. 47.1 - Baureferat Nord
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rückbau verschiedener temporärer Einrichtungen im ehemaligen Baufeld, einschließlich Wegebau_ im Ergebnis vorausgegangenem Brückenersatz- und Straßenneubau
B19E42224_ Rückbau Kupferverdolung
Organisationen
Regierungspräsidium Stuttgart Außenstelle Heilbronn Ref. 47.1 - Baureferat Nord
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Karl-Wiechert-Allee 60c, 30625 Hannover beabsichtigt, im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, einen Allrad-Schlepper zu beschaffen.
Lieferung von einem Allrad-Schlepper
Erd- und Entwässerungs-, Beton- und Stahlbeton-, Mauer- und Abdichtungsarbeiten
Erd- und Entwässerungs-, Beton- und Stahlbeton-, Mauer- und Abdichtungsarbeiten GS Fürstenbergstraße
Die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH beabsichtigt im Rahmen des Ausbaus der Straßenbahnhaltestelle Dornsheimer Weg die Errichtung von Geländersystemen zur Sicherung der Fahrgäste.
Sämtliche in dieser Ausschreibung aufgeführten Positionen beinhalten grundsätzlich die vollständige Leistung bestehend aus Herstellung, Lieferung und Montage der jeweiligen Geländerelemente.
Weitergehende Informationen können den Vergabeunterlagen, insbesondere dem Leistungsverzeichnis (Anlage B1) entnommen werden. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot gem. der ausgewiesenen Zuschlagskriterien.
Metallbauarbeiten Barrierefreier Ausbau Hst. DOW - 30028065
Herstellung von passiven Schutzeinrichtungen nach Baumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bereich von Hessen Mobil Fulda "Fachdezernat Verkehr Osthessen" - 2026/2027
FRS, Fahrzeugrückhaltesysteme, Schutzplanken,Leitplanken
Klärwerk Neustadt an der Weinstraße in Lachen-Speyerdorf - Erneuerung der Überschusschlammeindickung
Klärwerk Neustadt an der Weinstraße in Lachen-Speyerdorf - Erneuerung der Überschusschlammeindickung
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
📅 2026-06-1071200000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Projektbeschreibung
An der Realschule Peißenberg soll ein in die Jahre gekommenes Interimsgebäude abgebrochen werden. Die dadurch entstehenden Fehlflächen sowie die zusätzlich durch gestiegene Schülerzahlen benötigten Flächen sollen durch einen Erweiterungsbau geschaffen werden.
Die Realschule Peißenberg befindet sich auf einem Schulcampus gemeinsam mit der Josef-Zerhoch-Grundschule und der Josef-Zerhoch-Mittelschule. Die beiden letzteren genannten Schulen sind im Eigentum der Marktgemeinde Peißenberg. Im direkten Anschluss an die Schulen befinden sich noch die Wörth-Turnhalle, die Glückauf-Sporthalle, die Sportanlage des TSV Peißenberg und die Eishalle.
Die Realschule Peißenberg besteht aus drei zusammengebauten Gebäudetrakten A, B und C aus den Jahren 1950 bis 1997. Im Trakt A, B und C und wurden in den vergangenen Jahren einige Fachräume saniert und es hat eine Brandschutzertüchtigung stattgefunden, bei der u.a. Brandschutzdecken und -türen eingebaut wurden.
Als Leistungsphase 0 hat mittels Workshops mit Vertretern des Sachaufwandträgers und Lehrkräften die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts stattgefunden. Als Ergebnis steht der Wunsch nach einer modernen Unterrichtsform als Lernlandschaft, mit Clusterlösungen in
unterschiedlicher Ausbildung für die Jahrgangsstufe 5 bis 8 und 9 bis 10. Nicht nur die Landkreis-Realschule hat einen Flächenbedarf, ebenso die Mittelschule der Marktgemeinde. In der LP 0 wurde als Lösung erarbeitet, dass die vier fehlenden Klassenzimmer (entspricht einem Cluster / Lernhaus) im Erweiterungsbau der Realschule integriert werden.
Die Baumaßnahme muss unter laufendem Schulbetrieb erfolgen.
Auf Basis von Kostenkennwerten wird aktuell von Baukosten i. H. v. ca. 8,9 Mio. € brutto (Kgr. 300+400, DIN 276) ausgegangen.
Die (vorläufigen) terminlichen Meilensteine für die Umsetzung sehen vor:
- Leistungsbeginn Grundlagenermittlung: Anfang Dezember 2026,
- Baubeginn: spätestens 1. Quartal 2028
- Fertigstellung / Nutzungsbeginn: spätestens Anfang 2029
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen stufenweise)zu beauftragen: Leistungen der Objektplanung, Gebäude und Innenräume, Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 33 ff. HOAI.
Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1 und 2 gemäß § 34 HOAI beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen (hier: Lph. 3-9) werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
Gegenstand des Verfahrens ist die Vergabe von BIM-Management-Leistungen für das Projekt Ersatzneubau der Theodor-Heuss-Brücke. Es ist eine stufenweise und gegebenenfalls abschnittsweise Beauftragung beabsichtigt, ein Anspruch auf Weiterbeauftragung besteht nicht. Dem Auftraggeber steht ein jederzeitiges ordentliches Kündigungsrecht zu.
Organisationen
Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH
Düsseldorf
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen mit Sitz bei der Bezirksregierung Münster
Münster
weisemüller Partnerschaftsgesellschaft Bauingenieure und Technischer Betriebswirt
Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen, Geschäftsbereich Bundesbau
📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Beabsichtigt ist die Beauftragung nach RBBau von: - Leistungen Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung (ALG 1.1-1-3+1.8) nach Teil 4, Abschnitt 2, HOAI (2021 ab LPH 2 (anteilig 50%) , LPH 3+5-8 als Stufenvertrag (LPH 2(anteilig) + 3 = 1. Stufe (EW Bau Erstellung) LPH 5-8 = 2. Stufe (Planung- und Durchführung)) Kurze Beschreibung der Maßnahme: Die Liegenschaft der Delmetal-Kaserne Delmenhorst befindet sich an der Abernettistraße 200 in 27755 Delmenhorst. Die Delmetal-Kaserne beherbergt logistische Einheiten, die für die Materialversorgung im Einsatz zuständig sind. Der Schwerpunkt liegt auf Transport, Instandsetzung und logistischer Unterstützung. Gefordert wird der Neubau eines Triogebäudes TYP 3 gemäß Vorgaben der Musterplanung (Planungshilfe für Wirtschafts- und Betreuungsgebäude der Bundeswehr) sowie der Bereichsvorschrift C 1810/ 0-6230 in unmittelbarer Nähe zum geplanten Wirtschaftsgebäude. In unmittelbarer Nähe zum Neubau Truppenküche mit einem Zugang, wird das Triogebäude unter Berücksichtigung des Baumbestands und des Grenzabstands errichtet. Rückseitig erfolgen die Anlieferung und die Müllentsorgung über eine bereits im Rahmen der Truppenküche geplante und zu erweiternde asphaltierte Zuwegung. Die Gebäudekubatur ergibt sich aus den Funktionen im inneren. Die Räume Zugang, Foyer, Ausgabe, Kiosk, Gastraum sowie die Clubräume samt Sanitäranlagen für Gäste ergeben einen überwiegend in holzbauweise zu erstellenden eingeschossigen Baukörper, der als Treffpunkt und Gemeinschaftseinrichtung dient. Der zweite Baukörper mit Küche und seinen Nebenräumen, Teilkeller für Technikräume, sowie der aufgesetzten Lüftungszentrale werden in Mauerwerks- und Stahlbetonbauweise errichtet. Der überwiegend eingeschossige Baukörper mit seinem begrünten Flachdach und dem Dach der Lüftungszentrale dienen der Aufstellung einer Photovoltaikanlage. Der für Gäste zugängliche Bereich ist grundsätzlich barrierefrei. Die Entwicklung eines wirtschaftlichen und kostengünstigen Konzeptes ist vorrangiges Ziel. Es werden ganzheitliche Grundsätze zum nachhaltigen Planen und Bauen, Betreiben und Unterhalten, sowie zur späteren Nutzung der Liegenschaft berücksichtigt. Der Leitfaden Nachhaltiges Bauen wird im Grundsatz beachtet und eine sinngemäße Anwendung durchgeführt. Es werden die Steckbriefe 1.1.6 "Risiken für 304054-2026 Page 2/8
die lokale Umwelt" und 3.1.3 "Innenraumlufthygiene" berücksichtigt sowie die Ersatzverfahren für die Ökobilanz (LCA) und für die gebäudebezogenen Kosten im Lebenszyklus (LCC) angewendet.
Interne Kennung: VI-2026-0004
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Organisationen
Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen, Geschäftsbereich Bundesbau
Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Weißenfels ist vorgesehen, die bestehende Kfz-Halle durch einen Neubau zu ersetzen, der den aktuellen Anforderungen entspricht und zusätzlich einen Sozialbereich umfasst. Im Rahmen dieses Neubaus wird die Ausstattung dieser Räume benötigt.
Die „Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald“ (RZTW) ist als Dienstleister für Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet der beruflichen und sozialen Rehabilitation und Integration tätig.
Nach bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen an den Bauteilen C bis F ist aktuell in Verbindung mit der Sicherung und Erweiterung des Leistungsangebotes eine weiterführende Sanierung des Bauteil 0 insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die hierzu erforderlichen Planungsleistungen für Gebäude gemäß HOAI Teil 3 Abschnitt 1 §§ 33- 37, LP 4 - 8 und Besondere Leistungen in stufenweiser Beauftragung.
Zunächst wird nur die Stufe 1 (LP 4) beauftragt.
Organisationen
Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald
Schleusingen
Auftraggeber
Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 20 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannung bis 36 kV unterteilt in 6 Teillose
Teillos 20.1 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Nordabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 20.2 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Nordabschnitt für Schulen
Teillos 20.3 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Nordabschnitt für Kultur-u. Verwaltungsbauten
Teillos 20.4 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Südabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 20.5 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Südabschnitt für Schulen
Teillos 20.6 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB682 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannung bis 36 kV (Stand 07/2025), sowie die Zusatzpositionen außerhalb des StLB-BauZ gemäß beigefügtem Leistungsverzeichnis.
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
📅 2026-06-1071200000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH (im Folgenden als "Vergabestelle", "Auftraggeber" oder "Wohn + Stadtbau" bezeichnet) als 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Münster beabsichtigt für den Neubau einer Fünf-Gruppen-Kita, ca. vier Gewerbeeinheiten und ca. 25 frei finanzierten Wohnungen in Münster-Albachten die Objektplanungsleistungen Gebäude der Leistungsphase 6-9 zu vergeben.
Organisationen
Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Münster
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Es wird die Dienstleistung Fachplanung Wasser- / Abwasser- / Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen und Lüftungsanlagen im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb für die Vergabe der Fachplanerleistungen nach § 55 HOAI für die Leistungsphasen 2 und 3 sowie 5 bis 8 (Leistungsstufen 1 bis 4) ausgeschrieben. Mit der ausgeschriebenen Leistung soll am jetzigen Standort der Sporthalle ein modernes Lehrgebäude geplant und ausgeführt werden. Zum Umfang der Planung beachten Sie bitte die veröffentlichte Aufgabenstellung (Datei "0363-26 Aufgabenstellung.pdf").
--
Für die Beteiligung an dieser Ausschreibung ist in der ersten Stufe (Wettbewerb um die Teilnahme) die Einreichung eines Bewerbungsbogens (Teilnahmeantrag: Datei "0363-26 Bewerbungsbogen.pdf") mit den geforderten Angaben und Nachweisen zum gesetzten Termin erforderlich. Die am Ende der Auswertung der ersten Stufe ausgewählten am besten geeigneten Bewerber werden Teilnehmer an der zweiten Stufe des Verfahrens (Bieterverfahren).
--
In der zweiten Stufe ist dann das Erstangebot einzureichen. Über das Erstangebot wird weiter verhandelt. Nach Abgabe der finalen nicht mehr verhandelbaren Angebote werden die Bieter zu einer Vorstellung eingeladen, um sich vor einer Jury persönlich zu präsentieren. Eine schriftliche / digitale Präsentation zur Vorstellung ist nicht gewünscht und nicht erforderlich und wird nicht gewertet.
Im Rahmen des Projekts wird eine umfassende energetische Sanierung des Gebäudes durchgeführt. Es wird eine thermische Hülle um das Gebäude gebildet. Die thermische Hülle umfasst das Ersetzen der Fenster durch neue, energieeffiziente Fenster, die Ergänzung eines WDVS an den Fassaden und die Dämmung der Keller- und Speicherdecke von der Unterseite.
Zur Anbringung der Kellerdeckendämmung ist der vollständige Rückbau sämtlicher Mieterabteile im Keller erforderlich. Das Mietereigentum wird für die Dauer der Arbeiten fachgerecht ausgeräumt, zwischengelagert und nach Abschluss der Maßnahmen wieder eingebracht. Ziel der Sanierungsmaßnahme ist das Erreichen des EH55.
Grobmassen der Schwerpunktpositionen:
Miet- bzw. Wohneinheiten (Dokumentation, Beihilfe bei Räumung, Abbruch
der Abteile, Bestandsaufnahme, Entsorgung, Montage neue Abteile, etc. 111 Stück
Bauzaun, Stahlrohrrahmen: 885 m
Baumschutzzaun: 400 m
Lagercontainer (20ft Seecontainer) 11 Stück
Absetzcontainer: 80 Stück
Tausch der Kellerfenster (Kunststoff, 2-fach verglast, Größe ca. 0,7/0,6 m,
1,40/0,58m, 1,0/0,55m, 1,10/0,50m, 0,9/0,5m, 1,55/1,25m, 1,10/1,0 m, 0,5/0,5 m : 153 Stück
De- und Neumontage der Mietertrennwände: 300 lfm
Kellerdeckendämmung (mineralisch geb. Holzwolle – Dämmplatten 105mm): 1700 m2
Flankendämmung innenseitig KG: 700 m2
Fenster Abbruch EG-3. Bzw. 4.OG: 786 Stück
Abbruch Rollladen EG: 124 Stück
Glattstrich der Leibungen ca. bis 15cm: 6300 lfm
Putzarbeiten Fenster- und Türleibungen: 4700 lfm
Kernbohrungen Mauerwerk bzw. Stahlbeton (DN 100 - DN 150): 166 Stück
Verschließen von Kaminöffnungen: 166 Stück
Dämmung der Speicherdecke (Mineralwolle mit Holzspanverlegeplatten): 2572,21 m2
Dämmung Treppenraum: 285 m2
De- und Neumontage T30 Türen: 24 Stück
Aushub Sockelzone: 152 m3
Wiederverfüllen mit geliefertem Kies: 152 m3
ca. 96 schienengeführte Senkrechtmarkisen in unterschiedlichen Größen von 0,74 x 1,40 bis 3,47x2,75 m 1 akkugestütztes Notstromversorgungskit für 1 Rettungsweg
Der Auftraggeber beabsichtigt die Realisierung einer Forschungs-, Test- und Entwicklungsinfrastruktur für Wasserstoffanwendungen am Standort Pfeffenhausen. Das Vorhaben ist Teil des Nationalen Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff (ITZ) und dient dem Technologietransfer von Forschung in industrielle Anwendungen sowie der Bereitstellung von Test-, Prüf- und Entwicklungsinfrastruktur für wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Nutzer.
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die stufenweise Beauftragung von Planungsleistungen für die Technisiche Ausrüstung für den Neubau einer Wasserstofftesthalle mit Nebengebäude, Außentestflächen und Außenanlagen (§§ 53 ff. HOAI iVm Anlage 15).
Die Aufteilung der einzeln abrufbaren Leistungsstufen gliedern sich in Stufe 1= Leistungsphasen 1 bis 3, Stufe 2 = Leistungsphase 4, Stufe 3 = Leistungsphase 5, Stufe 4 = Leistungsphasen 6 bis 7, Stufe 5 = Leistungsphase 8 und Stufe 6 = Leistungsphase 9. Zunächst wird nur die Stufe 1 beauftragt, es besteht kein Anspruch auf die Beauftragung der Folgestufen.
Die „Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald“ (RZTW) ist als Dienstleister für Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet der beruflichen und sozialen Rehabilitation und Integration tätig.
Nach bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen an den Bauteilen C bis F ist aktuell in Verbindung mit der Sicherung und Erweiterung des Leistungsangebotes eine weiterführende Sanierung des Bauteil 0 insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die hierzu erforderlichen Planungsleistungen zur Bauphysik entsprechend HOAI Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1) Ziffer 1.2.1, Lph 1-7 (Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bauakustik (Schallschutz), Raumakustik) und Besondere Leistungen in stufenweiser Beauftragung
Zunächst wird nur die Stufe 1 (LP 1 - 4) beauftragt.
Organisationen
Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald
Schleusingen
Auftraggeber
Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-1445311000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-14
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Elektroinstallationsarbeiten Stark- und Schwachstrom in der Charlottenburger Chaussee 67,75 Haus 16. Im Rahmen der Baumaßnahme „Haus 16 - Modernisierung und Instandsetzung“ auf der Liegenschaft Charlottenburger Chaussee 67/75, 13597 Berlin werden die folgenden Leistungen ausgeschrieben:
17.100 m - Installationsleitung 1x6 bis 1x25qmm und 3x1,5 bis 5x6qmm,
865 m - Starkstromkabel von 5x16 bis 4x70/35qmm,
26 m - Starkstromkabel 4x185qmm,
1.900 m - Schwachstromkabel 2x2x0,8mm bzw. 4x2x0,8mm
100 m - Schwachstromkabel 100x2x0,8mm
40 m - Starkstromkabel von 3x2,5qmm mit Funktionserhalt E30,
23.300 m – Datenleitung Kupfer,
530 m - Kabelrinne und Steigeleiter,
600 m - Geräteeinbau- und LF-Kanal,
270 St - Wandkonsolen für Geräteeinbau-Kanal,
1.900 m - Abdecklamelle für Wandkonsolen
20 m - I30-Brandschutzkabelkanal,
240 m - Installationsrohr,
2 St - Hauptverteiler,
11 St - Unterverteiler,
940 St - Installationsgeräte,
70 St - Präsenzmelder,
500 St - Abzweigdosen,
1 St – Steckdosen-Wandverteiler Außenbereich,
430 St - Leuchten LED, Scheinwerfer LED,
67 St - Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (Einzelbatt.),
12 St. - Notlicht Konverter LED,
1 S - Zentrales Prüf- und Überwachungseinheit Einzelbatterieleuchten,
3 St - Netzwerkschränke,
22 St - Patchfelder Kat.6A,
3 St - Patchfelder Kat.3,
240 St - Datendosen,
32 St - Anschlussdosen Video / Audio,
230 St - Kernbohrungen,
125 St - Brandschottungen für Kabel und Leitungen,
4 St - Gebäudeeinführungen,
sowie diverse Anschlussarbeiten, Prüf- und Messarbeiten, Programmierung DALI-Steuerung Leuchten, Dokumentation,
Demontagearbeiten / Entsorgung:
1.000 kg - Kabel/Leitungen
25 m - Kabelrinne
1 St - Gebäudehauptverteilung
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-1445442110
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-14
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Haus 16 gehört zur Liegenschaft Charlottenburger Chaussee 67 - 70, 13597 Berlin, auf der sich die Polizeikademie und die Poizeidirektion 2 der Berliner Polizei befindet. Das Haus 16 beinhaltet Lehrsäle, Büroräume, Sanitärräume und soll nach der Sanierung weiterhin als Ausbildungsgebäude genutzt werden. Das Gebäude besitzt drei Vollgeschosse, ist vollständig unterkellert und hat einen Dachraum mit Holzdachstuhl/ Walmdach.
Das UG liegt ca. 1,00 m unter Gelände, ist ein Vollgeschoß und enthält Aufenthaltsräume mit Fenstern.
Das Gebäude ist nicht als Denkmal klassifiziert, weist jedoch erhaltenswerte Bausubstanz auf.
Das Gebäude ist ein Sonderbau, Versammlungsstätte und fällt unter die Gebäudeklasse 5.
BGF ca. 2.200 qm (einschl. UG, ohne Dachraum)
Abmessung des freistehenden Gebäudes:
L/B 42,74 m / 13,50 m
Konstruktion:
- Massiver Mauerwerksbau mit tragenden Außenwänden und Flurwand
- Mit u.a. verputzten Stahlsteindecken mit eingemauerten Stahlträgern
- Walmdach mit Holzdachstuhl
- Sichtziegel- Fassade mit Dach- und einem Fenstergesims,
- Holz- Kastendoppelfenster und Holzfenster mit 2 fach Verglasung
- Dacheindeckung mit Dachpfannen und Fledermausgauben
Grundrissgliederung/ Erschließung:
- Die Liegenschaft wird über die Charlottenburger Chaussee erschlossen,
südlich des Hauptzugangs befindet sich das Haus 16
- Zugang zum Gebäude von der Nord- und Südseite
- Zentrales Treppenhaus mit angegliederten Sanitärbereichen
- Stichflure zur Erschließung der Räume an der Längsfassade und der
stirnseitigen Räume
- Die Lehrsäle und Büroräume sind nach Nord, Ost und West orientiert
Grundsätzlich werden folgende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt:
- Sanierung zum Abbau des Sanierungsstaus
- Teil-Schadstoffsanierung
- Strangsanierung, Herrichtung von zusätzlichen Sanitärräumen
- Brandschutzsanierung
- Abdichtungsmaßnahmen
- Energetische Sanierung
- Sanierung/ Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung
.
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Gewerke:
- Maler- und Lackierarbeiten
Sie haben folgenden wesentlichen Umfang:
- Erst-, Überholungs-, Zwischen- und Schlussbeschichtung von Trockenbauwänden/ -decken und Vorsatzschalen
- Überholungs- und Schlussbeschichtung von Bestandswänden
- Untergrundvorbereitungen
- Lackierarbeiten
- Überholungs- und Schlussbeschichtung in Treppenhäusern, Geländer, Handläufe
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 17 - Raumlufttechnische Anlagen unterteilt in 2 Teillose
Teillos 17.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
Teillos 17.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereich
679 - Raumlufttechnische Anlagen (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Baumaßnahmen-Kurz-Bezeichnung: Erweiterungsbau Grundschule mit off. Ganztag – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Bezeichnung Leistung: Sonnenschutz – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Zweck der baulichen Anlage: Mittagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Zweck des Auftrags: Herstellung des Gebäudes für die Betreuung von Kindern im Grundschulalter – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Beschreibung zu Art und Umfang der Leistung:- 28 Stck. elektrische Außenraffstoreanlagen mit seitlicher Führungsschiene und Alu-Lamellen- Steuerung- 4 FunkwandsenderWeitere Angaben u. Hinweise siehe Ausschreibungsunterlagen
MRI Stamm, Neubau ZDMG
Das Staatliche Bauamt München 2 plant den Neubau eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Digitale Medizin und Gesundheit (ZDMG) auf dem Gelände des Klinikums Rechts der Isar der Technischen Universität München. Gegenstand der Vergabeeinheit sind Stahlblechtüren zur Erstel-lung des Gesamtgebäudes.
Gebäudekenndaten:
4 Geschosse + Terrassengeschoss + Untergeschoss
Gebäudegrundfläche ca. 1580 m2
Geschossfläche ca. 6950 m2
Gebäudehöhe ca. 21,3 m
Wesentliche Leistungen:
Stahlblechtüren T30/T30-RS, 1-/2-flg. 26 Stück
Stahlblechtüren T90/T90-RS, 1-/2-flg. 9 Stück
Drehflügelantrieb 2-flg. 1 Stück
Organisationen
Staatliches Bauamt München 2
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 7 - Trockenbauarbeiten nach StLB(Z) unterteilt in 4 Teillose
TL 7.1 - Nordabschnitt für Schulen und Kindereinrichtungen,
TL 7.2 - Nordabschnitt für Kultur- und Verwaltungsbauten,
TL 7.3 - Südabschnitt für Schulen und Kindereinrichtungen,
TL 7.4 - Südabschnitt für Kultur- und Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
640 - Trockenbauarbeiten (Stand 07/2025)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Das Städtische Klinikum Lüneburg (SKL) ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Es versorgt einen zunehmend großen Teil der Bevölkerung im nordöstlichen Niedersachsen und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter. Als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitäts-klinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) ist es mit derzeit 527 Planbetten im Krankenhausbedarfsplan des Landes Niedersachsen ausgewiesen. Das Klinikum verfügt über ein breites medizinisches Leistungsspektrum.
Das Städtische Klinikum Lüneburg plant am Standort Lüneburg ein Eltern-Kind-Zentrum als eigenständigen Erweiterungsbaustein der Kinder- und Jugendmedizin sowie der Gynäkologie und Geburtshilfe. Als solches beherbergt es die Entbindungsstation mit sieben Kreißsälen. Weiterhin bildet es, als Bestandteil einer umfassenden Zielplanung - nach Fertigstellung - die Grundlage für weitere zukünftige Erneuerungen am SKL: einen Funktionsbau, unter anderem mit umfangreichem Behandlungs- und Operationsbereich.
Nachfolgend aufgeführte Einzelmaßnahmen sind Bestandteil dieser Ausschreibung:
Bodenbelagsarbeiten DIN 18365
Estricharbeiten DIN 18353
Organisationen
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Lüneburg
Auftraggeber
Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung von Projektsteuerungsleistungen sowie das BIM-Management (Building Information Modeling) für den Neubau "Elektrischer Explosionsschutz (Cremer-Bau)" auf dem Gelände der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Der Neubau dient der Zusammenführung und Modernisierung der Fachbereiche des Explosionsschutzes und umfasst Büro-, Labor- und Messräume. Das Projekt ist nach den Vorgaben des nachhaltigen Bauens (BNB-Silber-Zertifizierung) sowie unter Anwendung der BIM-Methodik umzusetzen. Die Einhaltung der einschlägigen Leitfäden und Vorgaben des Bundes, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Technisches Monitoring, ist sicherzustellen. Weitere Details und die vollständige Aufgabenbeschreibung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
Die Kläranlage Emscher-Mündung (KLEM), betrieben durch die Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV), reinigt das Abwasser eines Teileinzugsgebiets um den früheren Oberflächenkanal Emscher. Heute wird die Kläranlage (KA) über einen Abwasserkanal mit vorgeschalteten Pumpwerken beschickt. Es reinigt das Abwasser von ca. 1.000.000 Einwohner und ist damit eine der größten Anlagen in NRW. Das zu reinigende Abwasser setzt sich so-wohl aus häuslichem Schmutzwasser als auch industriellem Schmutzwasser aus dem vom bergbau-geprägtem Ruhrgebiet zusammen. Die Emschergenossenschaft plant den kompletten Neubau der z.T. schon 50 Jahre in Betrieb stehenden Schlammbehandlung der Kläranlage Emscher-Mündung, die Sanierung der drei Faulbehälter und deren Umrüstung auf Serienbetrieb. Als Werkleitungsgang zwischen der Schlammbehandlung und dem Zulauf wird der heute abwasserführende Maulprofilkanal umgenutzt und um eine Abzweigung Richtung Faulung erweitert. Des Weiteren wird ebenfalls das Pumpwerk zur Förderung des Faulschlamms Richtung KA Bottrop neu erstellt, von wo aus zwei neue Druckleitungen (je 0.65 km) bis zum Anschlusspunkt (Rohrbrücke) an die bestehenden Druckleitungen angeschlossen werden.
Die GVE Grundstückverwaltung Stadt Essen GmbH wurde mit der Durchführung von Planungs- und Umsetzungsschritten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Werden/Heidhausen für die Stadt Essen beauftragt. Damit verbunden sind die Baufeldfreimachung und der Rückbau des Bestandes. Das bestehende Gebäude wurde um 1962 in Massivbauweise errichtet und verfügt über ein teilweise oberirdisches Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und einen angrenzenden Schlauchturm. Die Wache wird durch einen Neubau ersetzt.
Gegenstand der Ausschreibung ist der Neubau eines Ganztags- und Grundschulgebäudes in der Gemeinde Handewitt, SH. Der Neubau ist eine Erweiterung des Standortes und befindet sich auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule. Jeder Jahrgang der Grundschule erhält eines der vier "Lernhäuser", mit einem eigenen Eingang und einer großzügige Garderobe. Der Eingangsbereich schließt an das sogenannte Forum an, dem zentralen Raum eines jeden Lernhauses. Vier gleich große Unterrichtsräume grenzen an das Forum an. Sie werden, wie auch die Garderobe, mit zum Teil großflächigen Verglasungen zum Forum abgetrennt. Die Räume für das Ganztagsangebot, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und für das pädagogische Personal werden überwiegend den einzelnen Lernhäusern zugeordnet oder befinden sich, wie die allgemeinen Funktionsflächen, in unmittelbarer Nähe zu der zentralen Aula.
Organisationen
Gemeinde Handewitt
Handewitt
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein bei dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Der Kreis Paderborn plant den Umbau und die Erweiterung der Hermann-Schmidt-Schule, einer Förderschule am Merschweg 6, 33104 Paderborn. Hintergrund ist der steigende Bedarf an Schulplätzen.
Das Büro conceptk hat hierzu eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf deren Basis wurden in Workshops mit dem Schulamt die notwendigen Bedarfe ermittelt und festgelegt. Der Kreis Paderborn hat die Genehmigungsplanung bereits abgeschlossen. Die Baugenehmigung einschlich Brandschutzkonzept liegt vor.
Ziel der Maßnahme ist:
- die Anpassung der Klassenräume an moderne Förder- und Unterrichtskonzepte
- die bauliche Verbesserung unter Berücksichtigung von Barrierefreiheit und Inklusion
- die Integration der Maßnahme in den laufenden Schulbetrieb
- die wirtschaftliche und nachhaltige Umsetzung im Bestand
Der Kreis Paderborn als Schulträger der Hermann-Schmidt-Schule beabsichtigt, die baulichen Rahmenbedingungen der Schule zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund des Schulentwicklungsplans für Förderschulen soll durch einen europaweiten Wettbewerb eine qualifizierte Objektplanung für den Umbau, die Sanierung und die Erweiterung von Unterrichtsbereichen gefunden werden.
Ziel ist es, funktionale, pädagogisch hochwertige und wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln, die den besonderen Anforderungen eines Schulsonderbaus gerecht werden.
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 3 - Verkehrswege- und Landschaftsbauarbeiten nach StLB(Z) unterteilt in 2 Teillose
TL 3.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
TL 3.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche
LB 615 - Verkehrswegebauarbeiten (Stand 07/2024)
LB 620 - Landschaftsbauarbeiten (Stand 07/2024)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau plant das Studentenwohnheim in der Reichenhainer Straße 51 in Chemnitz umfassend zu sanieren, umzubauen und zu modernisieren. In dem Wohnheim sollen nach der Sanierung ca. 140 Einzelappartements mit eigenen Bädern und Miniküchen entstehen. Neben den 140 Wohneinheiten sollen auch zwei behindertengerechte Appartements und zwei Betreuerzimmer sowie ein Gemeinschaftsbereich (Community Lounge) entstehen. Die Entkernung des Gebäudes wird durch das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau im Vorfeld durchgeführt und ist nicht Leistungsbestandteil. Die Planung und die Sanierung werden als Gesamtvergabe an einen Totalunternehmer-/-übernehmer (in Anlehnung an ein ÖPP-Inhabermodell ohne Endfinanzierung) im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben. Die Vergütung der Planungs- und Sanierungsleistungen erfolgt abweichend von der VOB/B über Abschlagszahlungen zu festgelegten Meilensteinen.
Organisationen
Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, AöR
Chemnitz
Auftraggeber
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Neubau Sporthalle und Hort in Markt Glonn - Objektplanung Gebäude der Leistungsphasen 1 - 9 -- Die Gemeinde plant die Errichtung einer Zweifachturnhalle mit integrierter Kinderbetreuung auf dem südlichen Teil des bestehenden Sportgeländes an der Geschwister Scholl-Straße. Grundlage hierfür ist ein Gemeinderatsbeschluss aus dem Februar 2025, wonach die generelle Machbarkeit des Vorhabens untersucht wurde. Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung wurde unter Berücksichtigung grundsätzlicher brandschutztechnischer und statischer Anforderungen ein Konzept mit Visualisierungen erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt. Vorgesehen ist eine Kombination aus schulischer und sportlicher Nutzung sowie einer Kinderbetreuung innerhalb eines gemeinsamen Gebäudes. Die sportliche Nutzung soll im Erd- und Obergeschoss angeordnet werden, während die Räume der Kinderbetreuung im Dachgeschoss vorgesehen sind. Die Erschließung der Sporthalle ist über die Geschwister-Scholl-Straße vorgesehen. Die Kinderbetreuung soll unmittelbar vom Schulgelände aus erreichbar sein, ohne Querung öffentlicher Verkehrsflächen. Die Abholung der Kinder ist ebenfalls über die Geschwister-Scholl-Straße geplant. Der barrierefreie Zugang sowie die Anlieferung sollen über die Wiesmühlstraße erfolgen. Geplant ist eine überwiegend massive Holzbauweise mit großzügigen Verglasungsflächen. Das Projekt weist erhöhte technische und planerische Anforderungen auf. Das Grundstück befindet sich innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes. Im Zuge der weiteren Planung sind daher umfangreiche wasserrechtliche und hochwasserschutztechnische Belange zu berücksichtigen. Die Gebäudezugänge wurden in der bisherigen Planung ca. 70 cm über Geländeniveau vorgesehen. Durch das Vorhaben entfallende Retentionsflächen sind innerhalb des Überschwemmungsgebietes zu kompensieren. Bei den wasserrechtlichen Themen wird sich die Gemeinde ebenfalls einschalten. Zusätzlich bestehen anspruchsvolle geotechnische Randbedingungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein unmittelbar tragfähiger Untergrund vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass Maßnahmen zur Bodenverbesserung oder Tiefgründung erforderlich werden, wobei tragfähige Bodenschichten voraussichtlich erst in einer Tiefe von etwa 8 m erreicht werden können. Aufgrund der Lage im Überschwemmungsgebiet ist ferner davon auszugehen, dass Gebäudeteile im unteren Bereich entsprechend hergestellt werden müssen. Besondere Bedeutung kommt zudem der Beteiligung und Abstimmung unterschiedlicher Nutzer- und Interessensgruppen zu, u.a. der örtliche Sportverein sowie ein weiterer Sportverein, die Schule, der Träger der geplanten Kinderbetreuungseinrichtung sowie die umliegende Wohnbebauung. Die verschiedenen Interessengruppen sollen in Zuge von Workshops vor allem in den „unteren Leistungsphasen“ in die Planungen einbezogen werden. Die gesetzlichen Vorgaben v.a. jedoch das GEG sollen eingehalten werden. Damit der Markt Glonn das Bauvorhaben entsprechend finanziell realisieren kann ist eine Förderung nach FAG oberste Priorität. -- Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI 2021. Die Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe, die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen
entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Die Baukosten (KG 200
- 600) sind auf brutto ca. 9.1 Mio. Euro geschätzt. -- Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im August 2026 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle könnte demnach im 3. Quartal 2027 beginnen, Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG, geplant für September 2029. – Die besonderen Leistungen sind als Optionen ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. -- Der Vertragsentwurf ist den Vergabeunterlagen beigefügt.
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit Vergabe
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Schlosserarbeiten innen
- 29,5m Geländer Füllung Füllungsrahmen Stäbe H 1000mm Stahl, 1100mm Fußplatte L1000 mm
Füllungsrahmen Stahl
- 5 St Anfahrschutz Innenebreich Stahl verz. pulverbesch Durchm. 76,1mm L 1000mm
- 3 St Anfahr Schutzprofil L-Form 200/200x600mm, Blech 4mm
Gittertrennwände
- 76 m² Gitter-Trennwand, Maschengitte, h= ca. 2,7m inkl. UK, verz.
- 4 St Innentüre, 1-flg. in Einzäunung, ca. 1010x2135mm, DIN R
- 34m Geländer Füllung Füllungsrahmen Stäbe H 1000mm Stahl Pfostenabst. 1100mm L 1000mm Stahl
- 1 St. Stahlvordach, ca 13,40 x 2,05 x 3,00m, teilweise abgehängt
Organisationen
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit Vergabe
Die Hansestadt Stralsund besitzt in der Tribseer Vorstadt ein Stadion aus dem Jahr 1937, dem „Stadion an der Kupfermühle“, ein historisches Baudenkmal der Stralsun-der Sportkultur, entstanden durch das Engagement des damaligen Vereins „Reichs-bahn-Turn- und Sportverein Germania von 1925“.
Strategisches Ziel der Hansestadt Stralsund ist die Erhaltung, der Ausbau und vor al-lem die multifunktionale Nutzung des Stadions. Das Stadion ist in großen Teilen nicht mehr nutzbar, es entspricht in keiner Weise den Anforderungen an eine zukunftsorien-tierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage, die für den Schul- und Breitensport benötigt wird. Das vorhandene Funktionsgebäude entspricht nicht mehr den erforderlichen funktionalen, sportlichen und energetischen Anforderungen und ist nicht mehr nutzbar. Angrenzend an das Sportplatzgebäude befinden sich nicht überdachte Tribünen mit Stehplätzen. Von den verfügbaren Sportstätten in Stralsund eignet sich ausschließlich das Stadion Kupfermühle für den Bau eines normgerechten Leichtathletikstadions.
Aufgrund der guten Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr werden auch die Schulen ohne eigene Sportfreianlagen ihren Sportunterricht dort durchführen können. Innerhalb der Hansestadt Stralsund gibt es darüber hinaus keine weitere öffentliche Sportanlage, die diese Voraussetzungen erfüllt. Es ist vorgesehen, die Sport- und Trai-ningsanlage an der Kupfermühle zu sanieren und zu einer multifunktionalen und zu-kunftsorientierten Sportanlage mit einer wettkampfgerechten Leichtathletikanlage, ei-nem Fußballgroßspielfeld, einem multifunktionalen Kleinspielfeld, einem Laufpfad, ei-nem Funktionsgebäude sowie einer Tribünenanlage mit ca. 350 Plätzen zu entwickeln. Für das Gesamtensemble „Stadion an der Kupfermühle“ liegt die Entwurfsplanung mit hoher baukultureller Qualität vor. Zwei Einzelprojekte, 1. BA Stadionbereich und 2. BA Mehrzwecksportfeld, werden bzw. wurden bis zum September 2025 fertiggestellt.
Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Stadionanlage an der Kupfermühle in Stralsund ist der Bau eines neuen Funktionsgebäudes (Ersatzneubau des Stadion-gebäudes Kupfermühle – 3. Bauabschnitt) sowie einer Tribünenanlage geplant. Ge-genstand dieser Ausschreibung ist jedoch ausschließlich die Planung des Funktions-gebäudes; die Tribünenanlage ist nicht Bestandteil der Ausschreibung.
Das eingeschossige Bauwerk soll Technik-, Versorgungs-, Sanitär- und Umkleidebe-reiche und weitere versorgende Einrichtungen unterbringen.
Dem Funktionsgebäude in Richtung Stadion vorgelagert, wird eine Tribünenanlage angeordnet, welche ca. 350 Plätze, davon 240 Sitz- und 100 Stehplätze sowie 5 barri-erefreie Zuschauerplätze, bereitstellen soll.
Für den 3. Bauabschnitt des Stadion Kupfermühle – Ersatzneubau Funktionsgebäude – wurden Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrich-tungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewilligt.
Es ist geplant, den Antrag auf baufachliche Prüfung unter Verwendung der erstellten Entwurfsplanung- bzw. Vorplanung einzureichen.
Aufgrund der eingesetzten Fördermittel ist bereits für die 30. Kalenderwoche 2026, ein erstes Planungsgespräch vorgesehen, d.h. unmittelbar nach der geplanten Zu-schlagserteilung. Bitte beachten Sie bei Ihrem Angebot den zeitlichen Terminrahmen für die Planung und die Umsetzung des Projektes.
Zudem ist geplant den Neubau Funktions- und Sozialgebäudes schnellstmöglich aus-zuschreiben, so dass eine Inbetriebnahme Mitte 2028 erfolgen kann.
Die Vorgabe durch den Bauherrn (Hansestadt Stralsund) ist:
1. Errichtung eines eingeschossigen Gebäudes auf der vorgegebenen Fläche
2. Serielle Bauweise mit einem Generalunternehmer
Weitere Projektdetails können Sie den anliegenden Planzeichnungen entnehmen.
Die Ausschreibung der Gebäudeplanung wird am 19.06.2026 submittieret
Die „Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald“ (RZTW) ist als Dienstleister für Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet der beruflichen und sozialen Rehabilitation und Integration tätig.
Nach bereits erfolgten Sanierungsmaßnahmen an den Bauteilen C bis F ist aktuell in Verbindung mit der Sicherung und Erweiterung des Leistungsangebotes eine weiterführende Sanierung des Bauteil 0 insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die hierzu erforderlichen Planungsleistungen für Tragwerksplanung gemäß HOAI Teil 4 Abschnitt 1 §§ 49- 52, Grundleistungen LP 4- 6 und Besondere Leistungen in stufenweiser Beauftragung.
Zunächst wird nur die Stufe 1 (LP 4) beauftragt.
Organisationen
Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald
Schleusingen
Auftraggeber
Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250
Gegenstand der Ausschreibung ist der Neubau eines Ganztags- und Grundschulgebäudes in der Gemeinde Handewitt, SH. Der Neubau ist eine Erweiterung des Standortes und befindet sich auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule. Jeder Jahrgang der Grundschule erhält eines der vier "Lernhäuser", mit einem eigenen Eingang und einer großzügige Garderobe. Der Eingangsbereich schließt an das sogenannte Forum an, dem zentralen Raum eines jeden Lernhauses. Vier gleich große Unterrichtsräume grenzen an das Forum an. Sie werden, wie auch die Garderobe, mit zum Teil großflächigen Verglasungen zum Forum abgetrennt. Die Räume für das Ganztagsangebot, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und für das pädagogische Personal werden überwiegend den einzelnen Lernhäusern zugeordnet oder befinden sich, wie die allgemeinen Funktionsflächen, in unmittelbarer Nähe zu der zentralen Aula.
Organisationen
Gemeinde Handewitt
Handewitt
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein bei dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Das neue Feuerwehrhaus bildet mit den bestehenden Garagen, der Fahrzeughalle und der Netzwarte einen vierseitig gefassten Feuerwehr-Campus. Das eingeschossige, nicht unterkellerte Feuerwehrhaus gliedert sich in einen höheren und einen niedrigen Teil. Die höhere Fahrzeughalle, mit 11 Einsatzfahrzeugen, öffnet sich zum Campus und der sich seitlich anschließenden Alarmausfahrt. In Verlängerung der Fahrzeughalle bildet der Schulungsraum den Auftakt des Gebäudes. Der niedrigere Gebäudeteil nimmt die Umkleiden mit Duschen und SW-Bereich, Werkstätten, Atemschutzpflege, Lager und Nebenräume, Kommandozentrale, Büros, Küche und Jugendfeuerwehr auf. Die Technikzentrale befindet sich auf der Dachfläche und ermöglicht kurze Anschlusswege der Technischen Gebäudeausstattung. Gebäude und TGA erfüllen die Anforderungen an KFW 40. Die Größe beträgt L/B/H: ca. 90/25/6,60m, ergänzt wird das FWH um eine 17m, hohen Übungsturm aus Sichtbeton. Das Feuerwehrhaus gründet auf Schottertragschicht mit 30cm lastabtragender WU-Sohle, im Quinting-Verfahren, und umlaufender Frostschürze. Die Sohle der verbleibenden Keller des Lagergebäudes, des Schalthauses und des Bürogebäudes werden überbaut. Außen- und Innenwände bestehen aus KS-Planstein, Decken des niedrigeren Bauteils aus Stahlbeton. Der höhere Bauteil erhält ein Stahltragwerk mit F30 Beschichtung, das Dach aus Trapezblech, Wände aus STB-Teilfertigteilen. Die Außenwandverkleidung besteht aus hinterlüfteten Fassadentrapezblech mit MW-Dämmung, Sockel aus Faserbetonplatten.
Transparente Fassaden als Pfostenriegelfassade, mit 50mm Ansichtsbreite, eingesetzten Fenster- und Türflügeln, Dreifachsonnenschutzverglasung mit schwarzen Randverbund, leicht grünlich schimmernd und Raffstoreanlagen. Die Fahrzeughalle erhält Feuerwehr-Schnelllauftore. Die Dachflächen erhalten eine zweilagige Bitumenschweißbahnabdichtung auf EPS-Gefälledämmung über Dampfsperrbahn, extensives Gründach, teilweise aufgeständerte PV-Anlage. Der Übungsturm besteht aus Sichtbeton. Die vorhandenen LKW und PKW-Garagen erhalten eine neue Dachabdichtung und Sektionaltore. Die offene Fahrzeughalle wird mit Trapezblech und Sektionaltoren geschlossen.
Organisationen
Infrastruktur Sehnde GmbH
Sehnde
Auftraggeber
Niedersächsiches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
📅 2026-06-1045212225
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der AG beabsichtigt, auf dem Sportplatz der ehemaligen Hauptschule Elverdissen eine Zweifeldsporthalle für die Nutzung im Vereinssport zu errichten. Die der Sporthalle angeschlossenen Räume sollen zusätzlich die Nutzung als Bürgerzentrum (ca. 120m²) ermöglichen. Die Maßnahme soll als klimafreundlicher Neubau nach den Förderkriterien der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geplant und umgesetzt werden.
Organisationen
IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 14 - Verglasungsarbeiten unterteilt in 2 Teillose
TL 14.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
TL 14.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche
661 - Verglasungsarbeiten (Stand 07/2025)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Gegenstand der Ausschreibung ist der Neubau eines Ganztags- und Grundschulgebäudes in der Gemeinde Handewitt, SH. Der Neubau ist eine Erweiterung des Standortes und befindet sich auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule. Jeder Jahrgang der Grundschule erhält eines der vier "Lernhäuser", mit einem eigenen Eingang und einer großzügige Garderobe. Der Eingangsbereich schließt an das sogenannte Forum an, dem zentralen Raum eines jeden Lernhauses. Vier gleich große Unterrichtsräume grenzen an das Forum an. Sie werden, wie auch die Garderobe, mit zum Teil großflächigen Verglasungen zum Forum abgetrennt. Die Räume für das Ganztagsangebot, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und für das pädagogische Personal werden überwiegend den einzelnen Lernhäusern zugeordnet oder befinden sich, wie die allgemeinen Funktionsflächen, in unmittelbarer Nähe zu der zentralen Aula.
Organisationen
Gemeinde Handewitt
Handewitt
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein bei dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-2245421000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-22
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das denkmalgeschützte Gebäude Haus 3 (Baujahr 1912, Bruttogrundfläche ca. 12.000 m², BRI ca. 43.900 m³), welches bis vor Kurzem durchgehend als Bettenhaus genutzt wurde, wird in 75 Wohnungen für Pflegekräfte der Münchenstift GmbH und der München Klinik gGmbH umgebaut. Das Gebäude hat ein UG, ein EG, drei OGs und ein DG. Der westliche, eingeschoßige Anbau (Haus 3b) und der östliche, zweigeschossige Verbindungsbau (Haus 3a) wurden nachträglich errichtet (Bauzeit ca. 1961-1967) und sind nicht Bestandteil des Denkmalschutzes. Gegenstand dieses Auftrags sind Sanierung historische Fenster und Türen. Nähere Angaben siehe Ziffer 5.1.
Organisationen
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 15 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- und Tapezierarbeiten unterteilt in 6 Teillose
Teillos 15.1 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Nordabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 15.2 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Nordabschnitt für Schulen
Teillos 15.3 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Nordabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
Teillos 15.4 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Südabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 15.5 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Südabschnitt für Schulen
Teillos 15.6 - Maler-, Lackierer-, Beschichtungs- u. Tapezierarbeiten - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 663 - Maler-, Lakierer-, Beschichtungs- und Tapezierarbeiten (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ), sowie die Zusatzpositionen außerhalb des StLB-BauZ gemäß beigefügtem Leistungsverzeichnis.
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Der Landkreis Northeim plant den Abbruch und schlüsselfertige Errichtung des Erweiterungsbaus sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes der Goetheschule am Standort Schützenstraße 1 in Einbeck im Rahmen einer Gesamtvergabe von Planungs- und Bauleistungen und Finanzierungsleistungen. Außerdem ist die Planung, Errichtung und Betrieb eines temporären Interimsstandortes auf dem B-Platz des August-Wenzel-Stadions der Stadt Einbeck einschließlich des anschließenden vollständigen Rückbaus des Interimsgebäudes Bestandteil des Leistungspakets. Zum Leistungsumfang gehören Planung, Bau einschließlich des Herrichtens der Außenanlagen, Bauzwischen- und Endfinanzierung sowie die Erbringung der Wartungsleistungen innerhalb der verlängerten Gewährleistungsfristen. Die Leistungen werden als Gesamtvergabe an einen Totalunternehmer-/-übernehmer (in Anlehnung an ein ÖPP-Inhabermodell) im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben.
Organisationen
Landkreis Northeim
Northeim
Auftraggeber
VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH
Berlin
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Bundesrepublik Deutschland endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
📅 2026-06-10⏱ 2026-07-2045332400
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
2026-07-20
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Sanitärarbeiten, Julius-Leber Kaserne, Husum
Folgende Materialien sind ausgeschrieben:
ca. 85 m Schmutzwasserleitungen DN50-DN100
ca. 400 m Trinkwasserleitungen DN12-DN 100
ca. 20 Stück Sanitärobjekte
ca. 100m² Installationswände incl. Installationselemente
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
Lübeck
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 2 - Entwässerungskanalarbeiten; Druckrohrleitungen außerhalb von Gebäuden, Drän- und Versickererungsarbeiten nach StLB(Z) unterteilt in 2Teillose
TL 2.1 - Liegenschaften Nordabschnitt
TL 2.2. - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche:
606 - Entwässerungskanalarbeiten (Stand 07/2023)
607 - Druckrohrleitungen außerhalb von Gebäuden (Stand 07/2023)
608 - Drän- und Versickerarbeiten (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Ausschreibung Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung der Anlagengruppe AG 1-8 in den LPH 3-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI für den Standort Münster (Gebäude SG1). Die Beauftragung ist stufenweise vorgesehen.
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die BImA
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden nach DIN 18 381
Sanierung eines Stranges im Bauteil B (Strang B1). Neuaufbau der Schmutz- und Trinkwasserinstallation mit einer Gesamtlänge von ca. 325 m Trinkwasserleitungen in Edelstahl und ca. 240 m Schmutzwasserleitungen in Kunststoff PE. Erneuerung von ca. 22 WC-, ca. 8 Handwasch-, ca. 12 Urinal- und ca. 4 Duschanlagen, wobei alle Anlagen elektronisch mit Hygienespülfunktion zu errichten sind.
Instandhaltungsleistungen sind Bestandteil der Ausschreibung - Laufzeit: 4 Jahre
Ausführungstermin
Beginn: 09/2026
Ende: 09/2027
Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens
nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet werden können.
Fristende: 25.06.2026
ACHTUNG
Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt
unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur
Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen,
Nachsendungen,Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei
vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet.
Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu
verschaffen.
„Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu
entnehmen“.
Organisationen
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für die BImA
Die GVE Grundstückverwaltung Stadt Essen GmbH wurde mit der Durchführung von Planungs- und Umsetzungsschritten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Werden/Heidhausen für die Stadt Essen beauftragt. Damit verbunden sind die Baufeldfreimachung und der Rückbau des Bestandes. Das bestehende Gebäude wurde um 1962 in Massivbauweise errichtet und verfügt über ein teilweise oberirdisches Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und einen angrenzenden Schlauchturm. Die Wache wird durch einen Neubau ersetzt.
Die Charité - Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, 10117 Berlin schreibt die Leistungen für die erweiterten Dachabdichtungsarbeiten am Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin aus.
Gegenstand der zu vergebenen Leistungen sind die Bauleistungen für die nachfolgenden Disziplinen:
- Baustelleneinrichtung
- Gerüste und Aufzüge
- Abbrucharbeiten vorhandener Dachabdichtung
- Dachabdichtungsarbeiten 1700m² inkl. Kiesdach
Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen.
Nähere Informationen können den auf der Vergabeplattform der Charité (https://vergabeplattform.charite.de) zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen werden.
Umfang der Leistungen:
66m2 Montagewand CW 100/150 2x Typ A
128m2 Vorsatzschale freistehend CW 50/75, 2x Typ H2
1992m2 Unterdecke Typ A 1x12,5mm, Q3
48m2 Unterdecke Typ F 2X12,5mm, F30, Q3
10m2 Unterdecke Typ F, F90-B, Q3
165m2 Unterdecke Akustik 1x12,5mm
48m2 Dachschrägenbekleidung Typ A, 1x12,5mm, Q2
316m2 Vorsatzschalen CW 50/75, 2x Typ A
18m2 Bekleidung Profilstahl F90
152 St. Revisionstür 400x400mm
132 St. Revisionsklappe 500x500mm
#
Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Das Zuschlagskriterium für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote ist der Preis. Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
Landkreis Harz, Fachbereich Landrat, Fachdienst Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rückbauarbeiten Fenster 1,33/2,35 17 St
Rückbauarbeiten Fenster 1,36/2,35 12 St
Rückbauarbeiten Fenster 2,50/2,35 8 St
Rückbauarbeiten Fenster 1,30/2,35 2 St
Rückbauarbeiten Fenster 1,33/2,25 36 St
Rückbauarbeiten Fenster 1,15/2,25 41 St
Holzfenster 1,33 x 2,35 m 17 St
Holzfenster 1,36 x 2,35 m 12 St
Holzfenster 2,50 x 2,35 m 8 St
Holzfenster 1,30 x 2,35 m 2 St
Holzfenster 1,33 x 2,25 m 3 St
Holzfenster 1,15 x 2,25 m
Bauteile abdecken/abkleben, Folie 240 m2
Fensterleibungen innen beiputzen 695 m
Beschichtung scheuerbeständig, Dispersion 695 m
Organisationen
Landkreis Harz, Fachbereich Landrat, Fachdienst Zentrale Vergabestelle
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 8 - Gerüstbauarbeiten nach StLB(Z) unterteilt in 2 Teillose
TL 8.1 -Liegenschften Nordabschnitt
TL 8.2 - Liegenschaften Südabschnitt
---
Leistungsbereiche
651 - Gerüstbauarbeiten (Stand 07/2024)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 19 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden unterteilt in 6 Teillose
Los 19.1 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Nordabschnitt für Kindereinrichtungen
Los 19.2 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Nordabschnitt für Schulen
Los 19.3 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Nordabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
Los 19.4 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Südabschnitt für Kindereinrichtungen
Los 19.5 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Südabschnitt für Schulen
Los 19.6 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 681 - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden (Stand 07/2025)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Erneuerung der Belüftungstechnik sowie Optimierung der Verfahrenstechnik und der Belüftungsregelung in den Belebungsbecken der biologischen Stufe der Kläranlage Fürth.
Die biologische Stufe der Kläranlage Fürth wird verfahrenstechnisch und energetisch optimiert. In den Belebungsbecken muss neben der Kohlenstoffelimination auch die Stickstoffelimination gewährleistet werden. Als Prozessführung wird das Verfahren der vorgeschalteten Denitrifikation gewählt. Die Belebungsanlage besteht aus drei Doppelstraßen, die parallel betrieben und mit einem hocheffizienten Druckbelüftungssystem ausgestattet werden sollen.
Im Zuge der Erneuerung der Belüftungstechnik als flächige, hocheffiziente, feinblasige Druckbelüftung soll die Verfahrenstechnik und Belüftungsregelung optimiert werden.
Die gesamte Umbaumaßnahme wird unter Betrieb der Anlage durchgeführt. Alle betrieblichen Belange haben absoluten Vorrang.
Die Evangelische Krankenhaus Oberhausen GmbH (EKO) ist ein Akutkrankenhaus mit 452 Betten in Trägerschaft der ATEGRIS. Gut 1.000 Mitarbeiter versorgen jährlich über 20.000 stationäre und 50.000 ambulante Patienten. Das Haus deckt mit 13 Fachkliniken, vier Instituten und fünf zertifizierten Zentren und dem SPZ nahezu das komplette Spektrum modernster Medizin und Pflege ab und gewährleistet damit die gesamte Versorgung aus einer Hand.
Zur Modernisierung ihrer Versorgungsinfrastruktur beabsichtigt die EKO auf dem Gelände Virchowstraße 20 in 46047 Oberhausen die bauliche Erweiterung und den Umbau der Kinderklinik Haus F. Gegenstand der Ausschreibung sind Tischlerarbeiten.
Die TK plant eine "Erweiterung und energetische Sanierung" ihres Bildungszentrums (BIZ) in Salzhausen. Gegenstand dieser Beschaffung ist die Projektsteuerung der Baumaßnahme gemäß den Grundleistungen des § 2 AHO ab Projektstufe 1 bis Projektstufe 5. Leistungsinhalt des AN ist die Steuerung der Baubeteiligten unter Einhaltung der Kosten- und Qualitätsvorgaben des AG sowie unter Einhaltung des Endtermins. Das Projekt soll unter Anwendung der BIM Methodik (Building Information Modeling) geplant und erstellt werden. Der AN hat auch die Steuerung des BIM Managements zu übernehmen. Die Leistung der Projektsteuerung umfasst die Steuerung der Erweiterungsbauten sowie die Steuerung der energetischen Sanierung der Bestandsgebäude. Als Besondere Leistungen beinhaltet der Leistungsumfang u.a. die Unterstützung der TK bei der Bewertung der Entwürfe des laufenden Architekturwettbewerbs sowie die Unterstützung bei dem nachfolgenden Verhandlungsverfahren der Planerausschreibung. Als weitere besondere Leistung ist die Beschaffung, das Einrichten, Betreiben sowie die Organisation eines Projektkommunikationssystems (PKMS) über die Projektlaufzeit gefordert. Zudem ist vom AN eine Mittelabflussplanung mittels TK-seitiger Programmvorgabe gefordert. Die Baumaßnahme wird im laufenden Beherbergungs - und Seminarbetrieb durchgeführt. Die energetische Sanierung der Bestandsgebäude soll Hausweise in Bauabschnitten erfolgen. Weitere Informationen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
📅 2026-06-1071356400
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Projektbeschreibung
An der Realschule Peißenberg soll ein in die Jahre gekommenes Interimsgebäude abgebrochen werden. Die dadurch entstehenden Fehlflächen sowie die zusätzlich durch gestiegene Schülerzahlen benötigten Flächen sollen durch einen Erweiterungsbau geschaffen werden.
Die Realschule Peißenberg befindet sich auf einem Schulcampus gemeinsam mit der Josef-Zerhoch-Grundschule und der Josef-Zerhoch-Mittelschule. Die beiden letzteren genannten Schulen sind im Eigentum der Marktgemeinde Peißenberg. Im direkten Anschluss an die Schulen befinden sich noch die Wörth-Turnhalle, die Glückauf-Sporthalle, die Sportanlage des TSV Peißenberg und die Eishalle.
Die Realschule Peißenberg besteht aus drei zusammengebauten Gebäudetrakten A, B und C aus den Jahren 1950 bis 1997. Im Trakt A, B und C und wurden in den vergangenen Jahren einige Fachräume saniert und es hat eine Brandschutzertüchtigung stattgefunden, bei der u.a. Brandschutzdecken und -türen eingebaut wurden.
Als Leistungsphase 0 hat mittels Workshops mit Vertretern des Sachaufwandträgers und Lehrkräften die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts stattgefunden. Als Ergebnis steht der Wunsch nach einer modernen Unterrichtsform als Lernlandschaft, mit Clusterlösungen in
unterschiedlicher Ausbildung für die Jahrgangsstufe 5 bis 8 und 9 bis 10. Nicht nur die Landkreis-Realschule hat einen Flächenbedarf, ebenso die Mittelschule der Marktgemeinde. In der LP 0 wurde als Lösung erarbeitet, dass die vier fehlenden Klassenzimmer (entspricht einem Cluster / Lernhaus) im Erweiterungsbau der Realschule integriert werden.
Die Baumaßnahme muss unter laufendem Schulbetrieb erfolgen.
Auf Basis von Kostenkennwerten wird aktuell von Baukosten i. H. v. ca. 8,9 Mio. € brutto (Kgr. 300+400, DIN 276) ausgegangen.
Die (vorläufigen) terminlichen Meilensteine für die Umsetzung sehen vor:
- Leistungsbeginn Grundlagenermittlung: Anfang Dezember 2026,
- Baubeginn: spätestens 1. Quartal 2028
- Fertigstellung / Nutzungsbeginn: spätestens Anfang 2029
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen stufenweise zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2 und 3, Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 55 ff. HOAI.
Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1 und 2 gemäß § 55 HOAI beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen (hier: Lph. 3-9) werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 6 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten + Klempnerarbeiten unterteilt in 6 Teillose
TL 6.1 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Nordabschnitt für Kindereinrichtungen
TL 6.2 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Nordabschnitt für Schulen
TL 6.3 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Nordabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
TL 6.4 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Südabschnitt für Kindereinrichtungen
TL 6.5 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Südabschnitt für Schulen
TL 6.6 - Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 636 - Dachabdichtungsarbeiten (Stand 07/2023)
LB 638 - Dachdeckungsarbeiten (Stand 07/2025)
LB 639 - Dachklempnerarbeiten (Stand 07/2024)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ), sowie die Zusatzpositionen außerhalb des StLB-BauZ gemäß beigefügtem Leistungsverzeichnis.
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Die Johannes Gutenberg-Universität (JGU) übernimmt die Bauherrenfunktion für den Neubau der Pharmazie auf dem Campus der JGU in Mainz. Das geplante Gebäude umfasst ca. 24.800 m² BGF auf 4 Vollgeschossen und einem Untergeschoss. Aktuell wird die Entwurfsplanung LP3 ausgearbeitet. Bis Ende Oktober 2026 werden die HU-Bau und der Bauantrag eingereicht. Die Planung sowie die schlüsselfertige und betriebsbereite Errichtung des Neubaus nebst Außenanlagen soll durch einen Generalunternehmer (GU) auf Grundlage einer outputspezifischen Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) erfolgen.
Die Planung und Errichtung des Neubaus wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem EU-weiten Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben. Das Verfahren wird entsprechend europaweit unter Beachtung der Vorgaben des EU-Vergaberechts veröffentlicht. Mit Abschluss des Teilnahmewettbewerbs werden voraussichtlich Anfang 2027 drei bis vier Bieter zur Abgabe eines indikativen Angebots aufgefordert. Dieses wird nach Auswertung mit dem Ziel der Optimierung und Risikominimierung mit den Bietern durchgesprochen. Anschließend werden die Bieter zur Abgabe eines verbindlichen Angebots aufgefordert. In die Gesamtwertung werden sowohl qualitative als auch preisliche Wertungskriterien einfließen. Die Kriterien für den Teilnahmewettbewerb und die Angebotsbewertung werden der späteren EU-Bekanntmachung beigefügt. Die Erfahrung in Planung und Bau pharmazeutisch-chemischer Labore wird vorausgesetzt. Die Bewerbung von Bietergemeinschaften wird aufgrund der hohen technischen Komplexität begrüßt.
Die JGU bietet Interessenten an, das Projekt im Rahmen einer unverbindlichen Markterkundung
vorzustellen. Die Termine sollen Online am 1. und 2. Juli 2026 stattfinden. Grundsätzlich werden Terminierungen unter Beachtung der vorhandenen Kapazitäten vorgenommen. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme an der Markterkundung. Voraussetzung für die Teilnahme an der Markterkundung ist der Nachweis der grundsätzlichen Eignung, als Unternehmen ein Projekt mit vergleichbarer Größenordnung bzw. wesentliche Leistungsinhalte hiervon realisieren zu können. Zum Nachweis der entsprechenden Leistungsfähigkeit ist an die Projektadresse 1355@dreso.com eine kurze Unternehmensdarstellung zu übersenden. Als Antwort wird qualifizierten Marktteilnehmern ein sog. Fact Sheet sowie ein Link zur Buchung der Zeitfenster zur Verfügung gestellt.
Sämtliche Informationen der Markterkundung werden in dem nachfolgenden Vergabeverfahren in den Vergabeunterlagen offengelegt, so dass sich auch Unternehmen, die nicht an der Markterkundung teilnehmen, in Kenntnis aller Rahmenbedingungen an der Ausschreibung beteiligen können.
Grundleistungen der Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung, Leistungsphasen 1-9 gemäß § 53 i. V. m. Anlage 15 HOAI für die Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8
Organisationen
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Neubrandenburg
Auftraggeber
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Neubrandenburg
Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1045221112
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Projekt Ern. EÜ Prosperstr. in Bottrop beinhaltet den Rückbau des Bestands, die Herstellung der Widerlager als Rahmenbauwerk und der 4 Stahltröge sowie die Herstellung der Fuß- und Radwegbrücke. Des Weiteren ist ein wesentlicher Bestandteil die Straßenabsenkung der Prosperstraße und damit der Straßenbau von Knoten Ostring bis Knappenstraße.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Gegenstand dieser Ausschreibung sind im Wesentlichen folgende Leistungen:
- 1 St. Lüftungsgerät mit 12.000 m³/h
- 3 St. Innengerät mit Kälte/Wärmepumpenfunktion
- 141 m² Luftkanäle aus verzinktem Stahlblech bis 2000m Kantenlänge
- 132 m² Rechteckkanal als Formstück aus verzinktem Stahlblech
- 1 St. Außenluftturm
- 120 St. Schlitzdurchlass für Wandeinbau inkl. Schalldämpfer
- 10 St. Volumenstromregler variabel 300/250
- 115 St. Konstant-Volumenstromregler Rund 125
- 19 St. Brandschutzklappe 400x300
- 20 St. Jalousieklappe mit Motor als Absperrklappe DN125
Organisationen
Kreis Stormarn
Bad Oldesloe
Auftraggeber
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
📅 2026-06-1071321000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Projektbeschreibung
An der Realschule Peißenberg soll ein in die Jahre gekommenes Interimsgebäude abgebrochen werden. Die dadurch entstehenden Fehlflächen sowie die zusätzlich durch gestiegene Schülerzahlen benötigten Flächen sollen durch einen Erweiterungsbau geschaffen werden.
Die Realschule Peißenberg befindet sich auf einem Schulcampus gemeinsam mit der Josef-Zerhoch-Grundschule und der Josef-Zerhoch-Mittelschule. Die beiden letzteren genannten Schulen sind im Eigentum der Marktgemeinde Peißenberg. Im direkten Anschluss an die Schulen befinden sich noch die Wörth-Turnhalle, die Glückauf-Sporthalle, die Sportanlage des TSV Peißenberg und die Eishalle.
Die Realschule Peißenberg besteht aus drei zusammengebauten Gebäudetrakten A, B und C aus den Jahren 1950 bis 1997. Im Trakt A, B und C und wurden in den vergangenen Jahren einige Fachräume saniert und es hat eine Brandschutzertüchtigung stattgefunden, bei der u.a. Brandschutzdecken und -türen eingebaut wurden.
Als Leistungsphase 0 hat mittels Workshops mit Vertretern des Sachaufwandträgers und Lehrkräften die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts stattgefunden. Als Ergebnis steht der Wunsch nach einer modernen Unterrichtsform als Lernlandschaft, mit Clusterlösungen in
unterschiedlicher Ausbildung für die Jahrgangsstufe 5 bis 8 und 9 bis 10. Nicht nur die Landkreis-Realschule hat einen Flächenbedarf, ebenso die Mittelschule der Marktgemeinde. In der LP 0 wurde als Lösung erarbeitet, dass die vier fehlenden Klassenzimmer (entspricht einem Cluster / Lernhaus) im Erweiterungsbau der Realschule integriert werden.
Die Baumaßnahme muss unter laufendem Schulbetrieb erfolgen.
Auf Basis von Kostenkennwerten wird aktuell von Baukosten i. H. v. ca. 8,9 Mio. € brutto (Kgr. 300+400, DIN 276) ausgegangen.
Die (vorläufigen) terminlichen Meilensteine für die Umsetzung sehen vor:
- Leistungsbeginn Grundlagenermittlung: Anfang Dezember 2026,
- Baubeginn: spätestens 1. Quartal 2028
- Fertigstellung / Nutzungsbeginn: spätestens Anfang 2029
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3, 5-9 gemäß §§ 55 ff. HOAI.
Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1 und 2 gemäß § 55 HOAI beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen (hier: Lph. 3-9) werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
Die Stadtwerke Düsseldorf betreiben im Stadtteil Gerresheim die Trinkwasserversorgungsanlage "Auf der Hardt". Zur Sicherstellung des erforderlichen Speichervolumens wurde ein neuer Trinkwasserbehälter in Stahlbetonbauweise errichtet. Gegenstand der Ausschreibung sind Beschichtungsarbeiten in der Wasserkammer.
Baumaßnahmen-Kurz-Bezeichnung: Erweiterungsbau Grundschule mit off. Ganztag – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Bezeichnung Leistung: Trockenbauarbeiten – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Zweck der baulichen Anlage: Mittagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Zweck des Auftrags: Herstellung des Gebäudes für die Betreuung von Kindern im Grundschulalter – siehe Ausschreibungsunterlagen,Kurz-Beschreibung zu Art und Umfang der Leistung:-Freistehende Vorsatzschalen 200 m²-Schachtwände 60 m²-Gipskartondecken 110 m²-Akustikdecke 35 m²-Unterdecken mit Holzwolleplatten 1.150 m²-Schattenfugen 1.000 m-4 Fahrgerüste-1 Treppengerüst,Weitere Angaben u. Hinweise siehe Ausschreibungsunterlagen
Gegenstand dieses Auftrags ist die Herstellung und Lieferung einer neuen Wehrkette (Hubkette) für die Wehranlage Hirschhorn, Öffnung 1. Die Fertigung erfolgt gemäß der beigefügten Zeichnung Nr. 47761. Die Kette hat eine Gesamtlänge von ca. 28.430 mm und besteht aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff 1.4418+QT900 oder gleichwertig).
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 18 - Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen unterteilt in 4 Teillose
Los 18.1 - Heiz- u. zentrale Wassererwärmungsanlagen - Nordabschnitt für Schulen u. Kindereinrichtungen
Los 18.2 - Heiz- u. zentrale Wassererwärmungsanlagen - Nordabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
Los 18.3 - Heiz- u. zentrale Wassererwärmungsanlagen - Südabschnitt für Schulen u. Kindereinrichtungen
Los 18.4 - Heiz- u. zentrale Wassererwärmungsanlagen - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 680 - Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
📅 2026-06-1071327000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Projektbeschreibung
An der Realschule Peißenberg soll ein in die Jahre gekommenes Interimsgebäude abgebrochen werden. Die dadurch entstehenden Fehlflächen sowie die zusätzlich durch gestiegene Schülerzahlen benötigten Flächen sollen durch einen Erweiterungsbau geschaffen werden.
Die Realschule Peißenberg befindet sich auf einem Schulcampus gemeinsam mit der Josef-Zerhoch-Grundschule und der Josef-Zerhoch-Mittelschule. Die beiden letzteren genannten Schulen sind im Eigentum der Marktgemeinde Peißenberg. Im direkten Anschluss an die Schulen befinden sich noch die Wörth-Turnhalle, die Glückauf-Sporthalle, die Sportanlage des TSV Peißenberg und die Eishalle.
Die Realschule Peißenberg besteht aus drei zusammengebauten Gebäudetrakten A, B und C aus den Jahren 1950 bis 1997. Im Trakt A, B und C und wurden in den vergangenen Jahren einige Fachräume saniert und es hat eine Brandschutzertüchtigung stattgefunden, bei der u.a. Brandschutzdecken und -türen eingebaut wurden.
Als Leistungsphase 0 hat mittels Workshops mit Vertretern des Sachaufwandträgers und Lehrkräften die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts stattgefunden. Als Ergebnis steht der Wunsch nach einer modernen Unterrichtsform als Lernlandschaft, mit Clusterlösungen in
unterschiedlicher Ausbildung für die Jahrgangsstufe 5 bis 8 und 9 bis 10. Nicht nur die Landkreis-Realschule hat einen Flächenbedarf, ebenso die Mittelschule der Marktgemeinde. In der LP 0 wurde als Lösung erarbeitet, dass die vier fehlenden Klassenzimmer (entspricht einem Cluster / Lernhaus) im Erweiterungsbau der Realschule integriert werden.
Die Baumaßnahme muss unter laufendem Schulbetrieb erfolgen.
Auf Basis von Kostenkennwerten wird aktuell von Baukosten i. H. v. ca. 8,9 Mio. € brutto (Kgr. 300+400, DIN 276) zzgl. Kosten für Provisorien und
Auslagerungen ausgegangen.
Die (vorläufigen) terminlichen Meilensteine für die Umsetzung sehen vor:
- Leistungsbeginn Grundlagenermittlung: Anfang Dezember 2026,
- Baubeginn: spätestens 1. Quartal 2028
- Fertigstellung / Nutzungsbeginn: spätestens Anfang 2029
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen stufenweise zu beauftragen: Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1-6 gemäß §§ 51 ff. HOAI.
Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1 und 2 gemäß § 51 HOAI beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen (hier: Lph. 3-6) werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Landratsamt Weilheim-Schongau, Sb. 10.4 - Vergabe- und Beschaffungswesen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten unterteilt in 6 Teillose
Teillos 16.1 Bodenbelagsarbeiten - Nordabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 16.2 Bodenbelagsarbeiten - Nordabschnitt für Schulen
Teillos 16.3 Bodenbelagsarbeiten - Nordabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
Teillos 16.4 - Bodenbelagsarbeiten - Südabschnitt für Kindereinrichtungen
Teillos 16.5 Bodenbelagsarbeiten - Südabschnitt für Schulen
Teillos 16.6 Bodenbelagsarbeiten - Südabschnitt für Kultur- u. Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 665 - Bodenbelagarbeiten (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ), sowie die Zusatzpositionen außerhalb des StLB-BauZ gemäß beigefügtem Leistungsverzeichnis.
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1071356200
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Rahmenvereinbarung über die Tränkung von Rohholzeichenschwellen mit in der EU und/oder Deutschland zugelassenen kupferbasierten Imprägniermitteln. Die Zulassung muss durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) anerkannt sein.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Gegenstand der Ausschreibung sind Arbeiten der technischen Gebäudeausrüstung für die Sanierung des Schlosses Hückeswagen.
Die Arbeiten umfassen:
- Montage eines Personenaufzuges
Neubau Grundschule Ahrensdorfer Heide 11 Bei dem Vorhaben handelt es sich um den Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, einschl. Gestaltung der Freianlagen. Das Schulgebäude besteht aus einem dreigeschossigen Baukörper mit 3 Gebäudeflügeln für Unterrichts- und Sozialräume, einer Mensa/Aula, sowie einem Hortbereich. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Die tragenden Bauteile werden als Stahlbetonkonstruktion mit Wandscheiben und Stützen hergestellt. Die horizontalen Geschossebenen werden aus Stahlbetondecken- und -unterzügen errichtet. Als Gründung ist eine Stb.-Gründungsplatte als "Hybride Bodenplatte" mit einem Trägerrost aus elastisch gebetteten Balken geplant. Die Fassadenbekleidung besteht aus einer Vorhangfassade. Das Dach wird als Flachdach mit einer extensiven Begrünung erstellt. Gebäudekenndaten Anzahl der Vollgeschosse: 3 Bruttorauminhalt BRI: 45.212 m3 Bruttogrundfläche BGR: 9.107 m2 Dachform: Flachdach Höhe Dach über OK Gelände: 14,27 m Höhe letzte Decke über OK Gelände: 9,24 m
Organisationen
Stadt Ludwigsfelde
Ludwigsfelde
Auftraggeber
MH Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Ludwigsfelde
MH Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Ludwigsfelde
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa
Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Ganztagsförderungsgesetz besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.
Ab August 2026 erhalten zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung. Dieser Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, so dass ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier ganztägig betreut werden kann.
Nach der aktuellen Schulentwicklungsplanung der Stadt Friedrichsthal, sowie der Prognosezahlen des Bildungsministeriums geht man von einer durchschnittlichen Schülerzahl von rund 230 Personen aus. Wird die Einrichtung von zwei Dritteln (realistische Nutzungsquote) der Schüler täglich bis 17 Uhr („lange Gruppe“) genutzt, werden 6 Gruppenräumen benötigt.
Da am Schulstandort Bismarckschule die räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft sind, muss künftig das gesamte Nachmittagsangebot in dem geplanten Erweiterungsbau untergebracht werden.
Um die Bedarfe am Schulstandort insg. zu ermitteln und in die Entwürfe u. Bauphasen einfließen zu lassen, wurde dem eigentlichen Bauplanungsprozess ein Beteiligungsprozess (Phase null) mit Vertreterinnen u. Vertretern der Schule, der Verwaltung, sowie der Ganztagsbetreuung vorangestellt, dies auch um einer zeitgemäßen Pädagogik gerecht zu werden.
Aufgrund der Förderrichtlinien des Investitionsprogrammes Ganztagsausbau (Ministerium für Bildung und Kultur) ergab sich folgendes Raumprogramm:
6 Gruppenräume,
1 Speiseraum (Essen in zwei Essensrunden),
1 Ausgabeküche,
4 WC (Mädchen, Jungen, Behinderte, Personal)
1 Team-Raum FGTS,
1 Schulsozialarbeit,
1 Hausmeister,
1 Erste Hilfe,
1 Technikraum,
Lagerräume
Das II-geschossige Gebäude ist zur Gewährleistung der Barrierefreiheit mit einem Aufzug auszustatten.
Die aufgrund der vorzuhaltenden Fluchtwege/ Flure sollen auch für Aktivitäten der Kinder genutzt werden können.
Das Projekt wird auch über das Schulbauprogramm BAUSTEIN des Ministeriums für Inneres, Bauen u. Sport vom 05.03.2024 gefördert. Aus dem Transformationsfonds werden energetische Maßnahmen gefördert, die einen entsprechenden KfW-Standard erfüllen müssen.
Zur Ressourcenschonung u. Kreislaufwirtschaft ist der Einsatz nachhaltiger Materialien und die Recyclingfähigkeit von Baustoffen erwünscht.
Die Aufnahme in die o.g. Förderprogamme erfordern die Erstellung einer HU-Bau.
Gem. der Förderrichtlinien ist das Projekt bis 31.12.2029 abzuschließen. Bis zu diesem Datum müssen alle Schlussrechnungen vorliegen u. alle Gewerke abgerechnet sein.
Geplant ist ein Neubau zur Unterbringung der Nachmittagsbetreuung für die Bismarckschule. Dafür werden Planende zur Erbringung folgender Dienstleistungen gesucht: Objektplanung (vorliegende Ausschreibung) sowie als weitere EU-weite Ausschreibungen Tragwerksplanung und Planung der Technischen Ausrüstung.
Die Bismarckschule (Grundschule) in Friedrichsthal besteht bisher aus drei verschiedenen Gebäuden: der Turnhalle, dem ursprünglichen Schulgebäude aus den 1920iger Jahren und dem späteren ergänzenden Bau aus den 1970iger Jahren. Die Nachmittagsbetreuung soll in einem neu zu errichtenden Gebäude, das das bestehende Ensemble ergänzt u. den Schulhof auf der bislang noch offenen Seite fasst, untergebracht werden.
Um das Projekt näher zu spezifizieren wurden die Leistungsphasen 1-3 bereits erstellt. Die erarbeiteten Planunterlagen sind Teil der einsehbaren Vergabeunterlagen (Pläne Anlagen).
Geplant ist ein kubischer II-geschossiger Flachdachbau mit extensiver Dachbegrünung, einer PV-Anlage sowie einer Wärmepumpe auf dem Dach. Die Fundamente sind als Einzel- oder Streifenfundamente (je nach Tragfähigkeit des Bodens) vorgesehen. Die Gebäudekonstruktion ist in Holzständerbauweise vorgesehen, wobei die Geschossdecken in einer Holzhybridbauweise aus Beton u. Holz ausgeführt werden sollen.
Die Fassade ist als farbige Holzfassade aus heimischem Lärche-/Kiefernholz als senkrechte Bodendeckelfassade (o.ä.) geplant. Die bodentiefen Fenster u. Türen sollen als Holz-Alu-Elemente in der Fassade mit außenliegendem Sonnenschutz (Raffstores) ausgeführt werden. An der Südseite u. Nordseite sind zwei Stege angebracht, die zur Verschattung dienen u. als Wartungsgänge zu nutzen sind. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über den Schulhof an der Fassade. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Speisesaal mit Küche als gemeinschaftlicher „Hauptraum“. Ergänzt wird das Raumprogramm im EG mit weiteren Gruppenräumen, die so dimensioniert sind, dass sie auch als Schulunterrichtsräume genutzt werden können. Dies gilt auch für die Gruppenräume im 1. OG.
Der sich im Obergeschoss befindliche Gemeinschaftsraum dient unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen für die Nachmittagsbetreuung. Zwei Sozialräume sind dem Raum über eine Glaswand zugeschaltet und dienen der individuellen Betreuung und Beratung. Der große Gemeinschaftsraum kann durch flexible Trennwände für Gruppen, bzw. als Unterrichtsräume umgenutzt werden. Zur vertikalen Erschließung dienen eine Holztreppe u. eine Fahrstuhlanlage zur barrierefreien Erschließung des OG. Über eine außenliegende Fluchttreppe ist der zweite Rettungsweg sicher gestellt.
Bis auf die Sanitär-, Küchen- u. Versorgungsbereiche, die mit Fliesen ausgestattet werden, erhalten alle Räume einen Linoleumboden. Die Wände sollen entweder mit einer Holzoberfläche oder als gestrichene Gipskartonwand ausgeführt werden. An den Decken sind in den Haupträumen akustisch wirksame Heraklithplatten montiert.
Sanitärräume befinden sich sowohl im EG als auch im 1.OG. Die haustechnische Ausstattung soll auf das Notwendigste reduziert werden, wobei eine ausreichende Kühlung/Heizung/Belüftung immer gewährleistet sein muss. Vorgesehen ist eine Versorgung mit einer Wärmepumpe, einer PV- Anlage mit Speicherfunktion sowie einer Warmwasserversorgung durch Untertischgeräte. Das Gebäude muss mindestens einen Energieeffienz-Wert von 40 erreichen. Auf die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe soll geachtet werden.
Organisationen
Stadt Friedrichsthal
Friedrichsthal
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH vertreten durch Sprinkenhof GmbH
📅 2026-06-1045262670
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die derzeitig als Parkplatz genutzte Fläche am S-Bahnhof Friedrichsberg in Hamburg-Barmbek soll einer gewerblichen Nutzung als Handwerker- und Gewerbehof zugeführt werden. Der das Grundstück prägende Baumbestand bleibt dabei so weit wie möglich erhalten.
Die Außenabmessungen des geplanten Gebäudes mit vier oberirdischen Geschossen und Vollunterkellerung betragen ca. 54 x 16 m. Im Erd- und in den Obergeschossen sind insgesamt 34 Mieteinheiten mit einer Nutzfläche von ca. 36 – 90 m2 geplant. Im Untergeschoss sind Technik- und Lagerräume untergebracht.
Der Rohbau des Gebäudes wird als Massivbau mit stützenfrei aufgelagerten Stahlbeton-Flachdecken und tragenden Stahlbetonwänden ausgeführt.
Die Fassade erhält im Erdgeschoss einen geschosshohen Sockel aus Vollziegel. Oberhalb ist eine Blechfassade mit unterschiedlich breiten Scharen vorgesehen. Alle Mieteinheiten erhalten Fenster mit Lüftungsmöglichkeit und vorgesetzte Prallscheiben zur Schallminderung. Im Erdgeschoss sind neben den Zugangstüren auch Sektionaltore zu den 7 Mieteinheiten geplant.
Das Dach ist als Gründach ohne Regenrückhaltung (Retention) geplant.__________________________________________________________________________________________
Das Leistungsverzeichnis der Metallbauarbeiten – Fassade, Fenster, RR-Glaselemente umfasst:
- ca. 7 Stck Alu-Fassadenelement 3,200/3,200 m
als Mietungseingänge inkl. Prallscheiben an Öffnungsflügel
- ca. 2 Stck Haupteingangselemente 1,720/3,250 m
mit Fassadenelement 2,970/3,250
- ca. 3 Stck Alu-Fensterelemente 37 dB 1,500/2,700 m
inkl. Prallscheiben an Öffnungsflügel
- ca. 54 Stck Alu-Fensterelemente 37 dB 2,420/2,420 m
inkl. Prallscheiben an Öffnungsflügel
- ca. 18 Stck Alu-Fensterelemente 37 dB1,500/2,420 m
inkl. Prallscheiben an Öffnungsflügel
- ca. 6 Stck Alu-Fensterelement 2,970/2,00 m
- ca. 3 Stck Kunststofffenster
- 2 Stck Vordächer als Metallkonstruktion 5,03 x 1,47 m
- ca. 63 Stck Raffstoranlagen 2,24/2,14 m bzw. 1,32/1,75 m
- ca. 15 Stck Innentürelemente als RR-Glaselemente
teilweise mit Wärme- und Brandschutzanforderungen,
oder/und Drehtürantieb
- ca. 1.450 m² vorgehängte Metallblechfassade
inkl. Mineralwolledämmung in Leibungsverblechungen
- ca. 145 m Attikaabdeckung aus Aluminium
Inkl. Komplettierungsleistungen wie Wetterschutzgitter,
Taubenabwehr
Organisationen
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH vertreten durch Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Die Kreisstadt Wittlich plant den Bau einer Hangbrücke abgehend von der Schloßstraße, die Errichtung einer neuen Brücke über die Lieser und die Herstellung eines Geh- und Radwegs, der über beide Brücken verlaufen soll (nachfolgend: "Bauvorhaben"). Der Auftrag umfasst die Leistungen der Objektplanung (Leistungsbild Ingenieurbauwerke) nach § 43 HOAI in den Leistungsphasen 1-9.
Organisationen
Kreisstadt Wittlich
Wittlich
Auftraggeber
BUSE Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabekammer -
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Havarie- und Instandhaltungsarbeiten im Rahmen von Zeitverträgen an Kommunalen Gebäuden und Objekten der Landeshauptstadt Magdeburg im Auf- und Abgebotsverfahren nach §4 Nr. 4 VOB/A
---
Los 5 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten unterteilt in 4 Teillose
Los 5.1 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten - Nordabschnitt für Schulen und Kindereinrichtungen
Los 5.2 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten - Nordabschnitt für Kultur- und Verwaltungsbauten
Los 5.3 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten - Südabschnitt für Schulen und Kindereinrichtungen
Los 5.4 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten - Südabschnitt für Kultur- und Verwaltungsbauten
---
Leistungsbereiche
LB 634 - Zimmer- u. Holzbauarbeiten (Stand 07/2023)
---
Kalkulationsgrundlage und Vertragsbestandteil werden die Standardleistungsbücher für Zeitvertragsarbeiten (StLB-BauZ)
Die Bezugsquelle für die Standardleistungsbücher,
Angebotseinholung im Auf- und Abgebotsverfahren (§4 Nr. 4 VOB/A) ist:
DIN Media GmbH
Am DIN-Platz/ Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Tel. (030) 58 88 57 00 -00
www.dinmedia.de
---
BEACHTUNG
Im Rahmen der Ausschreibung Zeitverträge 2027 werden weitere Gewerke zeitgleich ausgeschrieben!
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin
Die Gemeinde Bockhorn plant die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Bockhorn. Aktuell ist die GS 2-zügig. Im Zuge der Machbarkeitsstudie wurde der Bedarf für eine 2,5-zügige Grundschule festgestellt. Das bestehende Gebäude besteht aus drei Bauabschnitten aus drei Jahrzehnten.
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung von
Bauunterhaltungsleistungen oftmals kleinen Umfangs, in
verschiedenen öffentlichen Gebäuden (Büro- und
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.), die sich in den
anliegenden Übersichtsplänen gekennzeichneten Bezirken befinden.
Organisationen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Alte Wandanstriche entfernen und neu 1500m², Deckenanstrich entfernen und neu 300m², Deckenanstrich neu KG 280m², neue Türzargen lackieren 46 Stück, Stahlkonstruktionen für Sportgeräte und Vordachkonstruktion lackieren.
Organisationen
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung von
Bauunterhaltungsleistungen oftmals kleinen Umfangs, in
verschiedenen öffentlichen Gebäuden (Büro- und
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.) des im
anliegendem Übersichtsplan gekennzeichneten und oben
genannten Bezirks Nord/West/Süd.
Organisationen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Ausschreibung beinhaltet die Ausführung von
Bauunterhaltungsleistungen oftmals kleinen Umfangs, in
verschiedenen öffentlichen Gebäuden (Büro- und
Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertagesstätten u.a.) des im
anliegendem Übersichtsplan gekennzeichneten und im oben
genannten Bezirk Mitte/Ost.
Organisationen
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH
1 €📅 2026-06-1071356400
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der AG überträgt dem AN Ingenieurleistungen der Honorarzonen I bis III der HOAI für TGA-Planung. Die Planungsleistungen sind an/in den Bestandsgebäuden (Baujahr ab 1960) im Zusammenhang mit Erweiterungen, Umbauten und Umnutzungen zu erbringen. Die Erbringung der Planungsleistung erfolgt nach Einzelabrufen bis max. 50.000,00 € Nettohonorar je Einzelabruf und Leistunsbild. Im Einzelabruf wird der Umfang der Planungsleistung und die Termine festgelegt.
Laufzeit: 24 Monate bzw. bis max. zur Ausschöpfung der Wertgrenze
Organisationen
JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
1.603.200 €📅 2026-06-09📍 Elbe-Elster71300000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die WBA Plessa befindet sich voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2027 im Regelbetrieb. Im Rahmen des laufenden Anlagenbetriebs werden Ingenieurleistungen zur Überwachung und Begleitung des Betriebes sowie zur Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, sicherheitstechnischen und verfahrenstechnischen Vorgaben beauftragt.
Ziel ist es, einen reibungslosen, wirtschaftlichen und normgerechten Betrieb der Anlage dauerhaft sicherzustellen sowie mögliche Betriebsstörungen frühzeitig zu identifizieren und zu beheben.
Durch die kontinuierliche Begleitung und Optimierung der Betriebsabläufe sowie der Anlagentechnik soll die Betriebssicherheit langfristig gewährleistet werden.
Der Vertrag wird als Rahmenvereinbarung mit Abrufleistungen (Kontrakt) ausgeschrieben. Die Beauftragung und Abrechnung der Leistungen erfolgt nach Bedarf diskontinuierlich über Einzelauftrag (Abruf) im AVA@LMBV. Die im Leistungskatalog aufgeführten Mengenvorsätze für die Abrufleistungen stellen unverbindliche Schätzwerte dar. Es besteht weder Anspruch auf eine Mindestmenge noch auf die angegebenen Gesamtmengen. Es bestehen keinerlei Ansprüche aus nicht erwirtschafteten Umlagen aufgrund nicht getätigter Abrufe. Die jeweils erforderlichen Leistungen werden mittels schriftlichem Abruf vom AG beim Auftragnehmer bestellt. Die Leistungen sind auf Nachweis abzurechnen.
Organisationen
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Das Längswerk befindet sich am Ende des Asphaltdeckwerks am Südweststrand der Insel Borkum. Das Längswerk hat eine Gesamtlänge von rd. 290 m und besteht aus einer losen Steinschüttung im Fußbereich, weiterführend aus einer kammerweisen Sicherung und wiederum eine lose Steinschüttung im hintern landseitigen Bereich. Die einzelnen Kammern sind im Fußbereich durch eine Stahlspundwand und seitlich sowie rückseitig / landseitig mittels Holzpfahlreihe abgegrenzt. Zur Gewährleistung der Standsicherheit des Bauwerkes sind die Auskolkungen im Bereich der landseitigen Steinschüttung mit Steinen aus dem Bestand wieder aufzufüllen. Des Weiteren ist der Hauptbelastungsbereich durch die Brandung mit kolloidalem Zementmörtel zu verklammern.
Insgesamt sind folgende Arbeiten durchzuführen:
-
- 2190 m² lose Steinschüttung profilieren
- 1862 m² lose Steinschüttung mit kolloidalem Zementmörtel 80 l/m² vergießen
Der Tidenhub beträgt auf Borkum 2,41 m, die mittlere Tidendauer beträgt bei Ebbe 6h 03 Minuten und bei Flut 6h 22 Minuten.
Planungsleistungen zum Ausbau von Innenräumen im Rohbau mit einer BGF ca. 560 qm im EG des Neubaus eines Teils der Gesamtwohnanlage der GESOBAU AG für einen Nachbarschaftstreff mit Mehrfachnutzung (STZ, VHS und Musikschule)
Die Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-1145431000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-11
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH beabsichtigt an der Luisenstraße 1 in Bremerhaven einen Kita-Neubau für 130 Kinder zu errichten. Die Kita besteht aus zwei massiven zweigeschossigen Seitenflügeln, die auf bestehenden Kellergeschossen errichtet werden, und einem zweigeschossigen Zwischenbau mit Tiefgründung, der weitestgehend als Holzbau errichtet wird. Derzeit werden die beiden bestehenden fünfgeschossigen Wohngebäude bis zur Oberkante der Rohdecke der Keller abgetragen und die Kellergeschosse für die Errichtung der o.g. Kita vorbereitet. Baustart und Bauende des Gewerkes gem. beiliegendem Terminplan.
Organisationen
Die Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH
Im Rahmen der Maßnahme "Optimierung / Dekarbonisierung der Kläranlage" werden das Rechengebäude sowie die Faulgas-Speicherung der Kläranlage Bad Kissingen elektrotechnisch und leittechnisch modernisiert. Ziel ist die Verbesserung der Energieeffizienz, die Steigerung des Eigenversorgungsgrades sowie die Schaffung der technischen Voraussetzungen für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Anlagenbetrieb. Das Untergeschoss des bestehenden Rechengebäudes wird saniert, während mit der Rechenhalle der überwiegende Teil des Erdgeschosses neu errichtet wird. Im Zuge der Maßnahme werden die maschinelle Ausrüstung des Rechengebäudes sowie die gesamte elektrotechnische Ausrüstung der mechanischen Reinigungsstufe erneuert. Hierfür wird eine neue Niederspannungsschaltanlage mit moderner Mess-, Steuer-, Regel- und Elektrotechnik errichtet und an das zentrale Prozessleitsystem der Kläranlage angebunden. Darüber hinaus werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach und an der Fassade des Rechengebäudes installiert und in das Energienetz der Kläranlage integriert. Ein weiterer Bestandteil der Maßnahme ist die elektrotechnische und leittechnische Einbindung eines neuen Faulgasspeichers einschließlich eigener Niederspannungsschaltanlage.
Gerüstarbeiten und Materialaufzug am Neubau Psychiatrische Abteilung
Fassadengerüst 2.637 m2,
Treppenaufgänge 6 St a 9 m
Materialaufzug, 3 St a 1000 kg / Raumgerüste, 435 m3
Organisationen
Land Schleswig-Holstein endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
AöR
Lübeck
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle
Lübeck
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH, im folgenden SWWV genannt, ist die Betreiberin des innerstädtischen ÖPNV in der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven. Sie betreibt einen Busbetriebshof. Die hier vorhandene Infrastruktur soll auf den Betrieb von Elektrobussen umgestellt werden. Im ersten Schritt ist der Betrieb von 8 emissionsfreien Bussen vorgesehen. Es wurde eine Energiezentrale entwickelt, welche zwei Transformatoren und die NSHV beinhaltet, welche die LIS zukünftig versorgt. Die gesamte elektrische Energie wird mittels eines Mittelspannungsanschlusses über eine abgesetzte MS-Übergabestation seitens des EVU bereitgestellt. Über die MS-Übergabestation wird die gesamte LIS mit Energie versorgt. Um ggf. später eine oder mehrere weitere Transformatorstationen auf dem Gelände des Busbetriebshofes aufstellen zu können, wird die Übergabestation mit zwei Abgangsfeldern, an die die Trafos direkt angeschlossen werden, ausgestattet.
Vergabekammer Niedersachsen beim
Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
Fax: 04131/15-2943
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
225.065 €📅 2026-06-09⏱ 2026-07-17📍 Berlin45420000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-17
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Herstellung, Lieferung und Montage von:
Einbaumöbel:
Sitzbänke, L 285cm bis 475cm, 10 St.
Einbauschränke, B 92,5cm bis 230cm, 5 St.
Schließfachanlagen, B 6m, 5 St.
Akustikpaneele, 7 m2, 18 St.
Teeküchen:
2 St. Breite: 2,60m und 4,00m, mit Ober- und Unterschränken,
HPL beschichtet, inkl. Einbaugeräte
Mobile Trennwand:
Breite 14,6m, Höhe 3,05m, bestehend aus 12 Einzelelementen
Organisationen
Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin
Trinkwasserhochbehälteranlageaus PE 100 mit einer quer angeordneten Armaturenkammer DN 3000, L ca. 9,0 m und zwei parallel liegenden Wasserkammern DN 3000, L ca. 8,0 m,Nutzvolumen 2 x 50 m³Zugang zur Armaturenkammer über stirnseitig angeordnete Objektschutztür aus Edelstahl mit lichtem Durchgang 1000 x 2000 mmZugang zu den Wasserkammern jeweils über ovale Drucktüren aus PE 1200 x 800 mmLüftungsanlagen für Wasserkammern und ArmaturenkammerTechnologischeAusrüstung DN 50 – DN 125 inkl. Rohrleitungen, Armaturen und Formstückeca. 330 m Außenrohr- bzw. Anschlussleitungen PE 100 – RC 125x11,4 bzw. 110x10,02 St. Entwässerungsschächte DN 1000 bzw. 800Außenanlagen(Einfriedung, Stützwände aus Stahlbeton mit Sandsteinverblendung, Oberflächenbefestigungen)Rückbau vorhandener HB Stadt - Stahlbetonbehälter 1 x 100 m³ mit Armaturenkammer
Neubau für eine Erweiterung der Klinik Eichholz in Lippstadt. Der Erweiterungsbau besteht aus einem 3-geschossigen Anbau (UG - 1.OG) auf der Ostseite für Therapieräume und Bewegungsbecken. Die hierfür erforderlichen Estricharbeiten sind Bestandteil der Ausschreibung.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-13📍 Berlin45262320
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-13
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
BA 2 Untergeschoss Zementestrich: 152 m² Untergrund reinigen, 62 m² Trittschalldämmschicht PS Hartschaum, 90 m² Trennschicht PE Folie, 62 m² Abdeckung PE Folie, 90 m² Zementestrich auf Trennschicht, 62 m² Zementestrich auf Dämmschicht, 144 m Randdämmstreifen PE Schaum, 38 m Bewegungsfugen - BA 2 Erdgeschoss Zementestrich: 146 m² Untergrund reinigen, 146 m² Ausgleichsschicht Schüttung zementgebunden, 150 m² Voranstrich Bitumenemulsion Boden, 150 m² Abdichtung Bodenplatte, 146 m² Trittschalldämmung, 146 m² Abdeckung PE Folie, 129 m² Zementestrich auf Dämmschicht, 24 m Bewegungsfugen, 30 m Herstellen Scheinfuge - Gussasphaltestrich (S Bahn Halle):: 1937 m² Untergrund reinigen Beton, 3670 m² Trennschicht Rohglasvlies, 1937 m² Gussasphaltestrich auf Trennschicht, 70 m Herstellen Bewegungsfuge, 66 m Gebäudetrennfuge - Gussasphaltestrich (Osttunnel): 181 m² Untergrund reinigen Beton, 150 m² Ausgleichsschicht Schüttung, 150 m² Ausgleichsschicht Fußboden Dämmplatte, 181 m² Gussasphaltestrich auf Trennschicht, 2 St Schachtabdeckungen Stahl, 5,8 m Entwässerungsrinne - BA 3 Erdgeschoss (BU Pol): 878 m² Untergrund reinigen, 502 m² Untergrund ausgleichen Mörtel, 893 m² Abdichtung Bodenplatte, 810 m² Trittschalldämmschicht, 810 m² Zementestrich auf Dämmschicht,.143 m Bewegungsfugen, 63 m Scheinfuge herstellen - Gussasphaltestrich (Kältehäuschen): 6 m² Untergrund reinigen, 7,5 m² Abdichtung Verkehrsfläche Beton, 6 m² Gussasphaltestrich auf Abdichtung
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Ausführungszeitraum: 01/2027 bis 02/2027
Umfang der Leistungen:
Kellertrennwandanlage, H = ca. 2.400 mm, deckenunabhängige Konstruktion, aus Holzlattung 230,00 m
Türe in Kellertrennwandanlage, B x H = ca. 885 x 2.070 mm, 52 St
Türschilder, 52 St
Planungsleistung
Organisationen
Stadibau GmbH Gesellschaft für den Staatsbediensteten Wohnungsbau in Bayern mbH
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH vertreten durch Sprinkenhof GmbH
📅 2026-06-0945262670
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die derzeitig als Parkplatz genutzte Fläche am S-Bahnhof Friedrichsberg in Hamburg-Barmbek soll einer gewerblichen Nutzung als Handwerker- und Gewerbehof zugeführt werden. Der das Grundstück prägende Baumbestand bleibt dabei so weit wie möglich erhalten.
Die Außenabmessungen des geplanten Gebäudes mit vier oberirdischen Geschossen und Vollunterkellerung betragen ca. 54 x 16 m. Im Erd- und in den Obergeschossen sind insgesamt 34 Mieteinheiten mit einer Nutzfläche von ca. 36 – 90 m2 geplant. Im Untergeschoss sind Technik- und Lagerräume untergebracht.
Der Rohbau des Gebäudes wird als Massivbau mit stützenfrei aufgelagerten Stahlbeton-Flachdecken und tragenden Stahlbetonwänden ausgeführt.
Die Fassade erhält im Erdgeschoss einen geschosshohen Sockel aus Vollziegel. Oberhalb ist eine Blechfassade mit unterschiedlich breiten Scharen vorgesehen. Alle Mieteinheiten erhalten Fenster mit Lüftungsmöglichkeit und vorgesetzte Prallscheiben zur Schallminderung. Im Erdgeschoss sind neben den Zugangstüren auch Sektionaltore zu den 7 Mieteinheiten geplant.
Das Dach ist als Gründach ohne Regenrückhaltung (Retention) geplant._________________________________
________________________________________________
Das Leistungsverzeichnis der Metallbau-, Schlosserarbeiten umfasst:
- ca. 29 Stck Stahlblechtüren 1- und. 2-flg. ohne wesentliche
Brandschutzanforderungen
- ca. 36 Stck Stahlblechtüren 1- und. 2-flg. als fh-Türelemente
- ca. 1 Stck Stahlblechtüren 1-flg. als fb-Türelemente
- ca. 3 Stck Stahlblechtüren 2-flg. als Außentürelement
- ca. 8 Stck Sektionaltore 3.200/3.200, U 1,8
- ca. 24 Stck Gitterroststege mit Geländer in
Schachtbauwerke Länge 2,0 bis 3,0 m
- ca. 75 m Treppengeländer mit senkrechten Füllstäben
und Holzhandlauf inkl.
Komplettierungsleistungen
Organisationen
Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung mbH vertreten durch Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
'- Demontage / Wiedereinbau Ganzglaswände ca. 40 m²- 4 Öffnungen in Pfosten - Riegel - Fassade je ca. 1,5 x 2,2 m²- 4x Bautür- 4 Einsetzfenster je ca. 1,5 x 2,2 m- 4x Demontage + Wiedereinbau Sonnenschutzanlage ca. 3,5 - 6,5 x 3 m- 1x Sonnenschutzanlage neu ca. 5 x 3 m- 1x Sonnenschutzanlage neu ca. 4 x 3 m
Organisationen
Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein
Bad Staffelstein
Auftraggeber
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Die Stadt Burg Stargard möchte die Freianlagen zum derzeit im Bau befindlichen Bürgerhaus im Zentrum der Stadt unter Einbeziehung des angrenzenden öffentlichen Gehweges und der Bushaltestelle neu anlegen und barrierefrei gestalten.
Ich bitte daher um Angebotseinholung von Bauleistungen gemäß folgender Maßnahmenbeschreibung.
Kurzbeschreibung der Maßnahme:
Das Außengelände des neuen Bürgerhaues ist geprägt von verkehrlichen Erschließungsflächen, die Zugänge in Form von Rampen- und Treppenanlagen, einer Zufahrt und Pkw-Stellplätzen sowie Aufstellflächen für Fahrräder und Mülltonnen vorsehen.
Nebenanlagen in Form eines Abstellraums und eines Raucherunterstandes für Mitarbeiter*innen des Bürgerhauses sind ebenfalls Teil der Planung.
Umgeben sind die befestigten Belagsflächen von Pflanzflächen mit bodendeckenden Gehölzen, Strauch- und Baumpflanzungen.
Wesentliches Gestaltungsmittel und gleichzeitig wichtiges funktionales Element bildet das max. 100 cm hohe Pflanzgefäß aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, das über zwei Teillängen die Fußgängerrampe von den befahrbaren Flächen abgrenzt.
Die Fußgängerrampe wird einseitig mittels einer Stahlwange eingefasst. Diese verläuft parallel zum Rampenverlauf.
Höhensprünge im Bereich des Müllplatzes und am unteren Ende der Rampenanlage werden mit
L-Schalen abgefangen (tlw. als Sonderteile).
Die Treppenanlagen werden mit hochwertigen gestrahlten Betonblockstufen mit Natursteinvorsatz ausgeführt.
Alle wiederherzustellenden öffentlichen Gehwegflächen werden mit einem roten Pflasterklinker Format
15x15 cm hergestellt (gem. Bestand). Die neu zu errichtende Grundstückszufahrt orientiert sich ebenfalls an den Bestand und besteht aus einem roten Pflasterklinker WF im Läuferverband hochkant verlegt; die Buswartehalle wird derart ausgeführt.
Im Vorfeld dieser Baumaßnahme wurde die Sammelleitung zur privaten Erschließung der Schmutzwasseranlage verlegt. Die jeweiligen Hausanschlüsse wurden hergestellt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist ebenfalls der Abbruch einer freistehenden Ziegelmauer an der nördlichen Grundstücksgrenze. Die Stützmauer in diesem Bereich soll - nach vorherigem Abbruch der Pfeiler - saniert und mit einer Zinkabdeckung versehen werden.
Schlosserarbeiten in Form von Überdachungen (Abstellraum mit Raucherunterstand, Wartehalle) und Einfriedungen (Handlauf z. T. mit Radabweiser, Zaunanlage mit Tor am Müllplatz) sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Diese Leistungen werden separat ausgeschrieben.
Organisationen
Amt Stargarder Land
Burg Stargard
Auftraggeber
Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V
Hochdruckinjektionsverfahren für die Unterfangung der Aussenwände und einbindenen bestehenden Innenwände in Bereich der neu zu errichtenden Aufzugsunterfahrt im Kellergeschoss des unter Denkmalschutz stehenden Bestandsgebäudes
Organisationen
Landkreis Nordwestmecklenburg
Wismar
Auftraggeber
Landkreis Nordwestmecklenburg
Wismar
Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Lieferung und Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher
Betriebliche Dienste Uelzen Betriebsgebäude Lieferung und Installation einer PV-Anlage mit Batteriespeicher
Erschließung und Endausbau
Erschließung und Endausbau "Hofberg" II. Bauabschnitt in der Ortsgemeinde Streihausen der Verbandsgemeinde Hachenburg in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken Hachenburg
Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-09📍 Niedersachsen45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Nieder- und Mittelspanungsanlagen nach VOB Teil C ATV DIN 18382
Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Schulklassencontainer an der GS Stadtmitte, Störtebekerstr. 49, 26384 Wilhelmshaven
Organisationen
Stadt Wilhelmshaven, FB 30 Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle
Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten
Liefern und einbauen eines Wellstahl-Maulprofil-Durchlasses als Ersatzneubau einer zurückzubauenden 3-Feld-Brücke über dem Goldbach im Zuge der Feldstraße im OT Groß Fullen der Stadt Meppen
1. Allgemeine Informationen: Titel: Transparenzbekanntmachung Sanierung Gemeinschaftsunterkunft Löbau 2. OG - Los 7 Heizung/Sanitär; Vergabenummer: GULöbL7; Die Bekanntmachung erfolgt wegen bestehender Binnenmarktrelevanz: ja
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Landratsamt Görlitz; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; PLZ: 02826; Ort: Görlitz; Land: Deutschland; Telefon: +49 35816635412; Fax: +49 358166375412; E-Mail: Birgit.Peikert@kreis-gr.de; Internet-Adresse: https://www.kreis-goerlitz.de
3. Vergabeverfahren: Voraussichtliche Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: Angaben zum Auftragsgegenstand: Los 7 Heizung-Sanitär
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: Gemeinschaftsunterkunft Löbau - 2. OG; Straße, Hausnummer: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 11; PLZ: 02708; Ort: Löbau; Land: Deutschland
6. Art und Umfang der Leistung: CPV-Code: 45332400; Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Los 7 Heizung-Sanitär
Erneuerung Heizung- und Sanitärinstallation im 2. OG
7. Ausführungszeitraum: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: Ende Juli - Ende September 2026
8. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht bereits fest. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich.; Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 31.07.2026
9. Dokumente: -
Heizung,Sanitär
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Lernen plus gGmbH Schloss Schönefeld; Straße, Hausnummer: Zeumerstrasse 1; Postleitzahl: 04347; Ort: Leipzig; Land: DE; Telefon: +49 341-2340670; Fax: +49 341-2340680; E-Mail: lernenplus.gf@schloss-schoenefeld.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: PV-Anlage
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Förderschule &amp;quot;Alte Mühle&amp;quot;; Straße, Hausnummer: Ossietzkystrasse 68; Postleitzahl: 04347; Ort: Leipzig; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 63 St. PV-Module 450 Watt peak
1 St. Wechselrichter, trafolos, 3Ph, 29,9 kVA
1 St. Datenlogger - Box - WLAN
4 St. Hochvolt-Batteriesystem ca. 16,38 kWh
1 St Steuerbox zur Fernsteuerung
420 m Solarkabel schwarz
420 m Solarkabel rot
1 St. Aluminium-Unterkonstruktion
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werk- und Montageplanung
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 04.09.2026, ein bauseitiges Gerüst ist vorhanden
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401310/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.06.2026, 08:30 Uhr; Ort: Verwaltung Schloss Schönefeld, Zeumerstrasse 1, 04347 Leipzig; Personen, die anwesend sein dürfen: Prokuristen und oder Geschäftführer
t) Sicherheiten: Gewährleistungsbürgschaft
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: keine
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: keine
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Referenzen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustrasse 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: Braustrasse 2
Elektro ,Solartechnik
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH; Straße, Hausnummer: Georg-Schwarz-Straße 49; Postleitzahl: 04177; Ort: Leipzig; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Diakonissenkrankenhaus Leipzig; Straße, Hausnummer: Georg-Schwarz-Straße 49; Postleitzahl: 04177; Ort: Leipzig; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 4 St Vertikallamellenanlagen, 14 St Vorhangschiene Schleuderzugsystem, 7 St Dekoschals mit Vorhangstoff, Stores
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 27.07.2026, Ende: 21.08.2026, Aufmaß: 27.07.2026, Einbau/Montage: 10. bis 21.08.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401321/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 21.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100% Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 10:10 Uhr; Ort: Jost Consult Projektsteuerung GmbH, Robert-Franz-Ring 13, 06108 Halle (Saale); Personen, die anwesend sein dürfen: Da keine schriftlichen Angebote zugelassen sind, dürfen Bieter bei der Angebotsöffnung nicht zugegen sein.
t) Sicherheiten: siehe Ausschreibungsunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Ausschreibungsunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: PF101364; Postleitzahl: 04013; Ort: Leipzig; Land: DE
Raumausstattung,Sonnenschutzeinrichtungen (innen)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Hohnstein; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 10; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE; Telefon: +49 35975-868-0; Fax: +49 35975-868-10; Internet-Adresse: www.hohnstein.de; E-Mail: bauamt@hohnstein.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Hohnstein und Ortsteile; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Kabeltiefbau inkl. Kabelverlegung, Oberflächenherstellung, setzen der dazugehörigen Masthülsen in 5 Ortsteilen der Stadt Hohnstein
Prüfung und Dokumentation der verlegten Leitungen
OT Ulbersdorf: ca. 1000 m Kabeltiefbau und 27 Masthülsen
OT Ehrenberg: ca. 5400 m Kabeltiefbau und 122 Masthülsen
OT Lohsdorf: ca. 1600 m Kabeltiefbau und 46 Masthülsen
OT Rathewalde: ca. 1300 m Kabeltiefbau und 31 Masthülsen
OT Hohburkersdorf: ca. 600 m Kabeltiefbau und 18 Masthülsen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.08.2026, Ende: 31.12.2028
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. lt. Vergabeunterlagen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. lt. Vergabeunterlagen
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401312/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.06.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 21.07.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Hohnsten, Rathausstraße 10, 01848 Hohnstein; Personen, die anwesend sein dürfen: Firmeninhaber und deren bevollmächtigte Vertreter
t) Sicherheiten: lt. Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: lt. Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: lt. Vergabeunterlagen
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: lt. Vergabeunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE
Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Erdverlegte Kabel
1. Allgemeine Informationen: Titel: Transparenzbekanntmachung: Energetische Sanierung Fassade der VBH-Arena in 02977 Hoyerswerda; Los 05.02 Stahlbauarbeiten - Überdachung Eingangsbereich; Die Bekanntmachung erfolgt wegen bestehender Binnenmarktrelevanz: nein
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Sportclub Hoyerswerda e.V.; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571406679; E-Mail: info@sportclub-hoyerswerda.de
3. Vergabeverfahren: Voraussichtliche Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: Angaben zum Auftragsgegenstand: Energetische Sanierung Fassade der VBH Arena in 02977 Hoyerswerda; Los 05.02 Stahlbauarbeiten – Überdachung Eingangsbereich
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: VBH-Arena; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland
6. Art und Umfang der Leistung: CPV-Code: 45223210-1 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen; Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Bauauftrag GROBMENGEN: Werkstattplanung Stahlkonstruktion; ca. 5,15 t Stahlkonstruktion HEB 160, HQ 160, HQ 200; 24 St. Ankerbolzen M 12; ca. 12 m Kastenrinne aus Edelstahl; Genehmigungen und Nachweise Überkopfverglasung; ca. 55 m² Überkopfverglasung 12,76 mm
7. Ausführungszeitraum: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 30. KW bis 45. KW 2026
8. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht bereits fest. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich.; Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 10.02.2027
9. Dokumente: -
Klempner,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Fassadenbekleidung (außer Folierung),Ausführungsplanung (Hochbau)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23317; Fax: +49 3591-5250-23317; Internet-Adresse: https://www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe8@lra-bautzen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02681; Ort: Schirgiswalde-Kirschau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Demontage Elektro der Körse-Therme Kirschau mit folgenden wesentlichen Leistungsumfang (Gesamtmengen für Material/Demontage/Entsorgung):
28 St Haupt- und Unterverteiler
1 St Zentralbatterieanlage inkl. Akkus
5 St Schwachstromzentralen
1.100 St Installationsgeräte (AP + UP)
23.000 m Stark- und Schwachstromleitungen
2.500 m Verlegesysteme / Kanäle / Trassen
40 qm Doppelboden
1.200 St An- und Einbauleuchten
65 St Außenleuchten (Mast- und Pollerleuchten, Bodenstrahler)
380 St ELA- und Brandmeldekomponenten
Ausführungszeitraum
Beginn: 08/2026
Ende: 12/2026
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 12.08.2026, Ende: 15.12.2026, Anlaufberatung: 05.08.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401712/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 09:00 Uhr; Ort: Landratsamt Bautzen, elektronisch über www.evergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit den Vertragsunterlagen erhalten Sie das Formblatt 124 zur Eigenerklärung. Dieses muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei Abgabe dem Angebot beiliegen. Soweit das Angebot in die engere Wahl kommt, kann der Auftraggeber diesbezüglich Erklärungen und Nachweise nachverlangen. Diese sind nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Die Vorlage einer Präqualifizierungsurkunde ersetzt die Eigenerklärung. Für die Verwendung der Baustoffe, Produkte und/ oder Systeme ist der Nachweis der Eignung vom AN selbsttätig rechtzeitig vor dem Einbauzeitpunkt zu erbringen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden - Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE
Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23317; Fax: +49 3591-5250-23317; Internet-Adresse: https://www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe8@lra-bautzen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02681; Ort: Schirgiswalde-Kirschau ; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Baustrom und Baubeleuchtung der Körse-Therme Kirschau mit folgenden wesentlichen Leistungsumfang:
Baustromanlage
1 St Wandlermess-Schrank
4 St Gruppenverteiler
2 St Kranverteiler
20 St Baustromverteiler
50 m Baustromkabel bis 240mm²
80 m Baustromkabel bis 95mm²
400 m Baustromkabel bis 50mm²
450 m Baustromkabel bis 35mm²
120 m Baustromkabel bis 16mm²
200 St Stütze für Baustromkabel
1 St Kabelüberfahrschutz
1 St Leitungsbehelfsbrücke
55 St CEE-Verlängerungskabel
36 Mt Vorhaltezeit mit Prüfung
Baubeleuchtung
2 St Beleuchtungssteuerung
15 St LED-Baustrahler
50 St LED-Bauleuchten
150 m Baustromkabel bis 6mm²
100 m Baustromkabel bis 2,5mm²
36 Mt Vorhaltezeit mit Prüfung
Ausführungszeitraum:
Beginn: 08/2026
Ende: 06/2029
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.08.2026, Ende: 14.08.2026, Anlaufberatung: 29.07.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401731/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 28.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Landratsamt Bautzen, eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden - Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden
Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Elektro
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raschau - Markersbach; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 71; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus; Straße, Hausnummer: Annaberger Str. 104 a; Postleitzahl: 08352; Ort: Raschau - Markersbach; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 4 Monate Baustelleneinrichtung, mit Unterbrechungen
ca. 2 Stk Feuchtigkeitsmessung CM-Verfahren
ca. 900m2 Erstbeschichtung, Dispersionssilikatfarbe Wände
ca. 200m2 Raufaser, Dispersionsfarbe Wände
ca. 14m2 Glattvlies Zellstoff-/Textilfaser Wände und Decken
ca. 230m2 Dispersionsfarbe Decke
ca. 100m2 Zementheizestrich grundieren und spachteln
ca. 100m2 Bodenbelag PVC homogen Kl.34 D 2mm granuliert
ca. 64m PVC-Sockelleisten mit Belagseinlage (PVC-Belag)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 01.02.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A ist die Abgabe mehrerer Hauptangebote unzulässig. Dies dient der Sicherstellung von Transparenz, Gleichbehandlung aller Bieter und einer eindeutigen Angebotswertung. Mehrere Hauptangebote erschweren die Vergleichbarkeit, können den fairen Wettbewerb verzerren und Umgehungen der Nebenangebotsregelung ermöglichen. Daher darf jeder Bieter nur ein Hauptangebot abgeben.
Die Abgabe eines Nebenangebotes ist nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401771/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 14.08.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 23.06.2026, 14:00 Uhr; Ort: Beratungsraum EG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter u. deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: §17 VOB/B
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: §16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: -
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: PQ oder FB 124
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Paulus Jenisius Str. 24; Postleitzahl: 09456; Ort: A; Land: DE; Internet-Adresse: Paulus Jenisius Str.
Fußbodenbeläge,Maler
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Rodewisch; Straße, Hausnummer: Wernesgrüner Straße 32; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Telefon: +49 493744368131; E-Mail: vergabe@rodewisch.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag nach VOB
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sanierung Herrenhaus - Stadt Rodewisch; Straße, Hausnummer: Schlossstraße 2; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Tiefbauleistungen
Regenwasserkanal 110m
Gräben 170m³
Steinschüttung herstellen 112m³
Böschungssicherung 40m³
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.08.2026, Ende: 28.05.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401730/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 09:59 Uhr; Bindefrist: 20.08.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Rodewisch, Wernesgrünerstraße 32, 08228 Rodewisch Beratungsraum Zimmer 213; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte.
t) Sicherheiten: Sicherheiten: Gemäß den Bestimmungen des § 9 c VOB/A
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B. Abschlagszahlungen werden aufgrund von Abschlagsrechungen des AN gewährt, maximal jedoch nicht öfters als monatlich und in 90 v.H. der der mit geprüften Abrechnungsunterlagen nachgewiesenen Leistungen. Die um 10 v.H. geminderte Abschlagssummen ist vom AN in der Rechnung aufzuführen. Für Leistungen die dem der Schlussabnahme vorausgehenden Monat erbracht wurden, wird keine Abschlagszahlung gewährt. Diese Leistungen werden mit der Schlusszahlung nach erfolgter Schlussabnahme abgegolten.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt; Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK; Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung; Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (mind. 50 %), Bieter, die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen zusätzlich neben den Eigentumsnachweisen Folgendes vorlegen:-Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers; schriftliche Benennung des Finanzamtes mit Anschrift und Bankverbindung, welches für die Umsatzbesteuerung des ausländischen Unternehmens zuständig ist, Der Bieter verpflichtet sich, dass deutsche Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG) vom 01.03.1996, zuletzt geändert am 28.06.2023 und insbesondere hierzu das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) vom 1608.2014 zuletzt geändert am 01.07.2023 zu beachten und einzuhalten. –Der Bieter hat Deponie / Ort für eine schadlose Beseitigung aller Bodenüberschussmassen entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) zu benennen und in einer formlosen Erklärung nachzuweisen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD, Gewerberecht, Preisprüfung, VOL, VOB; Bereich/Abteilung: Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A Aufsichts- und Nachprüfbehörde nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächsVergabeG) nach vorheriger Rüge beim Auftraggebe; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09105; Ort: Chemnitzer; E-Mail: pst@lds.sachsen.de
Entwässerungskanäle,Fels-/ Hang-/ Böschungssicherung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Altenhof; Bereich/Abteilung: beim Landratsamt Mittelsachsen; Straße, Hausnummer: Frauensteiner Str. 43; Postleitzahl: 09599; Ort: Freiberg; Land: DE; Telefon: +49 37317991691
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Altenhof; Straße, Hausnummer: Gut Liebig; Postleitzahl: 04703; Ort: Leisnig, OT Altenhof; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch „Gut Liebig“
Komplettabbruch von teilunterkellertem Wohngebäude 700 m³, Stallgebäude mit Güllegrube 875 m³, Scheune 425 m³, Schuppen 135 m³; 20 Wurzelstöcke roden, 100 m² Hofbelag aufnehmen, 45 m² Asphaltbelag aufnehmen, 170 to Verfüllmaterial, 280 to Oberboden, 850 m² Rasenansaat, Entsorgung (Beton, Ziegel, Bauschutt, Holz, Fenster, Siedlungsabfälle, Sondermüll, Asbest, Öltanks, Erdaushub)
Abbruch „Hof und Fahrsilo Naundorf“
Komplettabbruch von teilunterkellertem Wohn- und Stallgebäude mit Güllegrube 2000 m³, Stallgebäude 320 m³, Schleppdach 130 m³, Schuppen 370 m³, Klärgrube 38 m³, Fahrsilo 250 m²; 500 to Verfüllmaterial, 475 to Oberboden, 1200 m² Rasenansaat, Entsorgung (Beton, Ziegel, Bauschutt, Holz, Fenster, Siedlungsabfälle, Sondermüll, Asbest, Erdaushub)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 28.09.2026, Ende: 18.12.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401864/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.06.2026, 12:45 Uhr; Bindefrist: 21.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen; Straße, Hausnummer: Augustusberg 62; Postleitzahl: 01683; Ort: Nossen; Land: DE; Telefon: +49 3524266910
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 23.06.2026, 13:00 Uhr; Ort: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen, Augustusberg 62, 01683 Nossen, Raum 206; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: entsprechend § 6a VOB/A
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Mittelsachsen; Bereich/Abteilung: Abt. Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation, Ref. Ländliche Entwicklung, Bodenordnung; Straße, Hausnummer: Frauensteiner Str.43; Postleitzahl: 09599; Ort: Freiberg; Land: DE
Abbruch/ Rückbau,Asbestentsorgung/ Asbestsanierung,Entsorgung von Abbruchmaterialien,Entsorgung von Gefahrstoffen/ Schadstoffen/ Sondermüll,Gefahrstoffsanierung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Abwasserzweckverband Mittlere Mulde; Straße, Hausnummer: Maxim-Gorki-Platz 1; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Telefon: +49 3423-688-68-0; Fax: +49 3423-688-68-88; E-Mail: info@azv-mm.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Tiefbauarbeiten, Kanalsanierung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Renovierung Mischwasserkanal Große Mauerstraße in Eilenburg; Straße, Hausnummer: Große Mauerstraße; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 300 m Kanalsanierung mittels Schlauchlining DN 300, 7 Stück Schachtsanierungen DN 1000 mit GFK-Platten, 50 m Fräsen von Anschlussleitungen DN 150, 40 m Steinzeugrohr DN 150 liefern und verlegen, 20 m Steinzeugrohr DN 300 liefern und verlegen, 40 m Demontage Steinzeugrohr DN 150, 20 m Demontage Steinzeugrohr DN 300, 1 Stück Stahlbetonfertigteilschacht DN 1000 liefern und einbauen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 20.11.2026, Zur Gewährleistung des Fertigstellungstermins sind bei langen Lieferfristen unmittelbar nach Beauftragung durch den AG die entsprechenden Bestellungen auszulösen. Zwischentermine gemäß Vergabeunterlagen.
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401853/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: siehe a); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme, sofern die Auftragssumme mind. 250.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) beträgt. Andernfalls verzichtet der Auftraggeber auf diese Sicherheitsleistung. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Nur unbefristete Bürgschaften eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis die Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 -Eigenerklärung zur Eignung- mit Angaben gemäß VOB/A § 6a (2) Nr. 1 bis 9 vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden.
Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961- Beurteilungsgruppen AK2, S15, S27 und S42 sind zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens nach Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderten Beurteilungsgruppen nachweist. Der Nachweis gilt insbesondere als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 für die geforderten Beurteilungsgruppen nachweist und eine Verpflichtung vorlegt, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 entsprechend Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige Eigenüberwachung entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt.
Weiterhin sind mit dem Angebot folgende Nachweise vorzulegen:
- Nachweis einer gültigen Haftpflichtversicherung
- Nachweis MVAS
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 (Vergaberecht); Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE
Kanalsanierung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Wasserwerke Zwickau GmbH; Straße, Hausnummer: Erlmühlenstraße 15; Postleitzahl: 08066; Ort: Zwickau; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 08060; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Ausstattung Tiefbrunnen 4 Heinrich-Braun-Klinikum, BE, Unterwassermotorpumpe, Steigleitung, Schaltschrank, NEA
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Einreichung von Nebenangeboten nur bei Abgabe eines wertbaren Hauptangebotes.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3398946/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: Wasserwerke Zwickau GmbH, Ermühlenstraße 15, Raum 312; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: In den Vergabeunterlagen benannt.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39 nach vorheriger Meldung bei der Wasserwerke Zwickau GmbH; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
Elektro ,Industrietechnische Anlagen/ Ausrüstung,Tiefbrunnen/ Grundwassermessstelle
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Wasserwerke Zwickau GmbH; Straße, Hausnummer: Erlmühlenstraße 15; Postleitzahl: 08066; Ort: Zwickau; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 08066; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Ausstattung Tiefbrunnen Erlmühle 1, BE, Unterwassermotorpumpe, Steigleitung, Schaltschrank
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. nicht zugelassen
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3398987/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.07.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 01.07.2026, 10:30 Uhr; Ort: Wasserwerke Zwickau GmbH, Ermühlenstraße 15, Raum 312; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: In den Vergabeunterlagen benannt.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39 nach vorheriger Meldung bei der Wasserwerke Zwickau GmbH; Land: DE; E-Mail: vergabe@wasserwerke-zwickau.de
Elektro ,Industrietechnische Anlagen/ Ausrüstung,Tiefbrunnen/ Grundwassermessstelle
Der Auftraggeber Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 26 111 2 zu der am 14.04.2026 12:20 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3365236) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Kompetenzzentrum Stein, Los 17 - CNC Fräse" folgendes bekannt:
Die Ausschreibung wird gem. § 17 Abs. 3 VOB/ A aufgehoben.
Es ist geplant die Leistung erneut in Form einer Öffentlichen Ausschreibung auszuschreiben.
Werkzeugmaschinen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung
Postfach 120020
01001 Dresden
Telefon:
Fax:
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-65-00050
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01277 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Sanierung und Umbau zum Kultur- und Nachbarschaftszentrum Akazienhof,
Art der Leistung:
Fachlos 04: Zimmer- und Holzbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Einschub, Rieselschutz, Schüttung zwischen Deckenbalken: 140 m2
Unterboden OSB/3-Platte, NF,a.Balken,25mm: 140 m2
Balkenkopfsanierung: 7 Stück
Konstruktionsvollholz,n.sichtb. (KVH-NSi): 22 m3
Abbund Bauholz,Dachkonstruktion/Gauben: 920 m
Min.-Dämmung,zw.Sparren,1-lag.,d=280mm: 240 m2
Konterlattung, Dachkonstruktion/Wand, 40/60mm: 620 m
Dachschalung, OSB/3,d=22mm,unter Sparren: 280 m2
Holzfaserdämmplatten, Dach/Gauben: 320 m2
Unterdeckbahn, a.Dämmung: 260 m2
Holzständ.konstr. IW,1-sch,60/100-120,MW100-120: 130 m2
Beplankung Holzständer, OSB, 15 mm: 180 m2
Türöffnung, Holzständerkonstruktion: 6 Stück
Wand- u.a. Anschlüsse, Dampfbremse: 400 m
+++Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Urkalkulation
Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem
Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von allen Positionen zu
erstellen, d. h.: LV-Position; Kurzbezeichnung; Menge
Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro
je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges)
angebotener Einheitspreis (Summe Löhne, Stoffe, Geräte,
Sonstiges).+++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
09.11.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
entfällt
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e82ed53f8-a3b7122fe8f83e9
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
12.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ort:
entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen; +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen; - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen; 1 . Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber (Name, Anschrift, Telefonnummer/Mail-Adresse), 2. Bezeichnung des Bauvorhabens 3. Ort der Ausführung (Ort, Straße), 4. Auftragssumme, 5. Ausführungszeit (Monat/Jahr von Baubeginn und Fertigstellung), 6. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung, ggf. auch im Bezug auf besondere technische und gerätespezifische Anforderungen); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer (Name u. Ort der Institution, Mitgliedsnr., Gegenstand des Unternehmens); - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister (Nr. u. Registergericht); - Erklärung zur Zahlung von Abgaben und Beiträgen sowie Sozialversicherung; - Angaben zur Zahlung von Beiträgen zur Unfallversicherung (Name des Versicherungsträgers und Nr.); - Angaben zur Zahlung von Beiträgen zur tariflichen Sozialkasse (Name der Sozialkasse); - Erklärung zu Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Erklärung zu Insolvenzverfahren; - Erklärung zu Liquidation; - Erklärung zu schwerer Verfehlung nach § 6a Absatz 2 Nummer 7 VOB/A
2. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden.
3. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
(nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber via Bietercockpit auf https://www.evergabe.de) Landesdirektion Sachsen, Referat 39 (E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz (Besucheranschrift: Stauffenber; Diese elektronische Bekanntmachung auf https://www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.
Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt
Postfach 120020
01001 Dresden
Deutschland
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-Mail:
aerben@dresden.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, Vergabenummer: 2026-66-00020
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Dresden
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
2026-66-00020
Rahmenvereinbarung für die Instandsetzung von Ingenieurbauwerke 2026 bis 2028
LOS 1 linkselbisch, LOS 2 rechtselbisch
Umfang der Leistung:
Die dieses Vertragswerk betreffenden Bauwerke bzw. Bauteile bestehen vorwiegend aus Natursteinmauerwerk, welche teilweise oder in Bauabschnitten instandgesetzt oder ausgetauscht werden müssen. Veranlassungen für die einzelnen Instandsetzungsmaßnahmen ergeben sich aus der Bauwerksprüfung gemäß DIN 1076 oder aus zufälligen Ereignissen, wie Verkehrsunfällen, Hochwasser, Bauwerksversagen usw.
Im Leistungsverzeichnis sind alle Arbeiten, die für die vollständige Wiederherstellung und Instandset-zung von Bauteilen erforderlich werden können, aufgeführt.
Wesentliche Leistungen sind:
1. Leistungen für Instandsetzung
2. Stützwände aus Naturstein
3. Betonarbeiten
4. Bauwerksfugen nach ZTV-Ing Teil 3 Abschnitt 3
5. Böschungssicherung
6. Fertigteile
7. sonstige Arbeiten (Entwässerung, Geländer, Zäune)
8. Wasserbau
Gesamtleistung in 2 Losen:
Los 1 linkselbisch
Los 2 rechtselbisch
Es erfolgt eine Zuschlagslimitierung.
Maximale Anzahl der Lose, die an einen Bieter vergeben werden können: 1
Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose:
Die Zuschlagsermittlung erfolgt auf Grundlage einer Wertungsmatrix. Der Bieter mit der geringsten Wertungssumme in einem Los erhält den Zuschlag in diesem Los. Liegt ein Bieter in mehreren Losen auf dem vordersten Platz, so wird unter Berücksichtigung der Begrenzung der Zuschläge auf ein Los pro Bieter die für die gesamte Ausschreibung preislich günstigste Bezuschlagungskombination ermittelt. Bei mehreren möglichen Bezuschlagungskombinationen erfolgt die Bezuschlagung unter Berücksichtigung der aufsteigenden Reihenfolge der Angebotssummen und der Losnummern.
Gesamtwertumfang maximal 500 TEUR brutto je Los. Einzelaufträge bis 142,8 TEUR brutto.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Ja
Angebote sind möglich für:
Ein Los:
Nein
Mehrere Lose:
Nein
Alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden):
Ja
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
01.10.2026
Ende:
30.09.2028
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e4a331282-38c96deabab17f45
m) -entfällt-
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
08.07.2026 15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
09.09.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Siehe Vergabeunterlagen
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
08.07.2026
um:
15:00 Uhr
Ort:
entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen nach VOB/B
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
I. Der Bieter ist entweder präqualifiziert und im Präqualifizierungsverzeichnis des Vereins für die Präqualifizierung von Bauunternehmen eingetragen oder hat zum Nachweis seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit mit Angebotsangabe eine Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen:
1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung
Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation
2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
Registereintragungen
Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angabe Jahresumsatz und Jahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages
4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Angabe mind. 3 geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen (Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers) in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Angabe, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen
Angabe, welche Teile des Auftrags an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen
II. Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende Nachweise vorzulegen:
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer
je eine Referenzbescheinigung für die genannten Referenzen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an den Vordruck Referenzbescheinigung
Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal
III. Die Vergabestelle behält sich vor, die o. g. Angaben und Nachweise der Nachunternehmer abzufordern
IV. Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind innerhalb der gesetzten Frist durch den Bieter folgende zusätzlichen Angaben und Nachweise vorzulegen:
Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS).
Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
(nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber via Bietercockpit auf https://www.evergabe.de) Landesdirektion Sachsen, Referat 39 (E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz (Besucheranschrift: Stauffenbe - Telefax: Diese elektronische Bekanntmachung auf https://www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.
Beton/ Stahlbeton,Fertigbauelemente,Brücken/ Tunnel (Bau),Stützwände,Wasserbau,Fels-/ Hang-/ Böschungssicherung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Mobilitäts- und Tiefbauamt
Martin-Luther-Ring 4-6
04092 Leipzig
Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
L-66.71-2026-00094
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
04157 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Rekonstruktion Straßenbeleuchtung Adolph-Menzel-Straße in 04157 Leipzig
Umfang der Leistung:
5 St Demontage Stadtbeleuchtungs-Stahlmaste einschl.
Fundamente, Ausleger, Leuchte,
3 St Demontage Wandausleger Fassade einschl. Leuchte,
47 m³ Baugrube für Mastfundamente herstellen, versch.
Tiefen,
14 St Erstellung Mastfundamente,
311 m Leitungsgraben herstellen und schließen einschließlich
Sandbettung und Kabelschutzrohr,
400 m Niederspannungskabel einziehen,
200 m² Pflasterdecken versch. Arten aufnehmen, lagern und
herstellen,
58 m² Asphaltbefestigung fräsen,
19 m³ Frostschutzschicht herstellen,
58 m² Asphalttragdeckschicht herstellen,
Absicherung öffentlicher Verkehr während der Bauzeit,
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
24.08.2026
Ende:
30.12.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c70432c67-360cd05aaa618781
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
30.06.2026 24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.08.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit.
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
-entfällt-
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Brutto-Abrechnungssumme zum Zeitpunkt der Abnahme.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gem. VOB/B
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19c70432c67-360cd05aaa618781
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Zur Anfertigung der Urkalkulation sind die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen zu beachten.
Bitte beachten Sie die "Information für Teilnehmer an Vergabeverfahren der Stadt Leipzig nach VOB/A und VOL/A" wenn Sie an Vergabeverfahren der Stadt Leipzig teilnehmen möchten. Sie finden diese auf den Webseiten der Stadt Leipzig unter https://www.leipzig.de/wirtschaft-und-wissenschaft/unternehmensservice/vergaben-vobvol/".
Für dieses Verfahren werden nur Angebote akzeptiert, die eine GAEB-Schnittstelle im xml-Format (X84) enthalten. Die Abgabe von GAEB-Schnittstellen im Standard 1990 (D84) oder Standard 2000 (P84) ist nicht zulässig. Angebote, die derartige veraltete Schnittstellen statt einer X84 enthalten, werden wegen Verstoß gegen die Formvorschriften der Vergabeunterlagen von der Wertung ausgeschlossen.
Wir verweisen explizit auch auf die Hinweise zur Benutzung von Konverterprogrammen im o.g. Dokument "Information für Teilnehmer an Vergabeverfahren der Stadt Leipzig nach VOB/A und VOL/A".
Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon:
+49 341123-7430
Fax:
E-Mail:
agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2026-00248
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04328 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Berufliches Schulzentrum, Geithainer Str. 58, 04328 Leipzig; Los 01 Starkstromanlagen
Umfang der Leistung:
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR!
Sicherheitsbeleuchtungsanlage:
Demontage und fachgerechte Entsorgung der Bestandsanlage
Lieferung und Montage einer Zentralbatterieanlage, bestehend aus Haupt- und
Unterzentrale
Installation einer Phasenüberwachung zur Sicherstellung der automatischen
Zuschaltung der Sicherheitsbeleuchtung bei Netzausfall
Leitungsverlegung horizontal über Kabeltrassen und Sammelhalter
Getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen unter Einhaltung
der vorgeschriebenen Abstände
Verlegung innerhalb von Rettungswegen gemäß geltenden Vorschriften (u. a.
MLAR) einschließlich erforderlicher Abschottungen
Aufputzinstallation in Bereichen ohne Abhangdecke
Fachgerechter brandschutztechnischer Verschluss sämtlicher Wand- und
Deckendurchbrüche in Brandabschnitten
Sicherheitsbeleuchtung ist vorgesehen für:
Flucht- und Rettungswege
WC- und Umkleidebereiche
Treppenhäuser
Räume > 60 m²
Bereiche vor Ausgängen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
06.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
29.01.2027
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e87ffbce5-5f26b03fb9ade7ec
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
13:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
09.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
10.07.2026
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e87ffbce5-5f26b03fb9ade7ec
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR!
Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet.
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.
Elektro ,Starkstromanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon:
+49 341123-7430
Fax:
E-Mail:
agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2026-00250
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04328 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Berufliches Schulzentrum, Geithainer Str. 58, 04328 Leipzig; Los 02 Schwachstromanlagen
Umfang der Leistung:
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR!
Die Stadt Leipzig beabsichtigt die Überprüfung, Erweiterung und brandschutztechnische Ertüchtigung der bestehenden Brandmeldeanlage in der Karl-Heine-Schule.
Brandmeldeanlage:
Überprüfung der bestehenden Brandmeldezentrale (Baujahr 2014)
Erweiterung der Meldergruppen, insbesondere Ergänzung akustischer Signalgeber
Ertüchtigung der Verkabelung im Funktionserhalt (Demontage Bestandsleitungen,
Neuinstallation E30-Kabel auf E30-Verlegesystemen)
Messtechnische Prüfung der Bestandsverkabelung zur Bewertung einer möglichen
Weiternutzung
Austausch der Steuerzentrale sowie Umsetzung der Brandmeldezentrale
Lieferung und Montage eines E30-Standgehäuses für die Zentrale sowie eines
separaten Standgehäuses für die Batterien
Mit Angebot ist ein VdS- oder BHE Zertifikat über die Anerkennung als Errichterfirma oder Fachfirma für Brandmeldeanlagen (BMA) nach DIN 14675 vorzulegen.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
06.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
29.01.2027
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
13:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
09.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
10.07.2026
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e8837fccd-6f17ed057a8ae4ec
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 09.07.2026, 13:00 UHR!
Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet.
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.
Elektro ,Schwachstromanlagen,Brandmeldeanlagen
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landratsamt Erzgebirgskreis
Paulus-Jenisius-Straße 24
09456 Annaberg-Buchholz
Deutschland
Telefonnummer:
+49 3771-/-277-7009
Faxnummer:
+49 3733-/-831-857183
E-Mail:
vergabe-bvu@kreis-erz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
K5344530-2026
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Großrückerswalde OT Boden
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
K 8115 Erneuerung Brücke ASB 5344530 in Großrückerswalde OT Boden
Umfang der Leistung:
30m3 Oberboden abtragen, 40m3 Baugrube herstellen, 60m3 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, 20m3 Asphaltbefestigung aufnehmen, 70m3 Frostschutzmaterial liefern, 14St Stabverpresspfähle herstellen, 40m Zulage für Bohren im Fels, 3t Betonstahl liefern und einbauen, 15m3 Beton für Auflagerbalken und Überbau liefern,24m2 Gussasphaltschutzschicht herstellen, 110m2 Asphaltoberbau herstellen, 20m3 Oberboden andecken
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
10.08.2026
Ende:
06.11.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eacb3cbea-5ae4cf76036f4fec
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
30.06.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
21.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
30.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
VOB/B 2016
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen. Unternehmensbezogene Unterlagen: ausgefüllte Eigenerklärung und Bestätigungen über Referenznachweise (mind. drei für vergleichbare Leistungen), Erklärung zu den durchschnittlich Beschäftigten im Unternehmen, zum Umsatz und Umsatz im Bereich der ausgeschriebenen Leistungen innerhalb der letzten drei Jahre, Gewerbeanmeldung, HRB oder Handwerksrolle, ggf. bestätigter Insolvenzplan bzw. Angaben zum Liquidationsverfahren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkassen, Berufsgenossenschaft, MVAS-Nachweise oder Angabe PQ-Nummer,
Leistungsbezogene Unterlagen: ausgefülltes Baustoff- u. Geräteverzeichnis, Sonstige Unterlagen: Preisermittlungsunterlagen - Übergabe der Urkalkulation entsprechend Vorgabe in Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen Abs. 8 und der Einzelauszüge auf Anforderung, Kalkulationsformblätter auf Anforderung, Bauzeitenplan
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Straßenbau,Brücken/ Tunnel (Bau)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadtverwaltung Wilsdruff
Nossener Straße 20
01723 Wilsdruff
Telefon:
+49 35204463-311
Fax:
+49 35204463-600
E-Mail:
post@svwilsdruff.de
Internet:
www.wilsdruff.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
003_WIL_01-2026-0005
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01723 Wilsdruff
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 26 - Vordach Tribüne
Umfang der Leistung:
ca. 160 m² Dacheindeckung Trapezblech incl. Entwässerung
Ca. 32 m² Wandbekleidung Stehfalzblech
Ca. 5, 55 t Stahlkonstruktion incl. Korrosionsschutz
Ca. 430 m² Gerüst für Montage
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
10.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
18.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eb088c553-739e30a627072d59
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
30.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Stadtverwaltung Wilsdruff
Nossener Straße 20
01723 Wilsdruff
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe 3 % der Summe der Absachlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
liegt den Vergabeunterlagen bei
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Nachweis zur Eignung des Unternehmens zur Bestätigung der Eigenerklärung:
Referenznachweise mit den im Formblatt zur Eigenerklärung genannten Angaben
Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landratsamt, Amt für Finanzverwaltung, Vergabestelle/Vergabenachprüfungsstelle
Weißeritzstraße 7
01744 Dippoldiswalde
y) Sonstige Angaben
Gerüste (allgemein),Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Fassadenbekleidung (außer Folierung)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon:
+49 3606-650-2054
Fax:
E-Mail:
vergabe@kreis-eic.de
Internet:
https://kreis-eic.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
G26-0017-045
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
37308 Heilbad Heiligenstadt
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Elektroarbeiten
Umfang der Leistung:
4 Verteiler von 288 PLE bis 864 PLE
ca. 12.000 m Kabel und Leitungen
ca. 800 m Datenkabel
ca. 530 Installationsgeräte
ca. 300 Leuchten
ca. 275 m V4A Erder
ca. 100 m Ableitung
ca. 125 m Fangleitung
8 Fangstangen
ca. 50 Kernbohrungen MW / Beton
1 Hybrid-Wechselrichter
1 PV-Batteriespeicher 27,6 kWh
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
24.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
26.02.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8295a997-4562c0804701974a
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
21.07.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
21.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
entfällt, keine schriftliche Angebotsabgabe zugelassen
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B):
Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet
Sicherheitsleistung für Mängelansprüche:
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der
Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme)
(siehe Nummer 4 - 6 VHB 214 Besondere Vertragsbedingungen).
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Formblatt VHB 124, siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Seprúme-Platz 4
99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.
y) Sonstige Angaben
Die Ausschreibung unterliegt einer Zuwendung:
Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanungen vom 16. November 2012 in der aktuellen Fassung, veröffentlicht im ThürStAnz. 3/2020 S. 152.
Die Vergabe unterliegt den Regelungen des Thüringer
Vergabegesetzes (ThürVgG).
Hinweis auf § 8 ThürVgG: Die Eigenerklärung zum ThürVgG ist der Vergabestelle mit Abgabe des Angebotes vorzulegen. Es können nur Angebote gewertet werden, welchen diese Eigenerklärung beigefügt ist.
Hinweis auf § 14 ThürVgG: Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung bei der Zentralen Vergabestelle ausschließlich über die
Vergabeplattform oder über das besondere elektronische Behördenpostfach des Landkreises Eichsfeld und auf die Verfahrensweise nach § 14 Abs. 2 ThürVgG sowie auf die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.
Blitzschutz,Elektro ,Solartechnik
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landratsamt Wartburgkreis
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Telefon:
+49 3695615416
Fax:
+49 3695615499
E-Mail:
vergabestelle@wartburgkreis.de
Internet:
https://www.wartburgkreis.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
41_WBK_04-2026-0029
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Staatliches Gymnasium Ruhla - Haus I
Bermbachtal 24
99842 Ruhla
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Spüllüftungsanlage
Umfang der Leistung:
ca.
Handauslösetaster 3,000 St
Rauchmelder für Raummontage 6,000 St
Rauchschutz-Druckanlage 1,000 Stk
Erweiterungsmodul 1,000 St
Jalousieklappe 1,000 Stk
Abströmeinheit -Einheit zur Montage für Kanaleinbau, 1,000 St
Druckregeleinheit für Wandanordnung mit Lamellenfenster 1,000 St
Druckregelventile K90 DN200 Beton 1,000 St
Absperrklappen in runder Bauform 1,000 St
Lochblech als Winkelblech 1,000 m
Flexibles Verbindungsstück zur Montage 2,000 Stk
Winkel-Flanschring aus verzinktem Stahl- 2,000 Stk
Schwingungsdämpfer Set 4 Stück 1,000 Satz
Blitzlichthupe nach EN 54-3 als Warneinrichtung 1,000 Stk
Brandgas Revisionsschalter 1,000 Stk
Halogenfreies Kabel DIN VDE 0266 (VDE 0266) NHXH-J FE 30,000 m
Kabel NHXH-JFE180 7x1,5 qmm E30 50,000 m
Kabel NHXH-JFE180 7x2,5 qmm E90 50,000 m
Kabel NHXH-JFE180 7x2,5 qmm mit unterschiedl. Verlegung 290,000 m
Installationskabel symmetrisch J-H(St)H bis 4x2x0,8 Bd 490,000 m
Elektro-Installationskanal; Material: Metall bis 30x30mm 85,000 m
Leitung halogenfrei NHXMH-J bis 7x2,5 anschließen 30,000 St
Installationskabel symmetrisch Anschluss J-H(St)H bis 4x2x0,8 Bd 32,000 St
Wetterschutzgitter bis 1500 x 1000 2,000 St
Kanäle und Formteile, gefalzt, verzinkt
Luftleitung, rechteckig verz.Stahl 100,000 m²
Formstücke, rechteckig verz.Stahl 102,000 m²
Wickelfalzrohr Stahl verz DN 800 inkl..Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg. 4,000 m
Wickelfalzrohr Stahl verz DN 200 inkl..Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg. 1,000 m
Bogen 90 Grad verz.Stahl DN800 2,000 St
Bogen 45Grad verz.Stahl DN800 2,000 St
Muffe verz.Stahl DN200 2,000 St
Lüftungsrohr rund - Winkelversatz 2,000 St
Übergang auf Flexibles Verbindungsstück 2,000 St
Luftdurchlässe mit quadratischem Frontdurchlass 1,000 St
Lineargitter, 2,000 St
Revisionsdeckel, für eckige Lüftungskanäle, bis 500x400mm 8,000 St
Rauchauslöseeinheit 1,000 St
Brandschutzklappe EI90 Gehäuse Stahl verz B 300mm H 300mm IP54 1,000 St
Dämmung Lüftungskanälen und Lüftungsrohre, 74,000 m²
Formstück - Wärmedämmung 67,000 m²
Brandschutzbekl. L90 Luftltg Kalziumsilikat-Platte Gebäude 119,000 m²
Brandschutz
Kernbohrungen in verschiedenen Größen 6,000 St
Bohrungen bis Durchm. 6cm, Wanddicke 40cm 68,000 St
Wanddurchbrüche freistemmen bis max. 150 x 80 cm 4,000 St
Schließen von Durchbrüche in verschiedenen Größen 6,000 St
Abwasserleitung / HT / DN 50 25,000 m
Formteile 58,000 St
Abwasseranschlüsse Objekte bis DN 70 4,000 St
Profilstahlkonstruktion 540,000 kg
Montageöffnung Kanal Kantenlänge max von 900 bis 1500 mm 3,000 St
Einrichten/ Räumen der Baustelle 1,000 psch
Gerüststellungsarbeiten im Gebäude
Abdeckung Bodenflächen in versch. Ausführung 115,000 m²
Folienschottwände / Staubschutzwände 20,000 m2
Folientür / Staubschutztür 2,000 St
Materialcontainer mit Diebstahlsicherung einschl. Unterbau 6,000 Mon
Luftmengenmessungen an Kanal / Rohr 3,000 St
Inbetriebnahme, Einweisung, Prüfsachverständiger
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
09.07.2027
weitere Fristen:
Abschluss der Arbeiten im Dachgeschoss bis 44. Kalenderwoche 2026.
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab7ae949-70f1c8ff55ea88b9
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
30.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Deutschland
Tel.: +49 3695615416
Fax: +49 3695615499
E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
10:00
Ort:
Landratsamt Wartburgkreis
Raum 210
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter bzw. deren Bevollmächtigte
t) geforderte Sicherheiten
gemäß Formblatt VHB 214 (siehe Vergabeunterlagen)
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben:
1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten
Aufträgen,
2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf
abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden
Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf
hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen
berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen,
3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert
ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder
Wohnsitzes, sowie Angaben,
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt
worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde
oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen
wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in
Frage stellt,
8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung
ordnungsgemäß erfüllt wurde,
9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft
angemeldet hat.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.
y) Sonstige Angaben
Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen.
Elektro ,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landratsamt Wartburgkreis
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Telefon:
+49 3695615416
Fax:
+49 3695615499
E-Mail:
vergabestelle@wartburgkreis.de
Internet:
https://www.wartburgkreis.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
41_WBK_04-2026-0030
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Staatliches Gymnasium Ruhla - Haus I
Bermbachtal 24
99842 Ruhla
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten
Umfang der Leistung:
ca.
Gerüstarbeiten
353 m² längsorientiertes Standgerüst
25 m Dachfanggerüst Netz
25 m Randsicherung aus Stahl
1 St Treppenaufgang
25 m Belagverbreiterung
Zimmererarbeiten / Ertüchtigung Dachkonstruktion
2 m³ Bauschnittholz
7 St ´Tragbalken aus NH C24, b/h = 10/16cm, Länge ca. 4,25m
2 St Tragbalken aus NH C24, b/h = 12/16cm, Länge ca. 4,25m
35 m² OSB-Platten D=28mm
4 St Ertüchtigung Gebindestreben b/h = 6/16cm in NH C24, L ca. 4,30m
2 St Einbau Wechsel b/h=14/14cm an Sparren 12/14cm
6 St Sparren aus NH C24, b/h = 8/14cm, Länge ca. 3,60m
4 St Stiele aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 1,70m
1 St Gaubenpfette aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 2,50m
2 St Riegel aus NH C24, b/h = 14/14cm, Länge ca. 2,30m
30 m Abbund
16 St Balkenschuhe
40 St Voll- und Teilgewindeschrauben
180 St Tellerkopfschrauben
4 St Lochblechplatten
Dachdeckerarbeiten
35 m² Dachziegel Biberschwanzziegel aufnehmen
35 m² Trag- / Konterlattung abbrechen
35 m² Unterspannbahn abbrechen
40 m² Unterspannung belüfteter Dächer
35 m² Konterlattung
35 m² Traglattung
24 m² ´zwischengelagerte Biberschwanzziegel neu eindecken
11 m² neue Biberschwanzziegel einbauen
15 m² Schalung für Schieferdeckung an Gaubenseitenwand
15 m² Schieferdeckung
11 m Walzbleistreifen
3 m Hängedachrinne inkl. Endstücken und Fallrohr
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eaba72250-4162c1fd21a03d47
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
11:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
30.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Deutschland
Tel.: +49 3695615416
Fax: +49 3695615499
E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
11:00
Ort:
Landratsamt Wartburgkreis
Raum 210
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter bzw. deren Bevollmächtigte
t) geforderte Sicherheiten
gemäß Formblatt VHB 214 (siehe Vergabeunterlagen)
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben:
1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er
Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten
Aufträgen,
2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf
abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden
Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf
hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen
berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen,
3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten
Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert
ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder
Wohnsitzes, sowie Angaben,
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich
geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt
worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde
oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen
wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in
Frage stellt,
8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung
ordnungsgemäß erfüllt wurde,
9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft
angemeldet hat.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.
y) Sonstige Angaben
Es besteht ggf. die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen.
Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Dachdeckung (Schiefer)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ringstraße 12
39524 Klietz
Telefon:
+49 39327937876
Fax:
+49 39327937860
E-Mail:
vergabe@elbe-havel-land.de
Internet:
https://www.elbe-havel-land.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
37_EHL_01-2026-0002
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39524 Kamern OT Schönfeld
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 1 - Erweiterte Rohbauarbeiten
Umfang der Leistung:
ca. 25 m² Gelände freiräumen
ca. 73 m² Betonpflaster aufnehmen, lagern
ca.50 m2 Asphaltfläche aufnehmen, fachgerecht entsorgen
ca. 50 m² Betonfläche aufnehmen, fachgerecht entsorgen
ca. 35 m² Fachwerkwand abbrechen, fachgerecht entsorgen
ca. 74 m³ Baugruben/Fundamentaushub
ca. 41 m Regenentwässerungsleitung DN 150 verlegen einschl. Herstellung Rohrgraben
ca. 30 m³ Streifenfundament C20/25 herstellen, inkl. Schalung
ca. 64 m² Betonplatte C20/25, d= 20 cm herstellen
ca. 140 m² Porenbetonmauerwerk, d= 30 cm herstellen
ca. 180 m² Innenwandputz herstellen
ca. 100 m² Zwischensparrendämmung einbauen , d=240 mm WLG 035
ca. 100 m² Abhangdecke, Rasterdecke herstellen
ca. 50 m² Fußbodendämmung einbauen, d= 4 cm WLG 024
ca. 50 m² Fußbodendämmung einbauen, d= 120 mm WLG 035
ca. 100 m² Zementestrich einbauen, d=6 cm
ca. 12 m² Bodenfliesen verlegen, R9
ca. 320 m² Fassadengerüst W06, auf-/abbauen/vorhalten
ca. 93 m² WDV System anbringen, MiWo 035 d= 6 cm
ca. 80 m2 Betonsteinpflaster verlegen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
08.01.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e92b95b4c-4bcbbcbd67aebd60
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
09:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
22.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
09:00
Ort:
Ringstraße 12, 39524 Klietz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (§ 17 VOB/B). Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), gem. § 17 VOB/B.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gem. VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Es liegt den Vergabeunterlagen unter www.evergabe.de bei.
Es kann vorab eingesehen werden unter dem Link: https://www.vob-online.de <https://www.vob-online.de/resource/blob/155270/5dda27759157a3a488e861ddcb2ad13b/124-data.pdf> Vom nicht präqualifizierten Bieter, der in die engere Wahl kommt, sind auf gesondertes Verlangen folgende Nachweise/Bescheinigungen entsprechend Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet), Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, drei Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre mit mindestens Angabe von Ansprechpartner mit Telefonnummer, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme und Ausführungszeitraum. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen (Angebot in der engeren Wahl) die vorgenannten drei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, tarifliche Sozialkassen) auch für die Nachunternehmen einzureichen, wenn diese nicht präqualifiziert sind. (Die vorgenannten Bescheinigungen sind, soweit der Aussteller die Gültigkeit auf das Original beschränkt, im Original einzureichen.) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz/einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Erklärungen gemäß TVergG LSA
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Gerüste (allgemein),Maurer,Beton/ Stahlbeton,Putz,Estrich,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Fundamente/ Verbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ringstraße 12
39524 Klietz
Telefon:
+49 39327937876
Fax:
+49 39327937860
E-Mail:
vergabe@elbe-havel-land.de
Internet:
https://www.elbe-havel-land.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
37_EHL_01-2026-0004
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39524 Kamern OT Schönfeld
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 2 - Dachdecker- und Zimmererarbeiten
Umfang der Leistung:
ca. 126 m² Ziegeleindeckung aufnehmen und lagern
ca. 2,00 m³ Rückbau/Abbruch Dachkonstruktion
ca. 28,00 m statische Abstützungen Dachkonstruktion
Bauholz für Dachkonstruktion 1, Erweiterung Hauptdach
liefern und abbinden, Walmdach, Grundfläche lxb, ca. 8,35 x 8,00 m
Bauholz für Dachkonstruktion 2, Anbau Eingang
liefern und abbinden, Walmdach, Grundfläche lxb, ca. 5,65 x 3,35 m
Bauholz für Dachkonstruktion 3, Anbau Abst./Lager
liefern und abbinden, Satteldach Grundfläche lxb, ca. 7,15 x 1,90m
ca. 60 m² Flachdachziegeldeckung mit vorh. Ziegeln
ca. 130 m² Flachdachziegeldeckung mit zu liefernden Ziegeln
ca. 42 m Außendachrinne, Titanzink, N333 inkl. Traufausbildung
ca. 12 m Regenfallrohr, Titanzink, DN 100
ca. 4 Stück Standrohr, Titanzink, DN 100
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
08.01.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab2ad186-3bca55ad82ba1c42
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
22.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
09:30
Ort:
Ringstraße 12, 39524 Klietz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (§ 17 VOB/B). Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), gem. § 17 VOB/B.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gem. VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Es liegt den Vergabeunterlagen unter www.evergabe.de bei.
Es kann vorab eingesehen werden unter dem Link: https://www.vob-online.de <https://www.vob-online.de/resource/blob/155270/5dda27759157a3a488e861ddcb2ad13b/124-data.pdf> Vom nicht präqualifizierten Bieter, der in die engere Wahl kommt, sind auf gesondertes Verlangen folgende Nachweise/Bescheinigungen entsprechend Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet), Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, drei Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre mit mindestens Angabe von Ansprechpartner mit Telefonnummer, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme und Ausführungszeitraum. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen (Angebot in der engeren Wahl) die vorgenannten drei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, tarifliche Sozialkassen) auch für die Nachunternehmen einzureichen, wenn diese nicht präqualifiziert sind. (Die vorgenannten Bescheinigungen sind, soweit der Aussteller die Gültigkeit auf das Original beschränkt, im Original einzureichen.) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz/einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Erklärungen gemäß TVergG LSA
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Abbruch/ Rückbau,Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Entsorgung von Abbruchmaterialien
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ringstraße 12
39524 Klietz
Telefon:
+49 39327937876
Fax:
+49 39327937860
E-Mail:
vergabe@elbe-havel-land.de
Internet:
https://www.elbe-havel-land.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
37_EHL_01-2026-0005
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39524 Kamern OT Schönfeld
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 3 - Tischlerarbeiten
Umfang der Leistung:
1 Stück Neben Außentür, Stahlblech 1.135x2.135 mm
3 Stück Hauseingangstür, Kunststoff, 2-flg. 2.010 x 2.135 mm
1 Stück Hauseingangstür, Kunststoff, 1-flg. 1.010 x 2.135 mm
2 Stück Kunststofffenster, 2-flg. 1.510 x 1.260 mm
2 Stück Kunststofffenster, 2-flg. 2.000 x 1.260 mm
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
12.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
08.01.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab4a699b-7b9141b4c9c21347
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
22.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
10:00
Ort:
Ringstraße 12, 39524 Kklietz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (§ 17 VOB/B). Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), gem. § 17 VOB/B.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gem. VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Es liegt den Vergabeunterlagen unter www.evergabe.de bei.
Es kann vorab eingesehen werden unter dem Link: https://www.vob-online.de <https://www.vob-online.de/resource/blob/155270/5dda27759157a3a488e861ddcb2ad13b/124-data.pdf> Vom nicht präqualifizierten Bieter, der in die engere Wahl kommt, sind auf gesondertes Verlangen folgende Nachweise/Bescheinigungen entsprechend Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet), Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, drei Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre mit mindestens Angabe von Ansprechpartner mit Telefonnummer, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme und Ausführungszeitraum. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen (Angebot in der engeren Wahl) die vorgenannten drei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, tarifliche Sozialkassen) auch für die Nachunternehmen einzureichen, wenn diese nicht präqualifiziert sind. (Die vorgenannten Bescheinigungen sind, soweit der Aussteller die Gültigkeit auf das Original beschränkt, im Original einzureichen.) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz/einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Erklärungen gemäß TVergG LSA
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ringstraße 12
39524 Klietz
Telefon:
+49 39327937876
Fax:
+49 39327937860
E-Mail:
vergabe@elbe-havel-land.de
Internet:
https://www.elbe-havel-land.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
37_EHL_01-2026-0006
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39524 Kamern OT Schönfeld
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 4 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Umfang der Leistung:
ca. 160 m² Wandspachtelung
ca. 160 m2 Glasfasertapete mit Dispersionsfarbanstrich
ca. 12 m² Bodenanstrich, R10
ca. 75 m² Bodenbelag Vinyl-Planken verlegen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
23.11.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
08.01.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab5edfe0-295fced68ab178b4
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
22.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
10:30
Ort:
Ringstraße 12, 39524 Klietz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (§ 17 VOB/B). Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), gem. § 17 VOB/B.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gem. VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Es liegt den Vergabeunterlagen unter www.evergabe.de bei.
Es kann vorab eingesehen werden unter dem Link: https://www.vob-online.de <https://www.vob-online.de/resource/blob/155270/5dda27759157a3a488e861ddcb2ad13b/124-data.pdf> Vom nicht präqualifizierten Bieter, der in die engere Wahl kommt, sind auf gesondertes Verlangen folgende Nachweise/Bescheinigungen entsprechend Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet), Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, drei Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre mit mindestens Angabe von Ansprechpartner mit Telefonnummer, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme und Ausführungszeitraum. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen (Angebot in der engeren Wahl) die vorgenannten drei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, tarifliche Sozialkassen) auch für die Nachunternehmen einzureichen, wenn diese nicht präqualifiziert sind. (Die vorgenannten Bescheinigungen sind, soweit der Aussteller die Gültigkeit auf das Original beschränkt, im Original einzureichen.) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz/einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Erklärungen gemäß TVergG LSA
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Fliesen/ Platten,Fußbodenbeläge,Maler
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ringstraße 12
39524 Klietz
Telefon:
+49 39327937876
Fax:
+49 39327937860
E-Mail:
vergabe@elbe-havel-land.de
Internet:
https://www.elbe-havel-land.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
37_EHL_01-2026-0007
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39524 Kamern OT Schönfeld
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 5 - Elektroarbeiten
Umfang der Leistung:
Demontagearbeiten, sichern von weiter zu verwendende Elektroinstallation
Baustromverteiler
1 Stück Unterverteilung mit diversen Reiheneinbaugeräten
ca. 50 Stück Installationsgeräte u.P und a.P.
ca. 500m Kabel und Leitungen
ca. 25 Stück Leuchten
Sat- Anlage mit 3 Teilnehmer
Anschlussarbeiten
Ca. 70m Mauerschlitz
Ergänzung Erderanlage
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
08.01.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab81b722-56ab975c1f7e77d0
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
11:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
22.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
11:00
Ort:
Ringstraße 12, 39524 Klietz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (§ 17 VOB/B). Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), gem. § 17 VOB/B.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungsbedingungen gem. VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Es liegt den Vergabeunterlagen unter www.evergabe.de bei.
Es kann vorab eingesehen werden unter dem Link: https://www.vob-online.de <https://www.vob-online.de/resource/blob/155270/5dda27759157a3a488e861ddcb2ad13b/124-data.pdf> Vom nicht präqualifizierten Bieter, der in die engere Wahl kommt, sind auf gesondertes Verlangen folgende Nachweise/Bescheinigungen entsprechend Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet), Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer, Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, drei Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahre mit mindestens Angabe von Ansprechpartner mit Telefonnummer, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme und Ausführungszeitraum. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen (Angebot in der engeren Wahl) die vorgenannten drei Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, tarifliche Sozialkassen) auch für die Nachunternehmen einzureichen, wenn diese nicht präqualifiziert sind. (Die vorgenannten Bescheinigungen sind, soweit der Aussteller die Gültigkeit auf das Original beschränkt, im Original einzureichen.) Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz/einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Erklärungen gemäß TVergG LSA
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Elektro
Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
📅 2026-06-09📍 Sachsen-Anhalt45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Schäferstegel 56
29410 Salzwedel
Telefon:
+49 3901844-333
Fax:
+49 3901844-444
E-Mail:
info@vkwa-salzwedel.de
Internet:
vkwa-salzwedel.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
Bho 06-2026-13
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Sachsen-Anhalt
Altmarkkreis Salzwedel
29410 Salzwedel
Schäferstegel 56
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Abbrucharbeiten
Umfang der Leistung:
Abriss eines Werkstattgebäudes: Länge: 83 m; Breite: 13 m; Höhe: 7 m
Demontage einer PV-Anlage bestehend aus 730 Modulen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
Abriss des vorhandenen Werkstattgebäudes
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
13.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
11.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eac5e32ed-39922821f5bdeff0
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
25.06.2026
um:
14:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
27.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
VKWA Salzwedel
Schäferstegel 56
29410 Salzwedel
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
3 v.H. für die Gewährleistung
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Vorauszahlungen werden nicht vereinbart.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Selbstschuldnerisch haftend.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Referenzliste für vergleichbare Bauleistungen aus den letzten 3 Geschäftsjahren mit Angabe des Leistungsumfanges, der Baukosten, des Auftraggebers und eines Ansprechpartners beim Auftraggeber.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Halle
3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle/ Saale
y) Sonstige Angaben
Keine.
Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien
Organisationen
Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
📅 2026-06-09📍 Sachsen-Anhalt45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Lange Str. 8
06537 Kelbra (Kyffhäuser)
Telefon:
+49 34651383-0
Fax:
+49 34651383-22
E-Mail:
VOB-Vergaben@vwg-goldene-aue.de
Internet:
www.vwg-goldene-aue.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
82_GGA_U1-2026-0025
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06536 Berga
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Sanierung Multifunktionsgebäude Freibad Berga_Los 1 Dachdecker, Zimmerer, Klempner
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Abbruch-, Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
17.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ea6000a65-cadc7d71f2c4fc5
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
26.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
07.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
26.06.2026
um:
09:30
Ort:
siehe Vergabestelle
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Mansfeld-Südharz
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner
Organisationen
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
📅 2026-06-09📍 Sachsen-Anhalt45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Lange Str. 8
06537 Kelbra (Kyffhäuser)
Telefon:
+49 34651383-0
Fax:
+49 34651383-22
E-Mail:
VOB-Vergaben@vwg-goldene-aue.de
Internet:
www.vwg-goldene-aue.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
82_GGA_U1-2026-0026
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06536 Berga
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Sanierung Multifunktionsgebäude Freibad Berga_Los 2 Fassade, Innenausbau
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Abbrucharbeiten, Tischler- und Trockenbauarbeiten, Fliesenlegerarbeiten, Maurer und Betonarbeiten, Putz- und Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
24.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
Die Bauausführung ist zweigeteilt in folgende Zeiträume:
24.08.2026 - 30.11.2026
26.02.2027 - 31.03.2027
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab0a8602-a9c9c4c843de505
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
26.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
07.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
26.06.2026
um:
10:00
Ort:
siehe Vergabestelle
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Mansfeld-Südharz
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Maurer,Beton/ Stahlbeton,Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fußbodenbeläge,Maler
Organisationen
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
📅 2026-06-09📍 Sachsen-Anhalt45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Lange Str. 8
06537 Kelbra (Kyffhäuser)
Telefon:
+49 34651383-0
Fax:
+49 34651383-22
E-Mail:
VOB-Vergaben@vwg-goldene-aue.de
Internet:
www.vwg-goldene-aue.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
82_GGA_U1-2026-0027
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06536 Berga
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Sanierung Multifunktionsgebäude Freibad Berga_Los 4 Elektrotechnik, Blitzschutz
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Blitzschutz und Elektroinstallation (Hauptverteilung/Zähleranlage, Verlegesysteme, Installationsgeräte inkl. Stemmarbeiten, Beleuchtung, Durchbrüche, Brandschutz)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
17.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab51ef32-2eef7c442ed68bb9
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
26.06.2026
um:
10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
07.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
26.06.2026
um:
10:30
Ort:
siehe Vergabestelle
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Mansfeld-Südharz
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Blitzschutz,Elektro
Organisationen
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
📅 2026-06-09📍 Sachsen-Anhalt45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
Lange Str. 8
06537 Kelbra (Kyffhäuser)
Telefon:
+49 34651383-0
Fax:
+49 34651383-22
E-Mail:
VOB-Vergaben@vwg-goldene-aue.de
Internet:
www.vwg-goldene-aue.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
82_GGA_U1-2026-0028
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06536 Berga
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Sanierung Multifunktionsgebäude Freibad Berga_Los 5 Sanitäranlagen
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Rückbau/Demontage der Bestandsanlage Sanitär, Heizung / Sanitär (WC-Sitze, Waschtische)
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
17.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab8b02f9-b8db231cc006e1a
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
26.06.2026
um:
11:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
07.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
26.06.2026
um:
11:00
Ort:
siehe Vergabestelle
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter oder Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Mansfeld-Südharz
Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22
06526 Sangerhausen
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
Organisationen
Gemeinde Berga über Verbandsgemeinde "Goldene Aue"
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Plauen, Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefon:
Fax:
E-Mail:
vergabe@plauen.de
Internet:
https://www.plauen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
6031 06/65/20/26/1-01
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Festhalle Plauen, Äußere Reichenbacher Str. 4, 08529 Plauen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Bodenbelagsarbeiten
Umfang der Leistung:
Bodenbelagsarbeiten Flur Backstage in der Festhalle Plauen
75m² Altbelag entfernen, neuer Belag Kautschuk Fliesenformat
55m Sockelleiste
2 Bodenschachtabdeckungen erneuern
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
17.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
28.08.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
01.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
01.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Stadt Plauen
Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Die Submission ist nicht öffentlich (§ 14 Abs 1 VOB/A). Der Auftraggeber stellt den Bietern gem. § 14 Abs. 6 VOB/A die Namen und Anschriften der Bieter, die Endbeträge der Angebote, Preisnachlässe ohne Bedingungen und die Anzahl der jeweiligen Nebenangebote unverzüglich elektronisch zur Verfügung.
t) geforderte Sicherheiten
Keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß §16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen oder unter https://www.plauen.de/eigenerklaerung
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Fußbodenbeläge
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534698
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0056
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 4-02 Lüftungsinstallation
Umfang der Leistung:
1 Stk Lüftungsgerät mit WREG ca. 4000 m3/h
90 m² Lüftungskanäle
90 m² Formstücke
30 m² L 90 Kanal selbständig
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.01.2027
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.06.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e9315bef6-4567b2222e79c2e1
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
02.07.2026
um:
09:15 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
03.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
02.07.2026
um:
09:15
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Referat 39,
Landesdirektion Sachsen
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Klimatechnik-/ Lüftungstechnik
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Telefon:
+49 3904-7240-6272
Fax:
+49 39047240 56262
E-Mail:
vergabestelle@landkreis-boerde.de
Internet:
www.landkreis-boerde.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.30-023.26-B.GM
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39359 Calvörde
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Fliesenarbeiten
Umfang der Leistung:
Fliesenarbeiten Wandbeläge ca. 130 m²
Fliesenarbeiten Bodenbeläge ca. 40 m²
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
07.08.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eac42531d-75e242ce73a00bc1
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
09:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
13.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
09:00
Ort:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) geforderte Sicherheiten
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt 124 ist Inhalt der Vergabeunterlagen und kann unter dem Link:
https://www.bbr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BBR/vergaben/formblatt-124-eigenerklaerung-eignung.pdf;jsessionid=5B3EA77D3BA6B71E9A8905AC79A34C87.live11311?__blob=publicationFile&v=4
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Für nicht präqualifizierte Bieter und Nachunternehmer gilt:
Kommt das Angebot in die engere Wahl müssen die im Formblatt 124 VHB Bund getätigten Angaben durch folgende Nachweise und/oder Bescheinigungen bestätigt werden:
Mindestens 3 Referenzen der letzten 5 Jahren gem. FBL 444 VHB Bund zum Nachweis der Referenzen
Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,
Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegeneines solchen insolvenzplanes angegeben wurde)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist, Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt, Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angaben der Lohnsummen,
Die Kalkulation über Abgabe der FBL 221 oder 222 VHB Bund, mit zusätzlicher Angabe des Mindestentgeltes, nachzuweisen.
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen ist das Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.
Bei einem geplanten Nachunternehmereinsatz ist der Eignungsnachweis für den Nachunternehmer durch eine Präqualifizierung oder durch die Vorlage des Formblattes 124 VHB Bund zu erbringen, auf gesondertes Verlangen können auch für den NU wie die vom Bieter zu erbringenden Einzelnachweise gefordert werden.
Die Formvorschriften für die Einreichung der Nachweise und Erklärungen bei einer elektronischen Abgabe der Angebote werden auch für Nachweise und Erklärungen akzeptiert auch wenn die ausstellende Behörde die Gültigkeit des Nachweises im Original oder als beglaubigte Kopie zulässt.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Fliesen/ Platten
Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-15, Abteilung 4-153 Freiraumplanung u. Grünconsulting
📅 2026-06-09📍 Rheinland-Pfalz45112700
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Theaterplatz und Karl-Kornmann-Platz in Ludwigshafen am Rhein - klimabewusste Umgestaltung und Aufwertung - Teilprojekt KIP2-010b im Förderprogramm KIPKI Block 2; hier: Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten
2026 / 205 Theaterplatz und Karl-Kornmann-Platz in Ludwigshafen am Rhein - Klimabewusste Umgestaltung und Aufwertung - Teilprojekt KIP2-010b im Förderprogramm KIPKI Block 2; hier: Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten
Organisationen
Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-15, Abteilung 4-153 Freiraumplanung u. Grünconsulting
Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-15, Abteilung 4-153 Freiraumplanung u. Grünconsulting
📅 2026-06-09📍 Rheinland-Pfalz45112700
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Hans-Klüber-Platz in Ludwigshafen am Rhein - Klimabewusste Umgestaltung und Aufwertung - Teilprojekt KIP2-010b im Förderprogramm KIPKI Block 2; hier: Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten
2026 / 206 Hans-Klüber-Platz in Ludwigshafen am Rhein - Klimabewusste Umgestaltung und Aufwertung - Teilprojekt KIP2-010b im Förderprogramm KIPKI Block 2; hier: Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten
Organisationen
Stadt Ludwigshafen, Bereich 4-15, Abteilung 4-153 Freiraumplanung u. Grünconsulting
Erneuerung der Außenbeleuchtungsanlage auf einem Institutsgelände. Demontage vorhandener Beleuchtungseinrichtungen, Lieferung und Montage neuer LED-Leuchten (23 Pollerleuchten, 11 Mastleuchten) inkl. Fundamente, Kabel- und Erdarbeiten.
Elektroinstallationsarbeiten, Außenbeleuchtung
Lieferung, Transport, Einbringung, Aufstellung und Inbetriebnahme einer Präzisions-Leit- und Zugspindeldrehmaschine einschließlich Zubehör, Sicherheitsnachweisen, Dokumentation sowie Kurzeinweisung des Bedienpersonals am Standort DESY Zeuthen.
Präzisionsdrehmaschine
Leibniz-Institut für Plasmaforschung & Technologie
📅 2026-06-09📍 Mecklenburg-Vorpommern45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Auftragsgegenstand ist die Überprüfung aller ortsfester elektrischer Betriebsmittel und elektrischer Anlagen im Bestands- und Erweiterungsbau in der Felix- Hausdorff-Str. 2, sowie im Verwaltungsgebäude in der Käthe-Kollwitz-Str. 5.
Überprüfung elektrischer Anlagen und ortsfester Betriebsmittel
Organisationen
Leibniz-Institut für Plasmaforschung & Technologie
Es sind nur Betriebe zur Angebotsabgabe zugelassen, die in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich pro Jahr mehr als 12 Mitarbeitende und einen Umsatz von mehr als 1 Mio ? nachweisen k?nnen.
ca. 1.277 m? Bodenabtrag
ca. 4.181 m? Befestigte Fl?che
ca
Garten- und Landschaftsbauarbeiten
L 3451 Wetzlar/Dutenhofen und L 3285 Einfahrt Globus -Kreuzung L 3451- Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn
L 3451 Wetzlar/Dutenhofen und L 3285 Einfahrt Globus - Kreuzung L 3451
Erdarbeiten, Verkehrswegebauarbeiten, Landschaftsbauarbeiten, Abbruch- und Rückbauarbeiten - Sanierung der Stehstufenanlage am Rasen- und Tennenplatz des Südstadions, Haidekamp 75, 45886 Gelsenkirchen
Gerüstbauarbeiten, Sanierung Fassade SEK II Landrat Lucas Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Str. 7- 13, 51379 Leverkusen
Gemäß den Fördermittelbestimmungen ist bei der zu erbringenden Leistung der Grundsatz "Energieeffizienz an erster Stelle" zu beachten.
Organisationen
Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabestelle
Leverkusen
Auftraggeber
Oberlandesgericht Düsseldorf
Düsseldorf
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-1545311200
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-15
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Neubau einer dreizügigen Grundschule am Klinikstandort Harlaching (Seybothstraße) mit 2-fach-Sporthalle, integrierter Tiefgarage und Hausmeisterwohnung. Das Gebäude hat 5 Geschosse und 2 Untergeschosse, (Grundfläche ca. 2.200 m², Bruttogeschossfläche ca. 9.550 m², Rauminhalt ca. 45.700 m³). Ein Allwetterplatz befindet sich im 3.OG, die Pausenfläche im 4.OG. Es werden 3 Lernhauscluster mit je 100 Schüler und Schülerinnen und 10 Lehr- bzw. Erziehungskräften vorgesehen. Es ist von einer Gesamtpersonenzahl von 330 auszugehen.Gegenstand dieses Auftrags sind Schwachstromanlagen. Nähere Angaben siehe Ziffer 5.1.
Organisationen
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Kreis Offenbach - Fachdienst 37 – Brand- und Katastrophenschutz
📅 2026-06-09📍 Offenbach, Landkreis45210000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Schlüsselfertige Erstellung eines multifunktionalen Verwaltungsgebäudes mit Leitstelle einschließlich Freiflächen auf der Liegenschaft des Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrums
- Komplett- und Teilabbruch von Bestandsgebäuden
- Erneuerung der Ver- und Entsorgungs-Infrastruktur
- Während der gesamten Bauzeit ist der Betrieb von auf dem Grundstück befindlichen Gebäuden und Nutzungen jederzeit zu gewährleisten:
- insbesondere Betrieb und Funktion der zentralen Leitstelle des Kreises Offenbach zur Entgegennahme von Notrufen
- Aufrechterhaltung der Energie- und Medienversorgung der Bestandsnutzungen während der Bauphase
- Sicherstellen der Zugänglichkeit für Nutzer und Besucher, der Feuerwehrzufahrt und der Rettungswege der Bestandsnutzungen während der Bauphase
Organisationen
Kreis Offenbach - Fachdienst 37 – Brand- und Katastrophenschutz
Dietzenbach
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Erhaltungsmaßnahme DSHV
Grobmengenübersicht der L 168 Osmünde - Queis
5.450m Längsmarkierung entfernen
18.000 qm Aspahlt fräsen
18.000 qm Dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise auf Versieglung AC 8 D DSH-V herstellen
5.450 m Längsmarkierung Typ II herstellen
Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II) Klinikum St. Georg gGmbH Delitzscher Straße 141, 04129 Leipzig Das Klinikum St. Georg gGmbH beabsichtigt am Standort Eutritzsch zur Verbesserung der medizinischen Versorgung einen weiteren Zentralbau zu errichten. Das Baufeld befindet sich im rückwärtigen, westlichen Teil des Klinikums.
Organisationen
Klinikum St. Georg gGmbH
Leipzig
Auftraggeber
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
An der Hans-Sommer-Straße wird der Neubau für Institute der Physik mit einer Nutzfläche (NUF 1-6) von ca. 4800 m² errichtet. In dem viergeschossigem Gebäude ist die Hälfte der Fläche für Labore, Mess- und Wägeräume vorgesehen, die sich im nördlichen Gebäudeteil befinden. Weitere Nutzflächen sind Büroflächen sowie Seminarräume und Hörsäle. Ein Foyer, das die Geschossebenen über einen Luftraum miteinander verbindet, dienst als Haupterschließung. Im Erdgeschoss erweitern studentische Arbeitsplätze das Foyer und ermöglichen einen Zugang zum begrünten Innenhof. Die Technikzentrale erstreckt sich als fünftes Geschoss über die Hälfe der Gebäudefläche.
Organisationen
Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Braunschweig
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Herstellung und Verschließen/ Asphaltieren eines Leitungsgraben für den Anschluss einer WC-Anlage in modularer Bauweise, einschl. Leitungen (Wasser, Abwasser, Leerrohre). Tiefe ca. 100 cm, Länge ca.20 m.
Herstellen von Streifenfundamenten aus Stahlbeton für modulare WC-Anlage nach Angaben Statik ca. 30x 100, ca. 50 lfm., einschl. Erdaushub und Auskoffern mit tragfähigen und frostfreien Matei-ial, Tiefe ca. 50 -100 cm. Fläche ca. 200 m²
Schmutzwasser: ca. 7 Bodenabläufe DN 70
ca. 365 m PE-Abflussrohr DN 50 - 150 mit Form- und Verbindungsstücken
ca. 8 St. Reinigungsrohre DN 100 – 125, ca. 48 St. Brandschutzmanschetten DN 50 – 150
ca. 62 St. Feuerbeständiger Verschluss von Wand- und Deckendurchbrüchen ca. 20 x 20 cm
Schmutzwasser-Grundleitungen:
Ca. 6 St. Bodenabläufe DN 100, 1 Tauchmotorpumpe im Pumpensumpf
ca. 255 m PP-Kanalrohr DN 100 - 150 mit Form- und Verbindungsstücken
ca. 250 m3 Gruben- und Grabenaushub bis 2,0 m tief
ca. 125 m3 Aushub wieder verfüllen, ca. 125 m3 neuen Boden liefern und einbauen
ca. 250 t Boden Laden, Abfahren und Entsorgen
Trinkwasserleitungen ca. 480 m Edelstahlrohr mit Pressfittings DN 15 – 65, 1 Trinkwasserfilter DN 50
ca. 29 St Absperrarmaturen DN 15 – 65, ca. 37 St. Kernbohrungen 60 – 150 mm,
ca. 37 St. R-90-Brandschotts DN 15 - 65
Sanitärobjekte:
ca. 28 St. WC-Anlagen mit wandhängenden Tiefspülklosetts mit UP-Spülkasten im Montagegestell.
ca. 5 St. Behinderten-WC mit wandhängendem Becken im Montagegestell mit UP-Spülkasten.
Klapp- und Stützgriffe mit Fernauslösungen für die manuelle Spülung. Rückenstütze.
ca. 11 St Trocken-Urinalbecken mit Montagegestell für Leichtbauwände,
ca. 22 St. Waschtische mit Montagegestell für Leichtbauwände. Armaturen mit Hygienespülung
ca. 5 St. Behinderten-Waschtische unterfahrbar mit Montagegestellen, Armaturen mit Hygienespülung
ca. 4 St. Ausgussanlagen mit Montagegestellen mit Mischarmaturen mit Hygienespülung
ca. 5 St Mischbatterien mit Hygienespülung für bauseitige Teeküchen
ca. 4 St. Wasserspender zur Nachbefüllung von Wasserflaschen.
ca. 1 St Duschanlage mit Duschtasse in der Hausmeisterwohnung, thermostatische Duschbatterie
1 E-Durchlauferhitzer 21 kW für die Hausmeisterwohnung
ca. 5 St. Durchlauferhitzer 3,5 kW für Beh.-Waschtische
ca. 8 St. Warmwasserspeicher 10 ltr für Teeküchen und Ausgussanlagen
Vergabe von Leistungen für die Planung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1-3 und 8 - nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 55 Leistungsphasen 1 - 9.
In Stuttgart-Wangen soll in der Ulmer Straße 352 ein Bürgertreff entstehen. Hierfür soll die ehemalige Gaststätte in einen Bürgertreff mit Wohnungen umgebaut (Nutzungsänderung) und das Dachgeschoss ausgebaut werden, um hier zusätzliche Wohnungen zu generieren. Des Weiteren ist eine umfassende energetische Modernisierung des gesamten Fachwerkgebäudes erforderlich, dabei soll eine klimaneutrale Energieversorgung realisiert werden.
Anzubieten ist die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines mobilen, robotergestützten Laserbearbeitungssystems für additive Fertigungs-, Beschichtungs- und Reparaturprozesse metallischer Bauteile. Das System muss sowohl für den stationären Betrieb als auch für mobile Einsätze in industriellen Umgebungen geeignet sein und insbesondere Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsanwendungen im Bereich hybrider Fertigungs- und Reparaturstrategien unterstützen.
Planung, Fertigung, Lieferung, Montage, Inbetriebsetzung, Funktionsprüfung und Qualifizierung im Endlagerverfahren einer mobilen Kammertrocknungsanlage. Erfüllungsort ist die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH, Betriebsteil Rheinsberg, Am Nehmitzsee 1, 16831 Rheinsberg.
Organisationen
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH
Rubenow
Auftraggeber
Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes
Bonn
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH BT Rheinsberg
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Saar (ZRF Saar)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-09📍 Saarpfalz-Kreis45261410
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ZRF beabsichtigt derzeit den Neubau der Notleitstelle Bexbach. Hierzu wird die nachfolgenden Bauleistung ausgeschrieben. Die im Wesentlichen auszuführenden Leistungen beinhalten folgende Hauptleistungen:
Dämmung 2er Flachdächer, FD1 ca. 56m³, FD2 ca. 16,62m²
Flachdachabdichtung FD1 ca. 300m², FD2 ca. 160 m²
Organisationen
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Saar (ZRF Saar)
Bexbach
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Die Auftraggeber beabsichtigen auf Basis des Landesverkehrsmodells (LVM) Baden-Württemberg ein regional angepasstes Verkehrsnachfragemodell für die Region Neckar-Alb (RVM) erstellen zu lassen.
Los 21 A- Teeküche (Einbauküche)/ Schrankküche Beratungsraum - Neubau einer intigrierten Leitstelle des Landkreis Anhalt-Bitterfeld in 06749 Bitterfeld-Wolfen
Organisationen
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Köthen (Anhalt)
Auftraggeber
Vergabekammern beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Planungsdienstleistungen für das Gesamtkonzept einer intensivierten Phosphorrückgewinnung aus dem Prozesswasser der Kläranlage Steinhof in Braunschweig und Einbindung in den Bestand
Die Stadt Gütersloh beabsichtigt den Neubau eines Feuerwehrhauses für den Löschzug Gütersloh am bestehenden Standort an der Friedrich-Ebert-Straße 10 in 33330 Gütersloh. Anlass des Vorhabens sind erhebliche funktionale, technische, organisatorische und bauliche Defizite des bestehenden Feuerwehrstandortes. Das Projekt wurde durch die zuständigen politischen Gremien beschlossen. Ziel des Vorhabens ist die Errichtung eines funktionalen, wirtschaftlichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Feuerwehrhauses, das den Anforderungen eines modernen Feuerwehrstandortes dauerhaft gerecht wird. Die Planung hat insbesondere die Anforderungen des Einsatzbetriebes, des Arbeitsschutzes, der funktionalen Betriebsorganisation sowie eines leistungsfähigen und resilienten Feuerwehrbetriebes zu berücksichtigen. Das Vorhaben weist aufgrund der innerstädtischen Lage sowie der vorgesehenen Umsetzung im laufenden Feuerwehrbetrieb eine besondere Projektkomplexität auf. Während der gesamten Planungs- und Bauphase ist die uneingeschränkte Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen. Der Auftragnehmer hat hierfür ein belastbares Bauphasen-, Interims- und Betriebskonzept zu entwickeln und fortlaufend fortzuschreiben. Das neue Feuerwehrhaus ist als multifunktionaler Standort zu planen. Neben den Anforderungen des Einsatzdienstes sind auch Ausbildungs-, Schulungs- und Verwaltungsfunktionen sowie Nutzungen der Jugendfeuerwehr und des symphonischen Blasorchesters zu berücksichtigen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses ist nach derzeitigem Projektstand für das Jahr 2031 vorgesehen.
Organisationen
Stadt Gütersloh
Gütersloh
Auftraggeber
Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster - Vergabekammer Westfalen
Land Schleswig-Holstein vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
8.504.500 €📅 2026-06-0971000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Generalplanerleistungen Gebäude und Innenräume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung Anlagengruppe 1 bis 6, Bauphysik
Organisationen
Land Schleswig-Holstein vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Kiel
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Kiel
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR Nachprüfungsstelle Org.-Z. 812
Kiel
Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
Ausführung der Türelemente T30 RS (vershiedene Maße) ca. (0,985 bis 1,19) x (1,95 bis 2,05) m M:10 St; Ausführung der Türelemente T90 RS ca. 1,01 x 2,01 m Menge: 2 St; Ausführung der Türelemente DS Eck-und Leibungszarge ca. (1,01-1,135) x (2,01-2,50) m M:4 St; Ausführung der Türelemente D Stahlumfassung-Leibungszarge ca.(0,885-1,135) x (2,01-2,50) m M: 15 St; Türelement 0,76 x 2.01 m mit Stahlumfassungs ausführen; Türen schließ-und gangbar machen M: 3 psch; Zulage Panikschloß ausführen M: 2 St; Liefern und fachgerechtes Befestigen des Bodentürpuffers M: 28 St
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-09📍 Saarpfalz-Kreis45313100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ZRF beabsichtigt derzeit den Neubau der Notleitstelle Bexbach. Hierzu wird die nachfolgenden Bauleistung ausgeschrieben. Die im Wesentlichen auszuführenden Leistungen beinhalten folgende Hauptleistungen:
1 Stk. Aufzugsanlage, Kabine ca. 1200mm x 1400mm, Förderhöhe ca.9,6m
Organisationen
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
Bexbach
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Die Gemeinde Hohenhameln muss den bisher 3-zügig ausgebauten Standort der Grundschule Hohenhameln auf eine 4-Zügigkeit erweitern und zusätzlich ein räumliches Angebot für die Ganztagsbetreuung inkl. Mensa schaffen.Hintergrund der Planungsaufgabe ist die fast zeitparallele Kündigung der Schulbezirkskooperation für zwei Ortschaften der Gemeinde mit der benachbarten Stadt Peine sowie durch den Landkreis Peine für die Räumlichkeiten der Ganztagsbetreuung inkl. Mensanutzung in dem landkreiseigenem Schulzentrum in der Ortschaft Hohenhameln.Ab dem Schuljahr 2027/28 werden die jeweiligen Erstklässler zusätzlich am Standort Hohenhameln eingeschult, so dass ab dem Schuljahr 2030/31 die 4-Zügigkeit vollständig erreicht ist. Im Bestand gibt es noch eine Raumreserve für einen weiteren Klassenraum, so dass ab dem Schuljahr 2028/29 bereits auf temporäre Raumcontainer zugegriffen werden muss.Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Optionen an beiden Grundschulstandorten der Gemeinde untersucht und bewertet. Das politisch beschlossene Ergebnis der anliegenden Studie stellt eine Option am Standort Hohenhameln dar (Umnutzung Westflügel, Ersatzneubau inkl. Aufstockung Nordflügel, Aufstockung Ostflügel) und kann zur Orientierung bei der Planung genutzt werden. Der in der Erstversion der Machbarkeitsstudie empfohlene Anbau einer Mensa wurde politisch zusammen mit der Ganztagsbetreuung nachgefordert. Hierzu wurde im Nachgang nur noch die Grundrisskonzeption hinsichtlich einer offenen Ganztagsschulkonzeption ergänzt.Die bauliche Erweiterung der Schule soll sich im Wesentlichen auf die derzeitige Grundstücksparzelle, Flurstück 13/17, beschränken. Die zentral auf dem Schulhof stehende Linde stellt einen ideellen Wert dar und ein Erhalt ist wünschenswert, aber nicht zwingend.Auf der östlich benachbarten Parzelle, Flurstück 13/18, ist eine ausreichende Fläche für die optionale Errichtung einer 2-Feld-Sporthalle zu einem späteren Zeitpunkt freizuhalten und darüber hinaus ein baulicher Anschluss an das Schulgebäude ohne erneute Restrukturierung der Schul- und Betreuungsräume vorzusehen. Für die temporäre Vorhaltung von Raumcontainern während der Bau- und Umbauphase kann die Fläche vollumfänglich genutzt werden. Die Leistungen für Planung, Ausschreibung und Errichtung der Raumcontainer ist nicht Bestandteil dieses Planungsauftrags. Das nördlich anschließende Flurstück 208/13 kann im Randbereich für die Erschließung in eine Planung mit einbezogen werden, soweit die Nutzung als Fußballplatz nicht beeinträchtigt wird. Der Altbaumbestand ist darüber hinaus idealerweise zu erhalten.Das Schulgebäude stammt originär aus den 1930er Jahren und wurde am Westflügel straßenseitig durch einen Flachdachanbau 2001 erweitert. Der Westflügel ist zweigeschossig, der Ost- und Nordflügel eingeschossig, jeweils mit Satteldächern. Der gebäudeverbindende Nordflügel besteht auf der Südseite zum Schulhof aus einem offenen Laubengang, auf der Nordseite befinden sich im Wesentlichen die sanitären Anlagen sowie Hausmeister- und Abstellräume.Der nordwestliche Gebäudeteil ist unterkellert.Der Dachboden des Westflügels ist mit einer Treppenanlage erschlossen und wird als Abstellraum genutzt. Die Dämmung der Fassaden und der Dachgeschoßdecken wurde in den 2010er Jahren sukzessiv ergänzt.Die Kernsubstanz des Gebäudes weist keine augenscheinlichen Schäden auf und kann im Grundsatz unter Anpassung/Ergänzung der Dämmung der Gebäudehülle, Implementierung von Akustikdecken / -elementen und Erneuerung der Haustechnik weitergenutzt werden.In der Planung ist das schulträgerseitig erstellte Raumprogramm einer Überprüfung nach aktuellen Verordnungs- und Gesetzeslage sowie den Schulbauempfehlungen zu unterziehen und nach Abstimmung im Planungsprozess zu berücksichtigen. Fachplanung technische Ausrüstung (ALG 4,5 und 8) LPH 1-9 und besondere Leistungen. Nähere Informationen sind aus der Information zum Leistungsgegenstand zu entnehmen.
Organisationen
Gemeinde Hohenhameln
Hohenhameln
Auftraggeber
Landkreis Peine -Zentrale Vergabestelle-
Peine
Vergabekammer Niedersachsen beim niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung sind umfangreiche, in Abstimmung und Abhängigkeit zu anderen vor Ort tätigen Baufirmen, teilweise zeitlich gestaffelte Ausführungen von Tischler- und Beschlagsarbeiten an den Gebäuden D1, D3 und E vorgesehen:
ca. 35 Neubautüren
ca. 40 Stück Instandsetzung Bestandstüren
ca. 145 m² Instandsetzung furnierte Wandbekleidung
ca. 41 Stück Instandsetzung Holzfenster
ca. 40 m neue Holzfensterbank
Organisationen
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau
Umbau und Erweiterung des Westpfalz-Klinikums am Standort Kirchheimbolanden
Das Westpfalz-Klinikum liegt am westlichen Stadtrand von Kirchheimbolanden und besteht aus mehreren Bauteilen unterschiedlicher Entstehungszeiten. Den ältesten Teil der Anlage stellt das Bettenhaus 5 sowie der nördlich angebundene Behandlungsbau (Ambulanzen + OP) aus Mitte der 50er Jahre dar. In den 90er Jahren folgten Erweiterungsbauten an der OP-Abteilung, dem Eingangsbereich mit Cafeteria/Personalspeiseversorgung und der Intensivabteilung. Ab 2000 entstanden Anbauten am Kreißsaal, gefolgt von dem ambulanten OP-Zentrum und dem neuen Chefarztbereich 2011. Als letzter Baustein entstand in direkter Anbindung zur Notaufnahme das 4-geschossige MVZ. In südlicher, östlicher und nördlicher Richtung befinden sich Wohngebiete, in westlicher Richtung existiert in direkter Nähe keine Bebauung, sondern grüne Wiesen und Felder, die hangaufwärts zu bewaldeten Flächen führen. Im Zuge der geplanten Maßnahme erhält das Krankenhaus einen Neubau an der östlichen Seite des Klinikums, sowie eine Aufstockung in einem nord-östlichen Gebäudeteil.
Organisationen
Westpfalz-Klinikum GmbH
Kaiserslautern
Auftraggeber
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Montabaur
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Umstrukturierung der Königsegg-Grundschule mit Erweiterungsneubau für Turnhalle und Schule sowie Abbruch der bestehenden Turnhalle und eines Wohnhauses
Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH / WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Die Leistung untergliedert sich in die Ausrüstung von insgesamt 5 Bauwerken (Schöpfwerk Sand I, Schöpfstellen Sand II, Asham u. Hunderdorf sowie Siel Asham). Zusammengefasst für alle Bauwerke umfasst die Leistung:
• Absperrschieber: 2 St. DN1500, 2 St. DN700 (davon 1 St. Sonderbauform), 2 St. DN600, 2 St. DN500 jeweils zum nachträglichen Verankern an der Schachtwand mit Stellantrieb über Flur auf Säulenständer
• Rückstauklappen: 1 St. DN600, 2 St. DN300 jeweils Sonderanfertigungen zum nachträglichen Verankern an der Stirnwand
• Abdeckungen, Schutzrohre, Schutzhauben, Permanentschmierung, Beschilderungen, Bügelschlösser, Lagerboxen und Reservematerial
• Leckageprüfungen
• Rechen: 1 St. für lichte Öffnung ca. DN600 (ca. 0,04 to, Bleche und Hohlprofile, nichtrostender Stahl inkl. Zubehör wie EPDM Anschlagplatten, Ketten, Schlösser etc.) mit Konsole Kettenführung (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,03 to)
• Holm- und Füllstabgeländer (Hohlprofile, Rundstahl u. Bleche, Baustahl, feuerverzinkt), in Summe ca. 2,5 to
• Übersteigbügel (Hohlprofile u. Bleche, Baustahl, feuerverzinkt), in Summe ca. 0,35 to
• Unterkonstruktionen für Abdeckungen, Podest, Treppe (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt), in Summe ca. 1,0 to (zzgl. 0,03 to nichtrostender Stahl)
• Gitterroste 30x3 mm für Abdeckungen, Podest, Treppe (Baustahl, feuerverzinkt), in Summe ca. 14 m2
• Abdeckung Tränenbleche Tr 8 mm (nichtrostender Stahl), ca. 0,5 m2
• Steigleitern (nichtrostender Stahl), in Summe ca. 32 m Leiterlauflänge inkl. Einstieghilfen u. z.T. Fallschutzschienen, Schutzausrüstung
• Unterfütterungsarbeiten, Ausrüstungsgegenstände (Schlösser)
• Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse: in Summe ca. 11 m Sohlschwellen sowie 23 m Führungsschinen (alle nichtrostender Stahl) einschl. Vergussarbeiten
• Gerüstarbeiten: Treppentürme mit Seitenschutz an äußeren Absturzkanten für 3 der Bauwerke
• Inbetriebsetzung/-nahmen, Probeaufbau Revisionsverschlüsse, Einweisungen
• Technische Bearbeitung: Planungsleistungen, Dokumentation/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen u. -Konformitätserklärungen, Risikobeurteilungen, Einweisungsprotokolle
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beabsichtigt am Standort Zittau mit dem Neubau des Instituts DI für CO2-arme Industrieprozesse seine Kompetenzen in der Energieforschung zu erweitern. Der Neubau der ZiRa Pilotanlage dient der Entwicklung von emissionsreduzierten Industrie- und Kraftwerksprozessen.
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Saar (ZRF Saar)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-09📍 Saarpfalz-Kreis45262100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ZRF beabsichtigt derzeit den Neubau der Notleitstelle Bexbach. Hierzu wird die nachfolgenden Bauleistung ausgeschrieben. Die im Wesentlichen auszuführenden Leistungen beinhalten folgende Hauptleistungen:
Arbeitsgerüst LK3, W06 ca. 1750m²
Fanggerüst, ca. 130m
Podesttreppen ca. 30 m
Organisationen
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Saar (ZRF Saar)
Bexbach
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Los 7 - Tiefbauarbeiten
- Baugrubenaushub, bis ca. 5,00 m unter GOK m, ca. 4500 m³
- Bodenaushub, BM-F1, laden, abfahren und entsorgen, ca. 5000 t
- Entsorgung Bodenaushub, BM-F3, DKII, ca. 4500 t
- Planum Baugrube herstellen, Schottertragschicht, ca. 35 cm Dicke, ca. 1800 m²
- Verfüllung Baugruben, ca. 1200 m³
- Rohrleitungsgräben/Kanalleitungen DN 110-160, ca. 200 m
- Kontrollschächte, PE DN 400, ca. 2,00m Tiefe, 3 Stk.
'- Demontage von drei Mono- Klima- Split- Anlagen und vier Heizkörpern inkl. Leitungssysteme
- Installation einer Multi- Klima- Split- Anlage 22 kW und vier Inneneinheiten
- Installation einer Wasserkühleinheit 3 kW und Anschluss an vorhandenes Kühlwassernetz
- Installation von vier Plattenheizkörpern und Anschluss an Heizungssystem
Die RheinEnergie AG plant die Kapazität der Ausbildungsplätze zu erweitern. Hierfür ist das
Gebäude 23 geplant, das neben dem bestehenden Ausbildungszentrum (Gebäude 20), auf dem
Betriebsgelände der RheinEnergie AG am Parkgürtel 24 in Köln errichtet werden soll.
Der Zugang zum Betriebsgelände ist nur mit Anmeldung und Besucherausweis möglich, da das
Gelände zur kritischen Infrastruktur zählt.
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-09📍 Saarpfalz-Kreis45421100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ZRF
beabsichtigt derzeit
den Neubau der Notleitstelle Bexbach. Hierzu wird die nachfolgenden Bauleistung
ausgeschrieben.
Die im Wesentlichen auszuführenden Leistungen beinhalten folgende Hauptleistungen:
Außentüren Stahl 10 Stk.
Außentüren Alu 1 Stk.
Aluminium Fenster mit Raffstoren 24 Stk.
Organisationen
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
Bexbach
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Erweiterungsneubau des Marie-Curie-Gymnasiums in 16540 Hohen Neuendorf. Das Gebäude grenzt direkt an das Bestandsgebäude an, ist teilunterkellert und oberirdisch dreigeschossig (EG - 2. OG). Die Nettogrundfläche beträgt rd. 1.670 m², der Bruttorauminhalt rd. 7.000 m³. Der Erweiterungsneubau wird in Stahlbetonbauweise (Mischbauweise: Fertig-, Halbfertigteile und Ortbeton) mit WDVS-Fassade errichtet. Im Rahmen der Rohbauarbeiten gibt es geringfügige Eingriffe in die Cafeteria des Bestandsgebäudes. Während der gesamten Bauarbeiten muss der Schulbetrieb ohne Einschränkungen weitergeführt werden können.
Organisationen
Landkreis Oberhavel
Oranienburg
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa
Gegenstand der Baumaßnahme ist die Generalsanierung der bestehenden Dreifachsporthalle aus dem Baujahr 1985 einschließlich erforderlicher Abbrucharbeiten, Teilneubauten und der vollständigen Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung.
Ziel der Maßnahme ist die Herstellung eines zeitgemäßen, sicheren und barrierefreien Sporthallenbetriebs unter Einhaltung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Brandschutz, Barrierefreiheit und energetische Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Die Maßnahme erfolgt überwiegend im Bestand unter Integration der vorhandenen Gebäudestrukturen, wobei konstruktive Eingriffe auf das erforderliche Maß beschränkt werden.
Der Übergang zum angrenzenden Gymnasium wird in die Baumaßnahme mit integriert.
Die Baumaßnahme wird in einem Bauabschnitt durchgeführt.
Durchführung von Sanierungsarbeiten an Trinkwasser-Rohrleitungen, in offener und grabenloser Bauweise, Austausch von Armaturen und Sanierung veralteter Hausanschlüsse (bis Absperrventil), Ausführung abschnittsweise, Leistungsumfang gemäß Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung.
Organisationen
Karlsruher Institut für Technologie
Eggenstein-Leopoldshafen
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Vergabe von Leistungen für die Planung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 4+5 und 6 - nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 55 Leistungsphasen 1 - 9.
In Stuttgart-Wangen soll in der Ulmer Straße 352 ein Bürgertreff entstehen. Hierfür soll die ehemalige Gaststätte in einen Bürgertreff mit Wohnungen umgebaut (Nutzungsänderung) und das Dachgeschoss ausgebaut werden, um hier zusätzliche Wohnungen zu generieren. Des Weiteren ist eine umfassende energetische Modernisierung des gesamten Fachwerkgebäudes erforderlich, dabei soll eine klimaneutrale Energieversorgung realisiert werden.
Der Abwasserzweckverband Untere Ahr (AZV UA) plant den Neubau der Kläranlage Untere Ahr in Remagen, nachdem die bestehende Kläranlage in Sinzig bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 schwer beschädigt wurde. Die für den Neubau ausgewählte Fläche liegt nördlich der B 266 auf einem Gelände, welches geodätisch etwa 7- 8 m über dem alten Standort liegt und somit hochwassersicher ist. Das Projekt befindet sich zurzeit in der Entwurfsplanung bzw. Genehmigungsplanung (Leistungsphase 3/4-HOAI). Nach Einreichung des Bauantrags im April 2026 soll noch im Jahr 2026 mit den vorbereitenden Maßnahmen zum Bau der Kläranlage in Remagen begonnen werden. Auf dem Altstandort in Sinzig verbleibt lediglich ein Pumpwerk. Hierzu sind beratende, konzeptionelle, und ggf. baubegleitende Ingenieursleistungen im Bereich der Baulogistik durch ein fachlich qualifiziertes Ingenieurunternehmen erforderlich. Das nachfolgende, hier angefragte Leistungsbild ist für die technisch optimale Umsetzung der Baumaßnahme und die vergaberechtlich konforme Betreuung des Themas Baulogistik erforderlich und für den Projekterfolg von außerordentlicher Bedeutung. Es ist beabsichtigt, das u. g. Leistungsbild 3-stufig zu vergeben. Ausführungszeiten: - Stufe 1: unmittelbar nach Beauftragung, voraussichtlich September 2026, - Stufe 2: Anfang des 1. Quartals 2027, - Stufe 3: Anfang des 2. Quartals 2027 bis Ende 4. Quartal 2031.
Organisationen
AZV Abwasserzweckverband Untere Ahr
Sinzig
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Gebäudeautomation umfasst die Einbindung und Vernetzung der technischen Anlagen zur zentralen Überwachung, Steuerung und Regelung des Gebäudebetriebs. Hierzu gehören die Installation der Automationsstationen, die Anbindung von Sensoren und Aktoren, die Umsetzung der Regelungsfunktionen sowie die Visualisierung und Bedienung der Anlagen. Ziel ist ein sicherer, transparenter und energieeffizienter Betrieb mit vollständiger Dokumentation und Übergabe an den Nutzer.
Rückbau- und Abbrucharbeiten im Gebäudeinneren,
Herstellung von neuen Mauerwerkswänden, Tür- und Wanddurchbrüchen einschließlich erforderlicher Sicherungsmaßnahmen, sowie Herstellung, Änderung und Schließung von Wandöffnungen,
Putzarbeiten an Wand- und Deckenflächen,
Trockenbauarbeiten zur Herstellung von Trennwandsystemen
Estricharbeiten einschließlich Ausbesserungs- und Ergänzungsarbeiten in geringem Umfang
Fliesenarbeiten an Wand- und Bodenflächen in geringem Umfang Nebenleistungen und Schutzmaßnahmen.
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die energetische Sanierung des gesamten Schulgebäudes der Grundschule St. Martin in Ochtendung. Die Baustelle befindet sich am Raiffeisenplatz 5, 56299 Ochtendung. Der Gebäudekomplex ist in drei Gebäudeteile gegliedert. Der linke Gebäudeteil beherbergt die Grundschule einschließlich Verwaltung. Das Gebäude verfügt über ein Untergeschoss sowie vier oberirdische Geschosse; das 3. Obergeschoss wird in Holzrahmenbauweise neu errichtet. Der Mitteltrakt stellt einen eingeschossigen Verbindungskörper dar und dient als neuer Eingangsbereich (Foyer/ überdachte Pausenhalle). Dieser Bereich ist ebenfalls unterkellert. Der rechte Gebäudetrakt ist nicht unterkellert und erstreckt sich bis in das 1. Obergeschoss. Im Erdgeschossbefindet sich eine Kindertagesstätte; das Obergeschoss wird von der Ganztagsschule genutzt. Das Projekt wird durch EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) gefördert.
Organisationen
Verbandsgemeinde Maifeld
Polch
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Stadt Bacharach beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 die langfristige Entwicklung, Sanierung und den Betrieb des Campingplatzstandortes am Rheinufer in Bacharach im Wege einer Baukonzession zu vergeben. Der Standort verfügt über eine besondere touristische Lagequalität mit unmittelbarer Rheinlage, Nähe zur Altstadt, direkter Anbindung an den Bahnhof sowie an überregionale Rad- und Wanderwege. Im Zuge der BUGA 2029 erfolgt eine umfassende Neuordnung und Aufwertung der Freianlagen im Umfeld des Campingplatzes. Ziel der Stadt ist die Entwicklung eines modernen, qualitativ hochwertigen und langfristig tragfähigen Campingplatzstandortes mit ergänzenden touristischen und öffentlichen Nutzungen. Der zukünftige Konzessionär soll insbesondere: - den Campingplatz langfristig betreiben, - das bestehende Betriebsgebäude sanieren und weiterentwickeln, - touristische und öffentliche Nutzungen etablieren, - sowie den Standort qualitativ und wirtschaftlich nachhaltig fortentwickeln. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die beigefügte Projektbeschreibung Bezug genommen.
Organisationen
Stadt Bacharach
Bacharach
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
WC-Anlage in modularer Bauweise(Container), bestehend aus zwei Modulen, welche zusammen eine Einheit bilden.
Das erste Modul enthält 12 Urinale und zwei Waschbecken. Abmessung ca. 5,5/2,4 m.
Das zweite Modul enthält drei Unisexkabinen, eine davon in behindertengerechter Ausführung. Abmessung ca. 4,8/2,4 m. Die Beheizung (Temperierung) erfolgt über Elektroheizkörper (1 bzw. 2 kW). Die WC-Anlage erhält zusätzlich eine vorgehängte Holzfassade (Lärche).
Der Markt Sugenheim plant die Generalsanierung und Erweiterung der Ehegrundschule, sowie der zugehörigen Sporthalle und Hort in Sugenheim.Dafür werden hier die Leistungen für den 3. BA - die Sporthalle - für LV 307 WDVS ausgeschrieben.
Organisationen
Markt Sugenheim
Sugenheim
Auftraggeber
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Standardisiertes offenes Bussystem BACnet aufgebaut. Die Steuerung, Regelung und Überwachung der Anlagen der TGA sowie die Nutzungsbereiche wird durch die MSR geleistet. Für den Betrieb der zNuE wird eine eigene Gebäudeautomation vorgesehen. Diese beinhaltet ca. 1210 Datenpunkte. Die GA ist für 2 Lüftungsanlagen, einen Klimakaltwassersatz, Wärmepumpe, Heizungsverteilung, Kälteverteilung und Störmeldeüberwachung im Bereich Elektro zuständig. Die GA arbeitet eigenständig und wird an den Bestand der Liegenschaft angebunden.
Vergabeverfahren für Leistungen der technischen Gebäudeausrüstung in den Leistungsphasen 5 bis 9 nach § 55 ff. HOAI 2021 mit den Anlagengruppen 1 bis 3
Der Landkreis Emsland beabsichtigt an der von der BBS Papenburg bereits teilweise genutzten Pestalozzischule Papenburg, Kreuzweg 9-11 einen Neubau mit Fachunterrichtsräumen, sowie allgemeinen Unterrichtsräumen zu errichten. Die beiden Gebäude werden durch einen Flur im Obergeschoss miteinander verbunden. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Installationsarbeiten für Heizungen und Lüftung.
Organisationen
Landkreis Emsland
Meppen
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
PV-Anlagen nach DIN VDE 0100-712:
Auf dem Flachdach der Grundschule und auf dem Flachdach der Quartiersunterkunft werden PV -Anlagen über dem Gründach errichtet. Die Unterkonstruktion inkl. Montageschienen kommt dabei vom AN GaLa-Bau und ist schon montiert. Die PV-Anlage wird in den technikfreien Zonen in Süd - Ost - Ausrichtung (15° Modulneigung ) errichtet.
Merkmale der Ausschreibung:
Ca. 344 PV-Module
Ca. 4 Wechselrichter
1 Verteilerschrank
Ca. 1000 m PV-Kabel
Ca. 800 Modulklemmen
Ca. 250 m Verlegerohr
Organisationen
Stadt Regensburg
Regensburg
Auftraggeber
Stadt Regensburg - Vergabeamt
Regensburg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin, Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-0945000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
wesentliche Leistungen:
ca. 100 m Kabelgraben einschließlich Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung
ca. 120 m Erdkabel NYY-J 5x16 RE
1 Lichtmast H = 12 m mit Fundament
10 LED-Scheinwerfer einschließlich
6 Gobo-Projektoren
3 Zhaga-/eSave-Steuerungseinheiten
12 beleuchtete Fahrradbügel.
Organisationen
Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermeisterin, Zentrale Vergabestelle
"ca. 1.500 Stk. Freischwinger Stühle
ca. 730 Stk. Vierbeinstühle, stapelbar
ca. 1.150 Stk. Mehrecktische Unterricht
ca. 60 Stk. Lehrertische
ca. 70 Stk. hohe Schränke
ca. 40 Stk. Polstermöbel/ Sofaelemente"
Organisationen
Stadt Heide
Heide
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Lübeck
Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
'
Elektrotechnik und MSR: NSHV, NS-Anbindung, übergeordnete Steuerung für die Gesamtanlage, Feldverteilung zu allen Verbrauchern der Lose 1 und 2; Installation und Inbetriebnahme, Abnahme.
Kurzbeschreibung:
Die Siedlungsgrundschule ist eine von drei Grundschulen der Stadt Bad Dürrenberg.
Das Grundstück der Siedlungsgrundschule Bad Dürreberg befindet sich im Nordosten der Stadt Bad Dürrenberg. Seine umgebende Bebauung ist geprägt von Wohnbebauung und kleineren Gewerbeeinrichtungen. Es befindet sich in der „Alten Siedlung“, in der Richard-Wagner- Straße 2a, unweit der Kindertagesstätte „Bummi“.
Das zweigeschossige Gebäude wurde im Jahr 1993 erbaut und verfügt über ein ausgebautes Erd- und Obergeschoss. Im Nebengebäude ist der Hort untergebracht. Es ist davon auszugehen, dass der Schulstandort langfristig erhalten bleibt.
Das Schulgebäude verfügt über einen Mehrzweckraum mit angeschlossenem Geräteraum, der auch für den Schul- und Vereinssport genutzt wird.Um die Sportnutzung im Mehrzweckraum weiterhin aufrechtzuerhalten, wurden 2024 Umkleideräume errichtet sowie der Sanitärtrakt im EG saniert.
Die Schule hat einen kindgerechten Pausenhof mit Sportflächen. Das Gelände vor der Schule wird vormittags von den Kindergartenkindern und nachmittags auch von den Hortkindern genutzt.
Im Gebäude stehen 8 Klassenräume und diverse Nebenräume zur Verfügung. Im Jahr 2015 wurde das Gebäude bereits brandschutztechnisch aufgerüstet. Das jetztige Projekt verfolgt das Ziel, das Gebäude der Siedlungsgrundschule, hier den Eingangsbereich zum Mehrzweckraum, wirksam gegen die zunehmenden Risiken infolge von
Starkregenereignissen zu schützen. Bereits in den vergangenen Jahren entstanden erhebliche Schäden durch das Eindringen von Regenwasser bei starken Niederschlägen. Das Parkett und der Sockelbereich wurden bereits mehrfach beschädigt, eine Nutzung des Raumes musste durch Absperrung eingeschränkt werden, der Sportunterricht konnte teilweise nicht mehr erfolgen.
Die geplante Maßnahme zielt darauf ab, die entsprechende Eintrittsstelle baulich abzusichern und Schäden an der Gebäudesubstanz zu verhindern. Gleichzeitig können die künftigen Schadenskosten reduziert bzw. ausgeschlossen werden.
Der Hochwasserschott ist eine dauerhafte und effiziente Schutzmaßnahme, die in die bestehende Gebäudestruktur integriert wird. Es handelt sich um eine investive Maßnahme, die in Zusammenhang mit der Klimaanpassungsfähigkeit steht und sich durch ihre Nachhaltigkeit und hohe Wirksamkeit auszeichnet.
Im folgenden Leistungsverzeichnis sind die für den Einbau des Klappschotts notwendigen Allgemeinen Bauleistungen beschrieben. Diese gliedern sich in Arbeiten vor und nach dem Einbau des Schottes in zwei zeitliche Einheiten. Die Arbeiten sollen bei laufenden Betrieb der Einrichtung durchgeführt werden.
Der Zugang zum Mehrzwecksraum erfolgt während der Bauausführung über den Schulhof. Strom sowie Wasseranschluss stehen im Hausanschlussraum zur Verfügung (Entfernung bis zu 50 m). Lagerräume bzw. Aufenthaltsräume können durch den AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
---
Nachfolgend beschriebene wesentliche Leistungen sind zu erbringen:
· Baustelleneinrichtung und -sicherung
· Erd- und Fundamentarbeiten
· Entwässerungskanalarbeiten
· Pflasterarbeiten
· Elektroinstallationsarbeiten (bauseits)
· Einbau des Schotts (bauseits)
---
Das Klappschott soll im Augusti 2026 eingebaut werden. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung und dem Nutzer sowie den am Bau beteiligten Gewerken.
Die Umbauleistungen sind so vorzubereiten und auszuführen, dass möglichst geringe Beeinträchtigungen durch Lärm, Schmutz, Staub u. ä. im Schulbereich auftritt.
---
Zur besonderen Beachtung:
1. Die Arbeiten sind bei laufendem Schul-/Hortbetrieb im Objekt und in den Nachbargebäuden durch zu führen. Die Sicherheit der Kinder und des Personals ist jederzeit zu gewährleisten.
2. Der Auftragnehmer hat sich grundsätzlich täglich vor Arbeitsauf nahme an- und zum Feierabend abzu melden.
3. Vor Angebotsabgabe ist eine Baustellenbesichtigung durch zuführen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustel len gegebenheiten werden nicht anerkannt.
4. Im Objekt besteht ein striktes Rauchverbot.
---
Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.
---
Nebenangebote sind zugelassen
Mindestanforderungen an Nebenangebote:
1.
Es sind alle Vorgaben, so wie sie in der Ausführungsplanung und Ausschreibung aufgeführt sind, auch für Nebenangebote einzuhalten.
2.
Änderungsvorschläge hinsichtlich Verkehrssicherungen, -führungen, Fristen, Bauverfahren und Sonstiges bedürfen der Zustimmung aller Auftraggeber, zuständigen Behörden sowie aller betroffener Dritter und sind mit dem Nebenangebot einzureichen.
3.
Nebenangebote bedürfen einer Beschreibung, aus der alle Änderungen gegenüber der in den Vergabeunterlagen enthaltenen Lösung hervorgehen (auch Nachteile). Sollte auf Berechnungen (z.B. Statik) bzw. Pläne Bezug genommen werden, so sind diese in geprüfter Form (z.B. Statik) mit dem Nebenangebot einzureichen
4.
Materialsubstitutionen bedürfen des Nachweises der Gleichwertigkeit im Gebrauchswert anhand aller Merkmale, wodurch das Material in der entsprechenden DIN, der Umweltverträglichkeit oder zusätzlichen Vertragsbedingung (auch spezifisch für das Land Sachsen-Anhalt) gekennzeichnet ist.
5.
Der Bieter hat die Gleichwertigkeit, Durchführbarkeit und Vollständigkeit seines Nebenangebotes mit dessen Abgabe nachzuweisen. Für die zur Verwendung kommenden Baustoffe ist der Nachweis der Umweltverträglichkeit mit Einreichung des Nebenangebotes zu erbringen.
6.
Stellt sich erst nach der Beauftragung heraus, dass das Nebenangebot nicht wie angeboten ausgeführt werden kann, so trägt die daraus entstehenden Mehrkosten der Auftragnehmer allein. Ist die Umsetzung eines preislich günstigeren Nebenangebotes nicht oder nicht mit der geforderten Gleichwertigkeit zum Ausschreibungsentwurf möglich, hat der Auftragnehmer das Hauptangebot (gemäß Ausschreibung) zu den Kosten des Nebenangebotes zu realisieren.
7.
Nebenangebote müssen sämtliche Risiken aus der Umstellung gegenüber der Ausschreibung berücksichtigen (auch Baugrundrisiko).
8.
Es sind die konstruktiven und planerischen Vorgaben des Bauherrn einzuhalten; alle technischen und formalen Bedingungen der Leistungsbeschreibung sind zu erfüllen.
9.
Sofern Nebenangebote eingereicht werden, die diese Vorgaben inhaltlich tangieren, so sind die Nachweise des Bieters beizufügen, dass dies planungs-konform erfolgt.
Bei Nebenangeboten, die den Baugrund betreffen, sind die Aussagen der Bodengutachten zu berücksichtigen. Ausdrücklich wird hierbei auf die Aussagen zur Altlastenproblematik hingewiesen.
Nebenangebote zu Sperrungen und Umleitungsführungen bedingen, dass hierzu die notwendigen Abstimmungen des Bieters mit den zuständigen Straßenverkehrsbehörden im Vorfeld geführt werden und deren Zustimmung vorliegt.
Nebenangebote haben den in den zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen ausgewiesenen Regeln und Vorschriften sowie den sonstigen, die anerkannten Regeln der Technik beschreibenden Regelwerken zu genügen.
Maßnahmennummer:
B72SALSD000700
Bezeichnung der Baumaßnahme:
L2376 Ern+Inst div BW Rottach b Ahegg
Gegenstand der Auftragsvergabe sind Planungsleistungen an folgenden 11 Ingenieurbauwerken:
1. ASB 8227524 Brücke St 2376 über die Rottach 3
Überbauerneuerung, BW-Fläche 252m², Länge 23m
2. ASB 8227529_A Brücke St 2376 über die Kleine Rottach 2
Ersatzneubau, BW-Fläche 33 m² Länge 5m
3. ASB 8227530 Brücke St 2376 über die Kleine Rottach 1
Instandsetzung, BW-Fläche 73 m² Länge 7m
4. 4 Stützbauwerke entlang der Rottach
Kopferneuerung bzw. Instandsetzung, BW-Fläche 379 m² Länge 175m
5. 2 Stützbauwerke und 2 Brücken
Teil-Instandsetzung nach Zustandsbericht
Leistungsphasen:
gemäß Honorartabellen
Organisationen
Staatliches Bauamt Kempten
Kempten
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als Planungsgrundlage für interne und externe Bau- und Fachplanungen für Bau- und Umbauprojekte des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung ist die Konzeption, Strukturierung und Erstellung eines standardisierten Musterraumbuchs als verbindliche Planungsgrundlage für interne Fachbereiche sowie externe Planungsbeteiligte. Das Musterraumbuch dient der Vereinheitlichung von Planungsvorgaben, der Festlegung baulicher und technischer Standards sowie der Definition übergeordneter Planungsgrundsätze. Es soll eine konsistente, wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Umsetzung zukünftiger Bau- und Umbauprojekte ermöglichen. Zusätzlich zum Musterraumbuch sind Ausführungsrichtlinien zu den KG der 300er und 400er Gewerke zu erstellen ("Richtlinien Baustandards"). In den Richtlinien Baustandards werden die Anforderungen festgeschrieben, die nicht projektspezifisch sind und grundsätzlich für eine Vielzahl an künftigen Projekten vordefiniert werden können. In Folgeprojekten kann sich die Planung dann auf projektspezifische Anforderungen konzentrieren. Dadurch soll die Effizienz der Planung in den Folgeprojekten erhöht und das Risiko von Planungsmängeln reduziert werden. Das Musterraumbuch und die Richtlinien Baustandards werden Teil der Vergabeunterlagen bei zukünftigen Objekt- und Fachplanerausschreibungen. Hierdurch wird bei zukünftigen Vergaben sichergestellt, dass der Wettbewerb bei Teilnahme des Planungsbüros der vorliegenden Ausschreibung nicht verzerrt wird.
Organisationen
Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
AK Duisburg (A 40) - AS Duisburg-Marxloh, A59, Fahrzeugrückhaltesysteme für HBL 1 u. 2
Herstellung der Fahrzeugrückhaltesysteme für die Erhaltungsmaßnahmen (Haupbaulos 1 und 2) im Zuge der Bauarbeiten der A 40 in beide Fahrtrichtungen und die Bauarbeiten A 59 RiFa Düsseldorf inkl. alle zugehörigen provi-sorischen Rampen und Rampen im Endzustand im Bereich des Knotens AK Duisburg.
Bodenbelagsarbeiten
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Bestandsgebäude, welches einerseits für den Bauwerkserhalt saniert werden soll. Andererseits erfolgt eine Herrichtung für den neuen Nutzungszweck. Das Gebäude ist ein Kulturdenkmal im Sinne des § 2 DenkmSchG LSA. Für die Instandsetzungsarbeiten sind die Vorgehensweisen und Angaben in den jeweils zugehörigen WTA-Merkblättern zu beachten. Terrazzo-Grobmassen:
ca. 660 m2 Terrazzobestandestrich aufarbeiten
ca. 450 m Terrazzosockel aufarbeiten
ca. 53 St Terrazzotreppenstufen aufarbeiten
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben AöR (BImA), vertreten durch die Referatsgruppe 42 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, diese vertreten durch das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald
📅 2026-06-0971000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die BImA hat die Bauverwaltung mit der Planung und Durchführung der Generalsanierung des FLI Riems im IPA-Modell beauftragt. Das Bauprojekt umfasst die Sanierung aller technischen Anlagen vorrangig der Gebäude 40 bis 48 einschließlich der sicherheitsrelevanten baulichen Anlagen bis circa 2040. Es sind die Voraussetzun-gen für eine zeitliche Abfolge unter Berücksichtigung eines durchgängigen Labor- und Stallbetriebs zu schaffen. Diese und die Bauzeit werden stark von der Aufrechterhaltung des laufenden Forschungs-betriebs und den Grenzen der Bautätigkeit bestimmt und sind davon abhängig. Da die Sanierung bei laufendem Forschungsbetrieb unter Berücksichtigung der kritischen Infrastruktur zu realisieren ist, wurde im Sanierungskonzept von der Errichtung eines Interimsgebäudes mit dem Status S3/ T4 S4 in einer konventionellen Bauweise ausgegangen. Das Projekt soll nach der im nächsten Schritt geplanten bauherrenseitigen Vorbereitung und Projekt-organisation (Phase 0) in einem 3 Phasenmodell mit Validierung (Phase 1), Planung (Phase 2) und Realisierung (Phase 3) durchgeführt werden. Für die Durchführung sind verschiedene Projektteams vorgesehen. Das durchgängig vorhandene zentrale Entscheidungs- und Führungsgremium als Projektmanagementteam (PMT), die mit konkreten, gegebenenfalls nur temporär zu erbringenden Leistungen betrauten Projektimplementierungsteams (PIT) und das übergeordnete, mit besonderen Aufgaben betraute Seniormanagementteam (SMT).
Organisationen
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben AöR (BImA), vertreten durch die Referatsgruppe 42 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, diese vertreten durch das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald
Wärmedämmverbundsysteme
Gerüstarbeiten:
ca. 880 m2 Einrüsten der Ost-,West, Nord-, Südfassade des Anbaus und Überlassung des Gerüsts für die Dauer der Maßnahme.
WDVS-Fassadenarbeiten:
Öffnen von Fassadenstreifen von 30cm Höhe über eine gesamte Lauflänge von 160m, Dämmstärke ca. 12cm;
Austausch von Abschlussprofilen und fachgerechtes Schließen und Anarbeiten der Fassade.
Zusatzbefestigung der Südfassade mit systemkonformen Fassadendübeln (Absicherung Bestandsfassade, aufgrund Ablösungen) und fachgerechtes Verputzen der Südfassade von ca. 121m².
Putzausbesserungen an der Nordfassade.
Malerarbeiten:
ca. 505 m2 Reinigen der WDVS-Fassade und Anstrich aller Fassadenseiten des Anbaus
Tragwerksplanung beim Verbau für Neubau EWP am Klinikum Schwabing, LP 1-6 - Besondere Leistung (nur optional): ingenieurtechnische Kontrolle in der Bauausführung
Organisationen
München Klinik gGmbH
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
1.690qm Dachabdichtung auf Flachdächern FPO-Bahnen als Oberlage, 1.690qm Gefälle EPS
350m Attikaausbildung
1.690qm Gründach und Kiesdach unter PV-Anlage
45qm Ausbildung Dachterrasse
Flachdachabsturzsicherung als Seilsystem für 1.250qm
Erstellen von Werkplänen
Dokumentation und Bescheinigungen
Der Landkreis Emsland beabsichtigt an der von der BBS Papenburg bereits teilweise genutzten Pestalozzischule Papenburg, Kreuzweg 9-11 einen Neubau mit Fachunterrichtsräumen, sowie allgemeinen Unterrichtsräumen zu errichten. Die beiden Gebäude werden durch einen Flur im Obergeschoss miteinander verbunden. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Installationsarbeiten für Sanitäreinrichtungen.
Organisationen
Landkreis Emsland
Meppen
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Die bestehende Mehrzweckhalle soll mit finanzieller Unterstützung der Städtebauförderung umfassend saniert werden. Das Gebäude wird als Mehrzweckhalle genutzt. Es findet auch der Schulsport für die eigene Grundschule statt. Es ist eine stufenweise Beauftragung der Lph 1 - 8 inkl. Zielfindungsphase (Tragwerksplanung) geplant.
Erdarbeiten
ca. 4.136 m3 Erdaushub Baugrube, Fundamente, Leitungsgräben,
ca. 2.357 m2 Planum erstellen, Gründungssohle,
ca. 525 m3 Verfüllungen Arbeitsräume etc.
Betonarbeiten – Ortbeton
ca. 146 m3 Ortbeton Streifenfundamente C30/37,
ca. 2.250 m2 Bodenplatten C30/37,
ca. 648 m2 Außenwände C30/37,
ca. 846 m2 Innenwände C30/37,
ca. 162 t Betonstahl in verschieden Ausführung.
Betonarbeiten – Fertig- und Halbfertigteile
ca. 758 m2 Doppeltafelwände innen und außen, C30/37,
ca. 1.311 m2 Filigrandecken, C30/37,
ca. 22 St. Fertigteilstützen in verschiedenen Abmessungen, C30/37,
ca. 65,3 t Bewehrung.
Betonarbeiten – Fertigteiltreppen
10 St. Fertigteiltreppen in verschiedenen Ausführungen,
16 St. Fertigteilstützen
28 St. Tribünenfertigteile in verschiedenen Ausführungen,
ca. 10 t Bewehrung.
Zimmer- und Holzbauarbeiten
ca. 297 m3 BSH liefern in verschiedenen Ausführungen und Querschnitten,
ca. 1279 m Abbund/Verlegen der verschiedenen BSH-Hölzer für Dachverband,
verschieden Stahleinbauteile
Metallbauarbeiten
ca. 1520 m2 Dachtragschale aus Stahl-Trapezblech.
Abdichtungsarbeiten
ca. 2.350 m2 2-lagige bituminöse Abdichtung, waagerecht bzw. geneigt,
ca. 307 m2 2-lagige bituminöse Abdichtung, senkrecht,
ca. 430 m2 Perimeterdämmung.
TGA
ca. 110 m Grundleitungen in verschiedenen Durchmesser,
ca. 90 St Bögen, Abzweige, Reduzierungen, Abläufe etc.,
ca. 45 m Regenwasserleitungen,
ca. 27 St Bögen, Abzweige, Reduzierungen, Abläufe etc.
Erdungsanlage
Ca. 1.080m Ringerder, Verbindungsleitungen und Fundamenterder in verschiedener Ausführung
Für den Neubau eines Hortgebäudes steht das Baugrundstück mit ca. 4.650m² Fläche zur Verfügung. Das Baufeld befindet sich in der Nähe des Denkmalplatzes zwischen der Bahnhofstraße und der Goethestraße in 14959 Trebbin. Der Trebbiner Sportkomplex und die Sporthalle bilden nordwestlich die Baufeldbegrenzung, nach allen anderen Himmelsrichtungen schließen sich Gärten und Einfamilienhäuser an. Der Hort soll neben den Gruppen- und Nebenräumen für die Schüler zusätzlich auch ein Kinderrestaurant mit Kinder- und Ausgabeküche, einen großen Sport- und Bewegungsraum (auch für externe Nutzung) und Personalräume für ca. 22 MitarbeiterInnen beherbergen. In den Außenflächen sollen u.a. ein befahrbarer Rundweg, eine Freifläche für Fußball und Kletteranlagen entstehen. Der Neubau ist als 2-geschossiges Gebäude konzipiert. Die ca. 2.575 m² BGF, welche sich aus dem benötigten Raumprogramm ergeben, erzeugen eine überbaute Fläche von ca. 1.300m². Dem Leitgedanken folgend, dass das Bauvolumen aufgelöst werden soll und damit eine Brücke zwischen Sportkomplex und Wohnhäusern geschlagen wird, gliederteine Brücke zwischen Sportkomplex und Wohnhäusern geschlagen wird, gliedert sich der neue Hort in 3 Gebäudeflügel. Die Flügel sind versetzt zueinander angeordnet. Es entsteht der Eindruck mehrerer kleiner "Häuser", die locker auf dem Grundstück verteilt sind. Die versetzt angeordneten Gebäudeteile ermöglichen eine ideale Raumbelichtung und Orientierung nach allen Himmelsrichtungen. Das statische Grundgerüst ist ein System aus tragenden Stützen, massiven Decken und aussteifenden Wänden. Die Gebäudehülle bzw. Außenwand ist selbsttragend und erfüllt keine tragende Funktion. Nur Stützen oder kurze Wandscheiben in der Außenwand leiten die Deckenlasten in die Fundamente weiter. Die Gründung erfolgt als Bodenplatte mit teilweiser Brunnenringgründung. Tragende Wände und Stützen werden massiv aus Stahlbeton oder Mauerwerk hergestellt. Die Balkone und Außentreppen sind ebenfalls als Massivbau geplant. Die nichttragenden Innenwände sind u. a. Leichtbauwände oder gläsern. Der Hort erhält ein geneigtes Dach mit einem Pfettendachstuhl aus Holz, allseitig gewalmt und mit einer Stehfalzdeckung eingedeckt. Im Firstpunkt befindet sich jeweils ein großes Oberlicht, welches für hervorragende Lichtverhältnisse in den Fluren der Gruppenräume sorgt. Der Vorteil des geneigten Daches ist die geringe Traufhöhe. Der Brandschutz wird durch ein klares Brandschutzkonzept gewährleistet. Das Gebäude wird in mehrere Nutzungseinheiten unterteilt. Der erste und zweite Rettungsweg wird baulich über Außentreppen und eine zentrale Innentreppe sichergestellt Im Erdgeschoß befinden sich alle Verwaltungs- und Mitarbeiterbereiche in Flügel 1. Weiterhin gibt es hier einen Sport- und Bewegungsraum nebst erfordl. Nebenräumen, der auch extern genutzt werden kann (z.B. Sport-oder Kulturveranstaltungen am Abend). Der Elt.-Hausanschluß- und Serverraum befindet sich hier ebenfalls. In Flügel 2 EG sind das Kinderrestaurant incl. einer Kinderküche und allen Nebenräume platziert. Auch Lager-, Hausmeister-, und Hausanschlußräume befinden sich hier und haben Fenster zur ausreichenden Belüftung. Eine Zufahrtsmöglichkeit über den Nöhringswinkel ist gewährleistet. In Flügel 3 EG befinden sich Gruppenräume und die erf. Sanitärbereiche. Die zentrale Haupttreppe führt nach oben in das 1. Obergeschoß.Im Obergeschoß befinden sich hauptsächlich Gruppen- und Themenräume mit den dazugehörigen Nebenräumen und ein Großteil der Schülerspinde. Jeder Gebäudeflügel wird in der Mitte durch ein großes Oberlicht optimal mit Tageslicht versorgt. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei, zw. EG und OG gibt es einen Aufzug. Die Fassade ist als hinterlüftete Keramikfassade konzipiert. Der Grundfarbton ist beige. Zwischen den Fenstern und auf Akzentflächen wird ein grüner Farbton verwendet. Die Fenster- und Glasflächen sind ebenfalls grün gerahmt. Ein Dachüberstand von ca. 60 cm schützt die Fassade. Grundstücksgröße: 4.650 m2 Länge, ca.: 62,10 m Breite, ca.: 37,10 m OK Traufe, ca.: 6,57 m lichte Raumhöhe EG: 3,00 m lichte Raumhöhe OG: 2,50 - 4,00 m OK FFB EG (+-0.00 m: 37,40 m ü. DHHN20167 Geschosszahl: 2 Bruttogrundfläche: 2.575 m2
Organisationen
Stadt Trebbin
Trebbin
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Energie, Klimaschutz und Europa
Vergabe von Projektsteuerungsleistungen (Bauherrenvertretung) für den Ersatzneubau Funktionsgebäude Linne-Kampfbahn, Königshütter Straße, 22049 Hamburg-Dulsberg
Auftraggeber ist die Gemeinde Gerstetten im Landkreis Heidenheim in der Region Ostwürttemberg. Der Auftraggeber plant die Errichtung eines Gigabit-Netzes (FTTB) im Gemarkungsgebiet der Gemeinde Gerstetten. Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt hierbei in einem Los. Ziel ist die Beseitigung noch vorhandener grauer NGA-Flecken gemäß Gigabit-Richtlinie 2.0 förderfähiger Anschlüsse im Ausbaugebiet.
Organisationen
Gemeinde Gerstetten
Gerstetten
Auftraggeber
iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB
Stuttgart
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
📅 2026-06-0945000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vorbereitung und Handentrostung auf der Baustelle (Stahl und Beton)
Aufbringen eines Farbauftrages auf die gereinigten Flächen (Stahl und Beton)
Betoninstandsetzung
Schutz der Verkehrswege und angrenzender Bauteile
Organisationen
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Das Behördenzentrum Platz der Luftbrücke (PdL) Columbiadamm 1-7c, Platz der Luftbrücke 1-3, Mehringdamm 129 und Schwiebusser Straße 129a-d in 12101 Berlin liegt im Stadtbezirk Tempelhof. Das Gesamtgebäude besteht aus elf miteinander verbundenen Bauteilen. Alle Bauteile verfügen über vier oberirdische Geschosse, ein nicht ausgebautes Dachgeschoss sowie ein bis teilw. zwei Untergeschoss(e).
Das Behördenzentrum Platz der Luftbrücke wurde als Verwaltungskomplex zusammen mit dem benachbarten Flughafen Tempelhof nach den Plänen von Ernst Sagebiel für das Reichsluftfahrtministerium als sogenannter „Sonderbau“ in vier Bauabschnitten errichtet. Die Gebäude bilden ein Halbrund um den heute als „Platz der Luftbrücke“ bezeichneten Platz, der den Knotenpunkt der Ost-West- und Nord-Süd-Magistralen von Berlin bildet.
Die Bauzeit des Behördenzentrums erstreckt sich ursprünglich auf die Jahre 1937 bis 1944. Nach 1945 wurden umfassende Reparaturen von Kriegsschäden, u.a. an Dächer und Fassaden durchgeführt. Die Bauteile VIII, IX und X wurden um 1955 einem umfassenden Neuaufbau unterzogen.
Das Behördenzentrum Platz der Luftbrücke (PdL) steht unter Denkmalschutz und ist in die Denkmalliste Berlin, eingetragen (Eintragung am 06.04.1995, OBJ-Dok.-Nr. 09055092, Liste Tempelhof-Schöneberg).
Das Behördenzentrum Platz der Luftbrücke (PdL) wird im Rahmen einer umfassenden konstruktiven, anlagenseitigen, energetischen und nutzungsspezifischen Grundinstandsetzung saniert.
Bestandteil der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten ist die übergeordnete Baustelleneinrichtung und Baustellenlogistik für den sicheren und koordinierten Betrieb der Baustelle. Folgende Leistungen sind auszuführen:
- Baufeldmanagement und -logistik
= Zuteilung der Flächen an die jeweiligen AN
= Management der Anlieferung
- Herstellung Bauzaun, temporäre Verschlüsse, Bauschließanlage
= Überwachung der Verschlüsse
= Anpassungen auf die wechselnden Belange der Baustelle
- Zutrittsmanagement
= Betreiben von Drehkreuzen und Ausstellen von Baustellenausweisen
- Überwachung der Baustellensicherheit
= Wachschutz in Teilabschnitten des Projektes
= Betreiben einer Videoüberwachung
- Herstellung und Betrieb von Bauheizungen
- Bereitstellung von Bauwasseranschlüssen
- Herstellung und Betreiben der Baustraßen, Lagerflächen, Verkehrswege, einschl. Rampenanlagen und Podesten einschl. Reinigung und Winterdienst
- Herstellung von temporären Schutzvorrichtungen und Bauverschlüssen
- Bereitstellung und Unterhaltung einer Containeranlage für die Objektüberwachung des AG
- Containerstellung für die jeweiligen Auftragnehmer der Baustelle als Betreibermodell
- Bereitstellung von Sanitäreinrichtungen
Umfang / Mengen:
- ca. 37.151 m² Grundstücksfläche
- ca. 13.006 m² bebaute Fläche
- 11 Bauteile; 6 Bauabschnitte
- Grundinstandsetzung während Nutzung des Gebäudekomplexes
Die Ausführung erfolgt entsprechend der Darstellung in den beiliegenden zeichnerischen Unterlagen der sonstigen Anlagen und detaillierten Angaben aus dem Leistungsverzeichnis.
Das Gebäude steht unter Denkmalschutz und ist während der Baumaßnahme im Nutzungsbetrieb.
Voraussichtliche Bauzeit: 2026-2032
Der Auftrag enthält Bau- und Dienstleistungen.
Für die Bauleistungen gelten die Bestimmungen der VOB/B. Die Abnahme erfolgt gemäß § 12 VOB/B. Als Erfolg wird die mangelfreie Errichtung und betriebsbereite Übergabe der Einrichtungen geschuldet.
Für die Dienstleistungen gelten die Bestimmungen der VOL/B. Da es sich hierbei um ein Dauerschuldverhältnis handelt, findet eine förmliche Abnahme im Sinne der VOB/B nicht statt. Die Leistung gilt als erbracht, wenn sie über den vereinbarten Zeitraum ordnungsgemäß durchgeführt wurde, siehe Anlage "WBV_Vertrag_VE0702" in den Vergabeunterlagen.
Das Grundstück liegt im Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin, im Ortsteil Lichterfelde auf
dem Flurstück 4395 (16,549 m²), Flur 1, Gemarkung Lichterfelde. Die Grundschule wird
südlich von der Haydnstraße und westlich von der Undinestraße begrenzt.
Auf dem Schulgrundstück befinden sich neben dem Hauptgebäude eine Dreifeldsporthalle,
eine Garage und ein Betriebsraum.
Gegenstand ist die vollständige Fachplanung für die Erneuerung/den Einbau der Aufzugsanlage.
Um alle Geschosse barrierefrei erreichen zu können, soll ein Aufzug neben dem
südlichen Treppenhauskern nachgerüstet werden. Die Planung und spätere Vergabe der
Aufzugsanlage erfolgt typenoffen und produktneutral. Flur- und Türbreiten entsprechen
Mindestens den Anforderungen der DIN 18040-1, Schwellen werden vermieden. Im 1.
Obergeschoss befindet sich ein Sanitär- und Pflegeraum, mindestens ein barrierefreies
WC befindet sich im Erdgeschoss.
Es wird von einem vollständigen Rückbau aller technischen Anlagen bis zum Übergabepunkt
Hausanschluss ausgegangen. Die Wärmeversorgung über den bestehenden Fernwärmeanschluss
soll voraussichtlich beibehalten werden. Die Beheizung der Räume soll
über Heizkörper im Brüstungsbereich erfolgen.
Auf dem Dach des Schulgebäudes ist eine Photovoltaikanlage zur Teilabdeckung des
Strombedarfs vorgesehen. Die Planungsleistung ELT umfasst die vollständige technische
Vorhaltung. Dies beinhaltet die Dimensionierung von Leitungswegen und Platzreserven in
der Hauptverteilung sowie die technische und formelle Abstimmung der Schnittstellen mit
den Stadtwerken des geplanten Pachtmodells.
Im weiteren Planungsverlauf ist auf eine hocheffiziente Gebäudetechnik zu achten.
Das Lüftungskonzept des Gebäudes wird im weiteren Planungsverlauf geprüft. Sollten mechanische
Lüftungsanlagen zum Einsatz kommen, gehört die energetische und infrastrukturelle
Erschließung zum Leistungsumfang der ELT-Planung.
Ebenso sind die erforderlichen Sicherheitsbeleuchtungs-, Brandmelde- und Alarmierungssysteme
sowie eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur (LAN/WAN/WLAN) bedarfsgerecht und
nach Abstimmung mit den Behörden und Fachkonzepten mit zu planen.
Die Auflagen des Prüfvermerkes zur technischen Ausrüstung - SenStadt VI MI 3
vom 08.08.2024 (siehe Anlage) sind zu beachten und den weiteren Planungen zugrunde
zu legen.
Zusätzlich hat die Planung unter Beachtung des jeweils gültigen „Leitfadens für die Sanierung
von Schulen“ sowie des „Leitfadens für den Neubau von Schulen“ des Landes Berlin
zu erfolgen (insbesondere hinsichtlich der technischen Zielausstattung).
Leistungsumfang sind die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 gemäß § 53/55 HOAI
in Verbindung mit Anlage 15 zur HOAI für die Anlagengruppen:
- ALG 4: Elektrische Anlagen
- ALG 5: Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
- ALG 6: Förderanlagen
Dach- und Klempnerarbeiten des Neubau der
Psychiatrischen Abteilung.
Dachdämmung und -abdichtung 1.333m²,
Attikaabdeckung 273 m, Geländer 242 m
Steigleiter 1 Stk 3,5 m, Stahltreppen für Dachebenen 5 Stk
Organisationen
Land Schleswig-Holstein endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
AöR
Lübeck
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR VOB-Submissionsstelle
Lübeck
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus
Zwischen 1911 und 1914 wurden die Deichtorhallen auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Bahnhofs, des Hamburger Gegenstücks zum »Hamburger Bahnhof« in Berlin, als Markthallen errichtet.
Sie stellen eines der wenigen erhaltenen Beispiele der Industriearchitektur der Übergangsperiode vom Jugendstil zu den Ausdrucksformen des 20. Jahrhunderts dar. Die beiden Hallen sind offene Stahlkonstruktionen: die nördliche Halle ist ein dreischiffiger Langbau mit 3.800 m² Grundfläche, die südliche Halle ist ein Zentralbau mit Laterne mit einer Grundfläche von 1.800 m².
Die in den Jahren 1911 bis 1914 errichteten Markthallen wurden 1989 im Auftrag der Körber-Stiftung durch den Architekten Josef Paul Kleihues für die Nutzung als Ausstellungshallen umgebaut. Die Hallen stehen auf den aus dem Jahr 1911 stammenden Marktkellern. Diese Keller bilden heute auch die Tiefgarage, welche sich westlich an das Untergeschoss der Südhalle anschließt. In den Jahren 2003 - 2004 erfolgte der Umbau der südlichen Halle zum Haus der Photographie durch das Architekturbüro Jan Störmer aus Hamburg. Später erfolgten dann auch Sanierungsmaßnahmen an der Tiefgarage.
Die Deichtorhallen sind Teil des von der Bürgerschaft 2018 mit den Drucksachen 21-13127 vom 08.05.2018 und 21-14130 vom 22.08.2018 beschlossenen Modells der Überführung der wichtigsten Kulturimmobilien der Stadt Hamburg in das Mieter- Vermieter Modell (MVM). Die Behörde für Kultur und Medien (BKM) behält ihre Rolle als Bedarfsträgerin, die als Mieterin die Finanzierung der Mietzahlungen sicherstellt und die zugrundeliegenden Bedarfsannahmen mit den Kultureinrichtungen abstimmt. Die Sprinkenhof fungiert als Realisierungsträgerin. Die Deichtorhallen sind am 01.01.2019 in die 2. HIM überführt worden.
Resultierend aus der im ersten Halbjahr 2017 erstellten Bestandsaufnahme zum baulichen Zustand der über 100 Jahre alten, denkmalgeschützten und ursprünglich als offene Markthallen konzeptionierten Deichtorhallen einschließlich Tiefgarage und großflächigen Außenanlagen ist eine umfangreiche Sanierung des gesamten Ensembles erforderlich. Das denkmalgeschützte Gebäude verfügt über eine Brutto-Grundfläche von 6914 m² (ohne Tiefgarage).
Die in der Bestandsaufnahme ermittelten notwendigen Sanierungsmaßnahmen wurden in die sogenannten „vorgezogenen Maßnahmen“ und die „Hauptmaßnahme (Innenausbau)“ unterteilt. Für die Hauptmaßnahme werden die Leistungen der LP8 und LP9 gem. HOAI ab-gefragt, die Gegenstand dieser Ausschreibung sind.
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Lieferung und Montage einer Reinstwasseranlage und der Ringleitung in Gebäude 28, Halle 3.
Für die Ausführungen von Oberflächenbehandlungen im Reinraum nforderungen benötigt (> 17,5MOhm*cm, < 30ppb TOC).
Es müssen alle Komponenten die für die Aufbereitung des Reinstwasser notwendig sind neu installiert und mit den Bestandsanlagen verbunden werden.
Zusätzliche Leistung: Demontage der Altanlage und der Ringleitungen
Organisationen
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Hamburg
Auftraggeber
1. und 2. Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
FH Erfurt, Altonaer Straße 25, Haus 2, Sanierung Lüftungsanlagen
.
Fliesenarbeiten WC-Anlagen:
.
- Abbruch- und Ausgleichsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen
- 100 m2 Bodenfiesen, Feinsteinzeug und Austausch einzelner Bodenfliesen
- 8 Stück Bodenabläufe, neu und Ersatz
- 197 m2 Wandbekleidung, Fliesen, Steingut, glasiert
- 5 Stück Kristallspiegel, versch. Größen
#
Es sind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus sich heraus zuschlagsfähig sein muss. Alle Hauptangebote die nicht aus sich heraus zuschlagsfähig sind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Das Zuschlagskriterium für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote ist der Preis. Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
Die Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH beabsichtigt an der Luisenstraße 1 in Bremerhaven einen Kita-Neubau für 130 Kinder zu errichten. Die Kita besteht aus zwei massiven zweigeschossigen Seitenflügeln, die auf bestehenden Kellergeschossen errichtet werden, und einem zweigeschossigen Zwischenbau mit Tiefgründung, der weitestgehend als Holzbau errichtet wird. Derzeit werden die beiden bestehenden fünfgeschossigen Wohngebäude bis zur Oberkante der Rohdecke der Keller abgetragen und die Kellergeschosse für die Errichtung der o.g. Kita vorbereitet. Baustart und Bauende des Gewerkes gem. beiliegendem Terminplan.
Organisationen
Die Städtische Grundstücksgesellschaft Bremerhaven mbH
Vergabeverfahren für Leistungen der technischen Gebäudeausrüstung in den Leistungsphasen 5 bis 9 nach § 55 ff. HOAI 2021 mit den Anlagengruppen 4 und 5
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-21📍 Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim45214210, 45262670
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-21
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Markt Sugenheim plant die Generalsanierung und Erweiterung der Ehegrundschule, sowie der zugehörigen Sporthalle und Hort in Sugenheim.Dafür werden hier die Leistungen für den 3. BA - die Sporthalle - für LV 301 Metall-Alurahmenelemente als Aluminiumfenster- und Türanlagen inkl. Raffstoreanlagen ausgeschrieben.
Organisationen
Markt Sugenheim
Sugenheim
Auftraggeber
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
📅 2026-06-09⏱ 2026-07-09📍 Saarpfalz-Kreis45443000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ZRF beabsichtigt derzeit den Neubau der Notleitstelle Bexbach. Hierzu wird die nachfolgenden Bauleistung ausgeschrieben. Die im Wesentlichen auszuführenden Leistungen beinhalten folgende Hauptleistungen:
Ca. 1200m² mineralisches WDVS
Oberputz als Kratzputz
Fassadenanstrich
Organisationen
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar (ZRF Saar)
Bexbach
Auftraggeber
agstaUMWELT GmbH
Völklingen
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Der Auftraggeber strebt eine Modernisierung seines Klinikcampus an. Eine der hierfür vorgesehenen Maßnahmen betrifft den Rückbau eines Bestandsgebäudes sowie ein Neubau mit zwei Vollgeschossen, in welchen die neue ZNA im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss ein zentrales OP-Zentrum betrieben werden soll. Für die erforderlichen technischen Anlagen und Logistikflächen soll der Neubau vollunterkellert werden. Dieses Vorhaben soll durch einen Projektsteuerer, der auch projektstufenübergreifende Projektleitungsaufgaben übernimmt, begleitet werden.
Der Markt Sugenheim plant die Generalsanierung und Erweiterung der Ehegrundschule, sowie der zugehörigen Sporthalle und Hort in Sugenheim.Dafür werden hier die Leistungen für den 3. BA - die Sporthalle - für LV 305 Gerüstbauarbeiten ausgeschrieben.
Organisationen
Markt Sugenheim
Sugenheim
Auftraggeber
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Das Gebäude 9.6u besteht aus zwei Hallenbereichen und zwei Bürotrakten.
Im Gebäude werden in mehrere Bauabschnitten Elektrolyse-Testständen verschiedener Größe errichtet. Der erste Megawatt-Elektrolyseur wurde in der größeren Haupthalle des Gebäudes innerhalb des ersten Bauabschnitts realisiert und ist im Juni 2025 in Betrieb gegangen.
Bauabschnitt II behandelt einen weiteren Megawatt-Elektrolyseur, welcher in der Haupthalle geplant ist. Dieser ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Bauabschnitt I.1 ist fertiggestellt. Der Bauabschnitt I.2. als separater, unabhängiger Versuchsstand in der Vorhalle befindet sich in fortgeschrittener Planung und wird mit Beginn in 2026 realisiert.
Im Rahmen des Bauabschnitts III ist nun die bauliche Infrastruktur für die Aufstellung von 19 Stück
Kilowatt-Elektrolyseuren unterschiedlicher Größe, von zwei CO2-Elektrolyseuren und eines Stack-Prüfstands in den zwei Hallen des Gebäudes herzustellen. Die endgültige Platzierung der Einzelteststände ist im Rahmen der Grundlagenermittlung festzulegen. Auch eine mehrstöckige Variante ist denkbar.
Für die Maßnahme ist eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Bei der Planung des Bauabschnittes I wurden die weiteren Elektrolyseure bereits berücksichtigt, allerdings weder geplant noch genehmigt.
Auf Basis der zu erstellenden Planung ist für den III. BA eine baurechtliche Genehmigung zu erwirken. In diesem Rahmen sind die Maßnahmen der KG 400 (hier 410, 420, 430 und 470) zu planen, zu veranlassen und zu überwachen.
Für den Ausblas der Produktgase (insb. Wasserstoff) über Dach ist der Ex-Schutz zu berücksichtigen. Mitwirkung und Zuarbeit zum Ex-Schutz-Konzept und Ex-Schutz-Dokument sind erforderlich.
Der genaue Leistungsumfang umfasst die Leistungsphasen 1 – 3 bzw. 4/5 – 8 der HOAI 2021, §55, Leistungsbild Technische Ausrüstung. Es sollen alle in der Anlage 06d detailliert benannten Grund- und Besonderen Leistungen angeboten und ausgeführt werden. Die besonderen Leistungen sind als Pauschale anzubieten - diese sind für die gesamte Bearbeitungsdauer (Stufe 1: Lph 1-3; Stufe 2: Lph 4-8) festgesetzt und ändern sich auch nicht bei einer möglichen Veränderung der Honorarzone.
Beauftragungsstufen:
Das Projekt wird als Gesamtpaket für die
- Leistungsphasen 1 – 3
beauftragt.
Optional erfolgt mit Abschluss der Leistungsphase 3 die Beauftragung der
- Leistungsphasen 4 - 8
'
Elektrodenkessel am HW Elferweg inkl. aller zum Betrieb erforderlichen Komponenten (u.a. Umwälzpumpe, Dampfumformer, Unterkühler, etc.) und weiterer Komponenten (u.a. Transformator, MS-Schaltanlage, Anbindung an Dampfschiene und Speisewasserversorgung)
SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten.
---------------
Im Zuge der Standorterweiterung der Carl-Götze-Schule erfolgt der Zubau einer Zweifeldsporthalle mit Kita. Die BGF des Gebäudes beträgt ca. 2.216 m². Die Sporthalle ist DIN-gerecht geplant und dadurch wettkampftauglich. Über den Nebenräumen ist eine kleine Empore für Zuschauer angeordnet. Der westliche Gebäudeteil beinhaltet auf zwei Etagen Erweiterungsflächen für die angrenzende Kita.
Standortprägend für das Schulgrundstück ist der Baumbestand. Die Anlieferung und Baustellenanschrift erfolgt über die Straße Brödermannsweg 2 im Bereich der Sporthalle bzw. der Feuerwehrzufahrt, somit dem südlichen Teil des Schulgrundstücks.
Der Neubau wird in Massivbauweise erstellt. Die Geschossdecken sowie teile der Wände werden aus Stahlbeton hergestellt. Weitere tragende Wände werden aus Mauerwerk bzw. aus Stahlbeton errichtet. Das Hallendach erhält eine Stahltragkonstuktion.
Die Fassade ist als zweischalige Ziegelverblendfassade in Teilen mit Riemchen geplant.
---------------
Hier: Bodenbelag
---------------
615 m2 Bodenbelag Linoleum, 40 m Edelstahl Trenn- und Abschlußprofil, 600 m Holz-Sockelleiste Kiefer
Organisationen
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Auftraggeber
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Der Markt Teisnach beabsichtigt die umfassende Generalsanierung der Mehrzweckhalle in der Kaikenrieder Straße, um das in die Jahre gekommene Gebäude baulich, energetisch und technisch grundlegend zu erneuern und als zukunftsfähige, multifunktionale Sport- und Veranstaltungsstätte zu sichern. Geplant sind insbesondere die Erneuerung und Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch von Fenstern und Türen, die Sanierung von Heizungs- und Elektroanlagen sowie die Modernisierung der Sanitär- und Umkleideräume. Es werden folgende Leistungen stufenweise vergeben: - Grundleistungen der Leistungsphasen 2-9 für die Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. § 34 Abs. 3 HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 1 i. V. m. Anlage 10 HOAI 2021 - Grundleistungen der Energieberatung: Bauphysik - Wärmeschutz und Energiebilanzierung nach ZVB-Wärme, Fassung 2021 - Besondere Leistungen
Organisationen
Markt Teisnach
Teisnach
Auftraggeber
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Regensburg
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-0971240000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Im Zuge des Ausbaus sind umfassende Maßnahmen im Gewerk Verkehrsanlage (VA) erforderlich. Für den gesamten PFA 3.2 sind insbesondere folgende Leistungen zu planen:
• Neubau und Anpassung von Gleis- und Weichenanlagen für die zusätzlichen RRX-Gleise
• Herstellung neuer Gleisverbindungen und Überleitstellen zwischen den Strecken 2407, 2650 und 2670
• Neubau des Haltepunkts Duisburg-Rahm einschließlich Mittelbahnsteig, Zugängen und Anpassung der Gleislage
• Anpassung und Rückbau bestehender Verkehrsflächen, Wegeführungen und bahnbegleitender Anlagen
• Integration der neuen Verkehrsanlagen in die bestehenden Strecken- und Betriebsabläufe einschließlich Bauzustandskonzepten
Die Leistungen umfassen die Entwurfsplanung Lph 3 sowie optional die Lph 6–7.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Der Abwasserverband Kraichbachniederung plant Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen am Standort der Verbandskläranlage in Kronau. Die Ausschreibungen für Bauleistungen sind auf mehrere Lose aufgeteilt. Das erste Baulos B01 umfasst "Spezialtiefbau und Erdbau zur Kläranlagenerweiterung" und das zweite Baulos B02 umfasst "Rohbauarbeiten" . Beide befinden sich derzeit in Ausführung. Das dritte hier ausgeschriebene Baulos B03 umfasst Metallbau - Fenster und Türen.
Aufbauende Baustromversorgung über 4 Phasen:
Verteiler außen - Gruppenverteiler, Containerverteiler etc.
ca. KW 36/2026
Endverteiler KG und Baubeleuchtung KG
ca. KW 12/2027
Endverteiler EG und Baubeleuchtung EG
ca. KW 34/2027
Endverteiler TG und Baubeleuchtung TG
ca. KW 45/2027
Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen, Geschäftsbereich Bundesbau
📅 2026-06-0945000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Aufbauende Baustromversorgung über 4 Phasen:
Verteiler außen - Gruppenverteiler, Containerverteiler etc.
ca. KW 36/2026
Endverteiler KG und Baubeleuchtung KG
ca. KW 12/2027
Endverteiler EG und Baubeleuchtung EG
ca. KW 34/2027
Endverteiler TG und Baubeleuchtung TG
ca. KW 45/2027
Organisationen
Performa Nord - Eigenbetrieb des Landes Bremen, Geschäftsbereich Bundesbau
Bremen
Auftraggeber
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen
Außenwandbekleidung
Fassadenarbeiten mit Baumeisterarbeiten wie Rückbau und Abbruch, Putz- und Malerarbeiten und Reinigungsarbeiten in diesem Rahmen usw.
Das Schulgebäude des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel
in Hanerau-Hademarschen befindet sich in einem abgängigen Zustand und soll saniert werden.
Es wurde bereits die LPH 2 abgeschlossen. Weiteres ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Organisationen
Schulverband Hanerau-Hademaschen und Todenbüttel
Hohenwestedt
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
In einem offenen Verfahren nach VOB/A-EU werden die erweiterten Zimmer- und Holbauarbeiten als Generalunternehmerleistung für den Neubau der Kindertagesstätte in Hameln ausgeschrieben.
Organisationen
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH
Hameln
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 4 je nach Leistungspaket und für unterschiedliche Leistungsbilder (Ingenieurbauwerke und technische Anlagen) nach HOAI für die unterirdische Infrastruktur im Rahmen der Inbetriebnahmestufe 1 der Stadtbahn Kiel in den Planfeststellungsabschnitten (PFA) 1.2 Ostufer & 1.3 Westufer
Organisationen
Landeshauptstadt Kiel - Der Oberbürgermeister
Kiel
Auftraggeber
Landeshauptstadt Kiel - Der Oberbürgermeister
Kiel
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Veröffentlichungstext öffentliche Ausschreibung
Friedhof Nudersdorf , Erneuerung Einfriedung
Art und Umfang
Rückbau Zaunanlage Maschendraht, inkl. Pfosten ca. 310m
Errichtung Bordanlage 100x25x6cm, inkl. Unterbau ca. 310m
Lieferung und Errichtung Doppelstabmattenzaun, H: 1630mm ca. 310m
Umbau Toranlage 2 Stk.
Lieferung und Profilierung Oberboden ca. 30 to
Rasenansaat ca. 600m²
📅 2026-06-08⏱ 2026-07-09📍 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt45421151, 45421153
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
2026-07-09
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gegenstand der Ausschreibung sind Tischler-/ Schreinerarbeiten. Die Leistung umfasst das Liefern, Herstellen und Montieren von Möbeln sowie den Abtransport von Verpackungsmaterial.
Es werden zwei Fachlose ausgeschrieben:
Los 1 Küchen
Los 2 Einbaumöbel
voraussichtliche Ausführungszeiten:
Los 1
Bauabschnitt 1:
ca. KW 44 – 46 2026
Bauabschnitt 2:
ca. KW 38 – KW 40 2027
Bauabschnitt 3:
ca. KW 30 2028
Los 2
Bauabschnitt 1:
ca. KW 44 – 46 2026
Bauabschnitt 2:
ca. KW 38 – KW 40 2027
Bauabschnitt 3:
(keine Maßnahmen)
Organisationen
Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
Speyer
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
- Vergabekammer -
Ein eingeschossiger, freistehender Erweiterungsbau im Süden für 4 Klassenzimmer,
Gruppenräume und Sanitärkern, verbunden über einen Verbindungssteg zum Bestand.
'- Gesamte Leistung umfasst 244 Türen
- Objekttüren
- Feucht-/ Nassraumtüren
- Schallschutztüren
- Brandschutztüren
- Türen mit RC-Anforderungen nach DIN EN 1627
- Türblattausführungen in HPL und Echtholzfurnier
- Stahl-, Holz-, und Nassraumzargen
Organisationen
Stadt Trier
Trier
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um ein umfassendes Ersatzneubauprojekt des Kiesbergtunnels auf der Landesstraße L 70. Charakteristisch für den bereits 1970 in Betrieb genommenen Straßentunnel ist seine zweigeschossige Ausführung, bei der die beiden jeweils zweispurigen Richtungsfahrbahnen größtenteils übereinander geführt werden. Aufgrund veralteter Betriebstechnik und altersbedingter Betonschäden besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Die konstruktiven Besonderheiten des Ingenieurbauwerks führen zu erhöhten Anforderungen an die Planung und Umsetzung der Maßnahme. Teil des Projekts ist auch ein Ersatzneubau für das abgängige Überführungsbauwerk der L 70 über die Viehhofstraße. Eine detaillierte Darstellung des Projekts und seines Umfangs ergibt sich aus Anlage 8 Projektinformation (Teil der Vergabeunterlagen). Wegen der hohen projektspezifischen Anforderungen und der besonderen Komplexität wird als Projektabwicklungsmodell die "Integrierte Projektabwicklung" (IPA) gewählt. Ziel ist es, durch geeignete Rahmenbedingungen eine partnerschaftliche und zielorientierte Umsetzung des Projekts zu gewährleisten. Zentrales Element ist ein gemeinsamer Allianz-vertrag (Mehrparteienvertrag) zwischen dem Auftraggeber und den maßgeblichen Schlüsselpartnern für Planung und Bauausführung. Einzelheiten zur IPA und die wesentlichen vertraglichen Regelungen des künftigen Allianzvertrags sind in einem Eckpunktepapier zusammengefasst, das als Anlage 9 (Teil der Vergabeunterlagen) beigefügt ist.
Ein eingeschossiger, freistehender Erweiterungsbau im Süden für 4 Klassenzimmer,
Gruppenräume und Sanitärkern, verbunden über einen Verbindungssteg zum Bestand.
Gegenstand der geplanten Vergabe sind Leistungen der Projektsteuerung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in 21739 Dollern.
Die Leistungen umfassen insbesondere die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung eines Vergabeverfahrens für einen Totalunternehmer sowie die anschließende Projektsteuerung und das Projektcontrolling während der Planungs- und Bauphase
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH ist Partner für das Management kommunaler Immobilien in Hamburg. GMH baut, saniert und bewirtschaftet Schulbauten im Hamburger Süden, entwickelt und realisiert kommunale Bauten der Stadt Hamburg und arbeitet im Hochschulbau eng mit der Universität Hamburg und der HAW Hamburg zusammen.
Der Campus der HAW Hamburg am Berliner Tor soll insgesamt modernisiert und weiterentwickelt werden. GMH realisiert in diesem Zusammenhang im Auftrag der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) den Umbau der Schule am Standort Wallstraße 2 (Lämmermarkt) in Hamburg.
Im Weiteren siehe Ziffer 5.1
Organisationen
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Hamburg
Auftraggeber
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Ein eingeschossiger, freistehender Erweiterungsbau im Süden für 4 Klassenzimmer,
Gruppenräume und Sanitärkern, verbunden über einen Verbindungssteg zum Bestand.
Instandhaltung: Rollladen & Jalousiearbeiten. Es werden 4 Lose ausgeschrieben mit Leistungen, 100% Stundenlohnarbeiten, gemäß gesamt LV mit ca. 1.496 Arbeitsstunden/a. Pro AN können maximal zwei Lose beauftragt werden (siehe Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis).
Die voraussichtlichen Bruttosummen/a je Los:
Los 1: 43.300, Los 2: 47.287, Los 3: 57.516, Los 4: 51.617
Die Brutto Summen können maximal um 20% höher sein.
Instandhaltung Rollladen und Jalousiearbeiten
ca. 12m Mobiltrennwand furniert, mit Schlupftür
Das zu erstellende Gebäude wird nach Maßgabe des Zertifizierungssystems der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gemäß dem Kriterienkatalog Gebäude Neubau 2018 und dem Nutzungsprofil Neubau Bildungsbauten (NBI) geplant und ausgeführt. Des Weiteren wird für das Gebäude eine QNG-Zertifizierung angestrebt.
Mobil-Trennwand BA 1
Wiederherstellung der Natursteinoberfläche des Skulpturenhofs des Sprengel Museums Hannover.
Herzustellen sind geschwungene, terrassierte Flächen. Der Oberbelag ist mit einem Porphyr
Kleinsteinpflaster, der Unterbau aus einem Liechtbeton auszuführen.
Der Skulpturenhof ist als ein begehbares Kunstwerk anzusehen, die Arbeiten sind mit einer hohen Qualität herzustellen.
Garten- und Landschaftsbau
Vergabe-Nr.: 2604300301
-----------------------------------
Bezeichnung des Auftrages:
-------------------------------------
Testfeld RDV zur Komplexmaßnahme B97/S130
Kurze Beschreibung der Leistung:
---------------------------------------------
Im Rahmen der Erarbeitung der notwendigen geotechnischen Vorgaben zur Realisierung/Umsetzung der Komplexmaßnahme B97 S130 (KM B97 S130) auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Brigitta ist als zeitlich vorgezogene Maßnahme ein Testfeld für die Tiefen-verdichtung (Testfeld-RDV) mit allen notwendigen Angaben unter der Maßgabe, dass keine Sperrung der B97 und S130 erfolgt, umzusetzen.
Beschreibung:
-------------------
Das Ziel der Maßnahme ist es, die geotechnischen Parameter und Technologien für die Rütteldruckverdichtung (RDV) der B97 / S130 im Rahmen eines Testfeldes zu erproben und zu optimieren.
Es sind die nachfolgenden Leistungen auszuführen:
- Holzung ca. 2,6 ha
- Rodung ca. 2,6 ha
- Bodenabtrag von ca. 3.500 m³
- RDV Maßnahme Bereich 1: ca. 13.284 m
- RDV Maßnahme Bereich 2: ca. 11.502 m
- RDV Maßnahme Bereich 3: ca. 29.260 m
- Wegebau: Neubau Zufahrt, Montageplatz, Baustelleneinrichtung
- Zugabeboden ca. 37.000 m³, Vertikaldrainagen
- Mess- und Prüfprogramm,
- PWD- und Schwingungsmessungen
- Vermessungsleistungen
- geoelektrische Untersuchungen
Erfüllungsort:
-----------------
NUTS-Code: DED2C (Landkreis Bautzen)
Spreetal OT Burgneudorf
Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht.
Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen.
Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor.
Laufzeit des Vertrages:
------------------------------
Beginn: 01.09.2026
Ende: 31.07.2027
RDV, Testfeld, B97, S130, Rütteln
Sanierung eines denkmalgeschützten Klinkerbaus in eine Kindertagesstätte und Jugendfreizeiteinrichtung
Friedrich-Jacobs-Promenade 2, 10317 Berlin - Rummelsburg
Freifläche: 1.046 m2
Art und Umfang der Leistungen:
310 m3 Bodenabtrag
515 m2 Schottertragschicht 0-32
456 m2 Betonpflaster 20/10/8 sickerfähig
158 m Kantenstein TB 8/30/100;
80 m Kantenstein TB 8/40/100;
57 m Kantenstein TB 6/25/100;
6 m Fassadenrinnen;
91 m3 Fallschutz/Sand
5 St Spielgeräte Robinienholz
1 St. Sand-Matsch Bereich
1 St Boulderwand freistehend
100 m Stabgitterzaun
26 m Holzwand
15 m2 Holzterrasse
10 St Baumpflanzung
880 St Strauchpflanzung
250 St Stauden
Baubeginn:34. KW 2026
Fertigstellung: 52. KW 2026
Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Sanierung des Überpumpwerks mit Rückbau der Elektrobestandsanlagen und Neubau der EMSR-Technik, Gebäudeinstallationen, Installationen im Ex-Bereich sowie einer neuen Blitzschutz und Erdungsanlage
EMSR-Technik
Die Bauleistung umfasst die zweilosige, oberflächliche Beräumung und fachgerechte Entsorgung von abgelagerten Abfällen auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes Heidemühlenteich in der Dippoldiswalder Heide im Revier Karsdorf. Der gesamte Leistungsumfang erstreckt sich über eine zu bearbeitende Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern. Zu den zu beräumenden Fraktionen gehören schätzungsweise 27,7 Kubikmeter Bauschutt, 30,4 Kubikmeter Sperrmüll und 0,7 Tonnen Metallschrott sowie diverse Mengen an Sondermüll und Elektroschrott, welcher sich unter anderem aus 15 Großgeräten und 46 Kleingeräten zusammensetzt.
Als maßgebliche Besonderheit bei der Ausführung gilt, dass die Teilfläche von Los 1 mit einer Größe von zirka 0,4 Hektar als Kampfmittelverdachtsfläche eingestuft ist. Sämtliche Arbeiten in diesem Bereich müssen daher zwingend unter ständiger Anwesenheit und Einweisung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erfolgen, wobei jegliche Bodenarbeiten untersagt sind und die Beräumung strikt und ausschließlich von den bestehenden Wegen aus zu erfolgen hat. Aufgrund dieser spezifischen örtlichen Gegebenheiten und logistischen Anforderungen ist die Teilnahme an einer gemeinsamen Ortsbesichtigung eine zwingende Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Angebots.
Bauleistung, Geländeberäumung, Abfallentsorgung, Müllbeseitigung, Bauschutt, Sperrmüll, Schrott, Elektroschrott, Sondermüll, Entsorgungsleistung, Kampfmittelverdachtsfläche, KMBD, Dippoldiswalder Heide, Karsdorf, Heidemühlenteich, Sachsenforst, Campingplatz, Denkmalschutz, Naturschutz, Offenes Verfahren, Ortsbesichtigung, Bärenfels
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: AZV Obere Röder; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreis §4 Abs. 1 Punkt 1 VOB/A
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kläranlage Radeberg; Straße, Hausnummer: An den Drei Häusern 14; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Neubau von technischer Ausrüstung: Neubau 1 Stück PE-Chemikalienlagereinrichtungen mit 40 m³ Inhalt, Anbindung an vorhandene Dosieranlage, Dosierleitungen DN 20, 40 m, verlegen in neu zu bauendem Schutzrohrsystem Bauleistungen: Neubau Stahlbetonfundamente 10 m³, Betonummantelung vorhandene Rohrleitung DN 800, 6 m³, Betankungsplatz aus LAU-Straßenbeton und Fertigteilelementen 20 m², Abwasserleitung PVC DN 150, 15 m, 1 Havariebehälter für AU-Anlagen, D=1,2 m, Tiefe =2,0 m, Schutzrohrsystem für Chemikaliendosierleitungen PEHD DN 150, 35 m, DN 100, 20 m, Kabelschutzrohre Kunststoff DN 110, 15 m,
Werkstraße Beton 50 m², Gehwege Betonpflaster 20 m², E-MSR Technik: Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich für neue Lagertankanlage
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 25.09.2026, Ende: 25.05.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptangebotes zulässig.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3399038/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.09.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: PICON GmbH, Glashütter Straße, 01277 Dresden; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: - Sicherheit für die Vertragserfüllung 5.v.H. der Auftragssumme
- Sicherheit für die Mängelansprüche 3.v.H. der Abrechnungssumme,
einschließlich aller Nachträge
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nach § 6a Abs. 2 Nummer 1-9 VOB/A, Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ liegt den Vergabeunterlagen bei und ist darüber hinaus im VHB Bund Ausgabe 2017 enthalten. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen bzw. folgende Angaben und Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: -Unbedenklichkeitsbescheinigungen Berufsgenossenschaft und Krankenkasse; - Nachweis Berufshaftpflicht für das Jahr 2026 einschließlich einer Eigenerklärung zur Aufrechterhaltung der geforderten Haftpflichtversicherung über den gesamten Bauzeitraum. Für die Fachteile sind folgende Zertifizierungen nachzuweisen: Fachbetrieb nach WHG Anlagenbau, Fachbetrieb nach WHG für die Herstellung von LAU-Flächen, Baubetrieb mit RAL-Gütezeichen „Güteschutz-Kanalbau AK 1, Zertifikat DVWG A W 120-1
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 (Vergaberecht / Nachprüfungsbehörde); Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE
Baumeisterarbeiten,Blitzschutz,Technische Ausrüstung (Kläranlagen),EMSR-Ausrüstung (Kläranlagen)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: SSV Textima Chemnitz e.V.; Straße, Hausnummer: Sportlerweg 15; Postleitzahl: 09125; Ort: Chemnitz; Land: DE; Telefon: +49 37170060050; Internet-Adresse: https://ssvtextima.de; E-Mail: jens.koehler@ssvtextima.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Fliesen- und Plattenarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SSV Textima Chemnitz e.V.; Straße, Hausnummer: Sportlerweg 15; Postleitzahl: 09125; Ort: Chemnitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Fliesen- und Plattenarbeiten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.06.2026, Ende: 24.07.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Angebote und einer eindeutigen, effizienten Angebotswertung werden mehrere Nebenangebote nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Zur Wahrung der Transparenz, Vergleichbarkeit und einer effizienten Angebotswertung wird die Abgabe mehrerer Hauptangebote nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400320/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.06.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 30.10.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 17.06.2026, 12:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: elektronische Angebotsabgabe, Anwesenheit ist ausgeschlossen
t) Sicherheiten: siehe Leistungsverzeichnis und Anhang
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Leistungsverzeichnis und Anhang
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Leistungsverzeichnis und Anhang
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Leistungsverzeichnis und Anhang
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de
Fliesen/ Platten
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Schwarz Produktion Stiftung &amp;amp; Co. KG; Straße, Hausnummer: Langendorfer Straße, 23; Postleitzahl: 06667; Ort: Weißenfels; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: - Ausführung von Rohbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schwarz Produktion Stiftung &amp;amp; Co. KG; Straße, Hausnummer: Langendorfer Straße, 23; Postleitzahl: 06667; Ort: Weißenfels; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Ausführung von Rohbauarbeiten
- anhängige Arbeiten (Baustelleneinrichtung, Abbruch, Entwässerung, etc.)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 12.08.2026, Ende: 10.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400400/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 15:00 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: GEORGI architektur + stadtplanung GmbH; Straße, Hausnummer: Hübschmannstraße, 19; Postleitzahl: 09112; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: schacke@ab-georgi.de
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 15:00 Uhr; Ort: aufgrund der privaten Vergabe kein öffentlicher Termin; Personen, die anwesend sein dürfen: aufgrund der privaten Vergabe kein öffentlicher Termin
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zu berücksichtigende Umlagekosten:
Bauwasser: 0,5 % des Endbetrags der Auftragssumme
Baustrom: 0,5 % des Endbetrags der Auftragssumme
Bauwesenversicherung: 0,2 % des Endbetrags der Auftraggsumme
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben
Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Entwässerungskanäle
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Schwarzenberg; Straße, Hausnummer: Straße der Einheit, 20; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE; Telefon: +49 3774266103; E-Mail: vergabestelle@schwarzenberg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach Einheitspreisen
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - eltseitige Erneuerung der kompletten Elektroanlage in den Geschossen OG1 bis OG3 inkl. Datennetzwerk und Beleuchtung
- Erweiterung bestehende Brandmeldeanlage
- Erweiterung bestehende Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- Erweiterung vorhandenes Datennetzwerk
- Ersatz Etagenverteilungen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 08.10.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. j.) Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen entsprechend Formblätter.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400386/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 25.07.2026
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 10:30 Uhr; Ort: Schwarzenberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: siehe Formblätter
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B und Formblätter (Besondere Vertragsbedingungen)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 1. Formblatt 124 (bei nicht präqualifizierten Unternehmen)
2. Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns AN (Formblatt der Vergabestelle)
3. Nachweis einer betrieblichen Haftpflichtversicherung (Kopie aktueller Versicherungsschein)
4. Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen des zuständigen Finanzamtes (Kopie des gültigen Bescheides)
5. auf gesondertes Verlangen Vorlage der unterzeichneten Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns durch die Nachunternehmer (Formblatt der Vergabestelle)
6. siehe FB 216
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Ref. Vergaberecht; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE
Elektro
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Schwarz Produktion Stiftung &amp;amp; Co. KG; Straße, Hausnummer: Langendorfer Straße, 23; Postleitzahl: 06667; Ort: Weißenfels; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: - Ausführung von Schlosserarbeiten samt anhängiger Leistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Schwarz Produktion Stiftung &amp;amp; Co. KG; Straße, Hausnummer: Langendorfer Straße, 23; Postleitzahl: 06667; Ort: Weißenfels; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Ausführung von Schlosserarbeiten für Vordach und Geländer
- Ausführung integrierter Beleuchtung
- anhängige Leistungen (Statik, Muster, Schutz, etc.)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.11.2026, Ende: 09.12.2026, - Planung und Vorfertigung ab 10.08.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400402/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.06.2026, 15:00 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 26.06.2026, 15:00 Uhr; Ort: aufgrund der privaten Vergabe kein öffentlicher Termin; Personen, die anwesend sein dürfen: aufgrund der privaten Vergabe kein öffentlicher Termin
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: zu berücksichtigende Umlagekosten:
Bauwasser: 0,5 % des Endbetrags der Auftragssumme
Baustrom: 0,5 % des Endbetrags der Auftragssumme
Bauwesenversicherung: 0,2 % des Endbetrags der Auftraggsumme
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben
Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Ausführungsplanung (Hochbau)
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Kirchenkreis Oderland-Spree; Straße, Hausnummer: Steingasse 1a; Postleitzahl: 15230; Ort: Frankfurt (Oder); Land: DE; Internet-Adresse: www.kirche-oderland-spree.de;; E-Mail: superintendentur@ekkos.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Zentrum Frankfurt (Oder); Straße, Hausnummer: Steingasse 1a; Postleitzahl: 15230; Ort: Frankfurt Oder; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 14 - Elektroinstallation
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2026, Ende: 30.01.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3369529/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 25.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 25.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Frankfurt Oder, Gubener Straße 13b; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigen
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Aktuellste Fassung der VOB sowie Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt &quot; Eigenerklärung zur Eignung&quot; ist in den Vergabeunterlagen enthalten.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Evangelischer Kirchenkreis Oderland-Spree; Straße, Hausnummer: Steingasse 1a; Postleitzahl: 15230; Ort: Frankfurt (Oder); Land: DE; Internet-Adresse: www.kirche-oderland-spree.de;; E-Mail: superintendentur@ekkos.de
Elektro
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen; Bereich/Abteilung: Betreib Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster; Straße, Hausnummer: Muldenstraße 3; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag - VOB/A 2019
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Die Baumaßnahmen befinden sich am Gewässer Zwota in Zwota und Klingenthal.; Postleitzahl: 08248; Ort: Klingenthal; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Beräumung der Sedimente, Entsorgung des Räumgutes, Anlegen einer Sohlstelle, Wiederherstellung der durch die Baumaßnahmen beeinträchtigten Flächen, Rückbau Baustraße
Allgemeine Hinweise:
Bei Unklarheiten zur Ausschreibung oder zum Leistungsverzeichnis richten Sie bitte eine Bieteranfrage an www.eVergabe.de (Link zur Ausschreibung).
Bei Fragen oder Problemen zum Umgang mit der Vergabeplattform kontaktieren Sie bitte:
www.evergabe.de/hilfe-und-service
www.evergabe.de/kontakt
Hinweise zu den Ausschreibungsunterlagen (siehe auch Buchstabe l im Bekanntmachungstext):
Interessenten können kostenfrei und ohne Registrierung Bekanntmachung und Vergabeunterlagen über die Suche bei der zentralen Plattform des Bundes abrufen.
Von dort aus gelangen alle Interessenten über einen Direktlink auf das Vergabeverfahren bei evergabe.de und können dort kostenfrei und ohne Registrierung die Vergabeunterlagen abrufen, sowie nach kostenfreier Registrierung am Verfahren teilnehmen.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 03.08.2026, Ende: 25.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen siehe § 8 Abs. 2 Nr. 3a) VOB/A.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen siehe § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3398779/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis (wirtschaftlichstes Angebot)
s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster, Muldenstraße 3, 08309 Eibenstock OT Neidhartsthal; Personen, die anwesend sein dürfen: Wir bitten zu beachten: Die Submission findet ohne Anwesenheit von Bietern und ihren Bevollmächtigten statt (Grund: gemischte Angebotszulassung - schriftlich und elektronisch)
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach § 16 VOB/B sowie entsprechend den Besonderen Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignungsnachweise der Bieter
1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,
2. Angaben zur Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu zehn abgeschlossenen
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung – siehe LV und Baubeschreibung
sowie Ausschreibungsunterlagen - vergleichbar sind und zwar unter Vorlage von mindestens
3 Referenznachweisen mit mindestens folgenden Angaben:
- Art der ausgeführten Leistung,
- Auftragssumme,
- Ausführungszeitraum,
- stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen,
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer,
- stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung,
- Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal),
- Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner,
Nachunternehmer),
- ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden,
- Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
Zu beachten zu w) Punkt 2. - Wichtige HINWEISE zur Eignungsprüfung zu Pkt. 7
Formblatt 212 (Teilnahmebedingungen) und zwar für Präqualifizierte Unternehmen!
! Zu beachten bei Angabe der PQ-Nummer:
Soweit die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Referenzen nicht oder nicht in geforderter Anzahl mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind bzw. nicht die bekannt gemachten Anforderungen an die Referenzen erfüllen, sind mit dem Angebot zusätzliche vergleichbare bzw. den Mindestanforderungen entsprechende Referenzen einzureichen, andernfalls ist das Angebot auszuschließen!
! Sofern der Auftraggeber bereits im Besitz entsprechender Referenzen ist, ist hierauf durch S I E als Bieter AUSDRÜCKLICH mit dem Angebot hinzuweisen und die Referenzen zu benennen!
Ein Nachfordern von Referenzen ist in diesem Fall nicht statthaft und führt zum Ausschluss des Angebotes.
Ihre Eintragungen können Sie alternativ auch in der vorbereiteten Referenzübersicht – siehe Ausschreibungsunterlagen vornehmen.
3. Angaben zu Arbeitskräften:
die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem
technischen Leitungspersonal;
4. Registereintragungen:
- die Eintragung in das Berufsregister Ihres Sitzes oder Wohnsitzes
(sofern zutreffend: Angaben zu Handelsregister, Gewerbeanmeldung, Eintragung in die
Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
sowie Angaben,
5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, soweit Sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, und zwar unter Vorlage:
- einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit Ihr Betrieb beitragspflichtig ist),
- eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG sowie
- nur auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle:
einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in
Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt)
9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat unter Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für Sie zuständigen Versicherungsträgers.“
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Baumaßnahmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
WICHTIG:
!! Bitte beachten Sie dabei die Hinweise zur Vorlage der Referenzen unter 2.!!
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen.
Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Bescheinigungen nach Abforderung innerhalb einer
angemessenen Frist in aktueller Gültigkeit zur Verfügung stehen sollten, deshalb haben Sie auch die Möglichkeit, bereits mit Angebotsabgabe die Nachweise gemäß dem Formblatt 124 "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen oder für eine Abforderung bereitzuhalten.
Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) wird Bestandteil der
Verdingungsunterlagen.
Durch die Vergabestelle werden vom Zuschlagsbieter ab einem geschätzten Auftragswert > 30.000 € netto der Auszug aus dem Wettbewerbsregister abgefordert.
Des Weiteren ist von den Bietern jeweils unterschrieben mit dem Angebot abzugeben:
- das Formblatt „Eigenerklärung zur Einhaltung des MiLoG (Mindestlohngesetz)“ sowie
- die Erklärung über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung der Informationspflichten auf Grundlage der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
Folgende Unterlagen sind ebenfalls ausgefüllt mit dem Angebot abzugeben:
- Formblatt 213 (Angebotsschreiben) – und unterzeichnet bei schriftlicher Angebotsabgabe per Post oder persönlicher Abgabe
- Leistungsverzeichnis mit Preisen sowie Angebotsabgabe mit CD-Datenträger/USB-Stick im GAEB-Format bzw. digital über www.eVergabe.de bei elektronischer Angebotsabgabe,
- Angabe von Bietereintragungen gemäß Leistungsverzeichnis - bitte entsprechende Felder für Bietereintragungen beachten/ausfüllen (siehe OZ-Positionen: 01.05.03 Sedimente im inneren Ablaufgerinne und in den Tosbecken fachgerecht lösen und entfernen, 01.05.04 Sedimente auf den äußeren Ablaufgerinne/ Bermen fachgerecht lösen und entfernen)
- Formblatt 221 oder alternativ 222 (Angaben zur Preisermittlung),
- Formblatt 234 (nur bei Bieter-/Arbeitsgemeinschaft),
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
- Formblatt 236 „Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen“
- eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in
Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt)
Folgende Unterlagen sind zum Verbleib / zur Info beim Bieter:
- Formblatt 241 „Abfall“
- Formblatt 244 „Datenverarbeitung“
Bei Angeboten, die aufgrund des geprüften Angebotspreises nicht in die engere Wahl kommen, wird auf eine Prüfung der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und die damit ggf. notwendige Nachforderung von Unterlagen verzichtet. Für diese Angebote entfällt ebenfalls die Prüfung der Eignung des Bieters.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 4; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE
Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Entsorgung von Abfällen
Organisationen
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Riesa; Bereich/Abteilung: Stadtbauamt, Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE; Telefon: +49 3525700308; Internet-Adresse: https://riesa.de/; E-Mail: kerstin.bergmann@stadt-riesa.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Pausitzer Straße zwischen Robert-Koch-Straße und Karl-Marx-Hof - Erneuerung Asphaltschichten
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Pausitzer Straße zwischen Robert-Koch-Straße und Karl-Marx-Hof; Postleitzahl: 01589; Ort: Riesa; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Straßenbauleistungen für die Fahrbahnerneuerung:
- 4.520 m² Erneuerung Asphaltdecke 2-schichtig
- 440 m Erneuerung Pflastergerinne Naturstein
- 492 m Längs- und Quermarkierungen
- 90 m² Flächenmarkierung
- 15 St. Markierung Pfeile, Piktogramme
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 21.09.2026, Ende: 30.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400197/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.07.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 11.09.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 07.07.2026, 09:00 Uhr; Ort: Vergabeplattform eVergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: elektronische Angebotsöffnung - keine Bieter zugelassen
t) Sicherheiten: § 7 SächsVergabeG, § 9c VOB/A
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweise gemäß § 6a VOB/A:
1. Vorlage einer Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre;
2. Vorlage einer Referenzliste (ausgeführte Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Auftraggeber) mit Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.;
3. Vorlage einer Erklärung mit Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte;
4. Handelsregisterauszug;
5. Gewerbeanmeldung (Gewerbeummeldung);
6. Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer;
7. Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde (Eigenerklärung),
8. Angaben, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet (Eigenerklärung),
9. Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt (Eigenerklärung),
10. Angaben, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde (Eigenerklärung),
11. aktuell gültige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes zum Steuerabzug bei Bauleistungen;
12. aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft;
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt -Eigenerklärung zur Eignung- vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der -Eigenerklärung zur Eignung- genannten Bescheinigungen (siehe Punkte 1. bis 12.) zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: NACHPRÜFUNGSBEHÖRDE nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächsVergabeG) - nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Bereich/Abteilung: AUFSICHTSBEHÖRDE: Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, 01662 Meißen
Straßenbau,Fahrbahnmarkierung
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau; Straße, Hausnummer: Obere Muldenstraße 63; Postleitzahl: 08371; Ort: Glauchau; Land: DE; Telefon: +49 3763405112; Internet-Adresse: www.rzv-glauchau.de; E-Mail: katrin.guenther@rzv-glauchau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 09217; Ort: Burgstädt; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Burgstädt, Erneuerung Trinkwasserleitung Göppersdorfer Straße von Feldstraße bis Haus-Nr. 59
Verkehrssicherung,
Beweissicherung,
Trinkwasserleitungsbau – in offener Bauweise
- 130 m² Straßenaufbruch und -wiederherstellung (Asphalt) im Grabenbereich
- 210 m³ Bodenaustausch Leitungsgraben und Montagegruben bis 2,0 m Tiefe mit Grabenverbau,
- 131 m Leitungsverlegung Druckrohr PE 100-RC 110 x 10
- 5 Stück Hausanschlüsse mit ca. 60 m Anschlussleitungen bis da 40;
- 90 m Notwasserversorgung Verteilerleitung DA 50 x 4,6
Trinkwasserleitungsbau – in geschlossener Bauweise grabenlose Rohrverlegung (Gewässerunterquerung im Horizontalspülbohrverfahren)
- Start- und Zielgruben bis 3,0 m Tiefe mit Grabenverbau,
- 20 m Leitungsverlegung Druckrohr PE 100-RC 110 x 10 SLM
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 16.11.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400835/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 13:30 Uhr; Ort: Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau, Obere Muldenstraße 63, 08371 Glauchau; Personen, die anwesend sein dürfen: entsprechend VOB/A § 14 kein bieteröffentlicher Öffnungstermin
t) Sicherheiten: Bei Auftragssumme > 250 T€ Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme einschließlich der Nachträge und Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme einschließlich der Nachträge. Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstituts angenommen.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben nach § 6a Absatz 2 Nummer 1 bis 9 VOB/A (bzw. Präqualifikationsverzeichnis) und zu dem für die Ausführung vorgesehenen Personal und der Ausrüstung zu machen, weiterhin sind auf Verlangen als Eignungsnachweise vorzulegen:
- DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301 Gruppe W3
- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach M VAS 1999
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39
Trinkwasserleitungen
Organisationen
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
a) Auftraggeber: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Kirchspiel Loburg-Leitzkau; Straße, Hausnummer: Markt 2; Postleitzahl: 39279; Ort: Loburg; Land: DE Los 2, Dachdeckungsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Kirchspiel Loburg-Leitzkau; Straße, Hausnummer: Markt 2; Postleitzahl: 39279; Ort: Loburg; Land: DE Los 3, Zimmererarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Kirchspiel Loburg-Leitzkau; Straße, Hausnummer: Markt 2; Postleitzahl: 39279; Ort: Loburg; Land: DE Los 4, Putz- und Maurerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Evangelisches Kirchspiel Loburg-Leitzkau; Straße, Hausnummer: Markt 2; Postleitzahl: 39279; Ort: Loburg; Land: DE
b) Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Ev. Kirche St. Petri zu Leitzkau; Straße, Hausnummer: Kirchstraße 1; Postleitzahl: 39279; Ort: Leitzkau; Land: DE Los 2, Dachdeckungsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Ev. Kirche St. Petri zu Leitzkau; Straße, Hausnummer: Kirchstraße 1; Postleitzahl: 39279; Ort: Leitzkau; Land: DE Los 3, Zimmererarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Ev. Kirche St. Petri zu Leitzkau; Straße, Hausnummer: Kirchstraße 1; Postleitzahl: 39279; Ort: Leitzkau; Land: DE Los 4, Putz- und Maurerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Ev. Kirche St. Petri zu Leitzkau; Straße, Hausnummer: Kirchstraße 1; Postleitzahl: 39279; Ort: Leitzkau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Gerüstbauarbeiten: - 480 qm Fassadengerüsten + 460 qm abgetrepptes Turmhelmgerüst, Aufzug inkl Etagentüren für alle Etagen, Treppenturm, Staubschutznetze;, Dachdeckungsarbeiten: - 165 qm Alteindeckung Schiefer aufnehmen und entsorgen, inkl. Unterbau bestehend aus Dachbahn und Schalung; 165 qm Neueindeckung mit Schiefer, Herstellen von Blechverwahrungen und Turmanschlüssen, Blitzschutz;
Zimmererarbeiten: - 270 qm Dachkonstruktion der Turmhaube inkl. Laternenaufbau instandsetzen, Sparrenkomplettaustausch, -Anschuhungen, 25 m Profilgesims neu herstellen, Herstellen einer Zwischenaufhängung für die Glocke, 1 Stk. Glockenstuhlinstandsetzung, Instandsetzung der Turmlauftreppen;
Putz- und Maurerarbeiten: - 460 qm Zementputz entfernen, Fassadenreinigung im Jos-Verfahren, 45 m Mauerkronensanierung, Risssanierung, 460 qm Neuherstellen Fassadenputz als Kalkputz, Ausbildung von Ecklisenen sowie positiven Fensterfaschen an Rundbogenfenstern
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben
i) Ausführungsfristen: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Beginn: 20.07.2026, Ende: 30.05.2027; Los 2, Dachdeckungsarbeiten: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.05.2027; Los 3, Zimmererarbeiten: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.05.2027; Los 4, Putz- und Maurerarbeiten: Beginn: 03.08.2026, Ende: 30.05.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. .
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400399/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) First für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: 19.06.2026, 10:00 Uhr; Die Anträge sind zu richten an:Offizielle Bezeichnung: denk&#39;mal Architekten Magdeburg; Straße, Hausnummer: Brüderstraße 1; Postleitzahl: 39124; Ort: Magdeburg; Land: DE; E-Mail: l.frellstedt@denkmal-architekten.eu; Die Aufforderung zur Angebotsabgabe (Einladungsfrist) wird spätestens abgesandt am: 22.06.2026
o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: denk&#39;mal Architekten Magdeburg; Straße, Hausnummer: Brüderstraße 1; Postleitzahl: 39124; Ort: Magdeburg; Land: DE
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Datum: nicht angegeben; Ort: nicht angegeben; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht angegeben; Los 2, Dachdeckungsarbeiten: Datum: nicht angegeben; Ort: nicht angegeben; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht angegeben; Los 3, Zimmererarbeiten: Datum: nicht angegeben; Ort: nicht angegeben; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht angegeben; Los 4, Putz- und Maurerarbeiten: Datum: nicht angegeben; Ort: nicht angegeben; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht angegeben
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nicht angegeben
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen vorzulegen: Präqualifikationsnachweis oder Formblatt 124, zusätzlich einzureichen sind mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den vergangenen 5 Jahren, ein geeigneter Nachweis über die Fachkunde im denkmalpflegerischen Bereich, alle im Portal zur Verfügung stehenden Formulare rechtsverbindlich unterschrieben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt; Straße, Hausnummer: Ernst-Kamieth-Straße 2; Postleitzahl: 06112; Ort: Halle/saale
Maurer,Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Gerüste (Kirchen/ Schlösser),Putz
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau; Straße, Hausnummer: Obere Muldenstraße 63; Postleitzahl: 08371; Ort: Glauchau; Land: DE; Telefon: +49 3763405112; Internet-Adresse: www.rzv-glauchau.de; E-Mail: katrin.guenther@rzv-glauchau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 09366; Ort: Niederdorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Niederdorf, Erneuerung Trinkwasserleitung Höfeweg (mit Dorfstraße)
- 440 m2 Straßenaufbruch und -wiederherstellung
- 470 m3 Rohrgrabenarbeiten
- 290 m Neubau der Versorgungsleitung PEHD 90 x 8,2 PE 100 RC in offener Bauweise
- 9 St Hausanschlussumbindungen bzw. –erneuerungen in DN 32
- 100 m Ausbau der Versorgungsleitungen DN 50 PEHD, DN 100 GG
- 130 m Ausbau der Versorgungsleitungen DN 100 St
- 230 m Stilllegung der Versorgungsleitungen DN 80 PVC, DN 50 PEHD
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 23.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400331/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 07.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 14:00 Uhr; Ort: Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau, Obere Muldenstraße 63, 08371 Glauchau; Personen, die anwesend sein dürfen: entsprechend VOB/A § 14 kein bieteröffentlicher Öffnungstermin
t) Sicherheiten: Bei Auftragssumme > 250 T€ Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme einschließlich der Nachträge und Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme einschließlich der Nachträge. Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstituts angenommen.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben nach § 6a Absatz 2 Nummer 1 bis 9 VOB/A (bzw. Präqualifikationsverzeichnis) und zu dem für die Ausführung vorgesehenen Personal und der Ausrüstung zu machen, weiterhin sind auf Verlangen als Eignungsnachweise vorzulegen:
- DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301 Gruppe W3
- Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach M VAS 1999
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39
Straßenbau,Trinkwasserleitungen,Erdbau
Organisationen
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau
1. Allgemeine Informationen: Titel: Transparenzbekanntmachung - Havarievorsorge MW-Kanalisation Canitzer Straße; Vergabenummer: B/B/36/2026; Die Bekanntmachung erfolgt wegen bestehender Binnenmarktrelevanz: nein
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Riesa; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; PLZ: 01589; Ort: Riesa; Land: Deutschland; Telefon: +49 3525700308; E-Mail: kerstin.bergmann@stadt-riesa.de; Internet-Adresse: https://riesa.de/
3. Vergabeverfahren: Voraussichtliche Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: Angaben zum Auftragsgegenstand: Havarievorsorge MW-Kanalisation Canitzer Straße in 01591 Riesa - Kanalsanierung in geschlossener Bauweise
5. Ausführungsort: Straße, Hausnummer: Canitzer Straße; PLZ: 01591; Ort: Riesa; Land: Deutschland
6. Art und Umfang der Leistung: CPV-Code: 45247110-4; Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: - Verkehrssicherung / Umleitung, 1 St
- Wasserhaltung Zuläufe Haltungen, 5 St
- Wasserhaltung Anschlussleitungen, 12 St
- Schlauchlining Ei 250/375, 196 m
- Sanierung Kontrollschächte (Beschichtung, Gerinne), 6 St
- Einbindung Anschlussleitungen in Haltung, 12 St
- Einbindung Anschlussleitungen in Kontrollschächte, 8 St
7. Ausführungszeitraum: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 03.08.2026 bis 04.09.2026
8. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht bereits fest. Eine Bewerbung ist nicht mehr möglich.; Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 11.06.2026
9. Dokumente: -
Straßenbau,Kanalsanierung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Nordsachsen; Bereich/Abteilung: Dezernat Bau und Umwelt, Straßenbauamt; Straße, Hausnummer: Dr.-Belian-Straße 4 - 5; Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.landkreis-nordsachsen.de/
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Nordsachsen (im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200); Postleitzahl: 04838; Ort: Eilenburg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Ausgeschrieben ist die Beräumung eines Regenrückhaltebeckens entlang der B 6 bei Engelsdorf.
Das Regenrückhaltebecken, welches 1999 errichtet wurde, befindet sich im Zuge der B 6 am Netzknoten 4641 162 Station 0.200 mit einem Stauvolumen von 320 m³. Das Wasser wird über eine Rohrleitung DN 300 zugeführt. Die Anlage besteht aus den Bereichen Absetzbecken, Becken zum Abscheiden der Leichtflüssigkeiten und Versickerungsbecken.
Das Regenrückhaltebecken dient der Aufnahme und der Versickerung/Verdunstung des im Bereich der Bundesstraße 6 im Bereich vom Knoten mit der A 14 (Brückenbauwerk) und dem Becken anfallenden Oberflächenwassers. Das im Absetzbereich von Schwebstoffen befreite Oberflächenwasser verteilt sich bei Niederschlägen mit wachsendem Wasserstand im gesamten Beckenbereich. Östlich der Tauchwand befindet sich der nicht abgedichtete, etwas erhöhte Versickerungsbereich. Ein Notüberlauf ist nicht vorhanden.
Am Regenrückhaltebecken sind keine Leichtflüssigkeitsabscheider oder andere RiSt-Wag-Anlagen eingerichtet. Durch die Anordnung einer Tauchwand im Absetzbereich des Beckens werden Leichtflüssigkeiten im Absetzbecken zurückgehalten. Schilf und Röhricht haben sich im gesamten Becken stark ausgebreitet. Um die Funktion der Anlage zu gewährleisten, ist die Beräumung von Schilf und Sedimenten erforderlich.
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen befand sich im Absetzbecken Wasser. Die beiden angrenzenden Becken lagen fast trocken. Vor der Beräumung ist das vorhandene Wasser aus den Becken abzupumpen. Das Wasser ist in den Straßengraben, welcher sich an der B 6 befindet, einzuleiten. Anschließend ist das Schilf in allen Bereichen zu mähen und zu entsorgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die während der Beräumung in Anspruch genommenen Flächen in einem ordnungsgemäßen Zustand an die Eigentümer des Grundstückes zu übergeben.
Eine vorherige Inaugenscheinnahme der Objekte ist nach telefonischer Abstimmung möglich.
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen:
- Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb
- Angaben zur Deponie
- Angaben zum Labor
Für weitere Informationen verweisen wir vollumfänglich auf unsere beigefügten Vergabeunterlagen.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.08.2026, Ende: 30.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Vergabeunterlagen
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400372/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.07.2026, 10:00 Uhr; Ort: elektronisch über die eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle sind vorzulegen:
- Entsorgungsfachbetriebszertifikat bzw. Registrierurkunde als zertifizierter EMAS-Betrieb
- Angaben zur Deponie
- Angaben zum Labor
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.lds.sachsen.de/; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Entsorgung von Abfällen,Kanalreinigung,Grünflächenpflege/ Grasmahd
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE; Telefon: +49 372278205; Fax: +49 372278303; E-Mail: verdingungsstelle@limbach-oberfrohna.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kita Spatzennest; Straße, Hausnummer: Hohensteiner Str. 65 a; Postleitzahl: 09212; Ort: Limbach-Oberfrohna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Baustelleneinrichtung 1 psch Baustelleneinrichtung, Gerüste, Leitern, etc.
450 m² Oberflächenschutz (Folie)
1 psch Reinigung Arbeitsbereiche + Transportpauschale
1 psch Dokumentation
- Wandkonstruktionen 26,10 m² Schachtwände
205,50 m² Installationswände
236,57 m² Einfachständerwände
104,70 m² Bekleidung Holztafelwände
321,75 m² Wände mit Brandschutzanforderungen
27,95 m² Vorsatzschalen
- Deckenkonstruktionen 260,00 m² Mineralfaser Rasterdecken
665,00 m² Akustik- Unterdecken
96,00 m² Gipskartondecken
345,00 m² Ergänzung Bestandsdecken
105,00 m² Kellerdeckendämmung
61,00 m² Decke unter Decke
- Beklkeidung Stahl- und Holzprofile 28,15 m Stützenbekleidung
31,20 m Trägerbekleidung
- sonstige Bauelemente 1 St Einschubtreppe
- Trockenbau sonstiges 430 St Ausschnitte und Öffnungen
1123 m² Zulage Beplankungen
356 m Verstärkungen
925,60 m Profile, Fugen und Anschlüsse
41,75 m I30 Kanäle und Abschottungen
sonstiges
- Stundensätze Zimmererarbeiten 48 h Vorarbeiter, Fachwerker, Helfer
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.08.2026, Ende: 14.05.2027
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. /
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. /
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400868/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.06.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 03.08.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 10:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, 09212 Limbach-Oberfrohna, Raum Renaissance; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B in der gültigen Fassung: 5% Vertragserfüllung, 3% Mängelansprüche
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Inhalt des Formblatts „Eigenerklärung zur Eignung“:
1. Eigenerklärungen
- Angaben zum Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Angaben zu Leistungen in den letzten fünf Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
- Angaben zu Arbeitskräften
- Registereintragungen
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
2. Bescheinigungen
- drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben: Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung
- Erklärung zur Zahl der in den letzten drei Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A zu machen:
- Haftpflichtversicherungsnachweis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de
Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Trockenbau
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Oberschöna; Straße, Hausnummer: An der Hauptstraße 10; Postleitzahl: 09600; Ort: Oberschöna; Land: DE; E-Mail: verwaltung@gemeinde-oberschoena.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Garagendachsanierung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Oberschöna; Straße, Hausnummer: Dorfstraße 41; Postleitzahl: 09600; Ort: Oberschöna; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Erneuerung der Dachdeckung einer alten Reihengarage. Abbruch der alten Dacheindeckung einschließlich Dachentwässerung. Auf der vorhandenen Tragkonstruktion ist die komplette Dachdeckung einschließlich Abdichtung und Entwässerung zu erneuern.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 22.07.2026, Ende: 12.08.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. siehe Formblätter
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400851/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Sitzungssaal, Gemeinde Oberschöna, An der Hauptstraße 10, 09600 Oberschöna; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Chemnitz; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE
Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner
Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Priestewitz Nord
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Priestewitz Nord; Bereich/Abteilung: beim Landratsamt Meißen; Straße, Hausnummer: Remonteplatz 7; Postleitzahl: 01558; Ort: Großenhain; Land: DE; Telefon: +49 35217252171
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Priestewitz Nord; Straße, Hausnummer: Zum Ringweg; Postleitzahl: 01561; Ort: Priestewitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 750 m² Mahd; 20 m² Asphalt abbrechen; 9 m Stahlbetonrohrleitung zurückbauen DN 600; 60 m³ Oberboden in Wegrandbereichen abtragen und wieder andecken; 230 m³ unbrauchbaren Boden aus Wegbereichen beseitigen; 670 m² Wegplanum; 130 m³ Frostschutzschicht; 60 m³ ungebundene Tragschicht herstellen; 125 m² Wirtschaftswegepflaster Wegetrasse; 65 m² Wirtschaftswegepflaster Fläche; 250 m² Betonsteinpflaster Gehweg; 25 m² Naturstein-/Kleinsteinpflaster; 365 m Tiefbord; 1 psch Wasserhaltung Graben; 12m Durchlass Stahlbetonrohr mit Böschungsköpfen; 8 m³ Beton für Rohrummantelung; 30 m³ Bodenaushub Rohrgraben; 60 m Kunststoffrohrleitung DN 300; 15 m³ Boden in Rohrleitungszone einbauen; 1 St. Schacht PP DN 600
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 24.08.2026, Ende: 09.10.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3400940/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2026, 12:45 Uhr; Bindefrist: 29.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen; Straße, Hausnummer: Augustusberg 62; Postleitzahl: 01683; Ort: Nossen; Land: DE; Telefon: +49 3524266910
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2026, 13:00 Uhr; Ort: Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen, Augustusberg 62, 01683 Nossen, Raum 206; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: entsprechend § 6a VOB/A
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Meißen; Bereich/Abteilung: Dez. Technik, Kreisvermessungsamt, SG Flurneuordnung; Straße, Hausnummer: Remonteplatz 7; Postleitzahl: 01558; Ort: Großenhain; Land: DE
Straßenbau,Straßenpflaster,Forstwege/ Landwirtschaftliche Wege
Organisationen
Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Priestewitz Nord
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: BBZ Bautzen e. V.; Straße, Hausnummer: Löbauer Straße 77; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591671516
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Los 20 Bodenleger
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: QualiZ - Haus III; Straße, Hausnummer: Löbauer Straße 81; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: ca. 1203 m2 Untergrund reinigen,
ca. 1203 m2 Grundierung auftragen und Untergrund vollflächig spachteln,
ca. 43 m2 Höhenausgleich in Spachtelmasse,
ca. 908 m2 Bodenbelag Linoleum,
ca. 302 m2 Textiler Bodenbelag,
ca. 100 m Anarbeiten an Stützen, Türzargen, Bodentanks,
ca. 19 St Zuschnitt für Abdeckung des Bodentanks,
ca. 1038 m Sockelleiste Kunststoff,
ca. 48 m Dehnungsfugenprofile,
ca. 4 St Feuchtigkeitsmessung,
ca. 1038 m Überstand Randdämmstreifen abschneiden,
ca. 268 m2 Schutzabdeckung Bodenfläche.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 25.09.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3401032/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.06.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 23.07.2026
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 23.06.2026, 13:30 Uhr; Ort: AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH, Bahnhofstraße 21, 02763 Zittau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: gegmäß Verdingungsunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gegmäß Verdingungsunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die Angaben gemäß § 6 Abs. 3 VOB/A mittels Präqualifikationsnummer bzw. der beigefügten Eigenerklärung Formblatt 124 zur Eignung zu machen.
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben
Fußbodenbeläge
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Postfach 120020
01001 Dresden
Telefon:
03514883784
Fax:
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-52PI-00011
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Sportanlage Saalhausener Straße 30
01159 dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Errichtung einer Freizeit- und Bewegungsfläche_ Sportstätte Saalhausener Straße,
Art der Leistung:
Landschaftsbauarbeiten, Errichtung/Montage von Spiel- und Sportgeräten, Wegebau, Errichtung von Sportflächen
Umfang der Leistung:
+++Rückbau 1320 m² Gras- und Krautschicht, Oberbodenabtrag 80 m³ und bauseitge Lagerung, Boden lösen und lagern 620 m³, Rodung von Strauchflächen 20 m², Bodenverbesserung einbrigen 90 m³, Einbau Tragschichten 200 m³, Einbau von Tragschichten ca. 120m², Herstellung von Randeinfassungen aus Stahlband 340 mund Tiefbord 130 m Hochbord 70m, Herstellung von Sportflächen mit 1 Beachvollexballfeld, Tischtennis und Tequball, Wiedereinbau Calisthenics-Anlage, Herstellung einen Spielgerätes und weitere kleine Einbauten, Einbau wassergebundener Wegedecke, Einbau Schotterrasen. Pflanzarbeiten Strauchflächen und Bäume +++ Folgende Unterlagen/Nachweise zum angebotenen Kunststoffbelag sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen: Nachweise über 1. Labor/Eignungsprüfung nach DIN EN 1177
2. Umweltverträglichkeitsprüfung nach RAL-GZ 943-3 Abs. 3-2.5
3. Gütenachweis gem. RAL-GZ 943/3 o. glw +++ Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: - Urkalkulation, Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von ALLEN Positionen zu erstellen, d. h.: LV Position; Kurzbezeichnung; Menge; Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges); angebotener Einheitspreis (Summe aus Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges). +++Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: Formblatt 223+++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
sportliche Nutzung und Freizeitgestaltung
Zweck des Auftrags:
Verbesserung der Sportinfrastruktur und, Freizeitangebote
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
10.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.11.2027
weitere Fristen:
Erdabu- bzw. Garten- und Landschaftsbauarbeiten sind bis Ende April 2027 fertig zu stellen. Im Anschluss an diese Arbeiten sollen ab Mai 2027 die Fertigstellungspflege begonnen werden.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19cf6084275-25d7c70b02bc5be9
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
09.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
24.06.2026
um:
15:00 Uhr
Ort:
entfällt, da ausschließlich elektronische Angebotsabgabe zugelassen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen; +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen; - Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen,davon mindestens 2 Eigenreferenzen über den Bau von Spiel- und Sportanlagen mit folgenden Anteilen, 1. Anlage von Sport- und Spielflächen mit fugenlosen Kunststoffbelag,2. Auftragssumme dieser Referenzen von mindestens 250.000,00 € netto ; - Folgende Angaben sind für alle 3 geforderten Referenzen einzureichen: 1 . Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber (Name, Anschrift, Telefonnummer/Mail-Adresse), 2. Bezeichnung des Bauvorhabens 3. Ort der Ausführung (Ort, Straße), 4. Auftragssumme, 5. Ausführungszeit (Monat/Jahr von Baubeginn und Fertigstellung), 6. Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung, ggf. auch im Bezug auf besondere technische und gerätespezifische Anforderungen); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer (Name u. Ort der Institution, Mitgliedsnr., Gegenstand des Unternehmens); - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister (Nr. u. Registergericht); - Erklärung zur Zahlung von Abgaben und Beiträgen sowie Sozialversicherung; - Angaben zur Zahlung von Beiträgen zur Unfallversicherung (Name des Versicherungsträgers und Nr.); - Angaben zur Zahlung von Beiträgen zur tariflichen Sozialkasse (Name der Sozialkasse); - Erklärung zu Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Erklärung zu Insolvenzverfahren; - Erklärung zu Liquidation; - Erklärung zu schwerer Verfehlung nach § 6a Absatz 2 Nummer 7 VOB/A
2. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden.
3. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
(nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber via Bietercockpit auf https://www.evergabe.de) Landesdirektion Sachsen, Referat 39 (E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz (Besucheranschrift: Stauffenber; Diese elektronische Bekanntmachung auf https://www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.
Spielplätze,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sportplätze/ Sportgeräte,Sporteinrichtungen/ Sportgeräte/ Freizeitartikel
Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Zschopau, Sitz Chemnitz
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Zschopau, Sitz Chemnitz
Hans-Link-Straße 4
09131 Chemnitz
Deutschland
Telefonnummer:
+49 37146601362
Faxnummer:
+49035181391090
E-Mail:
Vergabe.Zschopau@lasuv.sachsen.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
13-0451/4090/10-2026
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
09432 Hopfgarten (ERZ)
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
M00001850 - S 228, Fahrbahnerneuerung Hopfgarten- Scharfenstein
Straßen- und Tiefbau, NK 5344 050, Stat. 1+784 bis NK 5344 050, Stat. 3+734
Umfang der Leistung:
12.000 m² Asphalt fräsen bis 4,5 cm
12.000 m² Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Beginn:
26.08.2026
Ende:
06.11.2026
sonstiges weitere Fristen:
siehe Besondere Vertragsbedingungen - Baubeginn: 24 WTnZ - Bauende: 06.11.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8d247b0c-72daefce8ec8908e
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
30.06.2026 10:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
29.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Siehe Vergabeunterlagen
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
30.06.2026
um:
10:30 Uhr
Ort:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Zschopau, Sitz Chemnitz, Hans-Link-Straße 4, 09131 Chemnitz
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Nicht zugelassen!
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B und ZVB/E-StB
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
Ergänzung des Verzeichnisses der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnisses der Leistungen anderer Unternehmen um die Namen der Nachunternehmen.
Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeits-stellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)"
Freistellungsbescheinigung Finanzamt.
Nachweise der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und der Qualifikation des Unternehmens gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)". Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.
Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen als Montagefachkraft nach ZTV FRS
Der Bieter hat folgende Anzahl an Referenzen über vergleichbare Leistungen vorzulegen: 3
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung Abteilung 6 Mobilität, Referat 63 Straßen- und Ingenieurbau
Archivstraße 1
01097 Dresden
Straßenbau,Fräsen (Asphalt/ Beton)
Organisationen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Zschopau, Sitz Chemnitz
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig
Maximilianallee 3
04129 Leipzig
Deutschland
Telefonnummer:
+49 34124220
Faxnummer:
+49 3419124379
E-Mail:
LASuVNLLeipzig.Poststelle@lasuv.sachsen.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
13-0451/4084/8
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
S 48 östlich Beucha (PLZ 04824)
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
S 48 Neubau der Ableitung von Oberflächenwasser östlich Beucha: Errichtung Rückhaltegraben und Rohrleitung zum Vorfluter
Umfang der Leistung:
Erdbau:
Oberboden abtragen und beseitigen: 200 m³
Oberboden liefern: 600 m²
Boden lösen: 1150 m³
Boden liefern: 310 m³
EW-Graben herstellen: 10 m
Entwässerung/Kanalbau:
Durchlass DN 300 St: 45 m
Regenwasserkanal DN 300 B: 280 m
Regenrückhaltegraben: 350 m³
Schichten ohne Bindemittel:
Schichten ohne Bindemittel aufnehmen i.M 40 cm: 500 m²
Bankett herstellen: 120 m
Frostschutzschicht herstellen: 460 m²
Asphalt:
Asphaltdecke fräsen (VK A): 500 m²
Asphalt aufnehmen (VK A): 60 m²
Asphalttragschicht herstellen d = 14 cm: 60 m²
Asphaltbinderschicht herstellen d= 6 cm: 60 m²
Asphaltdeckschicht herstellen: 500 m²
Nähte und Fugen herstellen: 120 m
Landschaftsbau:
Bodenvorbereitung von Rasenansaatflächen und Rasenansaat herstellen: 600 m²
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Beginn:
17.08.2026
Ende:
30.10.2026
sonstiges weitere Fristen:
Einzelfristen:
Fertigstellung des Auslaufs DN 400 bis 31.08.2026
Vollsperrung S 48 von 12.10.2026 bis 24.10.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e97a665c2-1002165ed84b8405
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
02.07.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Siehe Vergabeunterlagen
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
02.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Deutschland
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
keine
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5,0 v.H. der Auftragssumme, bei einem
Auftragswert über 250 TEUR (ohne Umsatzsteuer) sowie auf Anforderung die
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3,0 v.H. der Abrechnungssumme
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
MIT ANGEBOT vorzulegen
# HVA B-StB Eigenerklärung Eignung mit den Angaben zur Eignung nach § 6a (2) VOB/A falls keine Eignung nach § 6b (1) VOB/A vorhanden bzw. die PQ-Qualifizierung nicht einschlägig ist oder alternativ Einheitliche Europäische Eigenerklärung sowie folgenden weiteren Angaben:
a) Angabe des Mindestjahresumsatzes des Unternehmens aus drei Jahren
b) Angabe des Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags aus drei Jahren
# HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen zur Ermittlung des Anteils der Eigenleistung von mind.50 v.H. nach § 6 SächsVergabeG (Nachweis u. Berechnung erfolgt durch die Vergabestelle); nur für Verfahren des Freistaates verlangen!
# HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
# Qualifikation des Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gem. Merkblatt Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)
AUF VERLANGEN vorzulegen
# Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben,
MINDESTENS 1
# Bestätigungen der Angaben zur Eignung nach § 6a (2) VOB/A
# Zur Höhe des Jahresumsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
# Ergänzung des Formblatt HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen um die Namen der Nachunternehmen
# Angaben zur Eignung nach § 6a (2) VOB/A oder den Nachweis nach § 6b (1) VOB/A für die Unterauftrag-/Nachunternehmer an die wesentlichen Leitungen gegeben werden
# Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
# Preisermittlungsunterlagen (z.B. Auszüge aus der Urkalkulation) zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise
# Urkalkulation im verschlossenen Umschlag, mit dem Vermerk "Nur im Beisein des Bieters öffnen", sowie die Angaben zur Preisermittlung gemäß EFB Preis 221 oder 222:
# Nachweis des Gütezeichen Kanalbau Gruppe AK3 der Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserkanälen e.V. gemäß Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis (Kanalbau)
# Benennung und Nachweis der Qualifikation/Eignung für einen qualifizierten Baumpfleger für die Begleitung der Ausführung von Wurzel- und Baumschnitten sowie Wurzel-und Wundbehandlungen
# Von ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung Abteilung 6 Mobilität, Referat 63 Straßen- und Ingenieurbau
Archivstraße 1
01097 Dresden
Straßenbau,Entwässerungskanäle,Fräsen (Asphalt/ Beton)
Organisationen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Leipzig
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen
📅 2026-06-0845
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen
Heinrich-Heine-Straße 23 c
01662 Meißen
Deutschland
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-Mail:
vergabelasuvmei@lasuv.sachsen.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
32-L101_25
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
S 171 in Bahratal, Markersbach
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
S 171 Sanierung der Stützwand 63 in Bahratal, Markersbach
Umfang der Leistung:
Einholung verkehrsrechtliche Anordnungen
Einholung Schachtscheine
Ausführungsunterlagen
Böschungssicherung 40,00 m²
Oberboden liefern und andecken 15,00 m³
Stützwand von Bewuchs befreien 190,00 m²
Stützwandfuß reinigen 70,00 m
Mauerwerk und Mauerkrone abbrechen 10,00 m³
Naturstein-Mauerwerk herst., STW 10,00 m²
Naturstein-Mauerwerk herst., Mauerkrone 15,00 m
Fugenmaterial aus Naturstein.-MW ausb. 190,00 m²
Kolkschutz 25,00 m
Wasserbausteine liefern 10,00 t
Betonglattstrich neu 25,00 m
Bankett herstellen 50,00 m²
Asphaltbefestigung trennen 35,00 m
Asphalttragschicht herstellen 5,00 t
Asphaltdeckschicht 2,00 t
Längsmarkierung 10,00 m
STW-Geländer ausbessern 75,00 m
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Beginn:
Ende:
30.10.2026
sonstiges weitere Fristen:
Bauanfang spätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung,
Einzelfrist gemäß Vergabeunterlagen,
Vollendung spätestens am 30.10.2026
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab827af8-6465300837e6c271
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
25.06.2026 10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.07.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Siehe Vergabeunterlagen
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
25.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ort:
Deutschland
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
entfällt
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
siehe Vergabeunterlagen
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
mit dem Angebot vorzulegen:
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. der Leistungen anderer Unternehmen
Eigenerklärung zur Eignung bei fehlender Präqualifikation
für präqualifizierte Unternehmen: im Präqualifikationsverzeichnis 1 hinterlegte Referenz über die Ausführung von Bauleistungen, die mit der auszuführenden Leistung vergleichbar sind
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (Besondere Erklärung des Bieters)
Angaben und Nachweise nach § 6a Abs. 2 VOB/A für Bieter und Nachunternehmen bzw. andere Unternehmen
Ergänzung des Verzeichnisses der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnisses der Leistungen anderer Unternehmen um die Namen der Nachunternehmen
Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)"
Bietererklärung Markierungsstoffe
Nachweise der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und der Qualifikation des Unternehmens gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)". Bei ausländischen Bietern werden gleichwertige Qualifikationsnachweise verlangt.
Vorlage 1 geeigneten Referenz über die Ausführung von Bauleistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
entsprechend Vergabeunterlagen
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung Abteilung 6 Mobilität, Referat 63 Straßen- und Ingenieurbau
Archivstraße 1
01097 Dresden
Naturstein/ Steinmetz,Straßenbau,Stützwände
Organisationen
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Telefon:
+49 341123-7376
Fax:
E-Mail:
agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2026-00247
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Jugendhilfeeinrichtung Edmond-Kaiser-Str. 11, 04158 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Jugendhilfeeinrichtung Edmond-Kaiser-Str. 11, 04158 Leipzig; Neubau, Los 31_1 Landschaftsbau, 04158 Leipzig
Umfang der Leistung:
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 24.06.2026, 13:00 UHR!
200 m KG Sammelleitungen verlegen,
400 m² Betonsteinpflaster verlegen,
350 m² Asphaltbetondecke herstellen,
1000 m² Rasenflächen anlegen,
500 m² Pflanzflächen anlegen,
Kiesrigole mit ca. 350 m³ Sickerpackung,
20 Laubbäume StU. 25- 30 cm pflanzen,
Fertigstellungspflege
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
14.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
22.01.2027
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Aufforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e87ccd0de-22065bed921b0cae
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
24.06.2026
um:
13:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
27.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
25.06.2026
t) geforderte Sicherheiten
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Für Mängelansprüche ist Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) zu leisten.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-19e87ccd0de-22065bed921b0cae
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
ACHTUNG! DIE ANGEBOTSFRIST ENDET AM 24.06.2026, 13:00 UHR!
Bieterfragen müssen bis 3 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sein. Später eingehende Bieterfragen werden grundsätzlich als verspätet nicht beantwortet.
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.
Straßenpflaster,Landschaftsbau/ Außenanlagen
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Deutschland
Telefonnummer:
+49 511-616-23013
Faxnummer:
+49 511-616-34158
E-Mail:
Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Kreisstraße 315 (K315) zwischen den Ortschaften Frielingen in der Stadt 30823 Garbsen
und Otternhagen in der Stadt 31535 Neustadt am Rübenberge (Neustadt a. Rbge.) der
Region Hannover sowie vor der Grundschule in Otternhagen.
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Neubau eines Radweges/ und einer Brücke im Zuge der K315 zwischen Frielingen und Otternhagen
Umfang der Leistung:
Das Bauvorhaben umfasst den Um- bzw. Neubau eines Radweges im Zuge der
Kreisstraße 315 (K315) zwischen den Ortschaften Frielingen in der Stadt Garbsen
und Otternhagen in der Stadt Neustadt am Rübenberge (Neustadt a. Rbge.) der
Region Hannover sowie die Errichtung einer Lichtsignalanlage vor der Grundschule in
Otternhagen.
Es beinhaltet u.a. folgende auszuführenden Hauptleistungen:
Herstellen eines 2,50 m breiten Radweges in Asphalt- bzw. Pflasterbauweise.
Wiederherstellung von Wegeeinmündungen in Asphalt- bzw. Pflasterbauweise.
Herstellen einer Querungshilfe im Ortseingangsbereich von Frielingen.
Herstellen einer Querungshilfe im Ortseingangsbereich von Otternhagen.
Regenwasserkanal
Natursteinpflaster zur Sohlsicherung von Gräben in Ein- und Auslaufbereichen von
Grabenverrohrungen für Feldzufahrten, Straßeneinmündungen und die angeschlossenen Wege.
Liefern und Aufstellen von Verkehrszeichen.
Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen.
Hauptpositionen Los 1 Radweg:
Bodenbewegung
7.000 m³ Oberboden abtragen lagern und teilweise wieder einbauen oder entsorgen
2.600 m² Füllboden liefern und einbauen
4.850m² Schotterrasen herstellen
Unterbau und Asphalt
14.000 m² Schottertragschicht herstellen
10.500 m² Asphaltschichten herstellen
500 m Passive Schutzeinrichtung herstellen
Neubau von zwei Radwegbrückenbauwerken in Stahlbetonbauweise.
Für beide Bauwerk sind insgesamt folgende Massen zu beachten:
92 m3: Bew. Beton einschl. Schalung
18 t: Betonstahl einbauen
Tiefbauarbeiten für die Errichtung einer Lichtsignalanlage vor der Grundschule in
Otternhagen.
Die dazugehörenden Erdarbeiten sind im erforderlichen Umfang auszuführen.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
01.09.2026
Ende:
15.12.2027
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind:
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind:
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e4485b884-406a6adb721b7675
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
07.07.2026 08:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
17.08.2026
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
07.07.2026
um:
09:00
Ort:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Es findet keine öffentliche Angebotsöffnung statt.
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
gem. Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B).
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
Werden im Rahmen der Ausschreibung zusätzliche Eignungsanforderungen über die in der Präqualifikation vorhandenen gestellt, ist deren Erfüllung entsprechend als zusätzliche Eigenerklärung anzugeben und, sofern nicht bereits mit der Angebots-/Teilnahmeantragsabgabe gefordert, ggf. im weiteren Verfahren zu belegen.
Ab einer Auftragssumme über 30.000€ erfolgt eine Anforderung des Gewerbezentralregisters gem. § 150a GewO/ des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber.
Darüber hinaus ist vorzulegen:
Eigenerklärung mit folgenden Angaben:
Angaben zum Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren: Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt Brutto: 8.000,000,00 € (Nachweis: Eigenerklärung)
Angaben, dass ein Nachweis über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) in Form des Zertifikates vorhanden ist. Der Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ist auf gesondertes Verlangen einzureichen.
Angaben, dass ein Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M13) vorhanden ist. Der Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Person ist auf gesondertes Verlangen einzureichen.
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover
weitere Angaben
Unternehmensfragen sollen bis spätestens 6 Tage vor Ablaufder Angebotsfrist gestellt werden.
Die Abgabe von elektronischen Angeboten ist ausschließlich über das Vergabeportal evergabe möglich. Die Abgabe von Angeboten auf andere Weise, wie z.B. E-Mail oder Fax führt zum Ausschluss des Angebotes. Ebenso unzulässig ist die Abgabe in Papierform.
Straßenbau,Brücken/ Tunnel (Bau),Fußwege/ Radwege,Signalanlagen/ Verkehrsampeln
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadtverwaltung Zittau
Markt 1
02763 Zittau
Telefon:
+49 3583 752-0
Fax:
+49 3583 752193
E-Mail:
stadt@zittau.de
Internet:
www.zittau.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
034_ZIT_02-2026-0020
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02763 Zittau
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Sanierung Sachsenstraße 4, Sleep In, Unterkunft für Wohnungssuchende, Los 1 - Bauhauptleistungen
Umfang der Leistung:
Baustelleneinrichtung, Vorhaltung 50 Wo, Verkehrszeichen, 150 m² Baustraße, Lagerfläche herstellen, 10 m Bauschuttrutsche, 1 WC-Kabine
5 Stück Fensterbrüstungen herstellen, 200 m² Putzschäden ausbessern
310 m Fenster innen einputzen, 380 m Schlitze schließen, 7 Türstürze anheben
30 m² Schwalbenschwanzplatten verlegen, 30 m² Fließestrich aufbringen
25 m Schwammsperrmittel mit Druckinjektion einbringen
10 Balkenköpfe erneuern, 45 m Holzbalken erneuern, 1,5 t Holz mit Schwammbefall entsorgen
70 m² Deckenfüllung und Fußbodenbretter wieder herstellen
2 Stück Kellerzugänge, Betontreppen abbrechen, entsorgen, 2 Kellertüren zumauern; - 75 m Beschichtung Stahlträger
45 m² Dämmung FB EG mit Voranstrich, Dampfsperre, Trennschicht, Trockendämmung
130 m² Dämmung Kellerdecke MIWO incl. Armierungsmörtel
210 m² Dämmung oberste Geschoßdecke Boden DG, 15 m Laufsteg.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
13.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
28.06.2027
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e6ddbfe1c-7925d59ec7a0c77e
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.06.2026
um:
14:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
10.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Stadtverwaltung Zittau, Bauamt, Vergabe/ Abwasser, Vergabebüro
Sachsenstraße 14, Zimmer 204 (Vergabebüro)
02763 Zittau
Deutschland
Tel.: +49 3583 752316
Fax: +49 3583 752389
E-Mail: vergabebuero@zittau.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
18.06.2026
um:
14:00
Ort:
Technisches Rathaus Zittau, Sachsenstraße 14, Zimmer 204 (Vergabebüro)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) geforderte Sicherheiten
keine
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Gemäß § 16 VOB/B.
Ab dem 01.01.2020 hat die Stadtverwaltung Zittau, mit Umstellung auf die E-Rechnung, einen zentralen Rechnungseingang eingeführt. Für eine reibungslose Rechnungsbearbeitung nutzen Sie bitte für alle Rechnungsdokumente folgende Rechnungsanschrift:
Stadtverwaltung Zittau
Zentraler Rechnungseingang
Bauamt, Referat Hochbau
Markt 1
02763 Zittau
Weiterhin bitten wir Sie um eine elektronische Übermittlung der Rechnungen an folgende E-Mail-Adresse: rechnung@zittau.de
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Liegt der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes bei!
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Nachprüfungsbehörde nach erfolgter Vorabinformation (§ 8 SächsVergabeG): Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Referat 39 - nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber
Stauffenbergallee 2
01099
y) Sonstige Angaben
Baumeisterarbeiten,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Dachdeckung/ Dachabdichtung
Landkreis Nordhausen, Landratsamt - Ausschreibungs- u. Vergabestelle
📅 2026-06-08📍 Thüringen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Nordhausen, Landratsamt - Ausschreibungs-u. Vergabestelle
Grimmelallee 23
99734 Nordhausen
Telefon:
+49 3631-9111507
Fax:
+49 3631-9111549
E-Mail:
vergabestelle@lrandh.thueringen.de
Internet:
www.landkreis-nordhausen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
33-1/26
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
99734 Nordhausen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 33 Außenanlagen
Umfang der Leistung:
Beton-Rechteckpflaster 460,000 m²
Tiefbordstein Beton 270 m
Rohrgrabenaushub 395,000 m³
Bodenaushub 500,000 m³
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.09.2026
weitere Fristen:
Die Ausführung richtet sich nach dem fortlaufend aktualisierten Bauzeitenplan
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eabd00ed4-33a9a5bef588c28e
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nicht nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
23.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
01.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Grimmelallee 23
99734 Nordhausen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
ausschließlich MA der Vergabestelle
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Vergabekammer des Freistaats Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.
y) Sonstige Angaben
Entwässerungskanäle,Landschaftsbau/ Außenanlagen
Organisationen
Landkreis Nordhausen, Landratsamt - Ausschreibungs- u. Vergabestelle
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Volkspark Halle e.V.
Schleifweg 8a
06114 Halle (Saale)
Telefon:
Fax:
E-Mail:
stephan.holtz@kkp-halle.de
Internet:
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
08_VP_2026_
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06114
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Trockenbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Trockenbauarbeiten mit Ausführung in einem denkmalgeschützten
Gebäude und folgenden Grobmengen, ca.:
75m² Metallständerwände
110m² Vorwände, teilweise mit HPC-beschichteten Holzwerkstoffplatten
75m² Unterhangdecken F90
35m² Unterhangdecken
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
Unterhangdecken Küche, Kleiner Saal: August 2026
WC Kleiner Saal, Künstlergarderobe: Oktober 2026
Wände und Vorwände Anbau: März 2027
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e930a2723-6c3e7597790f4a34
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
08.07.2026
um:
08:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
06114 Halle (Saale)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften müssen gesamtschuldnerisch haften und einen bevollmächtigten Vertreter benennen.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle
y) Sonstige Angaben
Trockenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Volkspark Halle e.V.
Schleifweg 8a
06114 Halle (Saale)
Telefon:
Fax:
E-Mail:
stephan.holtz@kkp-halle.de
Internet:
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
11_VP_2026_
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06114 Halle (Saale)
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Metalltüren und -fenster
Umfang der Leistung:
Fertigung, Lieferung und Montage von
10 St dreiteilige Aluminiumfenster
1 St einzeiliges Aluminiumfenster
1St Alu-Glas Außentür
3 St große Stahl-Glas-Elemente T30 mit Oberlicht
2 St Sektionaltore
1St Schiebetor
23St Objekttüren mit unterschiedlichen Anforderungen
4 St. Wandbündige Objekttüren
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
Metall-Glas-Türen Altbau: Oktober 26
Fenster Anbau: Februar 27
Rolltore und Schiebetor, Eingangstür Anbau: Februar 27
wandbündige Türen Altbau: Oktober 26
Innentüren Anbau und Altbau: März 27
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e96561217-74080bb7f97418af
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
08.07.2026
um:
08:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
06114 Halle (Saale), Schleifweg 8a
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit nach § 17 VOB/B für Vertragserfüllung i.H.v. 5 % der Auftragssumme,
Sicherheit für Mängelansprüche i.H.v. 3 % der Schlussrechnungssumme für Mängelansprüche, wobei aus fördermittelrechtlichen Gründen die Sicherheit für Mängelansprüche zwingend durch eine Bürgschaft nach § 17 Abs. 2 VOB/B zu leisten ist, eine Hinterlegung kann nicht erfolgen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungen werden nach § 16 VOB/B geleistet.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften müssen gesamtschuldnerisch haften und einen bevollmächtigten Vertreter benennen.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle
y) Sonstige Angaben
Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Fenster/ Türen (Metall),Garagentore/ Hallentore/ Rolltore
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Volkspark Halle e.V.
Schleifweg 8a
06114 Halle (Saale)
Telefon:
Fax:
E-Mail:
stephan.holtz@kkp-halle.de
Internet:
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
10_VP_2026
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06114 Halle (Saale)
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Holzfenster
Umfang der Leistung:
Holzfensterarbeiten mit Ausführung in einem denkmalgeschützten
Gebäude und folgenden Grobmengen, ca.:
35St Fertigung denkmalgerechter Holzfenster und Fenstertüren
4St Schallschutz-Vorsatzfenster
3St Stahlkonsolen zur Unterstützung des Schallschutz-Vorsatzfensters
1St Aufarbeitung eines großen Holzfensters
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.10.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.03.2027
weitere Fristen:
Einbau Fenster EG und dort, wo kein Gerüst notwendig ist: Oktober 2026
Einbau restliche Fenster: März 2027
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e93630b3b-6b019b787552663f
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
08.07.2026
um:
08:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Schleifweg 8a in 06114 Halle (Saale)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
Sicherheit nach § 17 VOB/B für Vertragserfüllung i.H.v. 5 % der Auftragssumme,
Sicherheit für Mängelansprüche i.H.v. 3 % der Schlussrechnungssumme für Mängelansprüche, wobei aus fördermittelrechtlichen Gründen die Sicherheit für Mängelansprüche zwingend durch eine Bürgschaft nach § 17 Abs. 2 VOB/B zu leisten ist, eine Hinterlegung kann nicht erfolgen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Zahlungen werden nach § 16 VOB/B geleistet.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften müssen gesamtschuldnerisch haften und einen bevollmächtigten Vertreter benennen.
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei.
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Mindestbedingungen für die Teilnahme am Vergabeverfahren ist der Nachweis einer Referenz für die Restaurierung/den Neubau von Holzfenstern nach denkmalschutzrechtlichen Vorgaben für ein denkmalgeschütztes Bauvorhaben mit einem Mindestauftragswert von Euro 100.000 (netto) für den konkreten Auftrag aus den letzten 5 Jahren (Abschluss der Leistungen/Abnahme). Die Referenz ist unter Verwendung des Formblatts "Mindestbedingung Referenz" nachzuweisen. Verfügen Bieter nicht über eine geeignete Referenz, werden sie nicht zum Vergabeverfahren zugelassen bzw. vom Verfahren ausgeschlossen.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle
y) Sonstige Angaben
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadtverwaltung Naumburg (Saale)
Markt 1
06618 Naumburg (Saale)
Telefon:
+49 34452730
Fax:
E-Mail:
vergabestelle@naumburg-stadt.de
Internet:
https://www.naumburg.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
I.30-17/25
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
06618 Naumburg (Saale)
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Erneuerung der Straßenbeleuchtung
Arbeiten an Stützmauer und Hang
Pflanzarbeiten
Vegetationsfläche abräumen, vorhandene Wurzelstöcke roden
Umfang der Leistung:
3030 m2 Vegetationsfläche abräumen, vorhandene Wurzelstöcke roden
240 m3 Oberbodenabtrag und Wiedereinbau
852 m3 Baugrube herstellen
215 m3 Gründungspolster herstellen
1502 m2 Geotextil
560 m2 Geogitter
359 m3 Baugrubenverfüllung mit Mineralgemischen
154 m Dränleitung
5 m Rohrleitung DN/OD 150 mit Leitungsanschluss in der B 180
111 m Kalksteinspaltquadersicherung auf Betonfundament
65 m3 konstruktiv bewehrtes Betonfundament für Stützmauer
440 m2 Bitumendickbeschichtung mit Nebenarbeiten
265 m2 Abdichtung mit zementärer Dichtschlämme
11 St Straßenleuchten abbrechen
9 St Lichtmasten samt Leuchten setzen, einschl. Fundamentrohre (ohne elektrotechnische Arbeiten)
290 m Leuchtenkabel im Schutzrohr verlegen (ohne elektrotechnische Arbeiten)
2742 m2 Vegetationsflächen vorbereiten
3024 m2 Ansaatarbeiten
88 St Solitärpflanzungen einschl. Mulch- und Pflegearbeiten
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
02.11.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
18.06.2027
weitere Fristen:
Zwischenfrist zum 18.12.2026 für die Fertigstellung folgender Arbeiten:
Freimachung/Rodungen/Stubbenfräsen, Vegetationsflächen vorbereiten, Pflanzarbeiten.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ea68594fd-421818fee51ace85
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
31.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
entfällt
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
entfällt
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt, 3. Vergabekammer
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Maurer,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Stützwände,Fels-/ Hang-/ Böschungssicherung,Landschaftsbau/ Außenanlagen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben
Telefon:
+49 39204781613
Fax:
+49 39204781420
E-Mail:
schindler@hohe-boerde.de
Internet:
https://www.hoheboerde.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
Los 04 57310.0961
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39343 Gemeinde Hohe Börde, OT Groß Santersleben
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 04 Trockenbau
Umfang der Leistung:
Montagedecke abgehängt 30 m2
Metall-Einfachständerwand 20 m2
Installationswand D 200 mm 8 m2
Installationswand D 300 mm 12 m2
Türöffnungen 2 St
Vorsatzschalen 8 m2
Revisionsöffnungen 2 St
Aussparungen WC/Objekte 10 St
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
17.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
04.09.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eab56e4f7-3c6a1dd2dd3c0d76
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
23.06.2026
um:
13:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
21.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Rathaus der Gemeinde Hohe Börde
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
siehe Formblatt 214
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe § 16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Verteter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
https://www.vob-online.de/blob/155270/7d3c873c73cd2b68a41634a482cceb67/124-data.pdf
Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt, im Original falls erforderlich
Nachweis Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft
Freistellungsbescheinigung § 48 EStG vom Finanzamt
Referenzen der letzten 5 Jahre
Nachweis Krankenkasse
Nachweis Gewerbeanmeldung
Nachweis Handelsregister
Arbeitskräftenachweis der letzten 3 Jahre
Nachweis über Zusatzversorgungskasse, wenn Vorhanden
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Formblätter TVergG LSA:
TVergG LSA Eigenerklärung Tarif
TVergG LSA Eigenerklärung zum Nachunternehmer
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landkreis Börde
Bornsche Straße 2
39340 Haldensleben
y) Sonstige Angaben
Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt - TVergG LSA
Nach dem Inkrafttreten des Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt - TVergG LSA gelten folgende Vorschriften:
Laut § 8 (1) TVergG LSA werden nur noch vorzulegende Erklärungen und Nachweise von demjenigen Bieter verlangt, dem nach Abschluss der Wertung der Angebote der Zuschlag erteilt werden soll (Bestbieter).
Laut § 8 (3) TVergG LSA wird darauf hingewiesen, dass der Bestbieter die vorzulegenden Erklärungen und Nachweise innerhalb von 5 Kalendertagen einreichen muss, verstreicht diese Frist muss der Bestbieter von der Wertung ausgeschlossen werden, lt. § 8 (4) TVerG LSA.
Die Erklärungen und Nachweise, die im Original vorliegen müssen, sind auf dem Postweg einzureichen. Alle weiteren Unterlagen können per Mail bzw. Vergabemanager eingereicht werden.
Gemäß § 11 (1) TVergG LSA dürfen öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, wenn diese sich schriftlich oder elektronisch verpflichten, ihren Arbeitnehmern bei der Auftragsausführung Arbeitsbedingungen einschließlich des Mindeststundenentgeltes zu gewähren, die
1. mindestens den Vorgaben des Tarifvertrages entsprechen, an den das Unternehmen auf Grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetz gebunden ist oder der nach dem Tarifvertrags-gesetz für allgemeinverbindlich erklärt wurde, oder
2. mindestens den Vorgaben des Tarifvertrages entsprechen, der für die Leistung am Ort der Ausführung gilt.
Gemäß § 11 (3) des TVergG LSA ist bei der Ausführung der Leistung ein nach Maßgabe des Satzes 2 zu berechnendes Mindeststundenentgelt (vergabespezifisches Mindeststundenentgelt) zu zahlen. Dieser Vergabemindestlohn berechnet sich anhand der Entgeltgruppe 1 Erfahrungsstufe 2 (inklusive Jahressonderzahlungen im Tarifgebiet Ost) des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes der Länder durch die Anzahl der Arbeitstage im jeweiligen Jahr. Hinsichtlich des persönlichen Anwendungsbereiches des vergabespezifischen Mindeststundenentgeltes findet § 22 Abs. 1 bis 3 des Mindestlohngesetzes entsprechende Anwendung.
Das aktuell vergabespezifische Mindeststundenentgelt beträgt 16,12 €/Stunde bei einer tariflichen Arbeitszeit von 40 Stunden/ Woche je 8 Stunden/ Tag.
Laut § 19 (1) 2 Satz TVergG LSA werden Bieter, dessen Angebote nicht berücksichtigt werden, spätestens 7 Kalendertage vor dem Vertragsabschluss darüber informiert.
Trockenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)
Schulstraße 11
39624 Kalbe (Milde)
Telefon:
+49390809710
Fax:
+493908097153
E-Mail:
bauamt@stadt-kalbe-milde.de
Internet:
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
191_ESKM_01-2026-0024
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
39624 Kalbe (Milde)
An der Feldstraße 5
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Lieferung und Montage von Fassaden- und Dachgerüst, Belagsverbreiterung, Treppenturm, Gerüstüberbrückung und Innengeländer, sowie Demontage nach Fertigstellung der Bauarbeiten
Umfang der Leistung:
Gerüstbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kalbe (Milde)
Mannschaftstrakt:
465 m² Fassadengerüst,
10 m Podesttreppe,
280 m Belagsverbreiterung innen,
15 m Gerüstüberbrückung,
55 m Innengeländer,
Vorhaltung bis zu 23 Wochen
Fahrzeughalle:
78 m² Innengerüst,
648 m² Fassaden- und Dachgerüst,
15 m Treppenturm,
15 m Gerüstüberbrückung,
24 m Innengeländer,
Vorhaltung bis zu 8 Wochen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
28.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
11.02.2027
weitere Fristen:
Aufbau Mannschaftstrakt: 28.08.2026
Abbau Mannschaftstrakt: 11.02.2027
Aufbau Fahrzeughalle: 19.10.2026
Abbau Fahrzeughalle: 04.12.2026
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19eaba3923f-58086e97bc58845b
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
09.07.2026
um:
10:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
10.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen.
Ort:
Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde)
Schulstraße 11
39624 Kalbe (Milde)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
1. und 2. Vergabekammer
Ernst - Kamieth - Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Gerüste (allgemein)
Nationale Ausschreibung nach VOB
Vorinformation
1. Öffentlicher Auftraggeber
Name und Anschrift:
Stadt Plauen
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefonnummer:
+49 3741-2911613
E-Mail:
thomas.hedrich@plauen.de
Faxnummer:
+49 3741-29131613
Internet:
https://www.plauen.de
2. Vergabeverfahren
Beschränkte Ausschreibung
Rechtsrahmen:
VOB
3. Auftragsgegenstand:
Weisbachsches Haus 2. BA, Los 6.1a Zusatzleistung Dachdeckerarbeiten
4. Ort der Ausführung
Hofwiesenstraße, 08527 Plauen
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:
- 150 m² Abbruch Bitumenschindeldacheindeckung mit Dachausstiegsluke, Gesimskasten, Laufbrettablage, Schneefanggitter, Blitzableiter, Blechteilen, Dachrinne, Fallrohr
20 m² Rückbau Dachterrasse aus Betonwerksteinplatten, Dachabdichtung, Gefälledämmung
10 m² Lehmwickel zwischen Sparren entfernen
5 m Fußpfette erneuern
12 m Sparren aufdoppeln
10 m Dachsparren erneuern
20 m² Dachschalung erneuern
100 m² Dachschalung aufdoppeln
3 m² Bitumenschindeldeckung
20 m² Wiedereinbau vorh. Naturschieferdeckung
150 m² Naturschieferdeckung, Dt. Deckung m. Bogenschn., 30-42°
143 m² Doppelstehfalzdeckung, Ti-Zink, 520 mm
10 m² Fassadenbekleidung, Winkelstehpfalz, Ti-Zink
35 m Schneefanggitter, verzinkt
20 m² Abdichtung Terrasse mit Doppelstehfalzdeckung, Ti-Zink + Gefälledämmung
4 m Geländer, Handlauf Stahl, Füllstäbe
Klempnerarbeiten (Dachrinne, Fallrohr, Metallkehle, Schornsteinverwahrung etc.)
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
Fertigstellung der Leistungen bis: 30.09.2026
Dauer der Leistung:
ggf. Beginn der Ausführung: 10.08.2026
7. Sonstiges:
Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Fassadenbekleidung (außer Folierung)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Bautzen
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen
Telefon:
+49 3591/534698
Fax:
+49 3591/534-633
E-Mail:
vergabe@bautzen.de
Internet:
https://www.bautzen.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
60.3_2026-0055
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
02625 Bautzen
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 3-04 Dacharbeiten
Umfang der Leistung:
ca. 6 St Prov. Entwässerung durch Attika während Bauzeit
ca. 433 m² Akustikprofilfüller Mineralwolle
ca. 1.093 m² Dampfsperre, Bitumenbahn Al+G200S4
ca. 1.093 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 160mm
ca. 975 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 40mm
ca. 70 m² Wärmedämmschicht Flachdach Mineralwolle 0,037W/(mK) D 120mm
ca. 815 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 100mm
ca. 60 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 60mm
ca. 10 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 50mm
ca. 70 m² Gefälledämmschicht Flachdach Neigung 1,5-2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 70mm
ca. 8 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 20mm
ca. 14 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 2% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 5mm
ca. 8 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 1% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 30mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 1% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 28 mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 0,5% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 35mm
ca. 2 St Gefälledämmschicht Rinne Neigung 0,5% Mineralwolle 0,037W/(mK) D 30mm
ca. 1.093 m² Dachabdichtung einlagig Kunststoffbahn FPO-BV D 2,5mm lose verlegen mech.befestigen
ca. 83 m Ausbildung umlaufende Rinne
ca. 88 m Attikaanschluss Dach Halle
ca. 114 m Ausbildung umlaufende Rinne und Anschluss Gründach
ca. 98 m Attikaanschluss Dach Sozialbau und Vordach
ca. 45 m Wandanschluss, gedämmt, zu Wand Halle
ca. 2 St Lichtkuppel NRWG L 2 m B 2 m Dunkelklappe Alu
ca. 1 St Lichtkuppel Dachausstieg L 1 m B 1 m 2-schalig lichtdurchlässig opal-weiß PMMA
ca. 1 St Einhängeleiter mit Handläufen für Dachausstieg
ca. 2 St Absturzsicherung, überfahrbares Seilsystem, Edelstahl
ca. 214 m Attikaabdeck. Alu D 1,5mm Zuschnitt-B 1000mm 4xgekantet
ca. 11 St Ablauf Flachdach Freispiegelentw. PUR DN 70 bis 100, wärmegedämmt heizbar
ca. 9 St Notablauf Flachdach Attika Stahl niro B/H/T 300/100/300mm
ca. 2 St Kaskadenentwässerungsystem, Notentwässerung
ca. 1 psch Dachüberstieg als Leiter, von Dach Sozialbau auf Halle
ca. 12 m Seitenschutz Stahl verz H 1m um Dachausstieg inkl. Tür
ca. 164 m Zierband Metall Aluminium-Kantprofil inkl. Unterkonstruktion
ca. 500 m² Wurzelschutzfolie, lose verlegt
ca. 500 m² Schutzlage Speicherschutzmatte, lose verlegt
ca. 500 m² Dränschicht Dachbegrünung Kunststoff-Profilpl.
ca. 170 m² Solarbasis-Trägerplatte
ca. 500 m² Filterschicht Filtervlies
ca. 490 m² Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung
ca. 490 m² Dachbegrünung, extensiv, Sedum
ca. 23 m Kiesstreifen 16/32 mm, b=50 cm
ca. 144 m Kiesleiste Dachbegrünung Stahl verz Winkelprofil gelocht/geschlitzt H 8cm D bis 1mm
ca. 23 m² Schutzlage Speicherschutzmatte einschl. Wurzelschutzfolie, lose verlegt
ca. 23 m² Druckstabile Drainplatte
ca. 23 m² Filterschicht Filtervlies
ca. 23 m² Splittschicht mit Splitt 2/5 mm
ca. 23 m² Betonwerksteinplatten, 40/40cm D 4cm
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
24.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
04.02.2027
weitere Fristen:
Fertigstellung Dampfsperre Hallenbereich: 07.10.2026
Fertigstellung Dampfsperre Funktionsbau: 28.10.2026
j) Nebenangebote
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e91a965dd-3d305e165a21d180
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
09:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
30.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
09:30
Ort:
Kesselstraße 1, 02625 Bautzen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen.
t) geforderte Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
Siehe Vergabeunterlagen.
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Referat 39,
Landesdirektion Sachsen
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Dachbegrünung
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
📅 2026-06-08📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
Brauhausstr. 21
01662 Meißen
Telefon:
Fax:
+49 3521-72588031
E-Mail:
rka.vergabe@kreis-meissen.de
Internet:
https://www.kreis-meissen.org
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2026-04-22.1.3.02
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01445 Radebeul
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 23 Innentüren
Umfang der Leistung:
Herstellung, Lieferung und Einbau von Türelementen einschl. der dazugehörigen An- und Einbauteile: ca. 127 St Drehtüren, Innentüren, 1- u. 2-flg, mit Stahlzarge, tlw. mit Oberblende / Seitenlicht / Lichtausschnitten, inkl. Beschläge u. Ausstattung; ca. 5 St Schiebetüren, Innentüren, 1-flg, mit Stahlzarge, inkl. Beschläge u. Ausstattung
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
07.09.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
25.06.2027
weitere Fristen:
siehe Besondere Vertragsbedingungen
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e8d45d2e7-68d57536df5be62f
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
30.06.2026
um:
13:30 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
11.09.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Landratsamt Meißen, Poststelle/Angebotssammelstelle
Brauhausstr. 21
01662 Meißen
Deutschland
Fax: +49 3521-72588031
E-Mail: rka.vergabe@kreis-meissen.de
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
30.06.2026
um:
13:30 Uhr
Ort:
Landratsamt Meißen, Brauhausstr. 21, 01662 Meißen
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigte (Vorlage der Vollmacht erforderlich)
t) geforderte Sicherheiten
nach § 17 VOB/B (soweit die Auftragssumme 250.000,00 € netto übersteigt)
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
nach VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Bei Bietern oder Bewerbern, die eine Präqualifizierung (PQ-Nummer) nachweisen können, gelten die Eignungskriterien im Grunde als erfüllt, wenn der Auftraggeber darüber hinaus keine speziellen Eignungsnachweise verlangt.
Bietergemeinschaften haben eine den Vergabeunterlagen beigefügte Erklärung über den bevollmächtigten Vertreter und zur gesamtschuldnerischen Haftung abzugeben. Entsprechende Unterlagen bzw. Erklärungen sind unterschrieben mit dem Angebot vorzulegen. Die Eignung ist für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft nachzuweisen.
Bei Einbeziehung von Nachunternehmen ist die Art und der Umfang des jeweiligen Leistungsanteils auf dem in den Vergabeunterlagen beigefügtem Formblatt darzustellen. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 50 % des Auftragswertes je Los und nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Die einzubeziehenden Unternehmen haben auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle in gleichem Umfang die geforderten Erklärungen, Referenzen und Nachweise einzureichen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Referat 39
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz)
Organisationen
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Telefon:
+49 3904-7240-6271
Fax:
+49 39047240 56262
E-Mail:
vergabestelle@landkreis-boerde.de
Internet:
www.landkreis-boerde.de
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
30.30-022.26-B.ST
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Landkreis Börde
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Rahmenvereinbahrung für Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) im Landkreis Börde 2026
Umfang der Leistung:
Der Landkreis Börde schreibt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Instandsetzung von Kreisstraßenabschnitten aus. Der Auftrag umfasst das Aufbringen von dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK-mA) inklusive aller erforderlichen Vorarbeiten. Das jährliche Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 398.000 EUR.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
15.07.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
31.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ea694e14c-523558d43f3f82fb
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
22.06.2026
um:
09:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
10.07.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
22.06.2026
um:
09:00
Ort:
Landkreis Börde, Zentrale Vergabestelle
Triftstr. 9-10
39387 Oschersleben (Bode)
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Niemand
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
§ 16 VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Das Formblatt 124 ist Inhalt der Vergabeunterlagen und kann unter dem Link:
https://www.bbr.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BBR/vergaben/formblatt-124-eigenerklaerung-eignung.pdf;jsessionid=5B3EA77D3BA6B71E9A8905AC79A34C87.live11311?__blob=publicationFile&v=4
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Für nicht präqualifizierte Bieter und Nachunternehmer gilt:
Kommt das Angebot in die engere Wahl müssen die im Formblatt 124 VHB Bund getätigten Angaben durch folgende Nachweise und/oder Bescheinigungen bestätigt werden:
Mindestens 3 Referenzen der letzten 5 Jahren gem. FBL 444 VHB Bund zum Nachweis der Referenzen
Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer,
Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegeneines solchen insolvenzplanes angegeben wurde)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist,
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt,
Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz,
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angaben der Lohnsummen,
Die Kalkulation ist über die Abgabe der FBL 221 oder 222 VHB Bund, mit zusätzlicher Angabe des Mindestentgeltes, nachzuweisen.
15_Aufgliederung-Einheitspreise
Auf gesondertes verlangen sind einzureichen:
Eigenerklärungen nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz Land Sachsen-Anhalt:
Erklärung zur Tariftreue, Mindeststundenentgelt und Entgeltgleichheit
Erklärung zum Nachunternehmereinsatz.
Das Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise.
Bei einem geplanten Nachunternehmereinsatz ist der Eignungsnachweis durch eine Präqualifizierung, ggf. durch die Vorlage des Formblattes 124 VHB Bund zu erbringen, auf gesondertes Verlangen können auch für den NU wie die vom Bieter zu erbringenden Einzelnachweise gefordert werden.
Die Form der Erklärungen und Nachweise sind in den zugelassenen Formvorschriften, wie sie auch für die Einreichung der Angebote festgelegt worden sind, der Vergabestelle zu übermitteln.
Die Formvorschriften für die Einreichung der Nachweise und Erklärungen bei einer elektronischen Abgabe der Angebote werden auch für Nachweise und Erklärungen akzeptiert auch wenn die ausstellende Behörde die Gültigkeit des Nachweises im Original oder als beglaubigte Kopie zulässt.
Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 TVergG LSA weisen wir darauf hin, dass der Bestbieter im Fall der beabsichtigten Zuschlagserteilung die gem. Bekanntmachung und in den Vergabeunterlagen genannten vorzulegenden Erklärungen und Nachweise nach Aufforderung innerhalb einer nach Tagen bestimmten Frist vorlegen muss und dass bei nicht fristgerechter Vorlage der verpflichtend vorzulegenden Erklärungen und Nachweise das Angebot von der Wertung auszuschließen ist.
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
y) Sonstige Angaben
Straßenbau
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. FuO/Zentrale Dienste Berlin, Vergabestelle
Hiroshimastr. 17
10785 Berlin
Telefon:
Fax:
+49 30 26935 9235
E-Mail:
vergabestelle@fes.de
Internet:
https://www.fes.de/
b)
Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
202644
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
schriftlich
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Hiroshimastraße 17
10785 Berlin
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Im Zuge der energetischen Sanierung des Berliner Hauses 1 der FES bedarf es einen Austausch der defekten Kühltürme in reversible Wärmepumpen.
Umfang der Leistung:
Ziel ist es, Energieverbrauch und Betriebskosten zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und den CO₂-Ausstoß signifikant zu reduzieren.
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen:
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
03.08.2026
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
30.10.2026
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e72085545-73eae9f495d71466
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung:
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
08.07.2026
um:
11:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
07.08.2026
p)
Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote:
Vergabestelle s. a)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
siehe Vergabeunterlagen
s) Eröffnungstermin
am:
08.07.2026
um:
11:00 Uhr
Ort:
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
FuO/ Zentrale Dienste Berlin, Vergabestelle
Hiroshimastr. 17
10785 Berlin
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
An dem Eröffnungstermin dürfen nur die Bieter und ihre Bevollmächtigten teilnehmen.
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
y) Sonstige Angaben
Die Angebote sind in deutscher Sprache einzureichen. Bei postalischer oder direkter Abgabe ist das Angebot in einfacher Ausfertigung einzureichen und muss in kopierfähiger Form (keine Klebe- oder Spiralbindung, ohne Prospekthüllen etc.) sowie gelocht zusammengestellt sein.
Die Bieter haben sich unmittelbar nach Abruf bzw. Erhalt der Vergabeunterlagen über deren Vollständigkeit zu versichern. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unvollständigkeiten oder Unklarheiten, so hat der Bieter die oben bezeichnete Kontaktstelle unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 30.06.2026, 10:00 Uhr darauf hinzuweisen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Zuge der Umsetzung der E-Rechnungs-Verordnung (E-Rech-VO) der Bundesregierung, alle Rechnungssteller verpflichtet sind, Rechnungen in elektronischer Form an die FES zu übermitteln. Die E-Rech-VO gilt grundsätzlich für alle Rechnungen, mit denen eine Lieferung oder sonstige Leistung nach Erfüllung von öffentlichen Aufträgen abgerechnet wird. Mit der verpflichtenden Umstellung auf die E-Rechnung geht auch ein vorgeschriebenes Format XRechnung (CEN Norm 16931) einher. Somit ist eine Datenübertragung nur noch als strukturierter Datensatz erlaubt. PDF- oder Papierrechnungen sind ab diesem Zeitpunkt nicht länger zulässig. Für die Übermittlung einer elektronischen Rechnung steht Ihnen die Nutzung der Rechnungseingangsplattform (OZG-RE) unter https://xrechnung-bdr.de zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, eine Rechnung auf der Plattform im einheitlichen Format direkt zu erstellen oder eine vorhandene XML-Rechnung hochzuladen oder zu versenden.
Haustechnik (Gesamtleistung),Heizung,Kältetechnik
RV über den Kauf und Lieferung von fabrikneuen Gerätschaften für den Garten- und Landschaftsbau
RV über den Kauf und Lieferung von Gerätschaften für den Garten- und Landschaftsbau
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend Baustellenverordnung § 3 Abs. 3 für o. a. Gewerke während der Ausführung des Bauvorhabens stellen.
SiGeKo AK Herne A43 A42
Gegenstand der Ausschreibung ist der Bau eines Wildschutzzauns entlang der Autobahn A1 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Holdorf. Die Maßnahme dient sowohl dem Schutz von Verkehrsteilnehmenden als auch dem Schutz der Tierwelt.
Zaunbau AM Holdorf 26/27
Gegenstand der Maßnahme ist der Bau eines Wildschutzzauns entlang der Autobahn A30 und A31 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Schüttorf. Dieser dient sowohl dem Schutz von Verkehrsteilnehmenden als auch dem Schutz der Tierwelt.
Zaunbau AM Schüttorf 26/27
Gegenstand der Ausschreibung ist der Bau eines Wildschutzzauns entlang der Autobahn A30 und A33 im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Osnabrück. Die Maßnahme dient sowohl dem Schutz von Verkehrsteilnehmenden als auch dem Schutz der Tierwelt.
Zaunbau AM Osnabrück 26/27
Mehrgenerationenspielplatz Zum Dollberg, Otzenhausen
Landschaftsbauarbeiten, Lieferung und Montage Spielgeräte
Mehrgenerationenspielplatz Zum Dollberg, Otzenhausen - Landschaftsbauarbeiten, Lieferung und Montage Spielgeräte
Kanalinnensanierung Londoner Ring BA1 in Ludwigshafen - Pfingstweide, Kanalrenovierung mit vor Ort härtendem Schlauchlining
2026 / 185 Kanalinnensanierung Londoner Ring BA1 in Ludwigshafen - Pfingstweide, Kanalrenovierung mit vor Ort härtendem Schlauchlining
Kanalinnensanierung Budapester Straße in Ludwigshafen - Pfingstweide, hier: Kanalrenovierung mit vor Ort härtendem Schlauchlining
2026 / 186 Kanalinnensanierung Budapester Straße in Ludwigshafen - Pfingstweide, hier: Kanalrenovierung mit vor Ort härtendem Schlauchlining
Neubau einer 3-Feld-Sporthalle in 66606 St.Wendel -Lieferung und Montage einer Aufzugsanlage nach VOB-
Neubau einer 3-Feld-Sporthalle in 66606 St.Wendel -Lieferung und Montage einer Aufzugsanlage nach VOB-
Bundesstadt Bonn: Rahmenvereinbarung nach dem STLB (Z) 636 Abdichtungsarbeiten, 638 Dachdeckungsarbeiten und 639 Klempnerarbeiten für den Bezirk 31 und 32
Bundesstadt Bonn: Rahmenvereinbarung nach dem STLB (Z) 636 Abdichtungsarbeiten, 638 Dachdeckungsarbeiten und 639 Klempnerarbeiten für den Bezirk 21 und 22
Bundesstadt Bonn: Rahmenvereinbarung nach dem STLB (Z) 636 Abdichtungsarbeiten, 638 Dachdeckungsarbeiten und 639 Klempnerarbeiten für den Bezirk 23 und 24
Bundesstadt Bonn: Rahmenvereinbarung nach dem STLB (Z) 636 Abdichtungsarbeiten, 638 Dachdeckungsarbeiten und 639 Klempnerarbeiten für den Bezirk 11 und 12
Bundesstadt Bonn: Rahmenvereinbarung nach dem STLB (Z) 636 Abdichtungsarbeiten, 638 Dachdeckungsarbeiten und 639 Klempnerarbeiten für den Bezirk 13 und 14
Das Projekt umfasst die Demontage und Entsorgung sowie die Neuinstallation der Schwimmschlammabzüge aller 6 Nachklärbecken
KW-Ohligs - Erneuerung der Schwimmschlammabzüge
Umstrukturierung der Königsegg-Grundschule mit Erweiterungsneubau für Turnhalle und Schule sowie Abbruch der bestehenden Turnhalle und eines Wohnhauses
Grobmassen
26.380 m² Kautschuk
2.110 m² Kautschuk, ableitfähig
1.473 m² Kautschuk, Fliesen
22.103 m Stellsockel
1.400 m Stellsockel, ableitfähig
1.051 m² Textiler Bodenbelag
625 m Stellsockel
5 St Sauberlaufmatten mit Einbaurahmen
Organisationen
Heidekreis-Klinikum gGmbH
Walsrode
Auftraggeber
Archimeda GmbH
Hamburg
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Totalunternehmerleistungen mit sämtlichen erforderlichen Planungsleistungen für alle erforderlichen Leistungsbilder der HOAI für den Neubau der Studierendenwohnanlage "Illerpark" Neu-Ulm.
Organisationen
Studierendenwerk Augsburg AdöR
Augsburg
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel beschloss 2019 die Zusammenarbeit mit der GWG Projektentwicklung GmbH sowie die Gründung der Stadt Kassel Immobilien GmbH & Co. KG (SKI) zur Umsetzung des städtischen Schulsanierungsprogramms. Die SKI übernimmt dabei die Bauherrinnenfunktion, unterstützt durch die GWG Projekte in Projektleitung und Projektsteuerung. Für die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Kassel-Oberzwehren ist aufgrund veränderter pädagogischer Anforderungen, der geplanten Integration einer Grundstufe sowie der Schulbauleitlinie der Stadt Kassel die Modernisierung und Sanierung des Nordbaus vorgesehen. Grundlage hierfür bildet eine im Rahmen der "Phase Null" erarbeitete Konzeptstudie, die ein pädagogisches Lern-Cluster-Konzept entwickelt und die grundsätzliche Umsetzbarkeit im Bestand nachweist. Mit Beschluss vom 08.12.2025 wurde die GWG Projekte mit der Planung und Umsetzung des Projektes "Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes Nordbau" beauftragt. Ziel ist die Entwicklung eines modernen Schulgebäudes für eine fünfzügige Sekundarstufe I mit ca. 700 Schüler*innen einschließlich der erforderlichen Bereiche für Verwaltung, Teamarbeit und Schulverpflegung. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt abschnittsweise und derzeit ohne Interimslösung.
Das zunehmende Auftreten von Starkregenereignissen stellt wachsende Herausforderungen an den Hochwasserschutz. Es kommt derzeit zu Überflutungen in den Ortslagen Rhüden und Bornhausen. Um den Abfluss der Schildau vor der Einmündung in die Nette zu drosseln, soll ein gesteuertes Hochwasserrückhaltebecken errichtet werden. Mit einem Stauvolumen von 810.000 m³ auf etwa 25 ha soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Dazu ist ein Dammkörper mit einer durchschnittlichen Höhe von etwa 8,0 m und einer Länge von rund 380 m zu errichten, sodass ein Rückhaltebecken im Hauptschluss entsteht. Die Dammböschung ist mit einer Neigung von 1:5 geplant; das Dammvolumen beträgt ca. 180.000 m³ inklusive Dichtungskern und Dammfußdrän. Die Arbeiten umfassen u.a. die Erhöhung des Wirtschaftsweges nördlich des Beckens, die Errichtung begleitender Wirtschaftswege zum Dammbauwerk, die Anlage von zwei Ausweichbuchten, das Einbringen eines Grobrechens sowie die Herstellung temporärer Baustraßen. Ein wesentlicher Bestandteil des zu errichtenden Hochwasserrückhaltebeckens ist ein überfahrbares Stahlbetondurchlassbauwerk mit drei steuerbaren Schützanlagen und einer Hochwasserentlastungsschwelle. Das Bauwerk weist eine lichte Weite von 11,3 m zwischen den Seitenwänden auf; die Stahlbetonsohle zwischen den Seitenwänden wird auf einer Länge von etwa 30 bis 50 m ausgebaut. Die Errichtung des Durchlassbauwerks erfordert eine temporäre Umverlegung des Gewässers. Ferner ist ein Betriebsgebäude zu errichten. Die Bauausführung ist über eine Bauzeit von etwa drei Jahren vorgesehen; dabei sind wasserwirtschaftliche, naturschutzfachliche und bautechnische Vorgaben zu berücksichtigen.
Organisationen
Hochwasserschutzverband Innerste
Hildesheim
Auftraggeber
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Tübingen, Landkreis45234116
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Weichen- und Gleiserneuerung im Bahnhof Tübingen plus Sicherungsleistungen
Erweiterungsvorhaben für Strecken
Oberbau Gleise Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h
Oberbau Weichen Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h
Sicherungsleistungen - Verzeichnis II
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
LMU Tierärztliche Fakultät Oberschleißheim
Anlagengruppen AWG, WVA, LTA, NSA, GA
Maßnahmennummer:
B14H E151440007
Bezeichnung d. Maßnahme:
LMU-Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim
Vergabenummer: 26-027233
Im Süden des Geländes ist das Forschungsgebäude für die Anatomie und Pathologie der Tiermedizin er-richtet worden. Im Zuge der Verlagerung der Fakultät nach Oberschleißheim sollen die Fächer Anatomie und Pathologie in räumlicher Nähe zueinander untergebracht werden. Es sind für beide Lehrstühle Büro-flächen, Laborflächen (S2), Kühlräume und zugehörige Sonderräume wie z.B. eine Schausammlung, Präparations- und Sektionssäle und Kühlräume vorgesehen.
Durch die gemeinsame Nutzung von CORE Flächen Lehre wie Kursräumen bzw. Hörsälen, Nasspräpara-tiven Übungssälen und allgemeinen Nebenräumen, sowie CORE Flächen Labore wie z.B. Laborflächen (S2) und Sonderräumen wie z.B. Elektronenmikroskopie, soll es zu Synergien kommen. Für die Patho-logie werden separate Sektionsräume der Schutzstufe 2 benötigt, da es bei der Sektionstätigkeit häufig zur Exposition gegenüber Infektionserregern kommen kann. Die Anlieferung und Entsorgung der beiden Lehrstühle erfolgt hygienisch getrennt. Die Nutzfläche für den Neubau der Anatomie und Pathologie be-trägt insgesamt 5.125 m² und setzt sich aus 4.160 m² der Nutzfläche 1-6 und 965 m² der Nutzfläche 7 zusammen. Gemäß städtebaulichem Konzept wurden drei oberirdische Geschoße und ein Untergeschoß errichtet.
- Planung Heizung/Lüftung/Sanitär
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Gebäudekomplexe Anatomie und Pathologie - in dem die technische Gebäudeausrüstung zu realisieren ist.
Der vorgesehene Auftrag umfasst die Anlagengruppen der technischen Ausrüstung:
- Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
- Wärmeversorgungsanlagen
- Lufttechnische Anlagen
- Nutzungsspezifische Anlagen
- Gebäudeautomation
Die Versorgung der Gebäude erfolgt über ein zentrales Wärme- und Kältenetz, welches aus einer Energiezentrale, in der derzeit im Bau befindlichen Pferdeklinik gespeist wird.
Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Verminderung des CO2-Ausstoßes sind zu berücksichtigen, insbesondere der Einsatz regenerativer Energien, der Potentiale für Wärme- und Kälterückgewinnung sowie die Regenwasser- und Grauwassernutzung.
Eine enge Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Betreiber und den Nutzervertretern wird im Planungs-prozess erforderlich.
- Weitere parallellaufende Maßnahmen
- Bibliothek
- Zentralgebäude
- Veterinärwissenschaften
- Erschließung Campus 2TBM
Siehe hierzu alle Informationen in der beiliegenden
A_26-027233_Aufgabenbeschreibung.
Es werden Leistungen - Grundleistungen und Besondere Leistungen - des Leistungsbildes
Fachplanung Technische Ausrüstung
für Leistungsphase 5-9
in Honorarzone II und III (Basishonorarsatz) vergeben.
Es ist keine stufenweise Beauftragung vorgesehen.
Siehe hierzu alle Informationen in VII-11-H_Vertrag_26-027233 im Ordner Vertrag und Anlagen zum Vertrag.
Organisationen
Staatliches Bauamt München 2
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Der Kurpark Bad Neuenahr ist eine denkmalgeschützte Parkanlage, welche Bestandteil der baulichen Gesamtanlage Kurbezirk ist. Mit dem Thermalbadhaus, dem Steigenberger Kurhotel sowie dem Kurhaussaal mit Spielbank bildet der Kurpark das historische Kurviertel des Stadtteils Bad-Neuenahr. Im südlichen Randbereich des Kurparks befindet sich das Gebäude Kurparkterrassen. Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit Untergeschoss. In massiver Bauweise 1972 errichtet, wurde das Gebäude durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 im Unter- und Erdgeschoss stark beschädigt. Im Erdgeschoss wurde ein Wasserstand von 1,78 über Oberkante Fußboden gemessen. Das Erdgeschoss wurde vor der Flutkatastrophe als Bürofläche der Ahrtal Marketing GmbH (AMG) sowie als temporäre Veranstaltungsfläche ("Kleine Bühne") als Kompensation für die bereits rückgebaute, gegenüberliegende Konzerthalle genutzt. Die Nutzung entsprach einem städtischen Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude (Bürgerhaus). Das Obergeschoss wurde für Besprechungen, Kurse und Lagerflächen genutzt. Im Untergeschoss waren Lager- und Gesellschaftsräume verortet. Weiterhin wurde aufgrund der Flut das damals bestehende Technikgebäude des Großen Sprudels zerstört. Die Brunnentechnik wurde daraufhin temporäre in den Außenbereich verlegt und soll nun in das Untergeschoss des Gebäudes Kurparkterrassen integriert werden. Um den neuen und gewachsenen Flächenanforderungen der AMG Sorge zu tragen wurde innerhalb des ersten Planungsprozesses eine mögliche Sanierung mit potentieller Erweiterung untersucht. Aufgrund der gegebenen technischen Sanierbarkeit des Gebäudes, wurde im weiteren Zuge der Vorentwurfsplanung ein kostentechnischer Vergleich von Sanierung und Neubau erstellt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit die besser Lösung darstellt - CO2 Einsparung, die Nutzung bereits gebauter Kubatur sowie der Erhalt des architektonischen Gesamtkonzeptes. Das Gebäude Kurparkterrassen bildet mit dem Neubau der Kurparkliegenschaften ein Gesamtensemble. Gestalterisch lehnt sich das Gebäude Kurparkterrassen an den Neubau der Kurparkliegenschaften an. Dieses Ensemble wird über die Wiederherstellung der ehemaligen Kolonnade (Wandelgang) zwischen dem Neubau der Kurparkliegenschaften sowie dem Gebäude Kurparkterrassen vervollständigt.
Organisationen
Ahrtal Marketing GmbH
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Der Main-Taunus-Kreis beabsichtigt die Erweiterung der Eddersheimer Schule, Am weißen Stein 3 in Hattersheim/Eddersheim. Auf dem Grundstück befinden sich 4 Bestandsgebäude, davon 1 Containergebäude und 1 Sporthalle. An ein Gebäude wird angebaut Alle Gebäude sind außer in Ferienzeiten im vollen Betrieb.
Organisationen
Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt
Hofheim am Taunus
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-08⏱ 2026-07-14📍 Berlin45422000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
2026-07-14
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Gewerke:
Sie haben folgenden wesentlichen Umfang:
- Baustelleneinrichtung
- Brandschutztüren
- Stahltüren
- Holztüren
- Instandsetzung Bestandstüren
- Ausstattung Türen
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
BAUVORHABEN
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee als AG und Vorhabenträger plant den Ersatz der Schleuse Herbrum. Die Schleuse Herbrum liegt im Nordwesten Niedersachsens im Landkreis Emsland und ist als Eingangsschleuse des Dortmund-Ems- Kanals (DEK) von der Nordsee kommend Teil des DEK.
Die Schleuse besteht aus zwei Kammern, wobei sich die neuere westliche Kammer in Betrieb befindet und die alte östliche Kammer stillgelegt wurde. Die gesperrte östliche Schleusenkammer ist dabei weder rückgebaut noch verfüllt. In diesem Bereich soll der Ersatzneubau der Schleuse Herbrum erfolgen.
Für den Rückbau der alten Schleusenkammer und den Ersatzneubau sind entsprechende Baugrunderkundungen erforderlich. Diese sind Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung.
-
GEOLOGIE, GRUNDWASSER UND BODENARTEN
Für die Ausschreibung der Bohrarbeiten nach DIN 18301:2023-09 werden gemäß Abschnitt 2.2 folgende Homogenbereiche festgelegt:
Homogenbereich A: Auffüllungen / Überlagerungsböden/ Lockergestein, nicht-bindig, tlw.bindig, tlw. organisch.
Grundwasser ist gemäß HK 50 bereits 0,0 bis 2,5 m unterhalb der Geländeoberfläche zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass der Grundwasserstand an den Wasserstand der Ems gekoppelt ist. Es handelt sich bei dem Grundwasserleiter gemäß HÜK 500 um einen Porengrundwasserleiter. Die Projektfläche liegt in einem dokumentierten Gebiet mit versalztem unterem Grundwasserteil.
-
WESENTLICHE LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS
-
a) Erkundungsverfahren und Feldversuche:
- landseitige Kernbohrungen (D >= 100 mm) als Vertikalbohrungen (Linerbohrungen), teilweise mit Grundwassermessstellenausbau (BK/GWM)
- wasserseitige Kernbohrungen (D >= 100 mm) als Vertikalbohrungen (Linerbohrungen) (BK_w), im unteren Vorhafen mit Tideeinfluss
- landseitige und wasserseitige Drucksondierungen (CPT & CPT_w), im unteren Vorhafen mit Tideeinfluss
- Bohrlochversuche (Pumpversuche, SPT-Versuche)
- Kleinrammbohrungen (BS)
- Schwere Rammsondierungen (DPH)
- Fachgerechte geotechnische und umwelttechnische Beprobung
- Baustelleneinrichtung und Probenlager/Kernlager
- Einmessung der Untersuchungsstellen
- Datenbereitstellung für die Übernahme in das Fachmodell Baugrund im BIM-Kontext
- Probennahme und Probentransport (Boden, Grund- und Oberflächenwasser)
- Einzelpumpversuche
-
b) Geplante Bodenmechanische Laborversuche:
- Nasssiebung nach DIN EN ISO 17 892-4,
- Kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse nach DIN EN ISO 17 892-4,
- Wassergehalt nach DIN 17892-1,
- Fließ-/ und Ausrollgrenzen nach DIN EN ISO 17892-12,
- Dichte nach DIN EN ISO 17 892-2,
- Bestimmung der lockersten/dichtesten Lagerung nach DIN 18 126,
- Kalkgehalt nach DIN 18129,
- Glühverlust nach DIN EN 17 685-1,
- Wasserdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 17 892-1,
- Ödometerversuch mit stufenweiser Belastung nach DIN EN ISO 17 892-5,
- Bestimmung der Scherfestigkeit (Scherversuch) nach DIN EN ISO 17 892-10,
- Abrasivität, LCPC nach NF P 18 579
- Bestimmung der optimalen Proctordichte nach DIN 18 127.
-
c) Umwelttechnische Untersuchungen mit folgenden Zielen:
- Einstufung des Aushubmaterials hinsichtlich der Belastung nach der ErsatzbaustoffV (BM-0, BM-0*, BM-F),
- ggf. zusätzlich durch den AG angeordnete Nachanalytik nach DepV / bei Überschreitung der Parameter BM-F3,
- Untersuchung von Grundwasserproben und Oberflächenwasserproben nach Schwellenwerte, Schwermetalle, Fe2+. Fe3+, Gesamteisen, Mangan, Stahl- und Betonaggressivität.
Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH planen eine energetische Sanierung und Erweiterung des bestehenden Energiemuseums auf dem Kraftwerk Mitte Gelände in Dresden. Die Sanierung des Gebäudes dient der Aufwertung des Gebäudes als Museum. Der Neubau nimmt Büros, Foyer mit Veranstaltungsraum, eine Sanitäranlage sowie einen Erschließungskern auf. Vor dem Museum entsteht ein Vorplatz sowie eine Bestand und Neubau verbindende Außentreppenanlage.
Die Gebäude haben folgende Abmessungen:
• Bestandsgebäude L x B: ca. 28,00 m x 18,85 m
• Neubau L x B: ca. 18,05 m x 17,50 m (27,00 m Auskragung 3.OG)
Hier geht es um folgende Leistungen:
Stahlbau
- Stahltragwerk Dachterrasse, S355J2, feuerverzinkt, Korrosivitätskategorie C3,
Stahlmasse geschätzt einschl. aller Anbauteile, Kleineisenteile etc.: 8,98 t
- Stahltragwerk Flucht- und Rettungstreppe ausgebildet als Trogkonstruktion, S355J2, feuerverzinkt, Korrosivitätskategorie C3,
Stahlmasse geschätzt einschl. aller Anbauteile, Kleineisenteile etc.: 5,22 t
- Stahltragwerk Geländer und Verkleidungen, S355J2, feuerverzinkt, Korrosivitätskategorie C3,
Stahlmasse geschätzt einschl. aller Anbauteile, Kleineisenteile etc.: 2,54 t
- Brüstungsbekleidungen, Lochblech D 1,5 mm, Rundlochung RV 5-8, verzinkt, nasslackbeschichtet, ca. 150 m²
- Gitterroststufen ca. 30 st.
- Podestbeläge aus Gitterrost. ca. 70 m²
- Fassadenbekleidung und Geländerkonstruktion Tribüne (VHF) einschl. Fassadenöffnungen, S355J2, feuerverzinkt,
Stahlmasse UK geschätzt einschl. aller Anbauteile, Kleineisenteile etc.: 3,31 t
Bekleidungen, Lochblech D 1,5 mm, Rundlochung RV 5-8, verzinkt nasslackbeschichtet, ca. 72 m²
Bekleidungen, Stahlblech D 1,5 mm, verzinkt, nasslackbeschichtet: ca. 30 m²
- Treppen- und Podestgeländer Stahlplatten, S235JR, D 10 mm, Montagestöße verschweißt und glatt verschliffen mit angeschlossenem Handlauf, Handlauf aus Holz, an Treppen- und Podestwangen befestigt, Konstruktion nasslackbeschichtet
Brüstung Podest, H ca. 1.700 mm L ca. 10 m
Brüstung TRH Bestand EG/1. OG: L ca. 8,5 m
Brüstung TRH Neubau EG/1.OG/2.OG: L ca. 20 m
Organisationen
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
Dresden
Auftraggeber
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Die HafenCity Hamburg GmbH plant die Realisierung eines Bürogebäudes in Holzskelettbauweise am Standort "Am Dalmannkai" als Null-Emissionsbürogebäude mit einer Bruttogrundfläche von insgesamt ca. 8.600 m². Das Null-Emissionsbürogebäude soll in der Gesamtbilanz aus Errichtung, Betrieb und Rückbau, CO2-neutral werden. Das innovative Gesamtkonzept dient als überregionales Leuchtturmprojekt, das die Machbarkeit eines klimaneutralen Bürogebäudes mit zeitgemäßem Komfort und Flexibilität nachweist und strebt die Zertifizierung des HafenCity Umweltzeichens Platin Plus an. Der Baustoff Holz wird sowohl konstruktiv als auch gestalterisch eingesetzt. Eine großflächige Fassaden- und Dachbegrünung leistet einen wichtigen Beitrag zum Mikroklima und bietet eine hohe Qualität für den städtischen Raum.
Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um Bauleistungen für das Gewerk Trockenbau im Grundausbau inkl. der WC-Einheiten in folgendem groben Umfang:
Montagewände aus Gipsbauplatten ca. 650 m2
- Montagewände aus Gipsbauplatten mit Brandschutzanforderung F90 ca. 1.028 m2
- Installationswände aus Gipsbauplatten ca. 139 m2
- Vorsatzschalen ca. 372 m2
- Durchbrüche herstellen in Wänden 50 St
- Unterdecke abgeh. Gipsbauplatten, ca. 287 m2
- Unterdecke abgeh. Gipsbauplatten mit Brandschutzanforderung F90 ca. 62 m2
Den Ausschreibungsunterlagen kann das Leistungsverzeichnis nebst Anlagen entnommen werden.
Organisationen
HafenCity Hamburg GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Freie und Hansestadt Hamburg - Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Hamburg
HafenCity Hamburg GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten nach Maßgabe des Leistungsverzeichnisses: Hauptmassen zum LV Anstrich-, Tapezier- und Lackierarbeiten ca. 4.723 m² Tiefgrund + Q3-Spachtelung, Wände ca. 848 m Tiefgrund + Q3-Spachtelung, Laibungen und Stürze ca. 1.139 m² Tiefgrund + Q3-Spachtelung, Decken + Podestuntersichten ca. 759 m Tiefgrund + Q3-Spachtelung, Friese und Deckenversprünge ca. 3.103 m² Glasvlies + Anstrich, Wände ca. 711 m Glasvlies + Anstrich, Laibungen und Stürze ca. 780 m² Malervlies + Anstrich, Decken ca. 759 m Malervlies + Anstrich, Friese und Deckenversprünge ca. 713 m² Vinyltapete Struktur / tlw. Leinenoptik, Wände ca. 74 m Vinyltapete Struktur, Laibungen ca. 67 m² Fototapete ca. 1.620 m² Wandanstriche ca. 840 m² Anstrich Wände ca. 63 m Anstrich Laibungen und Stürze ca. 359 m² Anstrich Decken ca. 175 m² Bodenbeschichtung ca. 90 St Lackierung Umfassungszargen ca. 12 St Lackierung Stahlblechtüren
Fliesen- und Plattenarbeiten für den Erweiterungsanbau des Hüttenhospitals Hauptmassen zum LV Fliesen- und Plattenarbeiten: ca. 39 m² Gefälleestrich in Duschbereichen ca. 478 m² Bodenfliesen, verschiedene Formate, in gewerblichen Bereichen (Küche inkl. Nebenräume) ca. 483 m² Wandfliesen, 60 x 30 cm, in gewerblichen Bereichen ca. 133 m² Bodenfliesen, 60 x 60 cm, in Stationsbereichen (WCs, Nasszellen) ca. 445 m² Wandfliesen, 60 x 60 cm, in Stationsbereichen ca. 155 m² Bodenfliesen, 60 x 120 cm, in Treppenräumen und auf Podesten ca. 205 m Treppenstufen
B62SALSB003500
L2291 ERN BW ü. Thulba b. Oberthulba
Brückenbau- und Straßenbauarbeiten:
ca. 9.200 m3 Erdbau
ca. 1.200 m3 Stahlbeton
ca. 370 m3 Spannbeton
ca. 130 lfm Bohrpfähle
ca. 2.700 m2 Spundwände
ca. 10.000 m2 Asphaltbau
Organisationen
Staatliches Bauamt Schweinfurt
Schweinfurt
Auftraggeber
Regierung Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Die Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG hat beschlossen, das bestehende Fernwärmenetz zu erweitern. Die Baumaßnahme umfasst fünf Lose, die größtenteils in weitere Abschnitte unterteilt sind. Gegenstand sind die Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten
Der Auftraggeber beabsichtigt den Neubau des Busbetriebshofs in Wörrstadt. Im Zuge dieses Projekts sollen befestige Abstellmöglichkeiten für insgesamt 50 Busse (davon ca. 10 Gelenkbusse) geschaffen werden. Bei allen Abstellmöglichkeiten ist eine Lademöglichkeit für Elektroladung der Busse vorzusehen. Zudem soll neben einer Bus-Waschstraße und einer Werkstatt auch ein Verwaltungsgebäude mit Büros, Sanitär- und Sozialräumen errichtet werden. Des Weiteren ist eine Betriebsleiterwohnung sowie Appartements für Fahrpersonal vorgesehen. Das Grundstück befindet sich in einem Gewerbegebiet und ist bereits erschlossen. Es liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor. Das Grundstück ist im Endzustand mit Hofschiebetoren bzw. Flügeltoren auszustatten. In diesem Zusammenhang vergibt der Auftraggeber das Gewerk VE 5010 - Außenanlagen
Planungs-, Ingenieur- und Bauleistungen als Gesamtpaket im Rahmen einer Sanierung / Modernisierung haustechnischer Anlagen in Form einer Strangsanierung mit gleichzeitiger Kompletterneuerung der Bäder und Schadstoffentsorgung in der Werner-Düttmann-Siedlung in 10967 Berlin.
Die Maßnahme beinhaltet die Herstellung der Fliesen- und Plattenarbeiten zum Neubau der Prosektur/ Präparation der Anatomie sowie Lehrflächen der Biophysik und Physiologie, Universität des Saarlandes, Campus Homburg.
Personenaufzugsanlage Neubau
Personenaufzug nach EN 81-20/50 in behindertengerechter Ausstattung nach EN 81-70 und Anhang G, Typ 2 für 1 Rollstuhlbenutzer mit einer Begleitperson nach EN12183 oder einen elektrisch angetriebenen Rollstuhl der Klassen A oder B nach EN 12184.
Aufzug mit 1-seitiger Ladung über 4 Ebenen.
Besonderheit: Reduzierter Schachtkopf, reduzierte Schachtgrube
Personenaufzugsanlage Bestandsbau - Durchlader
Personenaufzug nach EN 81-20/50 in behindertengerechter Ausstattung nach EN 81-70 und Anhang G, Typ 2 für 1 Rollstuhlbenutzer mit einer Begleitperson nach EN12183 oder einen elektrisch angetriebenen Rollstuhl der Klassen A oder B nach EN 12184.
Aufzug mit 2-seitiger Ladung (Durchlader) über 7 Ebenen.
Besonderheit: Reduzierter Schachtkopf, reduzierte Schachtgrube
Organisationen
Stadt Moosburg
Moosburg
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Der SWR entwickelt den Standort Mainz für eine zukunftsgerechte Medienversorgung weiter. Die Überbauung der bestehenden mehrgeschossigen Parkgarage direkt entlang der Straße "Am Fort Gonsenheim" ermöglicht die erforderliche Flächenerweiterung für multimediale Aufgaben am Standort Mainz kompakt und mit kurzen Wegen. Die beiden neuen Geschosse überspannen die bestehende Garage und folgen mit ihren Fassaden dem geschwungenen Straßenverlauf. Der Neubau wird über das zentrale Treppenhaus mit Aufzug auf der Hofseite erschlossen. Eine gläserne Brücke im 1. OG bindet an das "Haus am Wall" (Bauteil 4) an, und schafft so einen direkten Zugang aus dem Bestand. Den Erweiterungsbau betritt man im 1. und 2.OG über einen großzügigen Eingangsbereich, der Besucher und Mitarbeiter mit einem Blick in die Lounge bzw. in ein begrüntes Atrium empfängt. Beidseitig erschließen sich die Bereiche der Abteilungen, welche als Dreibund organisiert sind.
Gegenstand der zu vergebenden Leistungen sind die hierfür erforderlichen Arbeiten für:
- Los 1 Heizung
- Los 2 Kälte
- Los 3 Lüftung
Ausführungszeitraum: Beginn voraussichtlich Februar 2027 / Fertigstellung voraussichtlich Ende März 2028.
Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Organisationen
Südwestrundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts
Stuttgart
Auftraggeber
IHK Karlsruhe
Karlsruhe
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Die Stadt Schwedt/Oder plant im Rahmen des Transformationsprozesses der Raffinerieregion den Neubau eines modularen Reallabors für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft in Schwedt/Oder. Das Reallabor soll als anwendungsorientierte Forschungs-, Entwicklungs- und Transferinfrastruktur insbesondere für: - Start-ups, - Unternehmen, - Hochschulen, - Forschungseinrichtungen, - sowie technologieorientierte Projektverbünde dienen. Das Reallabor ist Bestandteil des geplanten Innovation Campus Schwedt und ergänzt die weiteren Maßnahmenbereiche insbesondere um anwendungsorientierte Forschungs-, Entwicklungs- und Pilotierungsflächen im Bereich Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. Die Einrichtung soll einen Beitrag leisten: - zur Transformation des Industriestandortes, - zur Förderung von Innovation und Gründung, - zum Wissens- und Technologietransfer, - sowie zur Entwicklung neuer regionaler Wertschöpfungsketten. Ziel ist die Schaffung einer flexibel nutzbaren Infrastruktur zur Entwicklung, Erprobung und Pilotierung bioökonomischer, kreislaufwirtschaftlicher und nachhaltiger industrieller Anwendungen. Das Reallabor soll insbesondere die Themenfelder: - Bioökonomie, - Kreislaufwirtschaft, - Recycling, - nachhaltige Materialentwicklung, - grüne Chemie, - Reststoffverwertung, - sowie Energie- und Ressourceneffizienz adressieren. Die Einrichtung ist als technologieoffenes Reallabor mit hoher Anpassungsfähigkeit an wechselnde Nutzer- und Projektanforderungen auszubilden. Vorgesehen ist ein Neubau mit einer Nutzfläche von ca. 3.000 m². Das Gebäude soll: - eine flexible und modulare Nutzung ermöglichen, - unterschiedliche Nutzergruppen parallel aufnehmen können, - Forschungs- und Pilotierungsprozesse unterstützen, - technisch anpassbar sein, - sowie nachhaltig betrieben werden können. Besonderer Wert wird auf: - variable Flächenzuschnitte, - niedrige Umrüstungsaufwände, - gemeinsame Infrastruktur, - sowie Erweiterungs- und Nachrüstfähigkeit gelegt. Das Vorhaben soll: - nachhaltig, - ressourceneffizient - sowie langfristig flexibel nutzbar realisiert werden . Angestrebt wird eine einfache, robuste und modulare Bauweise mit moderaten Betriebs- und Unterhaltungskosten. Das Gebäude soll eine spätere: - Erweiterung, - Umnutzung, - sowie technische Nachrüstung ermöglichen. Weitere Informationen sind der Aufgabestellung zu entnehmen.
Organisationen
Stadt Schwedt/Oder
Schwedt/Oder
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Grobmassen
100 St Stahl-Glaselemente
170 St Brandschutz Stahl-Glaselemente
2 St Schiebetüranlage, Manuell
3 St Schiebetüranlage, Automatik
1 St T30/RS Schiebetüranlage, Automatik
Organisationen
Heidekreis-Klinikum gGmbH
Walsrode
Auftraggeber
Archimeda GmbH
Hamburg
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter ("OGT Duisburg"). Fachplanungsleistung Tragwerksplanung (§§ 49 ff. HOAI) bzgl. BVH "KGS Nombericher Straße" in Duisburg-Meiderich
Organisationen
Stadt Duisburg, Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI), vertreten durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR
Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz beabsichtigt, eine für den Justizvollzug nicht mehr benötigte Teilfläche des aktuellen Geländes der JVA Fuhlsbüttel freizuziehen. Zu diesem Zwecke ist geplant, die sich auf der Teilfläche befindlichen Nutzungseinheiten der Anstalt durch die Realisierung zweier Neubauten auf die weiterhin genutzte Fläche zu verlagern. Die aktuelle Versorgungsstruktur der JVA Fuhlsbüttel sowie die Wegeführungen auf dem Anstaltsgelände sind aufgrund des Freizugs der Teilfläche anzupassen. Zur Abgrenzung der verbleibenden Anstaltsfläche gegenüber der freizuziehenden Teilfläche ist außerdem die Außensicherung der JVA Fuhlsbüttel in Teilen neu zu planen und zu versetzen. Hierfür sind einige Bestandsbauten der Anstalt vollständig oder in Teilen zurückzubauen
Am Standort der JVA Fuhlsbüttel sollen zwei Ersatzneubauten erstellt werden; ein Ausbildungsgebäude, dieses zentral auf dem JVA-Gelände, sowie ein Garagen- und Verwaltungsgebäude mit Anbindung an eine Bestandspforte.
Die jeweils viergeschossigen Neubauten werden als Mischkonstruktion aus Mauerwerk, Ortbeton und Betonfertigteilelementen, ohne Unterkellerung mit einer Sohle aus WU-Beton erstellt. Die Außenhüllen der Gebäude werden mit Verblendsteinen bekleidet und erhalten ein Satteldach als Pfettendach aus Konstruktionsvollholz mit Metalldacheindeckung. Sämtliche Fensteröffnungen werden vergittert, Fenstergitter sind nicht Teil dieser Ausschreibung. Gegenstand der Ausschreibung sind Rohbauarbeiten, Erdarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Beton- und Mauerwerksarbeiten, Wärmedämm- und Verblendarbeiten einschl. Gerüstarbeiten für eigene Leistungen, sowie für Leistungen Dritter
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Beschreibung der Leistung:
Dachabdichtungsarbeiten für zwei Gebäude an unterschiedlichen Standorten auf dem Gelände der JVA Fuhlsbüttel. Gebäude A liegt innerhalb des Sicherheitsbereichs der JVA, der Einsatzort Gebäude B liegt außerhalb des gesicherten Bereichs der JVA Fuhlsbüttel.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Wesentliche Arbeiten:
- ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
- Herstellen von Dachabdichtungen einschl.
Wärmedämmung auf Untergründen aus Beton in
Loggien und Balkonen Gebäude A, Terrassenbeläge aus
Blechprofilrosten. Herstellen des Entwässerungs-
systems. Herstellen einer Falschdachabdichtung einschl.
Wärmedämmung Gebäude B.
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH BT Rheinsberg
📅 2026-06-08📍 Ostprignitz-Ruppin71248000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gegenstand der Ausschreibung ist die Erarbeitung von Prozessdokumentationen gemäß KTA 1402 für das Kernkraftwerk Rheinsberg als eigenständiger Betriebsteil der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH.
Organisationen
EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH BT Rheinsberg
Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz beabsichtigt, eine für den Justizvollzug nicht mehr benötigte Teilfläche des aktuellen Geländes der JVA Fuhlsbüttel freizuziehen. Zu diesem Zwecke ist geplant, die sich auf der Teilfläche befindlichen Nutzungseinheiten der Anstalt durch die Realisierung zweier Neubauten auf die weiterhin genutzte Fläche zu verlagern. Die aktuelle Versorgungsstruktur der JVA Fuhlsbüttel sowie die Wegeführungen auf dem Anstaltsgelände sind aufgrund des Freizugs der Teilfläche anzupassen. Zur Abgrenzung der verbleibenden Anstaltsfläche gegenüber der freizuziehenden Teilfläche ist außerdem die Außensicherung der JVA Fuhlsbüttel in Teilen neu zu planen und zu versetzen. Hierfür sind einige Bestandsbauten der Anstalt vollständig oder in Teilen zurückzubauen
Am Standort der JVA Fuhlsbüttel sollen zwei Ersatzneubauten erstellt werden; ein Ausbildungsgebäude (A), dieses zentral auf dem JVA-Gelände, sowie ein Garagen- und Verwaltungsgebäude (B) mit Anbindung an eine Bestandspforte.
Die jeweils viergeschossigen Neubauten werden als Mischkonstruktion aus Mauerwerk, Ortbeton und Betonfertigteilelementen, ohne Unterkellerung mit einer Sohle aus WU-Beton erstellt. Die Außenhüllen der Gebäude werden mit Verblendsteinen bekleidet und erhalten ein Satteldach als Pfettendach aus Nadelholz mit Metalldacheindeckung. Sämtliche Fensteröffnungen werden vergittert, Fenstergitter sind nicht Teil dieser Ausschreibung. Gegenstand der Ausschreibung sind Rohbauarbeiten, Erdarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Beton- und Mauerwerksarbeiten, Wärmedämm- und Verblendarbeiten einschl. Gerüstarbeiten für eigene Leistungen, sowie für Leistungen Dritter _________________________________________________________________________
Wesentliche Arbeiten:
Für die Neubauten - ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten
-ATV DIN 18357 Beschlagarbeiten
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Der Landkreis Bodenseekreis führt laufend diverse Sanierungsmaßnahmen am Berufsschulzentrum Friedrichshafen durch. Das Berufsschulzentrum wurde zu Beginn der 80er Jahre geplant, gebaut und 1984 eingeweiht. Neben dem Hauptgebäude, bestehend aus den drei beruflichen Schularten und dem sogenannten Zentralgebäude, wurde zeitgleich ein Werkstattgebäude, sowie eine Sporthalle mit Sportstadion errichtet. 2019 wurde das Schulareal um den Erweiterungsbau und dem KFZ-Pavillon erweitert.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Beauftragung von Planungsleistungen für die Technische Ausrüstung der Elektroplanung für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den neuen Shedoberlichter des Werkstattgebäudes.
Organisationen
Landratsamt Bodenseekreis
Friedrichshafen
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
VIm Gesamtprojekt des „Bundeswehr-Bauprogramms Unterkünfte“ (BwBauProgU) sollen 74 Unterkunftsgebäude auf 31 Liegenschaften schnellstmöglich im Zeitraum von 2026 bis 2031 errichtet werden.
Der Gesamtbedarf des BwBauProgU ist in insgesamt fünf Lose gegliedert. Die Auftrag-geberin, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), plant, eine Ausschreibung von Totalunternehmerleistungen (TU-Leistungen) für die Baufeldfreimachung, Medi-enver- und entsorgung, Tiefbauarbeiten und Umweltmaßnahmen (Vergabeeinheit (VE) 02) für 60 Gebäude in vier Losen auf insgesamt 25 Liegenschaften zu veröffentlichen.
Am 30.06.2026 findet in Berlin von 09:30 Uhr bis ca. 15:45 Uhr das Industrieforum „BwBauProgU“ Umwelt und Medien statt. Interessierte Unternehmen haben dabei die Möglichkeit, sich über die geplanten Maßnahmen des „BwBauProgU“, den Leistungsumfang und die technischen Rahmenbedingungen sowie über den vorgesehenen Vergabeprozess zu informieren und auszutauschen.
Die verbindliche Anmeldung hat bis spätestens zum 25.06.2026 per E-Mail an:
fm-bwu@bundesimmobilien.de unter gleichzeitiger Abgabe des Anmeldeformulars und der Vertraulichkeitsverpflichtung zu erfolgen. Beide Dokumente sind abrufbar unter https://datatransfer.cbh.de/sharing/zH8NDN75N.
Die Anmeldung ist auf maximal eine Person pro Unternehmen beschränkt. Eine Einladung mit Benennung des Veranstaltungsortes sowie eine Agenda erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig per E Mail nach ihrer Anmeldung.
Hinweis: Die im Rahmen des Industrieforums vorgestellten Unterlagen sowie die Dokumentation der Veranstaltung werden mit der Veröffentlichung des Teilnahmewettbewerbs zur Verfügung gestellt.
Ingenieur- und fachgutachterliche Leistungen zur Fremdüberwachung beim Einbau der Einphasenschlitzwand zur Sicherung der Altdeponie Eisert, Großkrotzenburg
Organisationen
HIM GmbH, Bereich Altlastensanierung - HIM-ASG -
Biebesheim
Auftraggeber
Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Die Unterführungen Steilshooper Straße, Bwk D (005) befinden sich im Hamburger Bezirk Barmbek, Stadtteil Barmbek-Nord und ist Bestandteil des Streckenabschnittes der U-Bahnlinie U3 zwischen den Haltestellen Habichtstraße (HA) und Barmbek (BA).
Das zu erneuernde Brückenbauwerk Unterführung Steilshooper Straße, D (005) wurde 1918 als zweigleisige genietete Trogkonstruktion mit Tonnenblechen als Fahrbahn mit der Stützweiten von ca. 4,59-14,95-4,59 m hergestellt. Beidseitig sind Dienstgehwege am Überbau montiert. Die Brücke hat inkl. Dienstgehwege eine Breite von ca. 8,30 m. Der vorhandene Überbau besteht aus einem 3-feldrigen System mit Gerbergelenken und Pendelstützen.
Im Wesentlichen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
- Demontage, Abtransport und Entsorgung des Bestandsüberbaus und Pendelstützen über die Habichtstraße, Ring 2.
- Herstellung, Lieferung und Montage von dem neuen zweigleisigen Stahlüberbau mit Dienstgehwegen inkl. Korrosionsschutz, Brückenlager und Unterschottermatten
- Stahlentschichtung der Bestandsüberbauten
- Ausbau und Entsorgung der Trogabdichtung
Bei dem Auftrag handelt es sich um umfangreiche und anspruchsvolle Stahlbau- und Korrosionsschutzarbeiten mit z.T. gefahrstoffhaltiger Altsubstanz mit hohen Anforderungen an die Durchführungsqualität.
Die Maßnahme soll in einer 30-wöchigen Betriebsunterbrechung umgesetzt werden. Dieses Teilprojekt ist Teil des Gesamtprojektkomplexes Brücken Barmbek 2027.
Die Arbeiten vor Ort sollen an folgenden Tagen stattfinden:
Mo. 03.05.2027 – Fr. 14.05.2027
- Ausheben Überbau und Demontage Pendelstützen D (005), Steilshooper Straße (von Norden)
- Zerteilen des Überbaus in transportfähige Stücke und Abtransport
Mi. 22.09.2027 – Do. 30.09.2027
- Einheben des neuen Überbaus D (005) mittels SPMT, Steilshooper Str. (von Norden)
Die genannten Zeiträume beinhalten das Auf- und Abbauen der Hebegeräte.
Parallel finden an den Brückenwiderlagern Arbeiten statt. Diese Arbeiten werden in einem gesonderten Baulos vergeben. Für die Demontage- und Montagearbeiten vor Ort sind Abstimmungen mit diesem dritten AN zu tätigen.
Mit diesem Vergabeverfahren beabsichtigt die GVE im Namen und im Auftrag der Stadt Essen ( Sport-und Bäderbetriebe) die Bodenbelagsarbeiten für den Neubau des Hallenbades in Essen-Borbeck zu vergeben.
Nähere Einzelheiten und Fristen sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.
Organisationen
Stadt Essen, vertreten durch die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH
Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG (THV 1) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
📅 2026-06-08📍 Berlin45211341
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Grundstück Massower Straße / Ecke Robert-Uhrig-Straße neben 19 in 10315 Berlin liegt im Bezirk Lichtenberg, im Ortsteil Friedrichsfelde. Es handelt sich hierbei um das Flurstück 278 der Gemarkung Lichtenberg. Eigentümerin ist die Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG.
An dem Standort soll ein familiengerechtes Wohnangebot geschaffen werden. Dazu soll auf Grundlage des Ergebnisses des vorliegenden Konzeptverfahrens ein Erbbaurecht an dem ca. 543 m² großen Grundstück vergeben werden. Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste wertbare Angebot aus Konzept und angebotenem Erbbauzins.
Organisationen
Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG (THV 1) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
📅 2026-06-08📍 Hamburg45000000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gegenstand der Leistung ist die flächige Geländeaufhöhung zur Schaffung eines tragfähigen Sandplanums für die nachfolgenden Hochbau- und Erschließungsmaßnahmen des Innovationsparks Bergedorf. Das Vorhabengebiet liegt in der Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirk Bergedorf, südlich des Bergedorfer Zentrums und umfasst im Wesentlichen das rund 38 ha große Gebiet des Bebauungsplans "Bergedorf 99". Das Gebiet wird im Westen durch den Curslacker Neuen Deich, im Süden durch die Bundesautobahn A 25 sowie den parallel verlaufenden Autobahngraben, im Norden durch eine bestehende Bahntrasse (Bergedorf - Geesthacht) und im Osten durch angrenzende Grünflächen begrenzt. Innerhalb des Plangebietes errichtet die Körber Technologies GmbH bereits auf einer zentral gelegenen Teilfläche von rund 7 ha den Körber Technology Campus (KTC) und fungiert hierbei als Bauherr für die temporäre Erschließung und hochbauliche Herrichtung dieser Fläche innerhalb des künftigen Gewerbegebietes. Da das Plangebiet marschtypisch von setzungsempfindlichen holozänen Weichschichten geprägt ist, soll zur Vorbereitung der späteren Bebauung und Erschließung eine flächige Geländeaufhöhung mittels Sandschüttung vorgenommen werden. Die Maßnahme umfasst im Wesentlichen die Aufschüttung des Geländes bis zur planerisch festgelegten Sollgeländehöhe sowie eine Vorbelastung der späteren Verkehrsflächen zur Vorwegnahme der Verkehrslasten. Zur Beschleunigung der Konsolidierung der Weichschichten und zur Begrenzung von Restsetzungen werden in Teilbereichen Vertikaldrainagen eingesetzt. Die Ausführung erfolgt in zwei nacheinander herzustellenden Baufeldern mit einer definierten Liegezeit, an deren Ende ein Teilrückbau der Schüttung auf das Übergabeniveau und die Übergabe an die Folgegewerke stehen. Zur Fassung und gezielten Ableitung des aus den Weichschichten ausgepressten Porenwassers sowie des in den Aufschüttungskörper versickernden Niederschlagswassers ist eine bauzeitliche Entwässerung mittels Horizontaldrainagen, Pumpensümpfen und Sammelleitungen vorgesehen, die das anfallende Sickerwasser einer temporären Wasseraufbereitungsanlage zuführt. Zusätzlich werden temporäre Maßnahmen zur Sicherstellung der Entwässerung benachbarter Oberlieger und Nebenflächen vorgesehen, die nach Erreichen des Endzustands wieder zurückgebaut und durch die permanenten Entwässerungssysteme der inneren Erschließung ersetzt werden.
Organisationen
Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Hamburg
Auftraggeber
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
152.000 €📅 2026-06-08📍 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt71314100
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Gegenstand des Auftrags sind Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung gemäß HOAI (Anlagengruppe 4 und 5), Leistungsphasen 2 bis 8, für die denkmalgerechte Sanierung des Goethe_Hauses in Frankfurt am Main. Die Maßnahme erfolgt im laufenden Betrieb und in mehreren Bauabschnitten unter Berücksichtigung der Anforderungen des Museumsbetriebes.
Organisationen
Freies Deutsches Hochstift
Frankfurt
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen, Regierungspräsidium Darmstadt
Gegenstand der Dienstleistung sind Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Ingenieurbauwerke bzgl. INGB und TGW und des Leistungsbildes Verkehrsanlagen.
Das fünfgeschossige Verwaltungsgebäude der Stadt Solingen an der Bonner Straße 100 mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 15.000 m² soll bei laufendem Betrieb umfassend saniert werden. Die Sanierung umfasst sowohl die Gebäudehülle als auch den Innenausbau und die technische Gebäudeausrüstung, unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz. 1. Gebäudehülle Sanierung der Fassade Dachsanierung Austausch der Fenster Installation von Sonnenschutzsystemen Gerüstarbeiten für die Außenmaßnahmen 2. Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung der Elektroinstallationen Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung Modernisierung der Heizungs- und Sanitäranlagen Erneuerung der WC-Anlagen Erneuerung der Lüftungsanlagen/-zentralgeräte Erneuerung der Steuerungstechnik (MSR-Technik) Erneuerung der Luftkanalinstallation Erneuerung der Luftauslässe 3. Innenausbau Erneuerung der Bodenbeläge Malerarbeiten Einbau von Unterdecken Einrichtung und Modernisierung von Teeküchen Aufwertung der Besprechungsräume Neugestaltung des Foyers mit neuer Empfangstheke 4. Gemeinschafts- und Sonderbereiche Aufwertung der Kantine (Mehrfachnutzung) Anpassung der Aufzugsvorräume Ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität Im Innenbereich sollen die Büro- und Verkehrsflächen überarbeitet werden. Dies umfasst Bodenbeläge, Beleuchtung, Wand- und Türflächen sowie die Verlegung von Elektroleitungen innerhalb der Geschosse, um eine moder-ne und funktionale Raumstruktur zu gewährleisten. Die Sanitärräume sollen einer Modernisierung unterzogen werden, während die Teeküchen zu erweiterten Aufenthaltsbereichen umgestaltet werden. Die Kantine wird mit einem neuen Belag und zeitgemäßer Beleuchtung ausgestattet; optional soll eine flexible Raumtrennung durch Faltwand realisierbar sein. Die Lüftungstechnik muss erneuert werden. Die Lüftungsanlagen im Gebäudeteil Kantine (in alten Unterlagen auch "Casino" genannt) stammen zum größten Teil aus der Ursprungs-Bausubstanz von 1974. Daher ist eine Erneuerung der Lüftungszentralgeräte im Rahmen einer generellen und umfassenden Sanierung angeraten, da die Geräte ihre Lebenserwartung weit hinter sich gelassen haben, und nicht mehr dem hygienischen und energetischen Stand unserer Zeit entsprechen. Der Aufstellraum in der Lüftungszentrale im Untergeschoss ist auch für heutige Lüftungsgeräte passend, wobei als Wärmerückgewinnung platz-bedingt Kreislaufverbundsysteme in Frage kommen. Die MSR-Technik stammt aus dem Jahr 2002 und ist am Ende der Lebenszeit angelangt und würde im Rahmen des Geräteaustausches eben-falls erneuert. Die Brandschutzklappen können weiterverwendet werden, allerdings fehlen im Bestand motorische Antriebe. Derzeit hat der Prüf-Sachverständige hier keinen Mangel formuliert, aus anderen Objekten mit anderen Prüfern ist aber die Forderung nach Verhinderung von Kaltrauchverschleppung bei Anlagenstillstand bekannt. Die Luftkanäle in der Lüftungszentrale würden erneuert werden, während die Kanäle im Gebäude zum größten Teil nach Reinigung weiterverwendet werden können. Hier besteht das Risiko, dass sich im Bauverlauf herausstellt, dass z.B. die Flanschdichtungen an Kanälen nicht mehr dicht sind, dann wäre der technische und bauliche Aufwand allerdings deutlich höher. Die bisherigen Zuluftauslässe hatten oberhalb der Paneldecke nur eine eingeschränkte Wirkung. Mit Änderung der Decke müssen die Auslässe ebenfalls erneuert werden. In den Kellerräumen und der Küche ist keine Änderung an Luftauslässen vorgesehen.
Organisationen
Klingenstadt Solingen
Solingen
Auftraggeber
Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG
Dortmund
Vergabekammer des Landes Nordrhein-Westfalen Bezirksregierung Münster
Das denkmalgeschützte Gebäude Haus 3 (Baujahr 1912, Bruttogrundfläche ca. 12.000 m², BRI ca. 43.900 m³), welches bis vor Kurzem durchgehend als Bettenhaus genutzt wurde, wird in 75 Wohnungen für Pflegekräfte der Münchenstift GmbH und der München Klinik gGmbH umgebaut. Das Gebäude hat ein UG, ein EG, drei OGs und ein DG. Der westliche, eingeschoßige Anbau (Haus 3b) und der östliche, zweigeschossige Verbindungsbau (Haus 3a) wurden nachträglich errichtet (Bauzeit ca. 1961 – 1967) und sind nicht Bestandteil des Denkmalschutzes. Gegenstand dieses Auftrags sind die Sanitär- und Abluftanlagen. Nähere Angaben siehe Ziffer 5.1.
Organisationen
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
985 m² Gipskarton-Montagewand
120 m MSH-Profile / 1,50 - 3,10 m
60 m² Gipskarton-Installationsvorwand
8 St. Revisionsklappen Wände
170 m Kunststoff-Wandschutzplatten
30 m Wandhandlauf Vollholz
975 m² Gipskarton-Unterdecke
200 m² Metall-Langfeldpaneeldecke
65 m² Hygiene-Rasterdecke
130 St. Revisionsklappen Decken
Organisationen
Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH
Wolgast
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lüneburg
📅 2026-06-08📍 Hildesheim71332000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Erstellung eines geotechnischen Gutachtens mit vorheriger Erarbeitung eines Untersuchungskonzeptes und der Vergabeunterlagen für die benötigten Felduntersuchungen für Strecke und Ingenieurbauwerke. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lüneburg - plant den Ersatzneubau der Leinebrücke in Nordstemmen. Die Leinebrücke überführt die Bundesstraße 1 nahe der Ortschaft Burgstemmen über die Leine. Bei dem vorhandenen Brückenbauwerk handelt es sich um eine 1-Feld Konstruktion in Hohlkastenbauweise mit einer Gesamtlänge von 32,65 m und einer Breite von 8,75 m (BW 1137). Es schließt direkt ein historisches Gewölbebauwerk an (BW 6262). Bei einer Widerlagerverschiebung ist voraussichtlich auch das Gewölbebauwerk betroffen und muss überplant werden. Westlich schließt 60 m weiter die Leineflutbrücke an (BW 1136). Daran anschließend befindet sich ein weiteres Gewölbebauwerk (BW 6263). Diese beiden Bauwerke haben eine Gesamtlänge von rd. 50 m. Da die Brückenkette mit vier Bauwerken ersetzt werden muss, wird parallel die Verkehrsanlage geplant. Im Zuge des Neubaus müssen die beidseitig anschließenden Verkehrsflächen der B001 angepasst werden. Die Lage der Bauwerke sowie die Bauwerksbücher sind in Anlage 1 aufgeführt. Bauwerkskenndaten Bestandsbauwerke - BW 6263 B 001 über Leineflutmulde, in km 14,023 (ASB-Nr. 3824 518) - BW 1136 B 001 über Leine - Flutmulde / Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke (ASB-Nr. 3824 519) - BW 6262 B 001 über die Leineflutmulde, in km 13,913 / Gewölbebrücke (ASB-Nr. 3824 520) - BW 1137 B 001 Brücke über Leine in Poppenburg in km 13,878 / Hohlkastenbrücke (ASB-Nr. 3824 521) Der Planungsraum befindet sich im Bereich der B 001 (Reichsstraße) westlich an der Ortschaft Burgstemmen, im Landkreis Hildesheim und der Gemeinde Nordstemmen. Die Bundesstraße ist eine wichtige Verbindung zwischen Hildesheim über Elze nach Hameln und darüber hinaus. Westlich von Burgstemmen führt die B 001 über die Leine und knickt am Ortseingang beinahe rechtwinklig ab und führt durch den Ort Richtung Mahlerten. Im Bereich der Kurve schließt die Poppenburger Straße (L 410) nördlich an. Richtung Westen überquert die B 001 eine DB-Strecke, hier endet der Planungsraum.
Organisationen
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lüneburg
Lüneburg
Auftraggeber
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche
Hannover
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Hannover
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit ZE112 - Vergabe
📅 2026-06-0845000000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Sanitär:
- Demontage und Entsorgung alte Leitungen, teils isoliert, san. Ausrüstungsgegenstände
- Umschlußarbeiten im Bestand
- Abwasserrorhr Kunststoff ca. 270m
- Abwasserrohr Guss ca. 120m
- Edelstahltrinkwasserrohr ca. 600m
- Isolation und Brandschutz
- elektr. Begleitheizung ca. 40m
- Wand-WC-Anlagen, 37 Stück
- Waschtischanlagen, 24 Stück
- Schlitz und Durchbruchsleistungen
Organisationen
Amt für Immobilien- und Baumanagement Magdeburg, Zentraleinheit ZE112 - Vergabe
Metallbauarbeiten nach Maßgabe des Leistungsverzeichnisses. Hauptmassen zum LV Metallbauarbeiten - Innenfenster und Türanlagen, Stahlblechtüren 14 St 1-flügelige Stahl-Glas-Türelemente mit Anforderungen an den Brand- und/oder Rauchschutz, tlw. mit Ober- / Seitenlichtern 1 St 1-flügeliges Stahl-Glas-Türelement ohne Anforderungen an den Brand- und/oder Rauchschutz, tlw. mit Ober- / Seitenlichtern 7 St 2-flügelige Stahl-Glas-Türelemente mit Anforderungen an den Brand- und/oder Rauchschutz, tlw. mit Oberlichtern 3 St 2-flügelige Stahl-Glas-Türelemente ohne Anforderungen an den Brand- und/oder Rauchschutz, tlw. mit Oberlichtern 2 St Stahl-Glas-Fensterelemente, F30 2 St Stahl-Glas-Fensterelemente ohne Anforderungen an den Brandschutz 2 St 1-flügelige Stahlblech-Innentüren mit Anforderungen an den Brandschutz 4 St 2-flügelige Stahlblech-Innentüren mit Anforderungen an den Brandschutz 1 St 1-flügelige Stahlblech-Außentür, wärmegedämmt 4 St 2-flügelige Stahlblech-Außentüren, wärmegedämmt
Die Auftraggeberin projektiert die Quartiersentwicklung des neuen zur Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) gehörenden Quartiers Fischbeker Reethen. Die Auftraggeberin beabsichtigt mit der HEnW KommunalEnergie GmbH (HKE) einen Vertrag über die Entwicklung eines ressourcenschützenden, sicheren und gleichzeitig wirtschaftlich vertretbaren Wärmeversorgungskonzepts abzuschließen, um auf einer ca. 70 ha großen Planungsgebietsfläche die Wärmeversorgung aus nach bestimmten technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien zu errichtenden und zu betreibenden Wärmeerzeugungs- und Wärmeverteilungsanlagen sicherzustellen. Es ist beabsichtigt die Konzession für die Wärmeversorgung für die Fischbeker Reethen an die HKE im Wege der Inhouse-Vergabe zu vergeben.
Organisationen
IBA Hamburg GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Behörde für Finanzen und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg
'- Probstallee 2-8:
Das Objekt besteht aus zwei dreistöckigen Mehrfamilienhäusern. Die Gebäude wurden in den 1950erJahren errichtet und befinden sich derzeitig in der Sanierung. An jedem Gebäude ist an den Giebelseiten ein Kellerabgang inkl. Überdachung zu errichten.
-------
- Am Klappgarten 4-6a:
Das Objekt besteht aus zwei dreistöckigen Mehrfamilienhäusern. Die Gebäude wurden in den 1950erJahren errichtet und befinden sich derzeitig in der Sanierung. An jedem Gebäude sind die auf der Gebäuderückseite gelegenen Kellerabgänge zu überdachen. Pro Gebäude gibt es zwei Kellerabgänge.
Operative Zentrum (OPZ)-Teilsanierung: Sanierung Elektroinstallation / Elektrotechnische Anlagen Vergabe von ELT Planungsleistungen / Fachplaner Elektrotechnik- Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen. -------------------------------------------------------------------------------------------- Aufgabenbeschreibung Das Universitätsklinikum Bonn beabsichtigt im Geb. 022 Operatives Zentrum, die bestenden Brüstungskanalswitche durch eine neue Strukturierte Verkabelung ersetzen zu lassen. elektrotechnischen Anlagen im OP- Bereich sowie dem darunterliegenden Technikgeschoss zu sanieren. Dabei ist die bestehende EDV-Installation planerisch zu erfassen, zu bewerten, auszuschreiben und durch geeigneten Fachfirmen nach aktuellen Stand der Technik auszuführen. Über die gesamte Bauzeit ist ein uneingeschränkter Betrieb für unsere Patienten sicherzu-stellen. Arbeiten im OP- Bereich sind grundsätzlich nur außerhalb der OP- Zeiten, am Wo-chenende, möglich. Eine Intensive Objektüberwachung ist zwingend erforderlich. Die Planungsaufgabe beinhaltet im Wesentlichen folgende Maßnahmen: - Nachinstallation EDV- Anschlüsse als Ersatzvornahme für bestehende Brüstungska-nal-Switchen - Errichtung neuer EDV-Standorte (inkl. Stromzuleitungen und Kälteversorgung) - Unterstützung des AG bei der Errichtung der neuen Räume - Abstimmung mit allen Fachplanern welche in dem Gebäude Maßnahmen durchführen - Demontage der nicht mehr benötigten EDV-Komponenten (LWL/BKS) - Erstellen von monatlichen Projektberichten
Organisationen
Universitätsklinikum Bonn AöR
Bonn
Auftraggeber
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln, Spruchkörper Köln
Für die Projektgemeinden soll ein Planungsbüro ein Fachkonzept Weinbau und ein Entwicklungskonzept erarbeiten. Insbesondere folgende Leistung sollen erbracht werden: Vernetzung und Abfrage des aktuellen Stands der Entwicklungen, digitale Weinbau-Clusterbewertung, Flächenbörse Weinbau, Beratungsplattform Nachnutzung, Umsetzung von Maßnahmen zur Folgenutzung und Flächenpflege, Organisation eines Lenkungskreises, Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige Berichte über die Tätigkeit des Regionalmanagers.
Holzgartenstr. 16, 70174 Stuttgart, Stuttgart, Universität, Campus Stadtmitte, Universitätsbibliothek Gesamtsanierung. Fachplanungsleistungen für Tragwerksplanung nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI. Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 6 sowie besondere Leistungen der Leistungsphasen 1, 3, 4 und 8.
Planungsaufgabe ist die Gesamtsanierung der denkmalgeschützten Universitätsbibliothek Stadtmitte aus dem Jahr 1961, eines Stahlbetonskelettbaus mit Rippendecken und einer vorgehängten Glas-Alu-Fassade. Dies beinhaltet die umfassende Sanierung der Technik und die energetische und denkmalgerechte Sanierung der Gebäudehülle, unter Beibehaltung des struktural gestalteten Fassadenbilds. Gewünscht ist eine Neuorganisation der Nutzung mit Stärkung der innenräumlichen Qualitäten, eine Verbesserung der Erschließung und die Stärkung des Außenbezugs.
Die zur Beauftragung vorgesehenen Fachplanungsleistungen beziehen sich auf die Gesamtsanierung des bestehenden Gebäudes (ca. 7960 m² NUF). Nicht berücksichtigt sind hierbei die Kosten für mögliche Baupreis- und Bauherrenrisiken. Die Baudurchführung ist vom IV. Quartal 2028 bis zum IV. Quartal 2032 vorgesehen. Die Planung erfolgt mit der BIM-Methode.
Organisationen
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim
Stuttgart
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Karlsruhe
Vermögen und Bau Baden-Württemberg Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim
Bei dem Vorhaben (Dreifeldhalle als Versammlungsstätte) handelt es sich um den Ersatzneubau der in die Jahre gekommenen Olympiahalle in Ennigerloh. Hier: Tiefbauarbeiten
Organisationen
Stadt Ennigerloh
Ennigerloh
Auftraggeber
CONSTRATA Ingenieur-Gesellschaft mbH
Bielefeld
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Der Kreis Recklinghausen beabsichtigt die Sanierung des Kreishauses Recklinghausen. Der Umfang der Sanierung umfasst alle notwendigen Maßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes, der Haustechnik, der Gesundheit und die vollständige Dachsanierung sowie den Abbruch der bestehenden Fassade mit anschließendem Neuaufbau. Die schadstoffbelasteten Innenwände werden zurückgebaut, so dass bis auf den Rückbau des vorhandenen Estrichs ein fast vollständiger Rückbau des gesamten Innenausbaus erfolgt. Als Ergebnis wird ein schadstofffreies Gebäude angestrebt. Darüber hinaus werden auch die bestehenden umgebenden Außenanlagen einschließlich der Innenhöfe zurückgebaut und neu errichtet. Die Kernsanierung erfolgt im laufenden Dienstbetrieb, d.h. es ist eine bauabschnittsweise Freiziehung und Sanierung der Bauteile erforderlich mit der Konsequenz Interimslösungen im Bestand, in extern angemieteten Liegenschaften und ggf. in Containern ausführen zu müssen.
📅 2026-06-08⏱ 2026-07-15📍 Bad Tölz-Wolfratshausen45261215
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
2026-07-15
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Name des Vorhabens: Bayerisches Zentrum für Alpines Sicherheit, 2. Bauabschnitt Die Stiftung Bergwacht, als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 173 der Gemarkung Gaißach. Sie besitzt, betreibt und unterhält dort, gemeinsam mit der Bergwacht Bayern (BWB), das Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung (BW-ZSA), bei dem es sich um eine Simulations- und Trainingshalle aus dem Jahr 2007 handelt, die in den Jahren 2012-2016 zum Bayerischen Hubschrauber-Simulationszentrum ausgebaut wurde. Das BW-ZSA soll zu einem "Bayerischen Zentrum für Alpine Sicherheit" weiterentwickelt werden, um die Leistungsfähigkeit der ehrenamtlich organisierten Bergrettung in Bayern zu erhalten und die Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Bergrettung und im Katastrophenschutz zu stärken. In einem zweiten Bauabschnitt müssen für die Ausbildung, das Trainingsmanagement, die Entwicklung und Logistik in der Bergrettung, sowie für das Einsatzwesen im Katastrophenschutz ein sachgerechtes, professionelles und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld geschaffen werden. Gebäudedaten: Stand August 2024 Bruttogrundflächen (BGF): Ebene 1 ca. 775 m² Ebene 2 ca. 931 m² Ebene 3 ca. 863 m² Gesamt: ca. 2.569 m² Länge ca. 72 m Breite ca. 15 m Höhe ca. 12 m Bruttorauminhalt (BRI): ca. 10.715 m³ Außenflächen: ca. 5.296 m²
Das denkmalgeschützte (Baujahr 1885), leerstehende Gebäude der ’Baumwollspinnerei‘ soll für Zwecke der öffentlichen Verwaltung mit Museumsnutzung saniert und umgebaut werden.
Hierzu sind im Rahmen der denkmalgerechten Modernisierung des 4-geschossigen Gebäudes die hier beschriebenen Arbeiten erforderlich. Dabei umfasst das Leistungsverzeichnis für das Gewerk MSR-Technik die wesentlichen Positionen wie die Lieferung und die Montage der MSR-Komponenten für die Heizungs-, Lüftungs- und Kälteinstallationen.
Organisationen
Stadtverwaltung Sankt Ingbert
St. Ingbert
Auftraggeber
Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie
Das Ludwig-Uhland-Gymnasium ist ein fünfzügiges Gymnasium mit ca. 1050 Schüler*innen und befindet sich im Wohngebiet auf
dem Milcherberg, südlich der historischen Altstadt Kirchheim u. Teck. Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 4671 ist im
Besitz der Stadt Kirchheim u. Teck und wird nordwestlich vom Dürerweg, südwestlich von der Straße Milcherberg und südöstlich
von der Hahnweidstraße umgrenzt. Nordöstlich befindet sich ein Fußweg. Das Gymnasium besteht aus fünf Gebäuden (Bauteile
A, B, C, D und E).
Organisationen
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Kirchheim unter Teck
Auftraggeber
Elektro Breitling GmbH
Holzgerlingen
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
237.167 €📅 2026-06-1345262670
Veröffentlicht
2026-06-13
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-14
→
Vertragsschluss
2026-04-26
Beschreibung
Metallbauarbeiten
- Leuchtenunterkonstruktion zur Abhängung 510 Stück
- Briefkastenanlage mit zusätzlicher Blecheinhausung 1 Stück
- Brückenverkleidung aus Z-Lamellen unterschiedlicher Materialien, 2 Stück
vorab Rückbau der Geländer
- Partielle Stahlblechverkleidung an Unterzügen 16 Stück
- 1 Gitterrosttreppe mit 2 Stufen + 1 Podest
Folgende Nachweise werden abgefragt:
- Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten der Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2
Organisationen
Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Karlsruhe
Auftraggeber
Metallbau Metzger GmbH
Bruchsal
Vergabekammer BW beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Die Ausschreibung umfasst die Errichtung einer stationären Netzersatzanlage mit einer Leistung von 250 kVA für das Kreishaus Ratzeburg. Die Anlage wird mit einer Abgasanlage, Zu- und Abluft sowie einer 1.500-Liter-Tankanlage ausgestattet.
Weitere Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Das Ludwig-Uhland-Gymnasium ist ein fünfzügiges Gymnasium mit ca. 1050 Schüler*innen und befindet sich im Wohngebiet auf
dem Milcherberg, südlich der historischen Altstadt Kirchheim u. Teck. Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 4671 ist im
Besitz der Stadt Kirchheim u. Teck und wird nordwestlich vom Dürerweg, südwestlich von der Straße Milcherberg und südöstlich
von der Hahnweidstraße umgrenzt. Nordöstlich befindet sich ein Fußweg. Das Gymnasium besteht aus fünf Gebäuden (Bauteile
A, B, C, D und E).
Organisationen
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Kirchheim unter Teck
Auftraggeber
FLACHS Bauunternehmung GmbH
Stuttgart
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Das Ludwig-Uhland-Gymnasium ist ein fünfzügiges Gymnasium mit ca. 1050 Schüler*innen und befindet sich im Wohngebiet auf
dem Milcherberg, südlich der historischen Altstadt Kirchheim u. Teck. Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 4671 ist im
Besitz der Stadt Kirchheim u. Teck und wird nordwestlich vom Dürerweg, südwestlich von der Straße Milcherberg und südöstlich
von der Hahnweidstraße umgrenzt. Nordöstlich befindet sich ein Fußweg. Das Gymnasium besteht aus fünf Gebäuden (Bauteile
A, B, C, D und E).
Organisationen
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Kirchheim unter Teck
Auftraggeber
Gottfried Mack Stuckateurbetrieb GmbH
Pliezhausen
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Das Ludwig-Uhland-Gymnasium ist ein fünfzügiges Gymnasium mit ca. 1050 Schüler*innen und befindet sich im Wohngebiet auf
dem Milcherberg, südlich der historischen Altstadt Kirchheim u. Teck. Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 4671 ist im
Besitz der Stadt Kirchheim u. Teck und wird nordwestlich vom Dürerweg, südwestlich von der Straße Milcherberg und südöstlich
von der Hahnweidstraße umgrenzt. Nordöstlich befindet sich ein Fußweg. Das Gymnasium besteht aus fünf Gebäuden (Bauteile
A, B, C, D und E).
Anschrift: Ludwig-Uhland-Gymnasium
Hahnweidstraße 34, 73230 Kirchheim u. Teck
Organisationen
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Kirchheim unter Teck
Auftraggeber
Preuß Gerüstbau - NL der Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
Heilbronn
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Die Stadt Haselünne beabsichtigt ein neues Feuerwehrgerätehaus mit 9 Feuerwehrboxen an der Zufahrt zwischen B213 und Andruper Straße zu bauen. Das Grundstück für den Bau des Feuerwehrhauses in Haselünne wird von der Stadt Haselünne zur Verfügung gestellt. Der Bebauungsplan für den neuen Standort soll im März 2026 beschlossen werden.
Die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung wird durch den Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Haselünne erstellt.
Der Neubau umfasst unter anderem folgende Bereiche:
• Fahrzeughalle
Stellplätze für Einsatzfahrzeuge mit ausreichenden Bewegungs- und Sicherheitsflächen sowie direktem Zugang zu den Funktionsräumen.
• Funktions- und Sozialräume
Umkleideräume (Schwarz-Weiß-Trennung), Sanitärbereiche, Duschen sowie Aufenthalts- und Bereitschaftsräume für die Einsatzkräfte.
• Einsatz- und Verwaltungsbereiche
Einsatzzentrale, Funk- und Besprechungsräume, Büros für Führungskräfte und Verwaltung.
• Ausbildungs- und Schulungsräume
Schulungs- und Mehrzweckräume für Ausbildung, Übungen und Versammlungen.
• Technik- und Lagerräume
Werkstätten, Lagerflächen für Geräte, Material und persönliche Schutzausrüstung.
Gebäudetechnik:
• die Gebäudetechnik soll den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen
• Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik)
• langlebige und wartungsarme Materialien
• wirtschaftlicher Betrieb über den gesamten Lebenszyklus
Notstromeinspeisung:
• Die Technik im Gebäude ist inklusive einer Notstromeinspeisung als Volleinspeisung, z.B. über ein mobiles Notstromaggregat, zu planen.
Die Stadt Haselünne beabsichtigt ein neues Feuerwehrgerätehaus mit 9 Feuerwehrboxen an der Zufahrt zwischen B213 und Andruper Straße zu bauen. Das Grundstück für den Bau des Feuerwehrhauses in Haselünne wird von der Stadt Haselünne zur Verfügung gestellt. Der Bebauungsplan für den neuen Standort soll im März 2026 beschlossen werden.
Die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung wird durch den Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Haselünne erstellt.
Der Neubau umfasst unter anderem folgende Bereiche:
• Fahrzeughalle
Stellplätze für Einsatzfahrzeuge mit ausreichenden Bewegungs- und Sicherheitsflächen sowie direktem Zugang zu den Funktionsräumen.
• Funktions- und Sozialräume
Umkleideräume (Schwarz-Weiß-Trennung), Sanitärbereiche, Duschen sowie Aufenthalts- und Bereitschaftsräume für die Einsatzkräfte.
• Einsatz- und Verwaltungsbereiche
Einsatzzentrale, Funk- und Besprechungsräume, Büros für Führungskräfte und Verwaltung.
• Ausbildungs- und Schulungsräume
Schulungs- und Mehrzweckräume für Ausbildung, Übungen und Versammlungen.
• Technik- und Lagerräume
Werkstätten, Lagerflächen für Geräte, Material und persönliche Schutzausrüstung.
Gebäudetechnik:
• die Gebäudetechnik soll den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen
• Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik)
• langlebige und wartungsarme Materialien
• wirtschaftlicher Betrieb über den gesamten Lebenszyklus
Notstromeinspeisung:
• Die Technik im Gebäude ist inklusive einer Notstromeinspeisung als Volleinspeisung, z.B. über ein mobiles Notstromaggregat, zu planen.
Bei der Maßnahme " Sanierung 70er Jahre Anbau im Zuge der Generalsanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums in Bad Wimpfen" handelt es sich um ein Bestandsgebäude aus den 70er Jahren mit einer Aula, Klassenräumen und einer angebauten Mensa. Der im Bestand vorhandene Anbau entstand ca. 1977 als Erweiterung des ehemaligen Klostergebäudes. Im Jahr 2005 wurde dieser durch den Anbau einer Mensa erweitert. Das Gebäude besteht aus 3 Geschossen (1. OG - UG) im südwestlichen und 2 oberirdischen Geschossen im östlichen Bereich. Das Gebäude entspricht der Gebäudeklasse 5. Es handelt sich um einen ungeregelten Sonderbau.
Das Gebäude besitzt eine unregelmäßige Grundrissgestalt und ist im EG über die Aula direkt an das Klostergebäude angebunden. Im Eingangsbereich befindet sich eine unterkellerte eingeschossige Aula, die als Bindeglied den östlichen Bereich zwischen EG und OG halbgeschossig versetzte Geschosse anbindet, im südwestlichen Bereich die im Erdgeschoss befindliche Mensa und die im 1.OG liegenden Klassenräume.
Das Gebäude bleibt weitgehend in der Kubatur und Nutzung erhalten. Es erfolgt ein Abriss der außenliegenden Sanitäreinheit und der Rückbau / Austausch der Fenster- und Dachflächen. Die Stahlkonstruktion der Mensa wird umgebaut.
Im Innenbereich erfolgen Räumungen, Rückbauten, Demontage- und Abbrucharbeiten im Zuge der Sanierung.
Organisationen
Bauamt Bad Wimpfen
Bad Wimpfen
Auftraggeber
K&K Bau GmbH
Nürnberg
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Für den geplanten Neubau im Bereich der Johannes Widmann Schule wurde die Entwässerung und Retention mit Ableitung über die Mischwasserkanalisation im Trennsystem überplant.
Zur Schmutzwasserbeseitigung wurden zwei neue Trassen – eine nördlich und eine südlich des geplanten Neubaus – mit vorgesehen. Die Leitungen schließen am bestehenden Mischwasserkanal DN500 an.
Vorgesehen ist ein Grundsystem zur Niederschlagswasserableitung, das eine dezentrale Retention auf dem Grundstück mittels Retentionszisterne vorsieht und erst anschließend gedrosselt in die öffentliche Entwässerungseinrichtungen einleitet.
Auf Wunsch der Stadt Sindelfingen wurden zusätzlich zu 80 m³ Retentionsvolumen weitere 70 m³ Zisternenvolumen berücksichtigt. Zur Wasserentnahme ist eine Abwasserpumpe vorgesehen, welche das Wasser über eine Druckleitung DN50 zum nördlich eglegenen Entnahmepunkt über einen Gartenhyrant transportiert.
In Verbindung mit dem Schulneubau wird die Fläche im Zuge der Arbeiten zurückgebaut.
Die Stadt Haselünne beabsichtigt ein neues Feuerwehrgerätehaus mit 9 Feuerwehrboxen an der Zufahrt zwischen B213 und Andruper Straße zu bauen. Das Grundstück für den Bau des Feuerwehrhauses in Haselünne wird von der Stadt Haselünne zur Verfügung gestellt. Der Bebauungsplan für den neuen Standort soll im März 2026 beschlossen werden.
Die Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung wird durch den Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Haselünne erstellt.
Der Neubau umfasst unter anderem folgende Bereiche:
• Fahrzeughalle
Stellplätze für Einsatzfahrzeuge mit ausreichenden Bewegungs- und Sicherheitsflächen sowie direktem Zugang zu den Funktionsräumen.
• Funktions- und Sozialräume
Umkleideräume (Schwarz-Weiß-Trennung), Sanitärbereiche, Duschen sowie Aufenthalts- und Bereitschaftsräume für die Einsatzkräfte.
• Einsatz- und Verwaltungsbereiche
Einsatzzentrale, Funk- und Besprechungsräume, Büros für Führungskräfte und Verwaltung.
• Ausbildungs- und Schulungsräume
Schulungs- und Mehrzweckräume für Ausbildung, Übungen und Versammlungen.
• Technik- und Lagerräume
Werkstätten, Lagerflächen für Geräte, Material und persönliche Schutzausrüstung.
Gebäudetechnik:
• die Gebäudetechnik soll den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen
• Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik)
• langlebige und wartungsarme Materialien
• wirtschaftlicher Betrieb über den gesamten Lebenszyklus
Notstromeinspeisung:
• Die Technik im Gebäude ist inklusive einer Notstromeinspeisung als Volleinspeisung, z.B. über ein mobiles Notstromaggregat, zu planen.
Der Abwasserzweckverband Untere Ahr muss aufgrund der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 die Sammler in verschiedenen Bereichen erneuern, sanieren oder wiederherstellen. Im Abschnitt Georg-Kreuzberg-Straße und Lindenstraße wird der vorh. Sammler in einer parallelen Trasse im Norden der Verkehrsfläche erneuert. In dieser Maßnahme wird die Wiederherstellung des 2. AZV-Sammlers im Teilabschnitt in der Georg-Kreuzberg-Straße behandelt.
Organisationen
Abwasserzweckverband "Untere Ahr"
Sinzig
Auftraggeber
SONNTAG Baugesellschaft mbH & Co KG
Dörth
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Montabaur
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
26.569 €📅 2026-06-1245311000
Veröffentlicht
2026-06-12
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-30
→
Vertragsschluss
2026-04-19
Beschreibung
Zu errichten ist eine PV-Anlage auf einem Satteldach mit Dachneigung 35° mit einer Ge-samtleistung von ca. 25 kWp. Seitens Dachdecker wurden bereits Spezialhalteziegel für die Aufnahme und Montage der Halteschienen vorgesehen.
Anzubieten sind unter anderem:
- PV- Module 56 Stück
- Wechselrichter 3-phasig 1 Stück
- MID-Drehstromzähler 1 Stück
- Generatoranschlusskasten 1 Stück
- Feuerwehrabschaltung m. Feuerwehr-Gateway 1 Stück
Organisationen
Stadt Karlsruhe Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Karlsruhe
Auftraggeber
E-Tech.solutions GmbH
Calw
Vergabekammer BW beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Für die Phase der Errichtung eines Endlagers für radioaktive Abfallstoffe im früheren Eisenerzbergwerk Konrad, sollen zwei neue oder gebrauchte dieselbetriebene Betonmischfahrzeuge mit max. 20 Betriebsstunden beschafft werden.
Diese Betonmischfahrzeuge sollen im Wechsel den Fertig gemischten Spritzbeton von der zentralen Mischanlage aufnehmen und damit zu den Verbrauchsstellen im Grubengebäude fahren. Dort übergibt das Betonmischfahrzeug den Baustoff in die Trichteraufgabe mit Rüttler an die Betonpumpe des Spritzmanipulatorfahrzeugs.
Die Lieferung der zwei Betonmischfahrzeuge beinhaltet alle Anbaugeräte und Zubehörteile für den untertägigen Einsatz auf der Schachtanlage Konrad. Eine umfassende EU-Konformitätserklärung mit CE-Kennzeichen für die Fahrzeuge sind nachzuweisen.
Los 1 Standpapierkörbe 100 Liter aus Stahlblech
Los 1a Kunststoffinnenbehälter für den Standpapierkorb
Los 1b Stahlinnenbehälter für den Standpapierkorb
Los 2 Standpapierkörbe 100 Liter aus Stahlblech mit Schloss inkl. montiertem Haubendach.
Los 3 Haubendächer aus Stahlblech für den Standpapierkorb mit 100 Liter
Stadt Rheinfelden (Baden) - Amt für Gebäudemanagement
455.064 €📅 2026-06-1145214220
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-22
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
013 Erd- und Rohbauarbeiten - Erweiterung Campus Rheinfelden in 79618 Rheinfelden (Baden)
Umfang der Leistungen:
- Baustelleneinrichtung, Bauwasser, Baustrom
- Freimachen des Baufelds, vorbereitende Arbeiten
- Erdarbeiten für nicht unterkellerten Neubau
- Entwässerungskanalarbeiten
- Betonarbeiten für Gründung (Brunnenringe) und Bodenplatte mit Sockelaufkantung
- Blitzschutzarbeiten Ring- und Fundamenterder
- Betonfertigteile für Treppe und Gerätefundament
Ausführungszeit:
Voraussichtlicher Beginn: 15.06.2026
Voraussichtliche Fertigstellung: 19.10.2026
Organisationen
Stadt Rheinfelden (Baden) - Amt für Gebäudemanagement
Rheinfelden (Baden)
Auftraggeber
Gerspacher GmbH
Grenzach-Whylen
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Die Gemeinde Langerwehe plant die Energetische Sanierung der Europaschule, Gebäude 1, Josef-Schwarz-Straße 16, 52379 Langerwehe und hat dafür bereits Fördermittel im Rahmen des Förderprogrammes „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinischen Revier“ beantragt.
Für die Übernahme weiterer Planungsleistungen sucht die Gemeinde geeignete Planer.
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
709.286 €📅 2026-06-1145213150
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-07
Beschreibung
Bei den Bauleistungen handelt es sich um die Ausführung der Malerarbeiten von drei drei- geschossigen Dienstgebäuden. Die Bruttogrundfläche eines Gebäudes beträgt ca. 1.300 m² mit einem Bruttorauminhalt von ca. 13.000 m³. Die Arbeiten sind gebäudeweise durchzuführen.
Organisationen
Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin → Tischlerei & Zimmerei Lambach & Haase GmbH Co Kg
224.125 €📅 2026-06-1145261100
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-01
Beschreibung
Die Leistung beinhaltet sämtliche Zimmer- u. Holzarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Staffelgeschoss inklusive Übungsturm und einer Fahrzeughalle für 8 Einsatzfahrzeuge.
Organisationen
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin
Henstedt-Ulzburg
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Lübeck
Tischlerei & Zimmerei Lambach & Haase GmbH Co Kg
Mielkendorf
Gewinner
Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Ausführung von ca. 1.300m² Bodenfliesen inkl. Verbundabdichtung; ca. 250m² Wandfliesen inkl. Verbundabdichtung, eingeflieste Spiegel;
ca. 50m² Sauberlaufmatten in verschieden Abmessungen.
Organisationen
Kreis Herzogtum Lauenburg
Ratzeburg
Auftraggeber
ppp architekten + stadtplaner gmbh
Lübeck
Ruck & Partner, Fliesen-, Kunst- und Natursteinverlegung
Tragwerkplanung:
Erweiterungsbau eines OGS-Gebäudes inkl. Abriss des bestehenden Hausmeistergebäudes, sowie einer Neugestaltung des Schulhofbereichs. Die Tragwerksplanung ist ein Teilbereich der gesamten Planungsleistung.
Organisationen
Universitätsstadt Siegen
Siegen
Auftraggeber
IMS Beratende Ingenieure
Siegen
Gewinner
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Im Rahmen der Maßnahme soll eine neue medientechnische Anlage installiert werden, die den aktuellen Anforderungen eines Sitzungsalltags angepasst wird. Zusätzlich soll die Betriebsart Webkonferenz in den Sitzungsalltag vollständig integriert werden. Zu den wesentlichen Maßnahmen gehören der Ersatz der Sprechstellenanlage, die Qualitätsverbesserung der Audiowiedergabe und Integration von Kamerasignalen in den Sitzungsalltag.
Organisationen
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Stolberg
Auftraggeber
FURACOM GmbH
Bergisch-Gladbach
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Stolberg
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Ingenieurleistungen zur Überwachung der Stahlbau- und Korrosionsschutzarbeiten an zwei Stahlgeflechtbrücken einmal im Betonverbund, einmal mit orthotroper Platte
Organisationen
Stadt Nürnberg - Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg
Auftraggeber
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Sweco GmbH
Frankfurt am Main
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Die Gemeinde Hohenlinden beabsichtigt die Errichtung eines 6-gruppigen Kinderhauses mit 3 Kinderkrippengruppen im Erdgeschoss sowie zwei Kindergartengruppen und einer Wahlgruppe (Kindergarten oder -krippe) im Obergeschoss, in Holzbauweise auf Stahlbeton-Bodenplatte.
Gebäudekenndaten:
2 Geschosse, nicht unterkellert
Gebäudegrundfläche ca. 1100 m2
Geschossfläche ca. 1830 m2
Gebäudehöhe bis ca. 8,6 m
Wesentliche Leistungen
- ca. 1.254 m3 Oberboden lösen, fördern, entsorgen
- ca. 424 m3 Oberboden lösen, lagern, aufbereiten
- ca. 422 m3 Unterboden lösen, fördern, entsorgen
- ca. 2.903 m2 Fläche mähen und abräumen
- ca. 285 m2 Freiwachsende Strauchfläche roden
- ca. 166 m Kabelgraben herstellen
- ca. 180 m Leitungsgraben herstellen
- ca. 238 m3 Dränschicht Bruchschotter
- ca. 792 m2 Filtervlies
- ca. 223 m Dränrohre
- ca. 80 m Entwässerungsrinnen
- ca. 165 m Naturstein-Palisaden
- ca. 218 m3 FSS
- ca. 268 m3 KTS
- ca. 443 m Betonborde
- ca. 380 m2 Betonpflaster
- ca. 71 m2 Rasenfugenpflaster
- ca. 600 m Pflasterböschung 11-zeilig
- ca. 294 m2 Asphalt und Farbasphalt
- ca. 103 m2 Holzterrasse
- ca. 240 m3 Fallschutzbeläge
- ca. 47 t Rollkies
- ca. 7 St. Gitterroste
- ca. 12 St. Fahrradeinstellungen
- ca. 7 St. Spielgeräte
- ca. 255 m Fahrbahnmarkierungen
- ca. 250 m Einfriedung
- ca. 462 m3 Füllstoff liefern
- ca. 580 m3 Boden gelagert mit Sand gemischt
- ca. 145 m3 Rasentragschicht
- ca. 21 St Baumpflanzungen
- ca. 92 St Strauchpflanzungen
- ca. 64 m Schnitthecke
- ca. 1.613 m2 Rasen- und Wiesenfläche
Organisationen
Gemeinde Hohenlinden - Bauamt
Hohenlinden
Auftraggeber
Hilgers GmbH & Co.KG
Frontenhausen
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1145234100
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-01-14
→
Vertragsschluss
2026-01-26
Beschreibung
Bauleistung für die Lärmschutzwände Kaiserslautern im Rahmen des Lärmsanierungsprogramm des Bundes
Strecke Nr. 3280
Vergabe in zwei Losen
Los 1:
LSW 1: km 35,320 - km 36,102 l.d.B., Höhe: 2,50 m, Länge: 782 m
Los 2:
LSW 2: km 40,924 - km 41,315 l.d.B., Höhe: 3,00 m, Länge: 460 m
LSW 3: km 40,783 - km 41,340 r.d.B., Höhe: 3,00 m, Länge: 626 m
LSW 4: km 42,637 - km 43,248 r.d.B., Höhe: 3,00 m, Länge: 611 m
Gesamtlänge: 2479 m
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
40.760 €📅 2026-06-1142992000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-11
Beschreibung
Das Fraunhofer IMWS betreibt seit 2014 ein 8-fach Probershuttle der Firma IMINA Technologies, ausgestattet mit sechs piezogetriebenen Nano mi-BOT Micromanipulatoren der ersten Generation. Auf Basis dieser bestehenden Systemplattform wurde durch IMINA Technologies mit der Version Nano+ eine leistungssteigernde Weiterentwicklung realisiert, insbesondere zur Erweiterung des z-Hubs.
Aufgrund der modularen Systemarchitektur kann diese Weiterentwicklung als gezieltes Upgrade umgesetzt werden. Hierfür werden die Micromanipulatoren sowie die zugehörige Steuerung inklusive ausgewählter Verkabelung auf den aktuellen technischen Stand gebracht. Dies ist erforderlich, da die erweiterten Leistungsparameter der Nano+ Version mit höheren internen Spannungen einhergehen. Die bestehende Infrastruktur – insbesondere die in der Proberplattform integrierten EBIC/EBAC Stromverstärker sowie die Schaltmatrix der point electronic GmbH – bleibt vollständig erhalten und wird weiterhin genutzt.
Organisationen
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
Der Kreis Dithmarschen plant als Vorhabenträger in der Gemeinde Hemmingstedt den Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz (ZFB).
Folgende Leistungen sollen ausgeführt werden:
ca. 1.580 m2 Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassaden
ca. 25 St. 1- und 2-flg. Aluminium-Außentüren
ca. 38 St. Fensterelemente
ca. 185 m2 Sonnenschutz aus senkrechte Großlamellen, z.T. beweglich
ca. 48 m2 Auskragendes Vordach
ca. 230 m2 Vorgehängte Aluminium-Verbundblech-Fassaden
Organisationen
H.O. Schlüter GmbH
Hanerau-Hademarschen
Gewinner
Kreisverwaltung Dithmarschen - Der Landrat -
Heide
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus - Vergabekammer Schleswig-Holstein
Komplex ESTW S8 Nord
Infrastrukturmaßnahme aus Ausrüstungs- und Bauleistungen incl. Ausführungsplanung für folgende Gewerke: Verkehrsanlagen, bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstrom, OLA, 50Hz-Anlagen, Erdung und Blitzschutzzonenkonzept), Konstruktiver Ingenieurbau und Hochbau, Erd-/Kabel-/Tiefbau inkl. Kabellegung, Tk- sowie LST-Anlagen.
Gegenstand sind weiterhin optionale Planungs- und Bauleistungen der Interimsanbindung Werkstattstandort Schönerlinder Straße.
Am Schröcker Tor, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Egl-L, LEA Am Schröcker Tor, Erweiterung der EA, gemäß Anlage zum Beratervertrag, Aufgabe ist es die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte landeseinheitliche, funktionale Leistungsbeschreibung zur Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung EA500 an die projekt- und standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen und die Vergabe des Totalübernehmers (TÜ) vorzubereiten und bei dieser mitzuwirken. Im Zuge der LPH 8 ist die örtliche Bauleitung des Totalübernehmers zu überwachen, insbesondere hinsichtlich der Qualitätssicherung und Terminüberwachung. Darüber hinaus erbringt der Auftragnehmer technisch-wirtschaftliche Unterstützungsleistungen für den Auftraggeber.
Organisationen
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe
Karlsruhe
Auftraggeber
Drees & Sommer SE
Stuttgart
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH → Generalbau GmbH
600.939 €📅 2026-06-1145113000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-09-17
→
Vertragsschluss
2025-09-28
Beschreibung
Das Haus 16 gehört zur Liegenschaft Charlottenburger Chaussee 67 - 70, 13597 Berlin, auf der sich die Polizeiakademie und die Polizeidirektion 2 der Berliner Polizei befindet. Das Haus 16 beinhaltet Lehrsäle, Büroräume, Sanitärräume und soll nach der Sanierung weiterhin als Ausbildungsgebäude genutzt werden. Das Gebäude besitzt drei Vollgeschosse, ist vollständig unterkellert und hat einen Dachraum mit Holzdachstuhl/ Walmdach. Die hier ausgeschriebenen Leistungen umfassen Mauerarbeiten/ Fassadenarbeiten, Betonarbeiten und Putzarbeiten.
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Auftraggeber: Gemeinde Wingst, über Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: PRISGa Spielgeräte GbR, Platanenweg 9, 58239 Schwerte
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Robinienholzkonstruktionen
Robinienholzkonstruktionen
Auftraggeber: Gemeinde Wingst, über Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Ernst Krethe GmbH, Stader Straße 53, 21781 Cadenberge
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand:Fenster und Türen
Vergabe-Nr. 34/26
Fenster- und Türen
1. Allgemeine Informationen: Titel: Gebäudeautomation (Anpassung Bestands-GA aufgrund Kesseltausch), Kaserne Marienberg, Geb. 19
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Staatsbetrieb SIB NL Chemnitz; Straße, Hausnummer: Brückenstr.12; PLZ: 09111; Ort: Chemnitz; Land: Deutschland
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A; Vergabenummer: 26F30189
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45000000; Art und Umfang der Leistung: Gebäudeautomation (Anpassung Bestands-GA aufgrund Kesseltausch)
5. Ausführungsort: PLZ: 09496; Ort: Marienberg; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: Juni bis August 2026
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: Kieback & Peter GmbH & Co. KG; Straße, Hausnummer: Löbtauer Str. 44 - 48; PLZ: 01159; Ort: Dresden; Land: Deutschland
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 12.12.2026
Gebäudeautomatisierung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Gehrden
Kirchstr. 1-3
30989 Gehrden
Telefonnummer:
+49 5108-6404-0
E-Mail:
info@gehrden.de
Faxnummer:
+49 5108-6404-99110
Internet:
https://www.gehrden.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Herstellung, Lieferung und Montage einer Parkouranlage
d) Ort der Ausführung:
Levester Straße 12, 30989 Gehrden
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Niemeyer Garten-Gestaltung-Baumpflege GmbH
An der Bahn 5
31535 Neustadt
Landschaftsbau/ Außenanlagen,Sportplätze/ Sportgeräte,Möbel (Sonstige)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Salzlandkreis
Karlsplatz 37
06406 Bernburg/Saale
Telefonnummer:
+49 3471684-0
E-Mail:
zvs@kreis-slk.de
Faxnummer:
+49 3471684-561010
Internet:
https://www.salzlandkreis.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Bauleistungen zur Errichtung von 2 Bushaltestellen
d) Ort der Ausführung:
Salzlandkreis, Errichtung von 2 Bushaltestellen am Flugplatz Cochstedt K 1307
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Agens Bau GmbH
Quedlinburger Str. 30a
06467 Hoym
Haltestellen
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Plauen, Vergabestelle
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefonnummer:
E-Mail:
vergabe@plauen.de
Faxnummer:
Internet:
https://www.plauen.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
c) Auftragsgegenstand:
Los 2 - Baumeisterarbeiten
d) Ort der Ausführung:
08525 Plauen
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Protect Bau Stemmler GmbH
Friedensstraße 13a
08485 Schönbrunn
Baumeisterarbeiten
Metall- und Verglasungsarbeiten für die Neugestaltung Sportfoyer mit Übergang, Schulzentrum Lütjenburg
Metall- und Verglasungsarbeiten für die Neugestaltung Sportfoyer mit Übergang, Schulzentrum Lütjenburg
Die AndersBauen Karl-Marx-Allee 1 gGmbH (Auftraggeberin) ist ein gemeinnütziger Bauträger, der die Projektentwicklung für einen geplanten Mieterausbau von sanierten Bestandsgebäuden in Berlin übernimmt. Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt: - Herstellung und Aktivierung von kuratierten Ausbauflächen zur flexiblen Nutzbarkeit und Aneignung für die Stadtbewohner und als wesentlicher Beitrag für die Identität des entstehenden Quartiers; das Interaktionspotential zwischen öffentlichem Raum und Erdgeschosszone soll sowohl zum umgebenden Stadtraum als auch zu den quartierseigenen Innenbereichen erhöht werden. - Menschen sollen befähigt werden, offene Räume für Viele als inklusive Treffpunkte im Quartier gemeinsam vor Ort und nach dem Prinzip der Bauhütten gemeinsam mit den Nutzenden durch Selbstausbau zu realisieren; niedrigschwellige Ausbaustandards, Prinzipien der zirkulären Materialverwendung und Selbstausbau der Nutzenden sollen langfristig niedrige Mieten am Standort sicherstellen. - Eine Dokumentation des nutzergetragenen Selbstausbaus mit einem Fokus auf zirkuläres Bauen soll die Übertragbarkeit im Hinblick auf gestalterische Qualität im Selbstbau, Anwendung als Schablone für andere Akteure im Selbstbau und den Einsatz von öffentlich-rechtlichen Mitteln für zirkuläres Bauen befördern. Grundstück und die für den geplanten Mieterausbau vorgesehenen Gebäude stehen im Eigentum des Landes Berlins. Die Bestandsgebäude werden derzeit im Auftrag des Landes Berlin vertreten durch die BIM GmbH in BNB Silber Standard saniert und anschließend im veredelten Rohbau und im sanierten Dach und Fach im Rahmen eines mietvertraglichen Verhältnisses an die Auftraggeberin übergeben. Auf den an die Auftraggeberin vermieteten Flächen sollen Räume für Kunst, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen, entstehen. Diese sozio-kulturelle Nutzung der Flächen erfolgt durch ausgewählte Institutionen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales, Bildung, Nachbarschaft, Klima und Ernährung und wird durch öffentlich zugängliche Erdgeschossnutzungen mit zusätzlichen Gemeinschaftsflächen und Optionsräumen in den Regelgeschossen ergänzt. Der Ausbau der Flächen soll als ökologisch nachhaltige, innovative und zukunftsfähige Architektur mit einem inklusiven Mehrfachnutzungskonzept für eine hohe Nutzungsintensität (24/7) erfolgen, um einen möglichst niedrigen Flächenverbrauch pro Kopf zu erreichen. Öffentlich zugängliche Flächen werden dadurch effizienter nutzbar und durch kompakte und flächensparende Nutzungen, sowie Raumdoppelnutzungen einem großen Nutzerkreis dauerhaft zugänglich gemacht. Für die Umsetzung des geplanten Mieterausbaus sucht die Auftraggeberin einen Generalplaner inklusive Objektplanung Gebäude und Innenräume, Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung, Tragwerksplanung sowie beratende Leistungen zur Bauphysik, wobei eine stufenweise Beauftragung mit folgenden Leistungsbausteinen geplant ist: 1. Grundleistung Objekt- und Fachplanung in den LPH 5 - LPH 9 sowie beratende Leistungen zur Bauphysik, 2. zusätzliche Leistungen Planung und Koordination im Zusammenhang mit kreislaufgerechtem Bauen, 3. zusätzliche Leistungen Planung nutzergetragener Selbstausbau 4. zusätzliche Leistungen Dokumentation des nutzergetragenen Selbstausbaus mit einem Fokus auf zirkuläres Bauen insbesondere im Hinblick auf gestalterische Qualität im Selbstbau, Anwendung als Schablone für andere Akteure im Selbstbau und den Einsatz von öffentlich-rechtlichen Mitteln für zirkuläres Bauen 5. Erforderliche Leistungen Abstimmung mit, Einarbeitung und Umsetzung von Vorgaben und Ergebnissen aus der wissenschafltichen Begleitung der TU Berlin Im Rahmen der Planung und Koordination im Zusammenhang mit kreislaufgerechtem Bauen (2.) sind für die Auftraggeberin folgenden Grundprinzipien in absteigender Gewichtigkeit von essenzieller Bedeutung für den Mieterausbau und vom Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungen umzusetzen: - Planung von Bauteilen mit wiederverwendeten Bauteilen von Rückbau-Projekten - Planung von Bauteilen mit Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen für positive Ökobilanzierungen (CO2 Senken) - Planung von Bauteilen nach dem Prinzip Design for Disassembly (Vermeidung von Verbundsystemen, zerstörungsfreie Rückbaufähigkeit mit anschließender Wiederverwendung bei Nutzungsänderungen oder in anderen Bauprojekten) in Bezug auf zukünftige Nutzungsänderungen, Umbauten etc. Der Mieterausbau folgt dem Kerngedanken, graue Energie in Umbau und Modernisierung möglichst stark zu reduzieren. Dieses Ziel wird über die Nutzung von kreislaufgerechten bzw. wiederverwendbaren und rückbaufähigen Bauteilen, den Einsatz von Naturbaustoffen (Holz, Lehm, Stroh, etc.) sowie der teilweisen Wiederverwendung von TGA Bauteilen aus gesammelten Materialien von Rückbau-Baustellen aus Berlin erreicht. Sämtliche Arbeiten für Gebäudeteile ohne Anforderungen an Standsicherheit und Brandschutz sollen konsequent kreislaufgerecht ausgeführt werden. In diesem Rahmen sollen insbesondere folgende Leistungen erbracht werden: - Planungsaufgaben bzgl. kreislaufgerechter Materialverwendung & Urban Mining - Planungsaufgaben unter Einbeziehung nachwachsender Rohstoffe und Co2 Senken - Design for Disassembly - Digitale Erfassung und Dokumentation (BIM & Materialpässe) - TGA nach DfD und Wiederverwendung von Baumaterialien - Ökobilanzierung & CO2-Berechnung - Systematisierung von Entscheidungsprozessen - Prototypenentwicklung & Nutzer:innenintegration
Die Schreinerarbeiten umfassen die Fertigung und Montage HPL-beschichteter Einbaumöbel für die Funktionsräume im Erdgeschoss sowie die Möblierung des Ratssaals mit Schreibtischen, Rednerpulten und einem Podestmöbel mit Unterkonstruktion für den Sitzungsvorstand. Die Möbelstücke sind dem repräsentativen Charakter des Gebäudes entsprechend in höchster Ausführungsqualität herzustellen. Zum Leistungsumfang gehören außerdem akustisch wirksame Textilverkleidungen an Trockenbauwänden, Sanitärtrennwände sowie Wandverkleidungen aus HPL-Kompaktplatten
Organisationen
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Stolberg
Auftraggeber
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Stolberg
Ludger Ostlinning
Sassenberg
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Sanierung und Neubau Schulstandort Peslmüllerstraße 6 und 8 (GS, MS, GYM, Sport und Schwimmhalle) mit teils denkmalgeschützten Freiflächen. Planung und Ausführung von Freianlagen mit Sportflächen gem. HOAI LPH1-9
Die Gemeinde Hohenlinden beabsichtigt die Errichtung eines 6-gruppigen Kinderhauses mit 3 Kinderkrippengruppen im Erdgeschoss sowie zwei Kindergartengruppen und einer Wahlgruppe (Kindergarten oder -krippe) im Obergeschoss, in vorgefertigter Holzbauweise auf Stahlbeton-Bodenplatte.
Gegenstand der Vergabeeinheit sind Trockenbau-Leistungen zur Erstellung des Gesamtgebäudes in Holzbauweise.
Gebäudekenndaten:
2 Geschosse, nicht unterkellert
Gebäudegrundfläche ca. 1100 m2
Geschossfläche ca. 1830 m2
Gebäudehöhe bis ca. 8,6 m
Wesentliche Leistungen:
Montagewände ca. 250m2
Vorsatzschalen ca. 830m2
Direktbekleidungen ca. 670m2
GK-Unterdecken ca. 360m2
Akustik-UHD Holzwolle-Platte ca. 350m2
Akustik-UHD Holzpaneel ca. 135m2
Raster-UHD MW-Kassetten ca. 80m2
Innentüren mit Stahlzargen 11 St.
Organisationen
Gemeinde Hohenlinden - Bauamt
Hohenlinden
Auftraggeber
inntro Mintura GmbH
Haimhausen
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Stadt Marburg, Stadtwerke Marburg, Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM)
198.870 €📅 2026-06-1171300000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-25
Beschreibung
Projektbeschreibung:
Die beiden Sammelstraßen "Sonnenweg" und "Birkenstraße" befindet sich im Marburger Stadtteil Michelbach.
Der Sonnenweg ist ca. 420 m lang und 8 m breit. Es sind zwei Anliegerstraßen Fliederstraße und Grünschiebel angeschlossen. Die Einmündungsbereiche sowie ca. 90 m der Birkenstraße und ca. 40 m der Straße "Stümpelstal" sind ebenfalls Bestandteil dieser Maßnahme.
Der Planungsbereich ist in den Vergabeunterlagen (Projekt- und Leistungsbeschreibung sowie den dazugehörigen Anlagen) aufgeführt.
---
Leistungsumfang Verkehrsanlagen:
- Objektplanung Verkehrsanlagen gemäß §§ 45 ff. HOAI für die LPH 1-9 (ausgenommen Genehmigungsplanung) inkl. örtlicher Bauüberwachung;
- Prüfen von Nachträgen
- Detaillierte topographische Geländeaufnahme des Sonnenwegs (Länge ca. 420 m) und der südlichen Birkenstraße (Länge ca. 90 m) im für die Planung erforderlichen Umfang
---
Leistungsumfang Ingenieurbauwerke:
- Objektplanung Ingenieurbauwerke für Kanal gemäß §§ 41 ff. HOAI für die LPH 1-8 (mit reduziertem Leistungsbild) inkl. örtlicher Bauüberwachung
- Objektplanung Ingenieurbauwerke für Wasser und Strom gemäß §§ 41 ff. HOAI für die LPH 1-8 (mit reduziertem Leistungsbild) inkl. örtlicher Bauüberwachung
- Erarbeitung eines Trassensummenplans unter Berücksichtigung aller vorhandenen Gewerke und Medien
---
Die Beauftragung Erneuerung der Verkehrsanlagen erfolgt durch die Stadt Marburg, die Beauftragung der Ingenieurleistungen Kanal durch die Stadtwerke Marburg GmbH im Namen und auf Rechnung des DBM (Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg) und die Beauftragung der Ingenieurleistungen Versorgung (Wasser und Strom) durch die Stadtwerke Marburg GmbH.
---
Eine stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungsstufen besteht nicht.
---
Projektzeitraum:
Die Bearbeitungsdauer wird auf zwei Jahre geschätzt. Es wird ein Büro gesucht, das direkt nach der Beauftragung beginnen kann.
---
Projektkosten:
Die Gesamtkosten für die grundhafte Erneuerung werden auf ca. 3.360.000 € netto geschätzt.
Davon fallen 1.280.000 Euro netto auf den Anteil Verkehrsanlagen sowie 2.080.000 Euro netto auf den Anteil Ingenieurbauwerke.
Organisationen
Stadt Marburg, Stadtwerke Marburg, Dienstleistungsbetrieb der Stadt Marburg (DBM)
Marburg
Auftraggeber
aqua geo consult gmbh
Kassel
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Bei den im Rahmen dieses Vergabeverfahrens angefragten Leistungen handelt es sich um Planungsleistungen in Anlehnung an die HOAI 2021 (Phasen 1-3, 5-8) im Projekt "Umbau von Büroflächen zum ARD SportHub für den WDR in der Kölner Innenstadt im Gebäude Arkaden", in drei Losen: Los 1: Planungsleistungen Architektur Los 2: Planungsleistungen TGA, Lüftungs-, Kälte-, Sprinklertechnik, Gebäudeautomation Los 3: Planungsleistungen TGA, Elektrotechnik und Sicherheitstechnische Anlagen Näheres siehe beiliegende Leistungsverzeichnisse zu den einzelnen Losen. Auf der Fläche des ARD SportHub sollen künftig die Beiträge von Sport-Großevents produziert werden, die in der ARD übertragen werden. Ziel des Projektes ist die Herrichtung der für die Sportberichterstattung notwendigen Räumlichkeiten. Es werden Büro- und Redaktionsarbeitsplätze sowie Räumlichkeiten für die Medienproduktion benötigt wie z. B. Schnitträume, Sprecher- und Regieräume sowie Technikräume. Hierfür müssen vorhandene Flächen im 3. Obergeschoss und zu kleinen Teilen im 2. Obergeschoss des Gebäudes WDR Arkaden an die neuen baulichen und technischen Anforderungen angepasst werden. Der wesentliche Anteil der zu planenden Umbaumaßnahme betrifft einzelne Büroräume, die zu Produktionsräumen umgenutzt werden sollen. Im Zuge des Umbaus der Klimatisierung werden auch einzelne Arbeiten in anderen Gebäudeteilen wie beispielsweise auf der Dachfläche erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage "Lastenheft" genauer beschrieben. Das Gebäude der WDR-Arkaden wurde 1994 als Bürogebäude errichtet und sukzessive zu einem Medienhaus mit Büro- und Produktionseinheiten ausgebaut. Arbeiten im laufenden Betrieb: Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt. Im WDR Gebäude Arkaden finden täglich Produktions- und Sendetätigkeiten statt, insbesondere für die WDR-Radioprogramme. Daher kommen der sorgfältigen Planung und Koordination lärmintensiver Arbeiten eine besondere Bedeutung zu. Der Bau- und Ablaufplan ist so zu gestalten, dass die betrieblichen Abläufe möglichst wenig beeinträchtigt werden. Ziel ist die frühzeitige Sicherstellung einer belastbaren Ablaufplanung für die weiteren Projektphasen. Projektstart und Bauausführung: Die Planungsleistungen beginnen unmittelbar nach der Vergabe. Der Beginn der Baumaßnahmen ist abhängig von Rahmenbedingungen, insbesondere dem Freiziehen der betroffenen Flächen. Ein verbindlicher Termin kann derzeit nicht festgelegt werden. Nach aktuellem Stand ist der Baubeginn für März 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist derzeit für Februar 2028 geplant. Änderungen aufgrund projektbedingter oder organisatorischer Faktoren bleiben vorbehalten. Die zu erbringenden Planungsleistungen beinhalten die Leistungsphasen 1-3 und 5-8 in Anlehnung an die HOAI 2021. Es handelt sich im Wesentlichen um die gemäß Anlage Nr. 10 (Los 1) bzw. Anlage 15 (Los 2 und Los 3) HOAI 2021 beschriebenen Grundleistungen, welche diesen Vergabeunterlagen als gesonderte Anlagen (Leistungsverzeichnisse) beigefügt sind, wobei Teilleistungen (Leistungsphase 7, Mitwirkung bei der Vergabe) durch den WDR erbracht werden. In den Leistungsphasen 6 - 8 kann auf bestehende Rahmenverträge des WDR mit Bauunternehmen diverser Ausbaugewerke (Los 1) zugegriffen werden, siehe Ausführungen im Leistungsverzeichnis. Weitere technische und zeichnerische Anlagen ergänzen diese Beschreibung zum Gegenstand der Vergabe, siehe weitere Anlagen.
Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Bielefeld. Das Plangebiet erstreckt sich dabei auf ein nördliches und ein südliches Grundstück mit hierauf jeweils zu errichtenden Baukörpern:
BA Süd
Baugrundstücksgröße: ca. 8.995 m2
maximale Grundfläche: ca. 3.457 m2 (Sockelgeschoss)
Bruttorauminhalt: ca. 37.674 m3 (Kategorie R)
Bruttogeschossfläche: ca. 7.128 m2 (Kategorie R)
Max. Bauwerkshöhe OK Attika: 14,75 m
BA Nord
Baugrundstücksgröße: ca. 11.960 m2
maximale Grundfläche: ca. 7.549 m2 (Sockelgeschoss)
Bruttorauminhalt: ca. 89.887 m3 (Kategorie R)
Bruttogeschossfläche: ca. 16.927 m2 (Kategorie R)
Max. Bauwerkshöhe OK Attika: 21,80 m
Organisationen
Stadt Bielefeld - Amt für Zentrale Leistungen
Bielefeld
Auftraggeber
AWS Stolle
Lemgo
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
'- Installation von 5 Wärmepumpen inkl. Absicherung
und Zubehör
- Installation von 2 Pufferspeichern inkl. Zubehör
- Installation von einer Exergiemaschine
- Installation von 4 Verteilern inkl. Verteileraufbau
- Installation von 4 Wärmeüberträgern inkl.
Absicherung und Zubehör
- Installation von ca. 3.500 m Stahlgewinderohr inkl.
Befestigung
- Installation von ca. 280 m Edelstahl Systemrohr
- Installation von ca. 9.150 m² Fußbodenheizung inkl.
Befestigung und Zubehör
- Installation von ca. 39 Fußbodenheizkreisverteilern
inkl. Zubehör
- Installation von ca. 830 m² Sportboden-
Fußbodenheizung für Turnhalle
- Installation und Betrieb einer Winterbaubeheizung
- Installation von ca. 1.430 m Nahwärmeleitung als
Kunstoffmantelrohr in bauseitigem Graben
- Installation und Anbindung eines
Geothermieverteilers
Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
311.176 €📅 2026-06-1145421131
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-28
→
Vertragsschluss
2026-06-11
Beschreibung
Bei dem Neubau IMPC - Institut für Medizinische und Pharmazeutische Chemie für die TU Braunschweig handelt es sich um ein Lehr- und Forschungsgebäude, das angrenzend zu bestehenden Institutsgebäuden in Massivbauweise errichtet werden soll. Es entstehen verschiedene Unterrichtsräume und Praktikumslabore für die studentische Ausbildung sowie Labor- und Bürobereiche für die pharmazeutische Forschung.
Organisationen
Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Braunschweig
Auftraggeber
Kaefer Deutschland Pro Services GmbH
Isernhagen
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag der Bürgerspitalstiftung Bamberg vertreten durch das Immobilienmanagement / Abt. Hochbau
44.093 €📅 2026-06-1145311200, 45315100
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Nach Errichtung des Bistums Bamberg 1007 durch Kaiser Heinrich II. erfolgte 1015 die Gründung des Benediktinerklosters St. Michael durch den ersten Bamberger Bischof Eberhard. Das Benediktinerkloster war die erste Klostergründung in Bamberg und bischöfliches Eigenkloster.
Die Klosteranlagen der Benediktinerorden wurden bewusst und in Anlehnung an weitere Michaelspilgerstätten auf Bergen oder wie in Bamberg auf einem der sieben Hügel, Ausläufer des Steigerwalds, gebaut. Die ersten Mönche kamen anfangs aus den Abteien Amorbach und Fulda.
Die Blüte erlebte das Kloster unter dem Bamberger Bischof Otto im 12. Jahrhundert, insbesondere mit der Heiligsprechung des in der Klosterkirche beigesetzten Förderers des Klosters Bischof Otto im Jahr 1198 und dem päpstlichen Schutz der Abtei. Die Unabhängigkeit vom Bischofsstuhl erlangte die Abtei im Jahr 1251.
Organisationen
Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag der Bürgerspitalstiftung Bamberg vertreten durch das Immobilienmanagement / Abt. Hochbau
Bamberg
Auftraggeber
Elektro Groh GmbH
Bamberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Die Gesamtauftragssumme verändert sich somit wie folgt:
Von 251.915,80 € Hauptauftrag
um - 12.494,52 € bisheriger Nachtrag 01
um 72.513,36 € bisheriger Nachtrag 02
um 1.011,50 € bisheriger Nachtrag 03
um 6.937,70 € bisheriger Nachtrag 04
um 12.076,87 € bisheriger Nachtrag 05
um 14.868,74 € bisheriger Nachtrag 06
um 5.399,90 € aktueller Nachtrag 07
auf 352.229,35 € Brutto
Baubeschreibung: Das geplante Gebäude besteht aus Hallen für die Klärschlamm-Upcycling-Anlage und einem Verwaltungsgebäude. Die Halle ist ein L-förmiger Baukörper mit einer Gesamtlänge 60,00 m und einer Breite von 40,10 m. Die Halle ist Erdgeschossig. Der nördliche Hallenteil, in dem die Anlieferung untergebracht ist, ist teilweise unterkellert. Die Firsthöhe des Pultdaches liegt bei ca. 11,12 m. Die Lange Seite der Halle hat eine Pultdachhöhe von ca. 16,20 m. Im Süd-westlichen Hallenteil befindet sich eine Pelletheizung. Die Halle wird in Stahlbeton-Skelettbauweise mit Dachtragwerk aus Holzbindern mit Sandwichpaneel ausgeführt. Die gesamte Bruttogrundfläche der Halle beträgt 1.642 m². Im Südwesten der Halle befindet sich das Verwaltungsgebäude, das durch eine Brandwand abgetrennt erstellt wird. Das Verwaltungsgebäude besteht aus einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Es hat eine Länge von 15,19 m und eine Breite von 9,89 m. Das gesamte Gebäude wird in massiver Bauart aus Stahlbeton errichtet. Das Dach wird als Flachdach mit Attika und Bitumenabdichtung erstellt. Das oberste Geschoss, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, liegt im Mittel 3,21 m über der Geländeoberfläche. Das Verwaltungsgebäude besteht aus einer Nutzungseinheit. Die Bruttogrundfläche des Verwaltungsgebäudes beträgt 151 m² Höhe 7,00m. Das Leistungsverzeichnis sowie der Terminplan werden ergänzend in Bezug genommen.
Im Projekt G.016180064 Neubau ESTW Deggendorf wird das Drucktastenstellwerk durch ein ESTW-A ersetzt. Im Rahmen der Digitalisierung werden die Anlagen der Gewerke Lst, 50 Hz und Tk erneuert. Die Steuerung erfolgt durch den Fdl Landau(Isar) aus den Bedienplätzen Fdl Bahnhof und ESTW-UZ Landau(Isar). Der umzubauende Bereich im Hbf Deggendorf erstreckt sich etwa zwischen km 70,5 und km 74,5 auf der Strecke 5634. Bei km 72,2 wird ein ESTW-A Modulgebäude errichtet. Bei km 87,365 wird der BÜ komplett umgebaut. Auf der Nebenstrecke 5841 Deggendorf Hafen wird der gesicherte BÜ Deggenau km 3,6 signaltechnisch angepasst.
Organisationen
DB Netz AG (Bukr 16)
Frankfurt Main
Auftraggeber
Friedrich Duensing GmbH - Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
291.319 €📅 2026-06-1145330000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-10
Beschreibung
Die Maßnahme umfasst die umfassende Sanierung und Aufstockung des Westflügels des Theaters Münster.
Der bestehende, denkmalgeschützte Verwaltungsbau wird in allen Geschossen von Untergeschoss bis 4.
Obergeschoss energetisch und technisch saniert. Darüber hinaus wird auf dem Bestandsgebäude ein neues fünftes Obergeschoss in Holz-Hybridbauweise errichtet.
Gegenstand der Ausschreibung sind Rückbau und Neuerrichtung der technischen Gebäudeausrüstung.
Organisationen
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
Münster
Auftraggeber
Paul Ruhwinkel GmbH & Co.KG
Ochtrup
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
Münster
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Sanierung des Kulturhauses Tecklenburg; Maler- und Lackierarbeiten Das Gebäude mit Baujahr 1960 steht unter Denkmalschutz und wurde zuletzt als Veranstaltungsort von verschiedenen Organisationen genutzt. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet den Anbau eines Treppenhauses und die Umbauarbeiten im Bestand. Die Leistung dieser Ausschreibung umfasst darum sämtliche hierfür erforderlichen Arbeiten für das Gewerk Maler- und Lackierarbeiten.
Stadt Rheinfelden (Baden) - Amt für Gebäudemanagement
50.040 €📅 2026-06-1145214220
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-19
→
Vertragsschluss
2026-05-10
Beschreibung
069 Förderanlagen - Erweiterung Campus Rheinfelden in 79618 Rheinfelden (Baden)
Umfang der Leistungen:
Lieferung und Montage eines barrierefreien Personenaufzugs für eine Schulerweiterung in Holzbauweise.
Hydraulik-Aufzug nach DIN EN 81-70 (Typ 2) mit Maschinenraum und 2 Haltestellen. Einbau in bauseitigen Schacht aus Brettsperrholz.
Ausführungszeit:
Voraussichtlicher Beginn: 20.05.2026 (Montageplanung)
Voraussichtliche Fertigstellung: August 2027
Organisationen
Stadt Rheinfelden (Baden) - Amt für Gebäudemanagement
Rheinfelden (Baden)
Auftraggeber
Aufzugtechnik Süd GmbH
Freiburg
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Das Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall 24 in Hamburg wurde zwischen 1914 und 1922 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Im Zuge der aktuellen Baumaßnahme erfolgt eine umfassende Sanierung des Gebäudes sowie eine Neuordnung und Modernisierung der Ausstellungs- und Funktionsbereiche. Parallel dazu wird die technische Gebäudeausrüstung vollständig erneuert, um die zukünftigen Anforderungen an den Museumsbetrieb, den Energiebedarf und die konservatorischen Bedingungen sicherzustellen.
Das Gebäude wird über eine zentrale Gebäudehauptverteilung (GHV) im Untergeschoss versorgt. Die Zählerverteilung wird im Zuge der Sanierungsmaßnahme neu errichtet. Es werden zwei Zählereinheiten für das Museum und die Gastronomie vorgesehen.
Die Versorgung der Bereiche erfolgt über ca. 28 neu errichtete sowie ca. 24 bestehende örtliche Unterverteilungen, die sternförmig aus der Gebäudehauptverteilung gespeist werden. Die bestehenden Unterverteilungen werden entsprechend erneuert und neu angeschlossen.
Die Leitungen werden auf Kabeltrassen verlegt oder mittels Sammelschienen an den Decken befestigt. In den Ausstellungsräumen erfolgt die Leitungsführung in Doppelböden oder in geschlossenen Kabelkanälen.
Die Beleuchtungsanlage wird ebenfalls erneuert. In den Büro- und Verwaltungsbereichen erfolgt die Steuerung über örtliche Schalter oder Präsenzmelder, in den Besucherbereichen überwiegend über eine Bluetooth-Steuerung.
Die Sicherheitsbeleuchtung wird über eine Zentralbatterieanlage im Untergeschoss versorgt und gesteuert.
An den Standorten der Unterverteilungen werden Potentialausgleichsschienen montiert, die an die Hauptpotentialausgleichsschiene des Gebäudes angeschlossen werden. Die bestehende Blitzschutzanlage wird an die neuen Dachaufbauten angepasst.
Wesentliche Arbeiten:
- Errichtung einer zentralen Gebäudehauptverteilung,
- Errichtung der Zählerverteilungen für Museum und Gastronomie,
- Errichtung neuer örtlicher Unterverteilungen,
- Ertüchtigung bestehender Unterverteilungen,
- Errichtung neuer Kabeltrassen,
- Errichtung der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung,
- Errichtung der Potentialausgleichsschienen,
- Anpassung der Blitzschutzanlage an neue Dachaufbauten.
Ausführungsfristen:
Mit der Ausführung (einschließlich vorbereitende Arbeiten, insbesondere Werk- und Montageplanung) ist unverzüglich nach Erteilung des Auftrags zu beginnen. Die Leistung ist spätestens am 20.12.2027 mit Berücksichtigung der Probebetriebszeit fertig zu stellen.
Einzelfristen für den Ausführungsbeginn einzelner Leistungen am Leistungsort:
- Senkrechte Erschließung ab 01.08.2026,
- Rohmontage gesamt ab 01.08.2026.
Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung BA1 & BA2:
- Senkrechte Erschließung bis 20.12.2026 (Baubegleitend prozentual zum Gesamtauftrag abschnittsweise in Abstimmung zum Gesamtauftrag nach Anweisung/ Abstimmung BÜ),
- Rohmontage gesamt bis 28.02.2027 (Baubegleitend prozentual zum Gesamtauftrag abschnittsweise in Abstimmung zum Gesamtauftrag nach Anweisung/ Abstimmung BÜ),
- Starkstromanlagen in Fertigstellung bis auf Endmontage in / an Ausstellungseinrichtungen = spätestens 30.08.2027,
- Probebetrieb in Teilleistungen: erster Betrieb ab 30.08.2027,
- Einleuchten und ggfs. Feinmontage mit, bzw. nach Ausstellungsgestaltung bis 30.06.2028.
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Umbau und Erweiterung des Westpfalz-Klinikums am Standort Kirchheimbolanden
Das Westpfalz-Klinikum liegt am westlichen Stadtrand von Kirchheimbolanden und besteht aus mehreren Bauteilen unterschiedlicher Entstehungszeiten. Den ältesten Teil der Anlage stellt das Bettenhaus 5 sowie der nördlich angebundene Behandlungsbau (Ambulanzen + OP) aus Mitte der 50er Jahre dar. In den 90er Jahren folgten Erweiterungsbauten an der OP-Abteilung, dem Eingangsbereich mit Cafeteria/Personalspeiseversorgung und der Intensivabteilung. Ab 2000 entstanden Anbauten am Kreißsaal, gefolgt von dem ambulanten OP-Zentrum und dem neuen Chefarztbereich 2011. Als letzter Baustein entstand in direkter Anbindung zur Notaufnahme das 4-geschossige MVZ. In südlicher, östlicher und nördlicher Richtung befinden sich Wohngebiete, in westlicher Richtung existiert in direkter Nähe keine Bebauung, sondern grüne Wiesen und Felder, die hangaufwärts zu bewaldeten Flächen führen. Im Zuge der geplanten Maßnahme erhält das Krankenhaus einen Neubau an der östlichen Seite des Klinikums, sowie eine Aufstockung in einem nord-östlichen Gebäudeteil.
Organisationen
Westpfalz-Klinikum GmbH
Kaiserslautern
Auftraggeber
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Montabaur
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
03106E0001 Polizeiinspektion Dachau, Unterbringung der Polizeiinspektion
Beschreibung der Beschaffung:
1 Personenaufzug nach EN 81-20
Tragkraft 630 kg oder 8 Personen
Fahrgeschwindigkeit 0,63 m/s, Förderhöhe ca. 10,61 m
mit 4 Halten auf der gleichen Schachtseite .
Elektrischer Seilantrieb,
Treibscheiben -Triebwerk und Schaltschrank im Schacht,
ohne Maschinenraum,
Notbefreiungstableau am obersten Halt
1 Kleingüteraufzug nach EN 81-3
Tragkraft 300 kg,
Kabine B/T/H 1x1x1,2 m,
mit 2 Halten
mit Boden-bündigen Drehflügeltüren,
mit Stahlgerüst und einseitiger Verkleidung in
verzinkter Ausführung
'- Installation von 5 Wärmepumpen inkl. Absicherung
und Zubehör
- Installation von 2 Pufferspeichern inkl. Zubehör
- Installation von einer Exergiemaschine
- Installation von 4 Verteilern inkl. Verteileraufbau
- Installation von 4 Wärmeüberträgern inkl.
Absicherung und Zubehör
- Installation von ca. 3.500 m Stahlgewinderohr inkl.
Befestigung
- Installation von ca. 280 m Edelstahl Systemrohr
- Installation von ca. 9.150 m² Fußbodenheizung inkl.
Befestigung und Zubehör
- Installation von ca. 39 Fußbodenheizkreisverteilern
inkl. Zubehör
- Installation von ca. 830 m² Sportboden-
Fußbodenheizung für Turnhalle
- Installation und Betrieb einer Winterbaubeheizung
- Installation von ca. 1.430 m Nahwärmeleitung als
Kunstoffmantelrohr in bauseitigem Graben
- Installation und Anbindung eines
Geothermieverteilers
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
74.979 €📅 2026-06-1142300000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-11
Beschreibung
Hochtemperatur-Röhrenofen für den vertikalen Betrieb, komplett ausgestattet mit digitaler Steuereinheit (Regler), Chargenthermoelement und Kühleinheit, ausgelegt für den Betrieb unter Vakuum und Schutzgasatmosphäre mit zwei Prozessgasen.
Der Röhrenofen ist für Anwendungen in Forschung und Entwicklung vorgesehen. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören:
Sintern von Gläsern und Keramiken
Wärmebehandlung unter Schutzgas oder Vakuum
Kristallisation von anorganischen Gläsern
Der Ofen wird in einem wissenschaftlichen/Forschungsumfeld betrieben und muss für den Laboreinsatz mit einer Vielzahl von Materialien geeignet sein.
Organisationen
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Forschung e.V. | IMWS
vertreten durch: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen
IMWS
Die Stadt Delbrück plant den Neubau einer Dreifachsporthalle in Delbrück-Mitte. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe der Metallbau-, Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten.
Aufsichtsführung durch Elektrofachkraft / elektrotechnisch unterwiesene Person im Sinne DIN VDE 0105-100
„Schutz durch Abstand und Aufsichtsführung“ und DGUV Vorschrift 3 DA.
Die offenen Transformatorkammern N1 und N2 im Umspannwerk Pasing werden abgebrochen und durch neue
geschlossene ersetzt. Während der Bauzeit befinden sich die Transformatoren in den offenen Kammern S1 und
S2 weiter im Betrieb. Für die Bauarbeiten der Baufirma wird eine eigenständige und eigenverantwortliche
Aufsichtsführung von Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen durch eine
Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 „Schutz durch Abstand und Aufsichtsführung“ und DGUV Vorschrift 3 DA
benötigt.
Die Ausführungszeiten sind folgende:
Trafokammer N1: vom 31.08.2026 - 24.06.2027 und vom 29.11.2027 - 15.12.2027
Trafokammer N2: vom 07.02.2028 - 25.08.2028 und vom 14.02.2029 - 02.03.2029
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Leistungen zur vollständigen Planung und betriebsbereiten und schlüssel-/bezugsfertigen Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt mindestens 40 neuen Wohnungen auf dem Grundstück Curd-Jürgens-Straße in 89321 Neu-Ulm. Die BImA beabsichtigt die vorgenannten Leistungen an einen Totalunternehmer (TU im Rahmen der GdW 2.0-Ausschreibung) zu vergeben.
Für diese Ausschreibung und dessen Baudurchführung gelten die Bedingungen der bestehenden Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen 2.0 – GDW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Der vollständige Leistungsumfang ist in ausführlicher Fassung der funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) zu entnehmen.
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal
0 €📅 2026-06-1171322300
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-04-16
Beschreibung
Im Zuge der planmäßigen Unterhaltung und der Bauwerksinspektionen 2009 bzw. 2010 (Kanalbrücken trockengelegt), 2015 und 2021 (Kanalbrücken nicht trockengelegt) sind erhebliche Schäden festgestellt worden, welche die Betriebs- und Standsicherheit der Bauwerke mittelfristig gefährden.
Gemäß einer abgestimmten Konzeption von 2015 ist eine weitere Nutzung beider ca. 50 Jahre alten Brücken sicherzustellen, insbesondere bei Berücksichtigung eines stetig steigenden Verkehrsaufkommens. Mit der vorgesehenen Grundinstandsetzung der Kanalbrücken ist der Sollzustand für weitere 40 Jahre herzustellen. Das Ergebnis der Vorplanung ist in der am 12.12.2022 genehmigten Voruntersuchung als die im Entwurf-AU nach VV-WSV 2107 weiter zu planende Lösung abschließend festgelegt.
Es ist ein E-AU nach § 8 VV-WSV 2107 zusammenfassend für beide Kanalbrücken aufzustellen. Grundsätzlich werden für die E-AU-Aufstellung unterschiedliche Planungsleistungen nach HOAI erforderlich:
- nach § 43 für die Objektplanung,
- nach § 51 HOAI für die Fachplanung des Tragwerks und
- nach § 55 HOAI für die Fachplanung Technischer Anlagen
Dabei sind sämtliche für die Instandsetzung erforderlichen Leistungen über den E-AU hinaus ausführungsreif nach HOAI durchzuplanen und die Ausschreibungungsunterlagen nach VOB für alle Gewerke aufzustellen.
Organisationen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal
Verfahrensablauf: Das Vergabeverfahren gliedert sich in 3 Stufen. a) Teilnahmewettbewerb: Es ist vorgesehen, insgesamt maximal 12 Teilnehmer für den Realisierungswettbewerb zuzulassen. Hiervon wurden 3 Teilnehmer im Voraus gesetzt. Die weiteren 9 Teilnehmer werden über den öffentlichen Teilnahmewettbewerb ermittelt. Die Ausschluss-, Auswahl- und Eignungskriterien sind gemäß dem beigefügten Teilnahmeantrag zu erbringen. Alle geforderten Nachweise und Eigenerklärungen sind der Bewerbung beizufügen. Kann ein Bewerber nur eine/n einzige/n Erklärung/Nachweis der Ausschlusskriterien nicht erbringen, wird er vom Verfahren ausgeschlossen. Eine Nachforderung fehlender Erklärungen oder Nachweise gem. § 56 Abs. 2 VgV sieht der Auftraggeber nur in dem Falle vor, wenn weniger als 9 Bewerber die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn zu ihrem satzungsgemäßen Geschäftszweck Planungsleistungen gehören, die der anstehenden Aufgabe entsprechen, und wenn der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person die fachlichen Anforderungen erfüllt, die an natürliche Personen gestellt werden. Bewerbergemeinschaften haben eine Erklärung beizulegen, dass sie eine Bewerbergemeinschaft bilden und dass jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch haftet. Außerdem ist ein bevollmächtigter Vertreter zu benennen. Die Erklärung ist von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft durch Nennung des Unternehmens und des Erklärenden zu unterzeichnen. Jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft muss die Ausschlusskriterien separat erfüllen und ggfs. die Nachweise als Anlage anfügen. Der Teilnahmeantrag ist von der Bewerbergemeinschaft in Summe zu belegen und auszufüllen. Die Nachweise sind als Anlage anzufügen. Als
Erklärung für die Bewerbergemeinschaft ist das Formblatt 234 zu verwenden. Die Leistungen für die Tragwerksplanung nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 1 § 51 stellen den Hauptanteil am
Auftrag. Die Vergabestelle legt deshalb gemäß § 47 Abs. 5 VgV fest, dass die Tragwerksplanung direkt vom Bieter selbst oder bei einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der
Bietergemeinschaft zu erbringen ist. Die Federführung obliegt dem Tragwerksplaner. Für die Abgabe des Teilnahmeantrags sind zwingend die von der Vergabestelle vorgegebenen
Bewerbungsunterlagen und Formblätter zu verwenden. Die elektronisch ausgefüllte Bewerbungsunterlage einschließlich der geforderten Anlagen sind fristgerecht auf der Vergabeplattform
bereitzustellen. Die jeweiligen Angaben sind mit prüfbaren Unterlagen zu belegen und als Anlagen beizulegen. Ansprechpartner (Bauherrenvertreter) für Auskünfte zu den angegebenen Referenzprojekten sind zu benennen. Zusätzliche Unterlagen über die geforderten hinaus werden nicht gewertet. Die Referenzobjekte müssen im Unternehmen des/der Bewerber erbracht worden sein. Die Referenz gilt auch als erfüllt, wenn die Leistung als verantwortlicher Projektleiter in einem anderen Büro erbracht wurde. In diesem Fall ist über die verantwortliche Projektleitung eine schriftliche Bestätigung des anderen Büros mit einzureichen. Gemäß § 51 VgV wird die Anzahl der Bewerber für die zweite Phase begrenzt. Hierzu wird eine Rangfolge anhand der objektiv und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien des Teilnahmeantrags in Form von erreichten Punkten gebildet. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden die maximal 9 Bewerber mit den höchsten Punktzahlen zum Realisierungswettbewerb eingeladen. Bei punktgleichen Bewerbungen entscheidet gemäß § 75 Abs. 6 VgV das Los.
b) Realisierungswettbewerb: Die 12 Teilnehmer erstellen in dieser Phase ihren Wettbewerbsbeitrag gemäß den Auslobungsunterlagen. Das Preisgericht entscheidet über die Preisträger
des Realisierungswettbewerbs. c) Verhandlungsgespräch: Es werden mit allen Preisträgern Verhandlungsgespräche gemäß VgV geführt (siehe beiliegende Zuschlagskriterien).
Los 1: 1. IBN im Bereich ESTW Eidelstedt zur Umrüstung des Signalsystems
Los 2: 2. IBN im Bereich Eidelstedt zur Ausrüstung der noch mechanischen Stellbereiche Eo, En und Egs mit ESTW-Technik
Die Stadt Grevenbroich beabsichtigt, das teilweise im kommunalen Besitz, teilweise im Besitz der Deutschen Bahn AG befindliche Bahnhofsumfeld grundlegend neu zu gestalten, um die verkehrliche Verknüpfung sowie die städtebauliche und Aufenthaltsqualität nachhaltig zu verbessern. Grundlage der Umgestaltung ist die "Rahmenplanung für das Bahnhofsumfeld in Grevenbroich", die im Rahmen des Landesprogramms "Schöner Ankommen in NRW" durch die Stadt Grevenbroich und die BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH (BEG) beauftragt und schließlich am 03.07.2025 im Rat der Stadt Grevenbroich bestätigt wurde. Die Rahmenplanung formuliert die strategischen Ziele für die zukünftige Entwicklung des Bahnhofsareals als attraktives, funktional durchdachtes und identitätsstiftendes Eingangs-tor zur Stadt und beinhaltet Aussagen zu den folgenden Planungsschwerpunkten: - Umgestaltung des östlich der Bahntrasse bzw. auf der Innenstadtseite gelegenen Bahnhofsvorplatzes einschließlich seiner Randbereiche; dabei: Berücksichtigung prägender Elemente (vor allem: angrenzende Bebauung und markanter Baum im Bereich der heutigen Bushaltestellen) - Einbeziehung der Von-Goldammer-Straße als verkehrsberuhigter Bestandteil des (erweiterten) Bahnhofsvorplatzes - Neustrukturierung des Busbahnhofs zu einem modernen, leistungsfähigen und flexiblen Busknotenpunkt mit angrenzender Vorfahrt für Taxi und ggf. alternative öffentliche Mobilitätsangebote (z.B. Shuttle-On-Demand) - Berücksichtigung des Rad- und Fußverkehrs Optimierung des Bike+Ride-Angebots hinsichtlich Quantität und Qualität (Ersatz der bestehenden Radstation auf der Ostseite, Erweiterung des Angebots auf der Westseite bei weitgehendem Erhalt des Bestands) - Berücksichtigung des Park+Ride-Angebots und Umgang mit dem zweigeschossigen Parkdeck auf der Bahnhofsostseite. Der Auftrag umfasst Generalplanerleistungen zu mehreren Leistungsbildern nach der HOAI. Alle Planungsleistungen werden jeweils nur für die Leistungsphasen 1 - 4 ausgeschrieben.
Organisationen
Stadt Grevenbroich
Grevenbroich
Auftraggeber
BahnStadt Planungsgesellschaft für Bahnhofsentwicklung mbH
Berlin
BUSE Rechtsanwälte Steuerberater GmbH & Co. KG
Düsseldorf
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH und Co KG
Sindelfingen
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Die Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU möchte zur nachhaltigen Aufbereitung/Weiterverarbeitung von Klärschlamm (aus den betriebseigenen Kläranlagen) in unmittelbarer Nähe zur Kläranlage in Buchloe eine Produktionshalle inkl. Verwaltungsgebäude zur Klärschlammtrocknung mit Pyrolyse errichten. Gegenstand der Ausschreibung ist die Errichtung einer Klärschlammtrocknungs- und -karbonisierungsanlage (KTK-Anlage) inkl. Engineering. Zusätzlich werden Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Anlage beauftragt.
Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Medizintechnischen Arbeitstischan-
lagen (u.a. Medikamentenkühlschränke, Gefrierschränke, BTM-Tresore, freiste-
hende Regale, Sterilgutlagerschränke, Arbeitsplätze und Arbeitstische sowie di-
verse Wandhalterungen und Normprofilschienen) einschließlich Zubehör für den
Neubau des Klinikums Lohr.
Der Ersatzneubau der Schleusenanlage Erlangen bei Main-Donau-Kanal km 41,050 umfasst im Wesentlichen folgende Bauleistungen: Baugrubenumschließung; Erdarbeiten; Schleusenkammer einschließlich Oberhaupt, Unterhaupt sowie Einlaufbauwerk und Auslaufbauwerk und 3 Sparbecken-Ebenen in Massivbauweise; oberer und unterer Vorhafen einschliesslich Anbindung an den bestehenden Main-Donau-Kanal, Kanalabdichtung im Trockenen, Stahlwasserbau, Maschinentechnik, Technikgebäude, technische Ausrüstung, Planungsleistungen. Der Ersatzneubau wird östlich der bestehenden Schleuse Erlangen errichtet. Die bestehende Schleuse wird während der Neubaumaßnahme weiterbetrieben. Die Fallhöhe der Stauhaltung beträgt 18,30 m. Die Länge des Schleusenbauwerks ohne Vorhäfen beträgt ca. 330 m. Die Länge des Baufeldes einschließlich der Kanalanbindung beträgt ca. 2.300 m.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
11 €📅 2026-06-1171900000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-12
→
Vertragsschluss
2026-03-12
Beschreibung
Gegenstand der Vergabe ist ein Auftrag über Umweltanalytik-Dienstleistungen für die Deutsche Bahn AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend: Deutsche Bahn); betreffend Feststoff und Wasser
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Frankfurt Main
Auftraggeber
BIEGE RV Umweltanalytik c/o AGROLAB Umwelt GmbH
Kiel
DB Engineering & Consulting GmbH
Berlin
Eurofins Umwelt Ost GmbH
Bobritzsch-Hilbersdorf
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mb
Hamburg
Labor für analyt. u. pharmazeut. Ch - Dr. Graner & Partner GmbH
Samtgemeinde Grafschaft Hoya c/o Landkreis Nienburg/Weser - Zentrale Vergabestelle
78.122.064 €📅 2026-06-1145112720
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-31
→
Vertragsschluss
2026-06-11
Beschreibung
Die Samtgemeinde Hoya beabsichtigt das Freibad in Rudolf-Harbig-Straße 4, 27318 Hoya zu sanieren. Die baulichen Anlagen des vorh. Freibades (Umkleide und Technikgebäude) werden ebenfalls saniert. Das Freibadgelände und die Außenanlagen des Schwimmbades werden neu errichtet.
Grobmassen:
Ca. 2.870 m² Betonstein-Pflasterflächen inkl. Einfassung und Unterbau
Ca. 700 m² Fläche egalisieren der Absorber-Fläche inkl. ca. 90m Sichtschutzzaun
Ca. 380 m² unterbaute Flächen herstellen
Ca. 10 m Betonblockstufen
Ca. 310 m vertikale Beckeneinfassung
Ca. 170 m Entwässerungsleitungen inkl. Leitungsgraben
Ca. 460 m³ Oberboden liefern und einbauen
Ca. 1.600 m² Vegetationsflächen erstellen
Ca. 375 m Hecken
Ca. 6.000 m² Rasenflächen erstellen
Maßgebliche ATV DINs:
ATV DIN 18300 Erdarbeiten
ATV DIN 18318 Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen
ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
Organisationen
Samtgemeinde Grafschaft Hoya c/o Landkreis Nienburg/Weser - Zentrale Vergabestelle
Nienburg
Auftraggeber
Landkreis Nienburg/Weser - Zentrale Vergabestelle
Nienburg
Rengstorf Garten- u. Landschaftsbau GmbH & Co.KG
Dörverden
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit einer Zwei-Feld-Sporthalle und Sportflächen im Außenbereich.Die Gesamtabmessung des Vorhabens beträgt ca. 48,00 x 129,50 m.Das Vorhaben ist in 3 zweigeschossige Gebäudeteile gegliedert.Bauteil 1 - BT 1: ZweifachsporthalleBauteil 2 - BT 2: Haupteingang, Lernhaus - Verwaltungs- u. Pädagogen-Bereich, Kernlernbereich Jgs 3 + 4Bauteil 3 - BT 3: Lernhaus - Fachräume, Kernlernbereich Jgs 1 + 2Die Gebäude werden über 2 Zwischenbauten verbunden.Grobmassen / Beschreibung:Putzarbeiten: ca. 4.026 m²Spachtelarbeiten auf Stahlbeton: ca. 1.310 m²Anstrich auf Stahlbeton, Gipskarton und Mauerwerk: ca. 14.341 m²Anstrich auf Holz: ca. 283 m²Bodenbeschichtung: ca. 489 m²Anstrich Stahlzargen: ca. 113 StückDie Arbeiten erfolgen in Kaskade nach Bauteilen und in zeitlich versetzen Abschnitten
Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
38.900 €📅 2026-06-1145111100
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-08-04
→
Vertragsschluss
2025-08-11
Beschreibung
Bei der Maßnahme handelt es sich um die Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen eines bestehenden mehrgeschossigen Labor- und Bürogebäudes Baujahr 1984-1986.
Organisationen
Land Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Baumanagement Niedersachsen
Munster
Auftraggeber
Linkamp GmbH
Anröchte
Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide
Munster
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamtes BMI) / Stadt Wesel
31.398 €📅 2026-06-1145432200
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-04-19
Beschreibung
Spachtel- und Malerarbeiten an Wandflächen von ca. 3.500 qm,
Wärmedämmverbundsystem-Sockel von ca. 100 lfdm, sowie Lackierarbeiten an Stabstahlgeländern von ca. 50 qm. Durch zum Teil wesentlich aufwändigerer Arbeiten, ist eine Anpassung der Mehrmengen notwendig geworden.
Organisationen
Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamtes BMI)
Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße in der Scheitelhaltung mit dem Baulos G2/H2 auf Wasserstraßenklasse Va.
Das Baulos besteht aus zwei Bauabschnitten, mit einer Länge von jeweils 1.200 m.
Die Wasserstraße ist zu vertiefen, verbreitern, mit einer neuen Dichtung aus Naturton sowie einer Deckschicht aus Wasserbausteinen zu versehen. Auf der Ausbauseite sind neue Kanalseitendämme zu errichten.
Die Gemeinde Hohenlinden beabsichtigt die Errichtung eines 6-gruppigen Kinderhauses mit 3 Kinderkrippengruppen im Erdgeschoss sowie zwei Kindergartengruppen und einer Wahlgruppe (Kindergarten oder -krippe) im Obergeschoss, in Holzbauweise auf Stahlbeton-Bodenplatte.
Gebäudekenndaten:
2 Geschosse, nicht unterkellert
Gebäudegrundfläche ca. 1100 m2
Geschossfläche ca. 1830 m2
Gebäudehöhe bis ca. 8,6 m
Die wesentlichen zu erbringenden Leistungen sind:
ca. 320 m² Extensive Dachbegrünung
ca. 67 m³ Schottertraufe
ca. 162 m Kiesfangleiste
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Dachbegrünung
Organisationen
Gemeinde Hohenlinden - Bauamt
Hohenlinden
Auftraggeber
Tersek GmbH
Ohu
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Auftragsgegenstand ist die Fachtechnische Bauüberwachung und Begleitung der erforderlichen Herstellung einer Baugrube (Spezialtiefbau) bei der Steinwache in Dortmund.
Benötigte Hardware für die Ausstattung der Notleitstellenkomponenten inkl. Lizenzen für die Arbeitsplätze
Benötigte Lizenzen zur Anbindung an die Bestandstechnik der VAG Nürnberg
Benötigte Hardware zur Anbindung über Glasfaser an die Bestandstechnik
Es werden folgende Dienstleistungen angefragt:
• Umzug der Bestandsanlage vom alten Bauwerk in den neuen Technikraum der Notleitstelle
• Wiedereinbringung der Bestandsanlage in den vorhergehenden Technikverbund
• Anbindung der neuen Komponenten in das Bestandssystem sowie Installation im Bereich der Notleitstellen Arbeitsplätze
• Test und Funktionskontrolle inkl. Abnahmeprotokoll
Organisationen
Stadt Nürnberg, U-Bahnbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
SPIE Information & Communication Services GmbH
Leipzig
Stadt Nürnberg, U-Bahnbauamt
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
1. Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung:
Im Rahmen der Sanierung des Krematoriums Nürnberg, Westfriedhof, ist es erforderlich das Technikgebäude baulich zu erweitern. Dabei wird das Bestandsgebäude des Krematoriums saniert und umgebaut, sowie mit gleicher Traufhöhe erweitert. Die Erweiterung erfolgt in westlicher Richtung, damit maximal entfernt von dem historischen denkmalgeschützten Bestandsgebäudeteilen.
Die vorliegende Ausschreibung umfasst maßgeblich die Rohbauarbeiten für Umbau und Erweiterung, sowie Erdarbeiten, die Herstellung der Regenentwässerung und Gebäudedränagen. Als wichtige Randbedingung ist zu benennen, dass die Ausführung des Vorhabens in insgesamt fünf Bauphasen untergliedert ist und der Umbau/die Sanierung, sowie Erweiterung IM LAUFENDEN BETRIEB erfolgen müssen. Die Maßnahme umfasst abschnittsweise Bauleistungen, welche zum Teil komplexe Schnittstellen zur technischen Ausrüstung und zum Anlagenbau der Kremationsanlagen aufweisen. Ein Großteil der Gewerke und Leistungsbereiche wiederholt sich in den einzelnen Bauphasen.
2. Auflistung der auszuführenden Gewerke und Leistungsbereiche:
Nachfolgend sind die maßgebenden Gewerke und Leistungsbereiche aufgeführt, welche zur Umsetzung des Projekts zwingend erforderlich sind. Daraus entstehende Schnittstellen müssen dem AN bewusst sein und durch ihn eigenständig koordiniert werden.
a) Baustelleneinrichtung und Sicherungsmaßnahmen; b) Abbruch- und Rückbauarbeiten (u.a. mit gängigen Schadstoffen) im Innen- und Außenbereich; c) Abfallentsorgung mit Probenahmen, Analytik, Verwertung/Beseitigung; d) Erdarbeiten und Wasserhaltung; e) Spezialtiefbauarbeiten, teilweise im Gebäudebestand, einschließlich Wasserhaltung -> Trägerbohlwände einschl. Statik und Ausführungsplanung und Baugrubenverbau im Innenbereich des Bestandsgebäudes, einschl. Statik und Ausführungsplanung; f) Maurerarbeiten im Innenbereich Bestandsgebäude; g) Regen-, Drän-, und Schmutzwasserarbeiten -> Erdarbeiten, Leitungsnetze, Schächte, Hebeanlagen außerhalb der Gebäude, Anschlüsse an Bestandsleitungen und an das öffentliche Abwassernetz, Druckleitung einschl. Erdarbeiten ab der Hebeanlage Regen-/Dränagewasser zur Versickerungsmulde ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung; h) Beton- und Stahlbetonarbeiten -> Schalung, Bewehrung, Ortbetonarbeiten, Fertigbetonelemente für Wände, Decken und Attiken, Einbau von Stahlteilen; i) Abdichtungs- und Dämmarbeiten -> Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen (Fugenbleche u. -bänder), Flächenabdichtung außen, Dämmung erdberührter Bauteile; j) Blitzschutz- und Erdungsanlagen
3. Spezialtiefbauleistungen (Zusatzbeschreibung innenliegender Baugrubenverbau)
Im Innenbereich des Bestandsgebäudes wird für die Herstellung der neuen Füchse eine tiefe Baugrube benötigt. Der Abstand zwischen dem jeweiligen Bauabschnitt und der benachbarten, sich in Betrieb befindlichen Ofenlinie ist derart beengt, dass eine freie Böschung für die Baugruben nicht möglich ist. Somit wird ein Baugrubenverbau als Trägerbohlwand erforderlich. Die Stahlträger sind als Kragträger ohne Rückverankerung konzipiert, sodass der Baugrubenverbau auch für den nachfolgenden Bauabschnitt als Böschungssicherung (mit gespiegelter Baugrubensituation) verwendet werden kann. Die Anordnung der Träger ist im Wesentlichen regelmäßig, muss aber in Abhängigkeit der vorhandenen Leitungen und Bestandsbauteile in Teilbereichen individuell im Achsabstand angepasst werden. Aufgrund der niedrigen Arbeitshöhe im 2. Untergeschoss sind die Arbeiten mit entsprechend kleinen Fahrzeugen auszuführen. Die Stahlträger müssen in der Höhe mehrfach gestoßen werden. Die Gründung der Hilfsfundamente für die Abstützungen im Bauzustand innerhalb der jeweiligen Baugrube werden nach dem gleichen Prinzip wie der Baugrubenverbau hergestellt. Lediglich die Ausfachungen zwischen den Stahlträgern entfallen. Die Stahlträger verbleiben in der Regel im Baugrund.
Organisationen
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
Weismain
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Stadt Bad Kreuznach vertreten durch die Stadtverwaltung Bad Kreuznach → arabzadeh+schneider architekten mit Fromm Landschaftsarchitekt
1.065.285 €📅 2026-06-1171221000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-01-28
→
Vertragsschluss
2026-05-04
Beschreibung
Das Verfahren wurde als einstufiger, nichtoffener hochbaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb durchgeführt. An der Vorbereitung des Wettbewerbs hat der Ausschuss Wettbewerb und Vergabe der Architektenkammer Rheinland-Pfalz beratend mitgewirkt. Die Auslobung wurde dort unter der Nummer 3/10/24 registriert. Im Anschluss an das Wettbewerbsverfahren wurde ein VgV-Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zunächst mit dem ersten Preisträger durchgeführt.
Organisationen
Stadt Bad Kreuznach vertreten durch die Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Bad Kreuznach
Auftraggeber
arabzadeh+schneider architekten mit Fromm Landschaftsarchitekt
Nürtingen
Gewinner
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Bezirksamt Pankow von Berlin → Wärme + Wasser GmbH
308.217 €📅 2026-06-1145223220
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-18
→
Vertragsschluss
2026-05-18
Beschreibung
2 RLT-Geräte mit Wärmerückgewinnung Außenaufstellung
Ca. 600 m² Blechkanal inkl. Zubehör
Ca. 320 lfdm Wickelfalzrohr
Ca. 60 m² Küchenlüftungsdecke
Verschiedenste Luftauslässe
Laborplanung des Neubaus eines hoch technisierten medizinischen Zentrums für die Bundeswehr.
Der Neubau umfasst drei Institute (MikroBioBw, RadBioBw, PharmToxBw) und die Versuchstierstallung (VTS). Die vorgesehenen Labore für das Institut MikroBioBw sind den Sicherheitsstufen S1 bis S4 zuzuordnen. Für die Institute RadBioBw und PharmToxBw sind weitere hochtechnisierte Speziallabore geplant. Die gesamte BruttoGrundfläche
(BGF) beträgt rund 55.870m² nach Planungsstand vom Februar 2025
BIG Städtebau GmbH als treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Rendsburg im Auftrag der Stadt Rendsburg
24.719 €📅 2026-06-1171327000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-03
→
Vertragsschluss
2026-05-27
Beschreibung
Die hier ausgeschriebenen Planungsleistungen umfassen die Leistungsphasen LPH 1 - 6 für die Tragwerksplanung gemäß § 51 HOAI 2021 sowie besondere Leistungen. Es ist aufgrund der Förderung eine stufenweise Beauftragung vorgesehen, weshalb in der ersten Stufe nur die Leistungsphasen 1 - 3 vereinbart werden.
Organisationen
BIG Städtebau GmbH als treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Rendsburg im Auftrag der Stadt Rendsburg
Boden lösen und abfahren (unbelastet) 1.000 m³
Füllkörperrigole 32 m³
Entwässerungsleitungen 300 m
Hebeanlage 1 St.
Winkelstützen H80 bis H205 cm 70 m
Pflaster herstellen 750 m²
Wassergebundene Wegedecke herstellen 250 m²
Stahlgeländer liefern und montieren H100 cm 60 m
Fahrradabstellanlagen 180 St.
Sitzbänke 11 St.
Herstellen Vegetationsflächen 1.300 m²
Baumpflanzungen 14 St.
Heckenpflanzen 50 m
Bodendeckerpflanzungen 750 St.
Organisationen
Stadt Trier
Trier
Auftraggeber
Clemens Baugesellschaft GmbH & Co. KG
Saarburg
Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Klinikum Freising GmbH → HSP Projektmanagement und Beratung GmbH
📅 2026-06-1171541000
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-10-22
→
Vertragsschluss
2025-11-05
Beschreibung
Um auch die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen bewältigen zu können, bedarf es in den kommenden Jahren der weiteren baulichen Entwicklung des Klinikums im Rahmen verschiedener zeitlich gestaffelter Maßnahmenpakete. Hierfür notwendige Projektsteuerungsleistungen sind Gegenstand der zu vergebenden Rahmenvereinbarung.
Der Zweckverband Schulzentrum Eichstätt-Schottenau erweitert das gleichnamige Schulzentrum in Form eines eigenständigen, viergeschossigen Neubaus auf dem eigenen Grundstück.
Hierzu wird das Gewerk Maler- und Lackierarbeiten ausgeschrieben.
Grobmassen:
Spachtelung Ortbetonwände ca. 3000m2, Beschichtung Wände ca. 10.000m2, Beschichtung Wände/ Decken ca. 3000m2, Bodenbeschichtungen ca. 500m2
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1145234100
Veröffentlicht
2026-06-11
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-31
→
Vertragsschluss
2026-06-11
Beschreibung
Im Rahmen des Projektes Ausbaustrecke Fulda – Frankfurt (M), Planfeststellungsabschnitt 5.16 wird die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen M5-neu, M6-neu und M7-neu notwendig. Diese umfassen den Wiederanschluss von drei Altwasserbereichen an der Kinzig südlich von Gründau-Rothenbergen. Die Ausführung dieser drei Maßnahmen beinhaltet Abgrabungen vorhandener Erddämme (Gesamthaft ca. 3500 m³) und Verrohrungen, Abfahren des entstandenen Erdaushubs/Abbruchmaterials, Modellierungen im Gelände und Uferbereich (500m³ Erdaushub), Einbringen von Strömungslenkern und Gehölzanpflanzungen. Zudem ist die Herstellung von zwei verrohrten Durchlässen und eines unbefestigten Weges sowie die Einrichtung von Zuwegungen und Zufahrten. Die Fällungen sind bereits durchgeführt, Wurzelstöcke sind noch zu entfernen.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Die Gemeinde Langerwehe plant die Energetische Sanierung der Europaschule, Gebäude 1, Josef-Schwarz-Straße 16, 52379 Langerwehe und hat dafür bereits Fördermittel im Rahmen des Förderprogrammes „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinischen Revier“ beantragt.
Für die Übernahme weiterer Planungsleistungen sucht die Gemeinde geeignete Planer.
Auftragsgegenstand dieses Ausschreibungsverfahrens sind die Fachplanungsleistungen für Brandschutz gemäß AHO, Leistungsphasen 1-5 und 8. Auf zwei Ebenen soll der Bereich des Offenen Ganztags saniert und durcheinen Anbau ergänzt werden. lm Anbau sollen über zwei Geschosse vier neue Betreuungsräume (ca. 90m2/Raum) für die Ganztagesbetreuung entstehen. Die Erschließung erfolgt über den Bestand. Die Gesamtfläche des zu planenden Anbaus beträgt ca. 600 rn2. lm Bestand soll die Lehrküche zur Küche für die OGS und der Zahnputzraum zu WCs umgebaut werden. Es finden in mehreren Räumen Maler- und Bodenbelagsarbeitenstatt. Die Baumaßnahmen müssen im laufenden Schul- und Ganztagsbetrieb durchgeführt werden.
I Eignungskriterien (siehe Anlage 2:Mindestanforderungen):
1. Wirtschaftliche und finanzielle Eignung :
a) Berufshaftpflichtversicherung: mindest. 2.500.000 € für Personenschäden, Vermögensschäden mindest. 300.000 EUR (siehe Anlage 2 Mindestanforderungen
b) jährl. Mindestumsatz: Gesamtumsatz von mindestens 100.000,00 EUR/a im Leistungsbild (siehe Anlage 2 Mindestanforderungen)
2. fachliche Eignung und Leistungsfähigkeit:
a) zwei Referenzprojekte aus den letzten fünf Jahren (siehe Anlage2 Mindestanforderungen)
b) Nachweis der berufl. Qualifikation
mindest. zwei Berufsträger mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (siehe Anlage 2 Mindestanforderungen)
II. Eigenerklärungen
Folgende Eigenerklärungen, die Sie in den Vergabeunterlagen finden, sind mit dem Angebot ausgefüllt und unterschrieben einzureichen:
1) VHB Bund 124 "Eigenerklärung zur Eignung"
2) VHB NRW 521 "Eigenerklärung Ausschlussgründe"
3) VHB NRW 522 "Eigenerklärung Mindestlohngesetz"
4) VHB NRW 523 EU Eigenerklärung Sanktionspaket (Russland) - Formular (muss nicht unterschrieben werden)
III. Überprüfungsklausel
Die Stadt Schwelm behält sich gem. § 132 Abs. 2 Nr. 1 iVm. 132 Abs. 2 Nr. 4a GWB bzw. gem. § 132 Abs. 2 Nr. 1 GWB entsprechend vor, in der Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses die Ausführung der Leistungen geeigneten Bietern anzutragen, die in dem Vergabeverfahren ein wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der Auftragnehmer wegen Kündigung oder aus einem anderen Grund endgültig ausfällt.
Für den Fall, dass der Ausschreibungsgewinner vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung, Insolvenz oder aus einem anderen Grunde endgültig ausfällt, behält sich die Auftraggeber vor, die verbleibenden Arbeiten den übrigen Bieter in der Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses bis Platz 5 anzutragen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind unter dem Gesichtspunkt der Ersatzvornahme vom bisherigen Auftragnehmer zu tragen.
Dies gilt nur, wenn sich die daraus ergebende Erhöhung des Gesamtpreises innerhalb des von § 132 Abs. 3 GWB vorgegeben Rahmens hält.
IV. Abwehrklausel
Diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftragnehmers erkennt die Stadt Schwelm nur an, wenn die Stadt Schwelm ausdrücklich und schriftlich der Geltung zustimmt. Diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen gelten auch dann, wenn die Stadt Schwelm in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Zusätzlichen Vertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Auftragnehmers die Lieferung vorbehaltlos annimmt oder diese zahlt.
V. Verpflichtungsgesetz (VerpflG, Ausfertigungsdatum: 02.03.1974)
Das Verpflichtungsgesetz findet Anwendung auf diese Ausschreibung. Demnach sind Vertragspartner der Öffentlichen Hand zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.
VI. Ausführungszeitraum :
Juni 2026 - Januar 2027
VII. Zuschlagskriterien:
Honorar 60%, Qualifikation des Bieters 40%,
!!! Bitte beachten Sie bei der Angebotsabgabe die Checkliste, damit Sie keine Unterlagen vergessen!!!
Organisationen
Stadt Schwelm
Schwelm
Auftraggeber
Krätzig & Partner Ingenieurgesellschaft für Bautechnik mbH
Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend Dacharbeiten in Form der Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze europaweit aus.
Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind der Leistungsbeschreibung mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen.
Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Um-stände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals.
2. Leistungszeitraum
Der Leistungszeitraum erstreckt sich für die hier einschlägige Leistung voraussichtlich vom 06.05.2026 bis zum 07.09.2026. Die Fertigstellung der hier aus-geschriebenen Leistungen ist nach den Bauteilen zu unterscheiden:
• Bauteil A: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026
• Bauteil B: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026
• Bauteil C: Endfertigstellungstermin am 07.09.2026
Folgende Meilensteine des Rahmenterminplans Dach (Bestandteil des Anlagenkonvoluts 3) sind zwingend einzuhalten:
• Bauteil A dicht: 24.06.2026
• Bauteil B dicht: 25.08.2026
• Bauteil C dicht: 18.08.2026
Die weiteren zeitlichen Vorgaben können den BVB (Anlage 04) und dem Bauzeitenplan bzw. dem Rahmenterminplan Dach (Bestandteile des Anlagenkonvoluts 03) entnommen werden.
ACHTUNG:
In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Bauzeitenplan und des Rahmenterminplans Dach (Anlagenkonvolut 03) zu beachten.
Die Bieter müssen aufgrund der zeitlichen Taktung mit dem unmittelbaren Leistungsbeginn ab Zuschlagserteilung rechnen.
3. Angebotsaufforderung
Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben.
Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter.
Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen:
• Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03).
• Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen.
• Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) und dem Leistungsverzeichnis inkl. ZTV (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen.
• Der obsiegende Bieter wird vor der eigentliche Zuschlagserteilung aufgefor-dert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einreichen.
• Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorgenannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden.
• Die Bieter müssen mit dem Angebot schriftlich zusagen, dass die im Bau-zeitenplan, Rahmenterminplan Dach und den BVB des Auftraggebers (Anlagenkonvolut 03) angegebenen Termine bestätigt und eingehalten werden (für die einzureichende schriftliche Bestätigung gibt es keinen Vordruck).
Offenes Verfahren für die Vergabe von Fachplanungsleistungen zur baulichen Erweiterung der Grundschule in 26345 Grabstede für einen ganztätigen Schulbetrieb
ca. 200 m² WDVS Steinwolle geklebt und gedübelt, mit Oberputz
ca. 120 m² WDVS Steinwolle geklebt und gedübelt, mit
Fassadenbekleidung aus Keramikplatten
ca. 60 m² WDVS Sockelbereich, EPS geklebt und gedübelt, mit
Fassadenbekleidung aus Keramikplatten
ca. 770 m² mineralischer Oberputz auf Außenwänden in
Holzständerbauweise
Organisationen
Lohse GmbH
Nürnberg
Gewinner
Stadt Erlangen - Zentrale Vergabestelle
Erlangen
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Es soll eine dreigeschossige Kita für 3 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen
und eventuell eine Waldkindergartengruppe, sowie eine Mensa für die Brunnenbergschule
entstehen. Das Baufeld für den Neubau liegt südlich der bestehenden Brunnenbergschule und
der angrenzenden Sporthalle. Das Grundstück weist einen Höhenunterschied von 8 m auf.
Der geplante Einzugstermin in den Neubau ist September 2027.
Organisationen
Stadtverwaltung Rauenberg
Rauenberg
Auftraggeber
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium
Karlsruhe
Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
📅 2026-06-1045262670
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-26
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
Am nördlichen Standort Campus Forschungsflughafen Braunschweig soll für die Technische Universität Braunschweig der Forschungsneubau CPC umgesetzt werden. Der Neubau CPC erstreckt sich über zwei, über einen Verbindungsbaukörper erschlossene, Gebäudeteile, der Gebäudeteil Büro und der Gebäudeteil Technikum in dem experimentell gearbeitet wird. Im Außenbereich soll eine Anlieferung, ein Parkplatz und Aufstellflächen für Zyklisiercontainer entstehen.
Organisationen
Technische Universität Braunschweig, Geschäftsbereich 3 - Gebäudemanagement
Braunschweig
Auftraggeber
NR Metallbau GmbH
Straelen
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume Bussteigdach Lph 5-9 und Nebengebäude, Lph 4-9, gemäß §§ 33 ff. HOAI.
Die Stadt Augsburg plant den Neubau eines Regionalbusterminal am Hauptbahnhof.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-1071247000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-25
→
Vertragsschluss
2026-06-09
Beschreibung
Für die Baumaßnahme zur Erstellung des bauzeitlichen Zugang zur 1.SBSS und den Neubau des Unterschoss und Erdgeschoss des Randbaus Nord wird im Rahmen dieser Vergabe eine gesamthafte Bauüberwachung ausgeschrieben. Diese umfassten die Bauüberwachungsleistungen nach VV Bau und VV Bau STE, der umweltfachlichen Bauüberwachung, der Bauüberwachung des Abfallmanagement sowie der Geotechnik. Weiterhin werden die Leistungen eines SiGe-Koordinators ausgeschrieben.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Die Stiftung Bildung und Handwerk, beabsichtigt am Standort des Technologie- und Berufsbildungszentrum (tbz) Paderborn eine Modernisierung der Gebäude B, D und E sowie den Neubau des Gebäudes C als Ersatz für das bestehende und abgängige Gebäude C. Die Maßnahmen der Modernisierung sollen die funktionalen, energetischen und technischen Mängel der Bestandsgebäude beheben und zudem eine barrierefreie Erschließung aller Gebäude ermöglichen. Auf Grund ausreichender zur Verfügung stehender Ausweichflächen für den Interim im Paderborner Stadtgebiet, soll die Maßnahme ohne Bauabschnitte in einem Zuge erfolgen. Durch das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibnitz Universität Hannover (HPI) wurde bereits ein Idealraumprogramm erarbeitet, auf dessen Basis eine Machbarkeitsstudie erstellt und eine Vorzugsvariante ermittelt wurde. Das mit den Fördermittelgebern abgestimmte und freigegebene Ideal-Raum-Programm (IRP) stellt die Planungsgrundlage für das gesamte Vorhaben dar. Die Fläche der Modernisierung der Gebäude B, D und E beträgt in Summe ca. 10.300 qm BGF. Für den Neubau des Gebäude C ist eine Fläche von ca. 1.954 qm BGF angesetzt. Die Gesamtkosten (KG 200 - 500 und 700) für diese Baumaßnahme, wurde im Rahmen der Variantenuntersuchung mit ca. 26.000.000,00 EUR brutto ermittelt (Stand 2023) und hochgerechnet auf das Jahr 2028 mit 33.550.000,00 EUR brutto. Diese Summe wird als grundsätzlich förderfähig betrachtet und ist im Rahmen der weiteren Untersuchungen zu aktualisieren. Die o.g. Kosten der Kostengruppen 300 und 400 teilen sich anteilig auf in ca. 30 % für den Neubau und ca. 70 % für die Modernisierungen. Die Vorgaben des GEG sind für den Neubau und die Modernisierung einzuhalten. Die Gesamtmaßnahme soll über Fördermittel (90%) sowie einen Anteil an Eigenmitteln (10 %) finanziert werden. Die Fördergelder setzen sich zusammen aus Bundesmitteln (60 %), Landesmitteln (20 %) und GRW-Mitteln (10 %). Die für den Zuwendungsantrag erforderlichen Leistungen des Auftragnehmers sind bis 01.04.27 vorzulegen. Die Umsetzung der Baumaßnahme muss unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfolgen. Die Richtlinien für Zuwendungsbaumaßnahmen des Bundes insbesondere die Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen (ZBau) müssen eingehalten werden. Das Bauvorhaben ist eine vom Bund und Land geförderte Zuwendungsmaßnahme.
Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
315.588 €📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-09
Beschreibung
Im Zuge des Ersatzneubaus der Feuerwehr Ahrweiler werden sämtliche Verglasungsarbeiten für Fassaden-, Fenster- und Türelemente hergestellt, geliefert und montiert.
- Herstellung und Montage von Holz-Aluminium-Fenster-, Tür- und Fassadenelementen
- Ausführung von Wärme- und Sonnenschutzverglasungen (Isolierglas, VSG) gemäß bauphysikalischen Anforderungen
- Integration von sicherheitsrelevanten und absturzsichernden Verglasungen
- Herstellung von Fassadenpaneelen inkl. Dämmung sowie aller Anschluss- und Abdichtungsarbeiten
- Erstellung der Werk- und Montageplanung inkl. Nachweise und Dokumentation
- Komplettleistung inkl. aller Beschläge, Dichtungen und Nebenleistungen gemäß den einschlägigen Normen
Organisationen
Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Witthohn und Faust GmbH, Schönewurth 11, 21729 Freibung/Elbe
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Heizungsinstallation
Vergabe-Nr. 42/26
Heizungsinstallation
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Mahler Haustechnik GmbH, Hauptstraße 54, 21729 Freiburg/Elbe
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Sanitärarbeiten
Vergabe-Nr. 43/26
Sanitärarbeiten
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Witthohn und Faust, Schönewurth 11, 21729 Freiburg/Elbe
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Raumlufttechnik
Vergabe-Nr. 44/26
Raumlufttechnik
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Menke Baugesellschaft mbH, Thuner Straße 37, 21680 Stade
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Rohbauarbeiten
Vergabe-Nr. 45/26
Rohbauarbeiten
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Kutz Holzbau GmbH & Co. KG, Hinter den Höfen 3, 21776 Wanna
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand:Zimmererarbeiten
Vergabe-Nr. 46/26
Zimmererarbeiten
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Zimmerei u. Dachdecker Schmidt Tarmstedt GmbH, Bremer Landstraße 29, 27412 Tarmstedt
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Dachdeckungsarbeiten
Vergabe-Nr. 47/26
Dachdeckungsarbeiten
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Schöpper GmbH, Flachsmeerstraße 33, 26871 Papenburg
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Fenster und Türen
Vergabe-Nr. 48/26
Fenster- und Türen
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: Freimuth Tiefbau, Abbruch und Recycling GmbH, Am Kanal 1, 21782 Bülkau
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Erdarbeiten
Vergabe-Nr. 50/26
Erdarbeiten
Auftraggeber: Samtgemeinde Land Hadeln, Marktstraße 21, 21762 Otterndorf
Beauftragtes Unternehmen: OHJ GmbH Elektrotechnik, Querweg 5, 27432 Ebersdorf
Es handelt sich um eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
Auftragsgegenstand: Elektroarbeiten
Vergabe-Nr. 52/26
Elektroarbeiten
Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen (LPH 1 bis 9)
Besondere Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen (LPH 3, 5 und 7 bis 9)
Entwurfsvermessung
Baugrunduntersuchung und -beurteilung
Kontrollprüfungen
Sachbericht nach Fertigstellung
Ausbau des ländlichen Weges (mit Auffahrten und Ausweichstellen) entsprechend den aktuellen Normen und Vorschriften - Ausbaulänge: ca. 875 m - Ausbaubreite: 3,00 m - Ausbauart: Betonspurbahn 1,00m/1,00m/1,00m (zuzügl. beidseitig je ca. 1,00 m befahrbarer Seitenstreifen) - vorhandene Wegbefestigung: unbefestigt - Bauanfang am Asphaltende Einfahrt Theerofen / Bauende am Zufluß des Latzigsees in Richtung Borken - einschließlich notwendiger Nebenanlagen (Entwässerungsanlagen, Baumschutz usw.) - kreuzende Durchlässe sind zu prüfen und ggf. zu erneuern (Erneuerung Durchlass am Latzigbach) - einschließlich Lichtraumprofil / ev. notwendige Fällarbeiten - Entwässerung mittels Wegeseitengräben oder -mulden und ggf. der Vorflut zuführen - notwendige Ausweichstellen und Auffahrten - vor Baubeginn ist eine schriftliche Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde bzgl. des Bodendenkmals "Gemarkung Rothenklempenow, Fundplatz 19" einzuholen
ländlicher Wegebau, Straßenbau, Bauleistung
Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen (LPH 1 bis 9)
Besondere Leistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen (LPH 3, 5 und 7 bis 9)
Entwurfsvermessung
Baugrunduntersuchung und -beurteilung
Kontrollprüfungen
Sachbericht nach Fertigstellung
Los 1 und Los 2: - derzeitig unbefestigt - Entwässerung mittels Wegeseitengräben oder -mulden und ggf. der Vorflut zuführen - beidseitig je 0,75 - 1 m breiter befahrbarer Seitenstreifen - einschl. notwendiger Auf- und Überfahrten - Durchlässe im Bereich der Wegetrasse sind zu prüfen und ggf. zu erneuern - Ausgleich und Ersatz erfolgt durch die Bepflanzung mit Bäumen
Los 1: - ca. 120 m Grundhafter Ausbau in 3,50 m Breite in Asphaltbauweise - erschließt von der vorhandenen Asphaltstraße aus die landwirtschaftlichen Flächen und "Halbecks“ Hof - Durchlass L 10 des WBV am Bauende ist zu erneuern - einschl. Baumschutz, Fäll- und Rodungsarbeiten
Los 2: - ca. 230 m Grundhafter Ausbau in 3,50 m Breite in Asphaltbauweise - erschließt von der vorhandenen Asphaltstraße aus die landwirtschaftlichen Flächen und den Lieschower Hof
ländlicher Wegebau, Straßenbau, Bauleistung
1. Allgemeine Informationen: Titel: B 169 RW Aue-Lößnitz, Baugrund/Geotechnik
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Landesamt für Straßenbau und Verkehr; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 24; PLZ: 01099; Ort: Dresden; Land: Deutschland
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A; Vergabenummer: 13-0451/4090/8
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45100000-8; Art und Umfang der Leistung: Baugrund/Geotechnik
5. Ausführungsort: PLZ: 08280; Ort: Aue; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: Beginn spätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung
Vollendung der Ausführung spätestens 46 Werktage nach Zuschlagserteilung
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: GEO AS Nick Ankert; Straße, Hausnummer: Morgenleite 16; PLZ: 09557; Ort: Flöha; Land: Deutschland
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 12.07.2026
Baufeldfreimachung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Eigenbetrieb DEKITA
Gliwicer Str. 1
06842 Dessau-Roßlau
Telefonnummer:
+49 340-2042415
E-Mail:
manuela.mohs@dessau-rosslau.de
Faxnummer:
+49 340-2042915
Internet:
www.dekita.de
b) Vergabeverfahren:
Freihändige Vergabe (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Sanierung der Außentreppen der Kita Fuchs & Elster
d) Ort der Ausführung:
Kita Fuchs & Elster, Prof.-Robert-Paulick-Ring 42, 06862 Dessau-Roßlau
e) beauftragtes Unternehmen:
Baumeisterarbeiten,Beton/ Stahlbeton,Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Querfurt
Markt 1
06268 Querfurt
Telefonnummer:
+49 34771-60113
E-Mail:
evergabe@querfurt.de
Faxnummer:
+49 34771-60172
Internet:
https://www.querfurt.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Sanierung Döcklitzer Tor und Holzendorfer Straße
d) Ort der Ausführung:
062668 Querfurt
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha
Alte Zuckerfabrik 24
06636 Laucha an der Unstrut
Garagentore/ Hallentore/ Rolltore,Straßenbau,Zaunanlagen (Bau)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Querfurt
Markt 1
06268 Querfurt
Telefonnummer:
+49 34771-60113
E-Mail:
evergabe@querfurt.de
Faxnummer:
+49 34771-60172
Internet:
https://www.querfurt.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Straßensanierung Mittelstraße Landgrafroda
d) Ort der Ausführung:
062668 Querfurt, Landgrafroda
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha
Alte Zuckerfabrik 24
06636 Laucha an der Unstrut
Straßenbau
Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel an mehreren Dienststellen in der Stadtkämmerei
Rahmenvereinbarung über die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio € //
479 ca, 3,5 Mio€ //
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€//
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 7 hier Werkstatt- und Küchenplanung gemäß §§ 53 ff. HOAI
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1+2 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Kolping-Schulwerk gGmbH Bamberg
Bamberg
Auftraggeber
G-TEC Ingenieure GmbH
Siegen
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Die Gemeinde Ehrenkirchen liegt rund 15 Kilometer südlich von Freiburg im Breisgau am Rand des Markgräflerlandes im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Sie entstand 1973/74 durch den Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Gemeinden Ehrenstetten, Kirchhofen, Norsingen, Offnadingen und Scherzingen. Heute leben etwa 7.600 Einwohnerinnen und Einwohner in einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Einkaufs- und Dienstleistungsangeboten, Schulen, Kindertagesstätten mit Ganztagesbetreuung, ärztlicher Versorgung sowie einem Alten- und Pflegeheim.
In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde umfassend in die kommunale Schulentwicklung investiert. Der Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule wurde im Sommer 2019 fertiggestellt. Zudem steht eine neue Mensa zur Verfügung, in der täglich mehr als 130 Essen ausgegeben werden. Mit der Einführung der Ganztagsschule wurde das Betreuungsangebot für Familien deutlich erweitert.
Die Jengerschule (Klassen 1–10) ist seit 2014 Gemeinschaftsschule und seit 2019 Ganztagsschule in offener Form. Die Nachfrage nach Ganztagesplätzen steigt kontinuierlich, insbesondere aufgrund veränderter Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der 2019 eingeweihte Schulneubau kann den heutigen Raumbedarf im Ganztagesbereich nicht mehr decken. Für eine zeitgemäße Rhythmisierung fehlen Betreuungsräume, die auch für die Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern erforderlich sind. Die zunehmende Heterogenität in den Grundschulklassen (u. a. Inklusion, Migration, Schulbegleitung) macht zusätzliche Differenzierungsräume sowohl am Vor- als auch am Nachmittag notwendig.
Das Ganztagesangebot der Grundschule soll qualitativ weiterentwickelt werden, um Chancengerechtigkeit und individuelle Förderung sicherzustellen. Hierfür werden dringend zusätzliche Räume benötigt, um die Anforderungen des Bildungsplans – etwa Lernen auf unterschiedlichen Niveaustufen, Umsetzung des Förderkonzepts sowie Stärkung der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik – erfüllen zu können.
Aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs hat die Gemeinde verschiedene Standortoptionen geprüft und sich für eine Teilaufstockung des bestehenden Schulgebäudes entschieden. Das 1979 in Betrieb genommene Gebäude wurde 2002 um einen eingeschossigen Anbau in Holzbauweise ergänzt, dessen Statik bereits für eine spätere Aufstockung ausgelegt wurde. Auf dieser Grundlage wurde ein konkreter Entwurf erarbeitet, für den inzwischen eine Baugenehmigung vorliegt.
Die geplante Aufstockung wird über ein neues Treppenhaus mit Aufzug erschlossen, sodass das Obergeschoss barrierefrei erreichbar und brandschutztechnisch abgeschlossen ist. Es entstehen zusätzliche Bildungs- und Betreuungsräume für Kinder im Grundschulalter. Das Bauwerk wird – mit Ausnahme der aussteifenden Treppenräume – in Holzbauweise errichtet. Durch Sonnenschutz und Lüftungsanlage wird ein sehr guter energetischer Standard erreicht. Großzügige Belichtung und flexible Raumgrößen ermöglichen vielfältige Betreuungsformen.
Die genehmigte Planung umfasst ca. 554 m² BGF und 2.296 m³ BRI. Die Bauwerkskosten (Kostengruppen 300 + 400 nach DIN 276) wurden im Rahmen der Kostenberechnung mit rund 2 Mio. EUR zuzüglich Mehrwertsteuer ermittelt. Das Vorhaben wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.
Die Fertigstellung und Übergabe zur Nutzung sind bis August 2028 vorgesehen. Die Bauausführung erfolgt bei laufendem Schulbetrieb. Aufgrund der ambitionierten Terminziele ist der Leistungsbeginn unmittelbar nach Auftragserteilung im Mai 2026 erforderlich.
Da beim Auftraggeber nicht ausreichend Ressourcen für die projektspezifischen Koordinations- und Steuerungsaufgaben zur Verfügung stehen und zur Sicherstellung der Qualität an den Schnittstellen, werden die Objekt- und Fachplanungsleistungen aus wirtschaftlichen Gründen als Generalplanungsauftrag vergeben. Der Generalplaner übernimmt im Rahmen seiner Objekt- und Fachplanungsleistungen auch übergreifende Steuerungsfunktionen. Er organisiert, koordiniert, kontrolliert und integriert alle zur Erreichung der Projektziele erforderlichen Leistungen innerhalb der beauftragten Leistungsbilder.
Organisationen
Gemeinde Ehrenkirchen
Ehrenkirchen
Auftraggeber
stollarchitekten gmbh
Freiburg im Breisgau
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Dieser Auftrag beinhaltet die folgend notwendigen Leistungen beim Um- und Ausbau der Philipp-Müller-Straße, im Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt Bürgermeister-Haupt-Straße/Am Köppernitztal bis einschließlich der südlichen Parkplatzeinfahrt zum EKZ Burgwall Center an dem Fließgewässer der Köppernitz: Los 1 Verkehrsanlagen: - Objektplanung Verkehrsanlagen (Lph 1 - 7), inkl. Besondere Leistungen; Los 2 Beleuchtungsanlagen: - Objektplanung Technische Ausrüstung; Los 3 Umweltplanung,: - Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP, modifiziert) - Landschaftspflegerischer Ausführungsplan (LAP, modifiziert) - Baum- und Wurzelgutachten - Artenschutzbeitrag (ASB); Los 4 Entwässerungsanlagen: - Objektplanung Entwässerungsanlagen/Ingenieurbauwerke (Lph 1-7); Los 5 Wasser-/Strom-/Gas- und Fernwärmeversorgungsanlagen: - Objektplanung Wasser-/Strom-/Gas- und Fernwärmeversorgungsanlagen.
Organisationen
Hansestadt Wismar, Rechtsamt
Wismar
Auftraggeber
ICN Ingenieure GmbH
Schwerin
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern Vergabekammer
Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe
571.151 €📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-01
Beschreibung
Der Hessische Landtag hat im Rahmen der umfassenden Sanierungsmaßnahmen des denkmalgeschützten Wiesbadener Stadtschlosses den Beschluss gefasst, in den dortigen noch zu sanierenden historischen Räumlichkeiten ein Besucherzentrum aufzubauen und einzurichten, um interessierte Bürgerinnen und Bürgern über die Arbeitsweise, die Aufgaben, die Gebäude und die Geschichte des hessischen Parlaments zu informieren. Hierzu wird in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und Lösungsvorschlag ein kreatives und zuverlässiges Planungsbüro / Bürogemeinschaft gesucht, das in den Jahren 2026-2032 die erforderlichen Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-7 (in Anlehnung an HOAS 2) sowie Besondere Leistungen erbringt. Fortführung siehe Beschreibung der Beschaffung.
Organisationen
Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe
Bad Nauheim
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), diese vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU) → Sächsische Bau GmbH
17.322.447 €📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2022-06-19
→
Vertragsschluss
2022-06-19
Beschreibung
Gegenstand der ursprünglich beauftragten Bauausführung sind für den nördlichen Bereich ein Ersatzneubau der Ufermauer auf einer Gesamtlänge von ca. 370 m im Abschnitt Römertreppe bis Ziegelstraße und für den südlich anschließenden ca. 200 m langen Abschnitt nördlich der Stadtbrücke bis Römertreppe eine Betonsanierung an der Ufermauer.
Im Rahmen des Bauvertrages ist eine ca. 370 m lange Spundwand aus 17,5 m langen Spundbohlen eingebracht worden, die den zeitlichen Hochwasserschutz auf einem Niveau +24,20 m NHN sicherstellt und das Herstellen der Vorsatzschale ermöglicht.
Bei den hier im Nachtrag aufgeführten Kosten handelt es sich um Vorhaltekosten für die Baugrubenspundwände, die aufgrund bauseits bedingter Verzögerungen länger vorgehalten werden mussten.
Die Geltendmachung der Kosten für die verlängerte Vorhaltung der Baugrubenspundwände ist Gegenstand dieses Nachtrages.
Organisationen
Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV), diese vertreten durch das Landesamt für Umwelt (LfU)
Potsdam
Auftraggeber
Sächsische Bau GmbH
Dresden
Gewinner
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern → Lindner SE
1.233.138 €📅 2026-06-1045422000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-31
→
Vertragsschluss
2026-05-31
Beschreibung
Systemtrennwände aus Holzprofilen mit Brandschutz- und Schallschutzanforderungen sowie Anforderungen an die Einbruchssicherheit liefern und montieren ca. 600m²
Organisationen
Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin
Auftraggeber
Lindner SE
Arnstorf
Gewinner
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg
Es soll eine dreigeschossige Kita für 3 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen und eventuell eine Waldkindergartengruppe, sowie eine Mensa für die Brunnenbergschule entstehen.
Das Baufeld für den Neubau liegt südlich der bestehenden Brunnenbergschule und der angrenzenden Sporthalle. Das Grundstück weist einen Höhenunterschied von 8 m auf.
Der geplante Einzugstermin in den Neubau ist September 2027
Organisationen
Stadtverwaltung Rauenberg
Rauenberg
Auftraggeber
Portawin GmbH
Essen
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium
Karlsruhe
Die Technische Universität München (TUM) errichtet am Forschungscampus Garching den Neubau "Naturwissenschaftliche Didaktik und Bauchemie" (NDB) - ein viergeschossiges Forschungsgebäude mit Büro- und Labornutzung an der Lichtenbergstraße 2c, 85748 Garching bei München (Flur-Nr. 1898 & 1899). Gegenstand der vorliegenden Vergabe ist die Vergabeeinheit VE 44 - Freianlagen (Landschaftsbauarbeiten) zur Herstellung der Außenanlagen rund um den Neubau. Das Baufeld befindet sich inmitten des TUM-Campus zwischen alter Mensa und Interimshörsaal und weist eine Länge von ca. 100 m bei einer Breite von ca. 45 m auf. Das Gelände ist überwiegend eben. Die Baumaßnahme umfasst die Herstellung sämtlicher Verkehrs-, Aufenthalts- und Vegetationsflächen im definierten Bearbeitungsumgriff, einschließlich der Anbindung an bestehende Außenanlagen der Nachbargebäude sowie an die Feuerwehrumfahrung. Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb des Portaldruckers des Neubaus und des Nachbargebäudes.
Erweiterung der Grundschule Fischbach um ein Hauptgebäude und die dazugehörige Nebenraumspange.
Komplette Installation der Elektrotechnik mit ca. 420 Leuchten, 90 Sicherheitsleuchten, Beschallungsanlage mit 30 Lautsprecher, Brandmeldeanlage mit 60 Brandmeldern, ca. 350 Schalter und Steckdosen und einer KNX Anlage, zur Steuerung der Beleuchtung, Jalousie und Heizung.
Organisationen
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Auftraggeber
Fritz Koch GmbH Haustechnik
Fürth
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Los 09 Blitzschutz, 135 m Fangleitungen mit Leitungshalter 90 m Ableitungen mit Leitungshalter 6 St Erdeinführungsstangen mit Trennstellen 6 St Tiefenerder 120 m Ringerder
Organisationen
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Auftraggeber
Geiger-Berl & Partner Elektroanlagen und Geräte GmbH
Doberlug-Kirchhain
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Die Europabrücke überspannt in der rheinland-pfälzischen Stadt Koblenz die Mosel. Die Straßenbrücke verbindet im Zuge der B 9 die Innenstadt mit dem Stadtteil Koblenz-Lützel und stellt eine der Hauptverkehrsachsen in Koblenz dar. Die Europabrücke befindet sich ungefähr 700 m westlich des Deutschen Ecks. Östlich der Europabrücke befindet sich in einem Abstand von ca. 200 m eine Eisenbahnbrücke über die Mosel. Daneben ist die Balduinbrücke angeordnet (Abstand ca. 200 m). Westlich überquert in einer Entfernung von ca. 1000 m die Kurt-Schumacher-Brücke die Mosel. Die Flussbrücken der Europabrücke unterteilt sich in drei Bauwerke: (1) Fahrtrichtung Koblenz Bauwerk 3, N16A und Bauwerk 2, N16B (Westseite) Brückenteil von der Uferseite Lützel (Nordseite) über die Mosel bis zum Moselufer Seite Koblenz (Südseite) N16A, Spannbetonhohlkastenbrücke, Baujahr 1954 N16B, Trägerrostbrücke, Baujahr 2014 (2) Fahrtrichtung Bonn Bauwerk 1, N17 (Ostseite) Brückenteil von der Seite Koblenz (Südseite) über die Mosel bis Uferseite Lützel (Nordseite) N17A, Spannbetonhohlkastenbrücke, Baujahr 1974 N17B, Plattenbalkenbrücke, Baujahr 1974 N17C1, Plattenbalkenbrücke, Baujahr 1973 N17C2, Plattenbalkenbrücke, Baujahr 1973 Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Bauwerk 1, N17 mit allen dazugehörigen Teilbauwerken. Gemäß der mittel- bis langfristigen Strategie des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) zur Ertüchtigung von Straßenbrücken im Bestand ist das Bauwerk N17 nach der der "Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrechnungsrichtlinie), Ausgabe Mai 2011" und deren "1. Ergänzung, Ausgabe April 2015" zu untersuchen und zu bewerten. In diesem Zusammenhang ist das Brückenbauwerks N17 Europabrücke, Koblenz, Fahrtrichtung Bonn, im Zuge der B 9 inklusive aller Teilbauwerke (A, B, C1 und C2) nachzurechnen. Wie jede Planungsleistung erfolgt auch die Nachrechnung iterativ in mehreren Leistungsstufen. Diese Leistungsstufen erfolgen nacheinander. Folgender Ablauf ist vorgesehen: 1. Leistungsstufe 1: (Stufe 1 der Nachrechnungsrichtlinie) Nachrechnung für die Über- und Unterbauten der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 gemäß Nachrechnungsrichtlinie Stufe 1 2. Leistungsstufe 2: (Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie) Leistungsstufe 2a: Konzepterstellung für Materialprobenentnahmen und Vermessungsarbeiten zur Bestimmung der Bauteilgeometrie (Modifizierung der Sicherheitsbeiwerte, Bestimmung der Wichte) Leistungsstufe 2b: Nachrechnung für die Überbauten der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 gemäß Nachrechnungsrichtlinie Stufe 2, Beauftragung ggf. je Teilbauwerk Leistungsstufe 2c: Nachrechnung für die Unterbauten der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 gemäß Nachrechnungsrichtlinie Stufe 2, Beauftragung ggf. je Teilbauwerk Leistungsstufe 2d: Übergabe der prüffähigen Unterlagen der Nachrechnung der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 3. Leistungsstufe 3: Machbarkeitsuntersuchung der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 einschließlich skizzenhafter Darstellung zur Ertüchtigung bzw. Verstärkung gemäß Nachrechnungsrichtlinie, Abschnitt 8.2 4. Leistungsstufe 4: Wirtschaftlichkeitsberechnung der Teilbauwerke N17A, N17B, N17C1 und N17C2 nach RI-WI-BRÜ 5. Leistungsstufe 5: Instandsetzungsplanung (gem. HOAI 2021) Leistungsstufe 5a: Objektplanung: LPH 2 (Vorplanung) LPH 3 (Entwurfsplanung) Tragwerksplanung: LPH 2 (Vorplanung) LPH 3 (Entwurfsplanung) Leistungsstufe 5b: Objektplanung: LPH 5 (Ausführungsplanung) Tragwerksplanung: LPH 4 (Genehmigungsplanung) LPH 5 (Ausführungsplanung) Leistungsstufe 5c: Objektplanung: LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe) Tragwerksplanung: LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe) Die vorläufigen anrechenbaren Kosten sind folgendermaßen veranschlagt: Teilbauwerk vorl. anrechenbare Kosten in [ EUR ] (netto) 1.) N17A _ 8.100.000, - 2.) N17B _ 2.900.00, - 3.) N17C1 _ 400.000, - 4.) N17C2 _ 1.200.00, - Auf die Leistungsbeschreibung einschließlich der Erläuterung zu den einzelnen Leistungsstufen wird verwiesen.
Organisationen
Stadt Koblenz
Koblenz
Auftraggeber
Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG
Stuttgart
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Freiwillige Feuerwehr Burg; Los 25: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
📅 2026-06-1045232300
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Kurzbeschreibung – Fernmelde- und informationstechnische Anlage KG 450
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses ist die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Schwachstrom-, Sicherheits- und Multimediaanlagen einschließlich der erforderlichen Kommunikations- und Übertragungstechnik.
Ausführungszeitraum: September 2026 – Oktober 2027
KG 452 – Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Das barrierefreie WC wird mit einem Behinderten-WC-Rufsystem ausgestattet.
Für die Kommunikation an den Außenzugängen wird eine IP-basierte Wechselsprechanlage mit Sprechstellen an den Gebäudeeingängen installiert.
KG 454 – Elektroakustische Anlagen
Der Schulungsraum im Obergeschoss des Sozialtraktes erhält eine Beschallungsanlage.
Zusätzlich werden verschiedene Räume im Sozialtrakt sowie die Fahrzeughalle mit einer elektroakustischen Anlage ausgestattet.
KG 455 – Fernseh- und Antennenanlagen
Es wird eine Satellitenempfangsanlage installiert. Die Antennenleitungen werden bis in den Serverraum geführt.
KG 456 – Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Das Gebäude erhält eine flächendeckende Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675 und DIN VDE 0833-2.
Hierfür werden insgesamt 177 automatische Brandmelder in verschiedenen Ausführungen sowie 11 Handfeuermelder installiert.
Zusätzlich wird eine Einbruchmeldeanlage errichtet. Sämtliche Komponenten der Einbruchmeldeanlage entsprechen mindestens der VdS-Klasse B.
KG 457 – Kommunikations-, Daten- und informationstechnische Anlagen
Installiert wird ein 42 HE Datenschrank einschließlich Dachlüfter, Sockel und Stromverteilungssystem.
Zum Leistungsumfang gehören weiterhin diverse Einbauten und Zubehörkomponenten sowie OTDR- und TDR-Messungen.
Organisationen
Freiwillige Feuerwehr Burg; Los 25: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Landratsamt Fürstenfeldbruck → objekt + raum ausbausysteme GmbH
1 €📅 2026-06-1045421131
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-21
Beschreibung
8 Stk. Stahlumfassungszarge einflügelig in TB oder Stb. b/h=88,5/226 cm
21 Stk. Stahlumfassungszarge einflügelig in TB oder Stb. b/h=101/226 cm
10 Stk. Stahlumfassungszarge einflügelig in TB oder Stb. b/h=113/226 cm
8 Stk. Stahlumfassungszarge zweiflügelig in TB b/h=150/226 cm
1 Stk. Stahlluke ca. 110 x 110cm
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH → PROOF ROOF Dachdecker GmbH
310.128 €📅 2026-06-1045261210
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-28
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Herstellung von ca. 1050qm Dachfläche als Warm Dach mit
Dampfsperre, Gefälledämmung, 2-lagiger Abdichtung
Retentionsdachaufbau mit auflastgehaltener PV-Unterkonstruktion für 223 Module.
Lieferung und Montage div. haustechnischer Einbauteile, von 3 Oberlichtern und einem Seilsicherungssystem.
Herstellung von ca. 81qm Vordachabdichtungen.
Herstellen von ca. 450lfm Klempnerarbeiten an Dach- und Vordachattiken und ca. 62lfm Klempnerarbeiten an Fensterbänken.
Herstellen von ca. 220m Abdeckblechen im Geschossdecken und
Sockelbereich.
Abdichtungen Vordachattiken und Wandanschlüsse, sowie bodentiefe Fenster und Türanlagen mittels FLK ca. 210m.
Organisationen
Land Berlin – Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Klinikum Neumarkt - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. → Schüttler Gerüstbau GmbH
127.440 €📅 2026-06-1045262100
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-11
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
ca. 3.795 m² Fassadengerüst GG3, teilweise freistehend, Höhe ca. 5,3 bis ca. 17,5 m
ca. 7 Gerüsttürme, Höhe 5,3 m bis ca. 17,5 m
ca. 1 Lastenbühne, Größe Plattform ca. 3,0 x 5,00 m, Höhe bis 17,5 m
ca. 1 Bau-/ Gerüstaufzug, Höhe bis 17,5 m, ca. 5 Haltestellen
Organisationen
Klinikum Neumarkt - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.
Neumarkt i.d.OPf.
Auftraggeber
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin → Schindler Haus- und Dachpflege GmbH & Co.KG
479.016 €📅 2026-06-1045261410
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-21
Beschreibung
Die Leistung beinhaltet sämtliche Dachabdichtungs- und Klemponerarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Staffelgeschoss inklusive Übungsturm und einer Fahrzeughalle für 8 Einsatzfahrzeuge.
Organisationen
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin
Henstedt-Ulzburg
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Lübeck
Schindler Haus- und Dachpflege GmbH & Co.KG
Sondershausen
Gewinner
Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin → Tischlerei & Zimmerei Lambach & Haase GmbH Co Kg
455.036 €📅 2026-06-1045443000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-01
Beschreibung
Die Leistung beinhaltet sämtliche Fassadenarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Staffelgeschoss inklusive Übungsturm und einer Fahrzeughalle für 8 Einsatzfahrzeuge.
Organisationen
Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin
Henstedt-Ulzburg
Auftraggeber
Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR
Lübeck
Tischlerei & Zimmerei Lambach & Haase GmbH Co Kg
Mielkendorf
Gewinner
Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit einer Zwei-Feld-Sporthalle und Sportflächen im Außenbereich.Die Gesamtabmessung des Vorhabens beträgt ca. 48,00 x 129,50 m.Das Vorhaben ist in 3 zweigeschossige Gebäudeteile gegliedert.Bauteil 1 - BT 1: ZweifachsporthalleBauteil 2 - BT 2: Haupteingang, Lernhaus - Verwaltungs- u. Pädagogen-Bereich, Kernlernbereich Jgs 3 + 4Bauteil 3 - BT 3: Lernhaus - Fachräume, Kernlernbereich Jgs 1 + 2Die Gebäude werden über 2 Zwischenbauten verbunden.Kurzbeschreibung:Errichtung einer Brandmelde-, ELA- und Uhrenanlageca. 600 Brandmelderca. 210 Lautsprecherca. 60 Uhrenca. 29 km Schwachstromkabel
Stadt Euskirchen, Fachbereich 5 - Kultur, Freizeit, Sport
149.231 €📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-04-22
Beschreibung
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die Fachplanerleistungen zum Leistungsbild "Leistungen für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz für das Projekt "Euskirchener City-Forum und Plaza".
Organisationen
Stadt Euskirchen, Fachbereich 5 - Kultur, Freizeit, Sport
Bezirksamt Pankow von Berlin → Wärme + Wasser GmbH
209.617 €📅 2026-06-1045223220
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-18
→
Vertragsschluss
2026-05-18
Beschreibung
Mensa
Sanitärtechnik
Waschtisch 11 St.
WC 15 St.
Urinal 7 St.
Ausgussbecken 2 St.
Bodenablauf 5 St.
Abwasserrohr 181 m
Flachdachdurchführung 7 St.
Edelstahl Rohrleitung 374 m
Frischwasserstation 2 St.
Wartung
Heizungstechnik
Vor- und Rücklaufverteiler 1 St.
Stahlrohr 792 m
Rohrradiator 16 St.
Bankradiator 10 St.
Wartung
Die vorliegenden Leistungen betreffen die Herstellung von Freianlagen auf dem Grundstück der Unterkünfte für Geflüchtete und Asylsuchende in modularer Bauweise Weitzgrunder Weg 21 in 14806 Bad Belzig. Los 02 Außenanlagen
Organisationen
Landkreis Potsdam-Mittelmark
Bad Belzig
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Die Wartung der Wärme- und Kälteversorgungsanlagen findet an der Hochschule Bielefeld (kurz HSBI) am Standort Interaktion 1 in 33619 Bielefeld statt. Das Gebäude der HSBI besteht aus 11 Hörsäle, 200 Seminarräume, Laborräumen, Werkstätten, Bibliothek, Cafeteria und Büros für Lehrende und Verwaltung. Das Gebäude verfügt über eine Tiefgarage mit 950 Stellplätzen. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Sonderbau nach §54 BauO NRW und um ein Gebäude mittlerer Höhe gemäß §2 Abs. 3 BauO NRW. Das Gebäude beinhaltet eine Versammlungsstätte gemäß §1SBauVO, Maximale Gebäudeabmessungen 201 x 127 m. Das Gebäude besteht aus drei unterirdischen Geschossen und sechs oberirdischen Geschossen und verfügt über eine Nutzgesamtfläche von 84.864 qm.
Organisationen
Hochschule Bielefeld
Bielefeld
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio €
479 ca, 3,5 Mio€
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€//
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Tragwerksplanung gemäß §§ 49 ff. HOAI
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-2 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-6 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht
Organisationen
Kolping-Schulwerk gGmbH Bamberg
Bamberg
Auftraggeber
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
TRAGRAUM Partnerschaft Beratender Ingenieure mbB
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Die Gemeinde Großenkneten plant im Ortsteil Ahlhorn die Erschließung eines neuen Wohngebietes. Die rund 10,1 ha große Fläche wurde im November und Dezember 2025 mittels Bagger prospektiert. Dabei wurden 22 etwa Nord-Süd-orientierte Suchschnitte angelegt. Eine ehemalige Sandgrube im Nordwesten der Fläche wurde ausgespart.
Bei der Prospektion wurden 34 archäologisch relevante Befunde entdeckt, daneben aber auch sehr viele (53) moderne Befunde und Störungen. Die relevanten Befunde verteilen sich ungleichmäßig
über das Planungsgebiet. Die größte Konzentration liegt im Südwesten der Fläche, im Norden und Südosten kommen kleinere hinzu. Gänzlich befundfrei waren nur ein Teilbereich ganz am Westrand. In insgesamt vier Bereichen wurde allerdings nur jeweils ein Befund angetroffen.
Bei den Befunden handelt es sich um Pfostengruben, allgemeine Siedlungsgruben, zwei Meilergruben oder Feuerstellen, einen Graben und vermutlich einen Brunnen.
Die Befunde zeigten sich im Planum – im Gegensatz zu den modernen Störungen - diffus graubraun
und hoben sich nur mäßig ab. Die erhaltenen Tiefe lag bei 20 bis 30 cm. Funde wurden bei der Prospektion nicht geborgen. Angesichts der Befundverteilung ist die Ausgrabung von insgesamt fünf Teilflächen von zusammen rund 24.500 m² erforderlich, die beim Auftreten weiterer Befunde auszudehnen ist. Das Umfeld der vier isoliert liegenden Befunde wurde bei dieser Berechnung
ausgespart (siehe Lageplan - Vergabeunterlagen).
Organisationen
Gemeinde Großenkneten
Großenkneten
Auftraggeber
GABAU GmbH
Diepholz-Aschen
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Die Stiftung Kulturerbe Bayern möchte das in der Ortsmitte gelegene
denkmalgeschützte Schlossensemble Erkersreuth zu einem „Kulturcampus“ entwickeln. Es ist
geplant in mehreren Bausteinen schrittweise das gesamte Schlossareal zu revitalisieren und
als Ortsmitte von Erkersreuth zu etablieren. Die Umnutzung der verschiedenen Gebäude bzw.
auch Gebäudeteile wird sich final zu einem schlüssigen und nachhaltigen Gesamtkonzept
zusammenfügen. Zentrum der Anlage wird das denkmalgeschützte Schloss sein. Die anderen
Gebäude werden in diesem Zusammenhang zu „dienenden“ Gebäuden. Die Umsetzung der
Gesamtmaßnahme ist nur über mehrere Förderbausteine möglich, die zwingend getrennt
voneinander zu betrachten sind. Aufgrund des stark geschädigten Daches des Schlosses wir
derzeit mit Mittel des Entschädigungsfonds und der Oberfrankenstiftung die statische
Sanierung des Daches und der Holzbalkendecken incl. Fassadensanierung durchgeführt. Für
den nächsten jetzt anstehenden Bauabschnitt wurden bereits Mittel auf dem Bundesprogramm
KulturInvest, der Oberfrankenstiftung und anderer Fördergeber in Aussicht gestellt. Mit
Vorlage der Kostenberechnung und des finalen Nutzungskonzeptes wird der Bund dann die
Maßnahme final prüfen und die Geldmittel frei geben. Ein weiterer gesonderter Förderbaustein
wird dann den Schlosshof und ggf. das sogenannte alte Brauhaus betreffen. Der von
KulturInvest geförderte Baustein für den dieses VgV Verfahren ausgelobt wird, umfasst
folgende Gebäude / Gebäudeteile: • Schloss: Umnutzung EG zu einer „kleinen“ Gastronomie /
Café, Kellersanierung (Feuchte) sowie Innensanierung incl. technischer Gewerke
(denkmalfachlicher Fachbauleitung sowie Innenraumgestaltung EG wir zusätzlich beauftragt) •
Brunnenhaus: Instandsetzung ohne konkrete Nutzung • Gebäudeteil Verwaltergebäude:
Gesamtinstandsetzung ohne größere Umbaumaßnahmen • Gebäudeteil Tenne: Rückbau und
Neubau / Teilneubau im EG für Seminar- / Veranstaltungsräume, OG als großer offener
ungedämmter Raum für Veranstaltungen und oder Atelierflächen. • Eine Heizzentrale
(Hackschnitzel) für alle Gebäude ist im Neubaubereich einzuplanen
Die Klinikum Nordfriesland gGmbH betreibt am Standort Husum eine staatliche anerkannte Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie. Beide Schulen sind zurzeit in angemieteten Räumen in der Innenstadt Husum untergebracht. In den Schulen werden rund 250 Auszubildende unterrichtet. Für beide Schulen soll in Husum ein Neubau als "Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen" errichtet werden. Die für den Neubau des Bildungszentrums erforderlichen Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1 bis 3, 7 und 8, sollen im Rahmen des hiesigen Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Die Vergabe der Leistungen der Objektplanung, Tragwerksplanung und der Fachplanung Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4 bis 6) erfolgen in parallelen Vergabeverfahren. Die Planungsleistungen zum Brandschutzkonzept, die Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung, die Energieberatung / GEG Nachweis, die Planung der Außenanlagen und der Beratung zur Gebäude-Akustik werden gemäß § 3 Abs. 9 VgV dem 20 %-Kontingent zugeordnet und national vergeben.
Organisationen
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum
Auftraggeber
DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB
Potsdam
Rücken & Partner Ingenieure GmbH
Schleswig
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Der Landkreis Havelland beabsichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Standort der Kooperationsschule Friesack im laufenden Schulbetrieb.
Die ausgeschriebenen Leistungen sind Teil einer Gesamtbaumaßnahme. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme, die insgesamt sieben Vergabepakete umfasst, werden folgende Leistungen nach der 80/20-Regel auf der Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) im Wege nationaler Verfahren vergeben:
VP 0
- Baufeldfreimachung HLS (Heizung, Sanitär)
- Baufeldfreimachung ELT (Elektro)
- Baufeldfreimachung sonstiges (Rückbau und
Umsetzungen)
- Fäll- und Rodungsarbeiten
- Versickerungsarbeiten
VP 1
- Aufzug
- Baustromanlage
- Blitzschutz und Erdung
VP 3
- Innenputz
- Estricharbeiten
- PV-Anlage
- Küchentechnische Anlagen
VP 4
- Malerarbeiten
VP 5
- Fliesenarbeiten
- Bodenbelagarbeiten
- Tischlerarbeiten
VP 6
- Gebäudereinigung
- Schließanlage
VP 7
- Erweiterter Rohbau Aufzugsschacht Bestand
- Hülle Aufzugsschacht Bestand
- Ausbau Bestand (Anbau Aufzugsschacht und Verlegung Schülercafé)
Organisationen
Landkreis Havelland - Der Landrat -
Rathenow
Auftraggeber
objekt + raum ausbausysteme GmbH
Demitz-Thumitz
Partenheimer & Co. GmbH
Wittstock
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Die Stiftung Bildung und Handwerk, beabsichtigt am Standort des Technologie- und Berufsbildungszentrum (tbz) Paderborn eine Modernisierung der Gebäude B, D und E sowie den Neubau des Gebäudes C als Ersatz für das bestehende und abgängige Gebäude C. Die Maßnahmen der Modernisierung sollen die funktionalen, energetischen und technischen Mängel der Bestandsgebäude beheben und zudem eine barrierefreie Erschließung aller Gebäude ermöglichen. Auf Grund ausreichender zur Verfügung stehender Ausweichflächen für den Interim im Paderborner Stadtgebiet, soll die Maßnahme ohne Bauabschnitte in einem Zuge erfolgen. Durch das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibnitz Universität Hannover (HPI) wurde bereits ein Idealraumprogramm erarbeitet, auf dessen Basis eine Machbarkeitsstudie erstellt und eine Vorzugsvariante ermittelt wurde. Das mit den Fördermittelgebern abgestimmte und freigegebene Ideal-Raum-Programm (IRP) stellt die Planungsgrundlage für das gesamte Vorhaben dar. Die Fläche der Modernisierung der Gebäude B, D und E beträgt in Summe ca. 10.300 qm BGF. Für den Neubau des Gebäude C ist eine Fläche von ca. 1.954 qm BGF angesetzt. Die Gesamtkosten (KG 200 - 500 und 700) für diese Baumaßnahme, wurde im Rahmen der Variantenuntersuchung mit ca. 26.000.000,00 EUR brutto ermittelt (Stand 2023) und hochgerechnet auf das Jahr 2028 mit 33.550.000,00 EUR brutto. Diese Summe wird als grundsätzlich förderfähig betrachtet und ist im Rahmen der weiteren Untersuchungen zu aktualisieren. Die o.g. Kosten der Kostengruppen 300 und 400 teilen sich anteilig auf in ca. 30 % für den Neubau und ca. 70 % für die Modernisierungen. Die Vorgaben des GEG sind für den Neubau und die Modernisierung einzuhalten. Die Gesamtmaßnahme soll über Fördermittel (90%) sowie einen Anteil an Eigenmitteln (10 %) finanziert werden. Die Fördergelder setzen sich zusammen aus Bundesmitteln (60 %), Landesmitteln (20 %) und GRW-Mitteln (10 %). Die für den Zuwendungsantrag erforderlichen Leistungen des Auftragnehmers sind bis 01.04.27 vorzulegen. Die Umsetzung der Baumaßnahme muss unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfolgen. Die Richtlinien für Zuwendungsbaumaßnahmen des Bundes insbesondere die Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen (ZBau) müssen eingehalten werden. Das Bauvorhaben ist eine vom Bund und Land geförderte Zuwendungsmaßnahme.
Es soll eine dreigeschossige Kita für 3 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen und eventuell eine Waldkindergartengruppe, sowie eine Mensa für die Brunnenbergschule entstehen.
Das Baufeld für den Neubau liegt südlich der bestehenden Brunnenbergschule und der angrenzenden Sporthalle. Das Grundstück weist einen Höhenunterschied von 8 m auf.
Der geplante Einzugstermin in den Neubau ist September 2027
Organisationen
Stadtverwaltung Rauenberg
Rauenberg
Auftraggeber
Mathias Hering Haustechnik
Leingarten
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium
Karlsruhe
Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um die Rohbauarbeiten, inklusive Gerüstbauarbeiten für einen zweigeschossigen Neubau mit Teilunterkellerung. Gebäudegrundfläche ca. 65,5m x 24m, Gebäudehöhe ab OKFF ca. 10m
Unter anderem werden folgende Bauleistungen gefordert:
- Erdarbeiten im Zusammenhang mit Fundamentarbeiten, Verfüllung der Baugrube
- Entwässerungskanalarbeiten (Grundleitungen)
- Mauerarbeiten (KS- und Verblend-MW)
- Beton- und Stahlbetonarbeiten
- WDVS mit Klinkerriemchen ca. 78 m²
- Abdichtungsarbeiten
- Gerüstarbeiten
Organisationen
Stadt Grevesmühlen
Grevesmühlen
Auftraggeber
Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
Neustrelitz
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio €
479 ca, 3,5 Mio€
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€//
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 4, 5 und 6‚ gemäß §§ 53 ff. HOAI
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-2 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht
Organisationen
Kolping-Schulwerk gGmbH Bamberg
Bamberg
Auftraggeber
3PLAN AG
Kulmbach
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Kommunalbetriebe Bünde - Anstalt des öffentichen Rechts (AöR)
1.356.070 €📅 2026-06-1045000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-06
→
Vertragsschluss
2026-05-18
Beschreibung
Die Kommunalbetriebe Bünde AöR beabsichtigen, das städtische Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde um einen 3-geschossigen Klassentrakt zu erweitern. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbauwerkes werden zum Ersatz des abgängigen Fahrradparkhauses Abstellflächen für 206 Fahrräder geschaffen. Daneben sind hier untergeordnete Räumlichkeiten für Technik und Lagerung geplant. Dementsprechend wird das Erdgeschoss in einer offenen und nur in Teilbereichen gedämmten Bauweise hergestellt. Im ersten und zweiten Obergeschoss entstehen baugleich Räume für jeweils fünf Klassen und dazugehörige Nebenräume. Ein untergeordnetes Bauwerk mit Verkehrs- und Sanitärflächen stellt die Verbindung der Erweiterung zum Bestandsgebäude her. Dieses Vergabeverfahren betrifft das Gewerk Erweiterte Rohbauarbeiten als Los aller Bauleistungen. Gegenstand der zu erbringenden Leistungen sind u.a. die Baustelleneinrichtung, Baustellenzufahrt, Erdarbeiten, Drainagearbeiten, Wasserhaltung (offen), Baugrundverbesserung Betonsäulen, Grundleitungen, Leerrohre unter Bodenplatte, Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Betonarbeiten, Betonarbeiten im Bestand, Stahlbauarbeiten im Bestand, Stahlverbundträger und Stahlverbundstützen, Halbfertigteildecke mit Ortbetonergänzung, Fertigteile, Putzarbeiten und Abdichtungen. Einzelheiten ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis sowie den Vergabeunterlagen nebst weiteren Anlagen.
Organisationen
Kommunalbetriebe Bünde - Anstalt des öffentichen Rechts (AöR)
Die Stadtwerke Jena Netze GmbH als beauftragter und bevollmächtigter Betriebsführer des Zweckverbandes JenaWasser (Körperschaft öffentlichen Rechts) schreiben die Planungsleistungen für den Neubau der Kläranlage Großschwabhausen in diesem Verfahren aus.
Die hier zu vergebende Planung und Umsetzung zur Ertüchtigung sowie Erweiterung der Kläranlage werden in folgenden Leistungsbildern umfasst:
- die Objektplanung Leistungsbild Ingenieurbauwerke (HOAI 2021, § 43) mit den Leistungsphasen 1 - 3 der HOAI und optional mit den Leistungsphasen 4 – 8
- die Fachplanung Leistungsbild Technische Ausrüstung (HOAI 2021, § 55) mit den Leistungsphasen 1 - 3 der HOAI und optional mit den Leistungsphasen 4 – 8
- die Fachplanung Leistungsbild Tragwerksplanung (HOAI 2021, § 51) mit den Leistungsphasen 1 - 3 der HOAI und optional mit den Leistungsphasen 4 – 6
Organisationen
Stadtwerke Jena Netze GmbH
Jena
Auftraggeber
ELAplan GmbH
Ilmenau
HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER architekten ingenieure
Suhl
Gewinner
Ingenieurbüro Pierson & Partner
Suhl
Stadtwerke Jena GmbH
Jena
Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Die Stadt Nürnberg - vertreten durch das Hochbauamt der Stadt Nürnberg - führt im Herrenschießhaus und dem anschließenden Speichergebäude in der Unteren Talgasse 8 in Nürnberg den Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Kinderhort durch.
Das Anwesen der Unteren Talgasse 8 ist ein hochrangiges Baudenkmal der Stadt Nürnberg. Ein Naturdenkmal, eine ca. 300 Jahre alte Platane, befindet sich im alten Schießgraben des Anwesens.
Durch die Baumaßnahme des ehemaligen Herrenschießhauses werden für das Jugendamt zwei neue wichtige Einrichtungen im Bereich der Altstadt entstehen. Im EG und der historischen Säulenhalle wird ein Kinder- und Jugendhaus zu finden sein, sowie im Obergeschoss ein Kinderhort.
Organisationen
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
Gräser Fußbodenbau, Inh. K. Otto e.K.
Zwickau
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Die Klinikum Nordfriesland gGmbH betreibt am Standort Husum eine staatliche anerkannte Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie. Beide Schulen sind zurzeit in angemieteten Räumen in der Innenstadt Husum untergebracht. In den Schulen werden rund 250 Auszubildende unterrichtet. Für beide Schulen soll in Husum ein Neubau als "Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen" errichtet werden. Die für den Neubau des Bildungszentrums erforderlichen Planungsleistungen der Tragwerksplanung sollen im Rahmen des hiesigen Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Die Vergabe der Leistungen der Objektplanung, der Fachplanung der Technischen Ausrüstung (Anlagengruppen 1 bis 3, 7, 8) und der Fachplanung Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4 bis 6) erfolgen in parallelen Vergabeverfahren. Die Planungsleistungen zum Brandschutzkonzept, die Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung, die Energieberatung / GEG Nachweis, die Planung der Außenanlagen und der Beratung zur Gebäude-Akustik werden gemäß § 3 Abs. 9 VgV dem 20 %-Kontingent zugeordnet und national vergeben.
Organisationen
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum
Auftraggeber
DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB
Potsdam
thiesen+bremser ingenieurbüro für bauwesen
Husum
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Die Klinikum Nordfriesland gGmbH betreibt am Standort Husum eine staatliche anerkannte Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie. Beide Schulen sind zurzeit in angemieteten Räumen in der Innenstadt Husum untergebracht. In den Schulen werden rund 250 Auszubildende unterrichtet. Für beide Schulen soll in Husum ein Neubau als "Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen" errichtet werden. Die für den Neubau des Bildungszentrums erforderlichen Planungsleistungen der Objektplanung sollen im Rahmen des hiesigen Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Die Vergabe der Leistungen der Tragwerksplanung, der Fachplanung der Technischen Ausrüstung (Anlagengruppen 1 bis 3, 7, 8) und der Fachplanung Technische Ausrüstung (Anlagengruppen 4 bis 6) erfolgen in parallelen Vergabeverfahren. Die Planungsleistungen zum Brandschutzkonzept, die Baugrunduntersuchung / Gründungsempfehlung, die Energieberatung / GEG Nachweis, die Planung der Außenanlagen und der Beratung zur Gebäude-Akustik werden gemäß § 3 Abs. 9 VgV dem 20 %-Kontingent zugeordnet und national vergeben.
Organisationen
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum
Auftraggeber
DOMBERT Rechtsanwälte Part mbB
Potsdam
ppp architekten + stadtplaner gmbh
Lübeck
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
BIG Städtebau GmbH - Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Schleswig
390.642 €📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-05
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
Die Stadt Schleswig sieht im Rahmen der Innenstadtsanierung die Änderung, Umgestaltung und Herstellung von Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze) vor. Hierfür sind auf Grundlage des Entwurfs der Frei- und Verkehrsanlagenplanung für die Erschließungsanlagen sowie unter Berücksichtigung der Planungsstände relevanter Bauprojekte im Bearbeitungsgebiet (v.a. Neuordnung der unterirdischen Infrastruktur durch die Stadtwerke SH) Fachplanungsleistungen für die technische Ausrüstung im Bereich der Frei- und Verkehrsanlagen erforderlich. Die Vergabe der erforderlichen Fachplanungsleistungen für die technische Ausrüstung im Bereich der Frei- und Verkehrsanlagen, hier für Anlagegruppe 4 - Starkstromanlagen ist Gegenstand des Verfahrens.
Organisationen
BIG Städtebau GmbH - Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Schleswig
Kronshagen
Auftraggeber
ILB Dr. Rönitsch GmbH
Freital
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Die Wendeanlage Donaustadion wird ab 2026 im Zuge des Umbaus der Straßenbahnlinie 1 erneuert und barrierefrei ausgebaut. Ziel ist die Verlängerung der Haltesteige für verlängerte Bahnen und eine Taktverdichtung. Die Maßnahme umfasst auch neue Gleiße und eine Fahrradstraße. Im Rahmen der Umgestaltung wurde zudem eine baumfreundliche Fahrleitungsplanung entwickelt, um Eingriffe in den bestehenden Baumbestand so gering wie möglich zu halten. Dadurch konnte die Beeinträchtigung der vorhandenen Habitatstrukturen minimiert werden. Infolge dieser Planung hat sich jedoch die Anzahl der erforderlichen Fahrleitungsmasten erhöht.
Pädagogische Fachberatung für zehn Startchancen-Schulen der Stadt Offenbach am Main
(Erstellung von Bestandsaufnahmen, Konzeptentwicklungen, Machbarkeitsstudien und Maßnahmenpriorisierung im Rahmen des Investitionsprogramms Startchancen)
Organisationen
Stadt Offenbach am Main
Offenbach am Main
Auftraggeber
schürmann dettinger arcitekten
München
Vergabekammer des Landes Hessen / Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen / Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen / Regierungspräsidium Darmstadt
Baubeschreibung:
Neubau einer teilunterkellerten dreigeschossigen Kindertagesstätte mit einer vier-gruppigen Kinderkrippe, eines 2-gruppigen Kindergartens sowie sechs Wohneinheiten im zweiten Obergeschoss.
Das Gebäude wird auf einer elastisch gebetteten Stahlbetonbodenplatte gegründet. Weiter ist für die Obergeschosse ein Erschließungskern in STB-Massivbauweise geplant. Treppen werden in Stahlbetonfertigteilen gefertigt. In den Obergeschossen ist das Gebäude als Holzbau mit Brettsperrholzkonstruktion in Sichtqualität geplant. Tragende Außenwände und Innenwände werden in Brettsperrholz ausgeführt. Decken aus Kreuzlagenholz in F 30. Trennwände ohne tragende Funktion werden als Gipskarton-Ständerwand mit unterschiedlichen Wandstärken und Beplankungen ausgeführt. Die Fassadenschalung wird als hinterlüftete Holz-Nut-Feder-Schalung in Weißtanne ausgeführt, die sowohl vertikal als auch horizontal orientiert ist. Die Wärmedämmung setzt sich aus einer ca. 400 mm dicken Holzweichfaserplatte zusammen. Hinter dieser Platte befindet sich die Hauptdämmschicht von ca. 240 mm aus Zellulosefaser.
Beschreibung der Beschaffung
Art und Umfang der Bauarbeiten
Fertigung, Einbau und Montage von vier Falttrennwänden
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
299.528 €📅 2026-06-1045330000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-10
Beschreibung
Die Maßnahme umfasst die umfassende Sanierung und Aufstockung des Westflügels des Theaters Münster.
Der bestehende, denkmalgeschützte Verwaltungsbau wird in allen Geschossen von Untergeschoss bis 4.
Obergeschoss energetisch und technisch saniert. Darüber hinaus wird auf dem Bestandsgebäude ein neues fünftes Obergeschoss in Holz-Hybridbauweise errichtet.
Gegenstand der Ausschreibung sind Rückbau und Neuerrichtung der technischen Gebäudeausrüstung.
Organisationen
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
Münster
Auftraggeber
Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement
Münster
Techcon GmbH
Münster
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio €
479 ca, 3,5 Mio€
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€//
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen des Brandschutzes gemäß Kapitel 1.4 des Heftes 17 der Schriftenreihe AHO
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-2 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-8 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM)
📅 2026-06-1071500000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Der zu vergebende Auftrag enthält Leistungen zur Unterstützung der IPM und ihrer Vertragspartner bei der Abwicklung partnerschaftlicher Vertragsmodelle für den Neubau des Opernhauses der Zukunft in Düsseldorf.
Organisationen
Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
📅 2026-06-1071410000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-04-06
Beschreibung
This project MoVe Senegal - Mobilité Verte au Sénégal (Green Mobility) is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, in partnership with the Senegalese Ministry of Infrastructure and Road and Air Transports (MITTA), which is the political counterpart, and the Executive Council for Sustainable Urban Transportation (CETUD) being the implementing partner. MoVe Senegal is commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).
The project supports the Ministry of Infrastructure, Road and Air Transport (MITTA) and the Executive Council of Sustainable Urban Transport (CETUD) in the development of walking and cycling strategies.
In Dakar, 69% of journeys are made on foot. However, pedestrians face considerable dangers because sidewalks and crossings are often poorly planned, dilapidated, or non-existent. Over 60% of road users complain about the lack of sidewalks or their obstruction by parked cars, mobile traders, shops, and informal public transport stops.
Overall, the city lacks a coherent strategy for active modes of transport that aims to integrate walking and cycling into the urban transport system. To date, transport planners have focussed mainly on automotive transport and to a lesser extent on public transport. Transport infrastruc-ture for active modes is rarely planned, and if it is, then only as part of individual projects, such as the creation of cycle lanes along the new BRT corridor or a city council cycling project along a fitness trail. As a result, there is neither a coherent cycle path network nor high quality infra-structure for pedestrians.
Therefore, the project's primary objective is to anchor active mobility as an integral component of transport planning in the Dakar metropolitan region.
To achieve this, the project:
- Contributes to building a steering committee for active mobility which includes the main institutions in transport.
- Encourages the adoption of participatory approaches to mobility planning. Marginalised groups (women, elderly, people with reduced mobility, informal sellers and workers) are actively included in the planning.
- Supports its partners in planning a green corridor in Dakar and promotes the use of bikes amongst students by realising a bike share service on the campus of the Cheikh Anta Diop University of Dakar (UCAD)
Organisationen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-1045113000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-04-14
→
Vertragsschluss
2025-04-27
Beschreibung
Ab dem 1. Quartal 2026 plant die DB InfraGO AG den Abriss des nördlichen Randbaus sowie des Starnberger Flügelbahnhofs am Hauptbahnhof München, während der Reiseverkehr weiterhin aufrechterhalten bleibt. Gegenstand der Ausschreibung ist die Bereitstellung der übergeordneten Baulogistik und Baustelleneinrichtung, die für die Durchführung der geplanten Maßnahmen erforderlich sind.
Im Rahmen des Leistungspakets 01a sind verschiedene Bauphasen vorgesehen, darunter der Bereich Gleis 26 mit der Errichtung einer Schutzwand, eine weitere Schutzwand im angrenzenden Bereich, die Schadstoffsanierung sowie die Entkernung der betroffenen Gebäudeteile. Am Gleis 26 wird eine Überbauung und Abdeckung vorgenommen. Zum Schutz der Reisenden wird eine temporäre Schutzwand errichtet, um den anschließenden Rückbau des Gebäudes sicher durchführen zu können. Parallel dazu erfolgen die Schadstoffsanierung und die Entkernung.
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist eine umfassende Baustelleneinrichtung und Baulogistik erforderlich. Dazu gehören die Einrichtung und der Betrieb der Baustelleninfrastruktur, die Verkehrslenkung und Logistiksteuerung, die Bereitstellung von Lager- und Arbeitsflächen sowie die Errichtung von Baustellencontainern und Sanitäranlagen. Zudem sind Sicherheitsmaßnahmen für den laufenden Bahnbetrieb sowie ein detailliertes Entsorgungskonzept für Abbruch- und Gefahrstoffe essenziell, um eine reibungslose und sichere Durchführung der Bauarbeiten zu gewährleisten.
Diese Ausschreibung umfasst somit sämtliche logistischen, baustelleneinrichtungs- und infrastrukturellen Maßnahmen, die für eine sichere und effiziente Umsetzung der geplanten Bauphasen erforderlich sind.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Das 1977 fertiggestellte, architektonisch herausragende und unter Denkmalschutz stehende Rathaus mit Kulturzentrum ist in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. Das Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein modernes Rathaus.
Organisationen
Stadt Bocholt
Bocholt
Auftraggeber
Alubau Puhlmann GmbH & Co. KH
Rhede
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1045234100
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2024-08-18
→
Vertragsschluss
2024-08-29
Beschreibung
Im Zuge der Erneuerung der vier Stellwerke Hörlkofen, Thann-Matzbach, Schwindegg und Heldenstein werden Kabeltiefbauarbeiten für die Herstellung der neuen ESTW notwendig.
Hierfür ist eine neue prov. Kabeltrasse inkl. Kabelquerungen, neue Signalgründungen, die Verlegung der Kabel und alle damit einhergehenden Zusammenhangsarbeiten zu leisten.
Die Hauptmassen umfassen:
Herstellung prov. Kabeltrasse: ca. 40.000 m
Herstellung der Gleisquerungen: ca. 480 m
Herstellung der Straßenquerungen: ca 120 m
Signalgründungen: ca. 90 Stück
Kabelverlegung LST: ca. 80.000 m
Kabelverlegung TK: ca. 120.000 m
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Am Flughafen München wird das bestehende Winterdienstgebäude saniert und erweitert: Die Ausschreibung umfasst Bodenbeläge aus Kautschuk und Teppich im Bestandsgebäude (Stahlbetonbau) und im Erweiterungsbau des Winterdienstgebäudes (Holzbau). Im Bestandsgebäude befinden sich im EG Funktionsräume wie Sicherheitskontrolle und Leitstelle, im Obergeschoss Büros und Teeküche (Kautschukbelag und Teppich). Im Erweiterungsbau sind die Aufenthaltsräume und 6 Küchen (Kautschukbelag) sowie 42 Ruheräume (Teppich) untergebracht.
Organisationen
Flughafen München GmbH
München
Auftraggeber
Fa. Eibl GmbH
Lengdorf
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-1045221115
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-10-23
→
Vertragsschluss
2025-11-04
Beschreibung
Im Frankfurter Stadtteil Niederrad soll im Rahmen des Großprojektes Knoten Stadion 2.Baustufe eine neue dritte Mainbrücke zur Überführung über den Main gebaut werden. Die Eisenbahnüberführung soll aus einer Vorlandbrücke, die als Stahltrog ausgebildet wird, sowie einer Strombrücke die in ihrer Konstruktionsart eine Stabbogenbrücke ist. Die Brücke soll auf einer vorhandenen Baustelleneinrichtungsfläche hergestellt, montiert und in den Endzustand verschoben werden. Weiterhin wird nördlich der Mainbrücke ein neuer Bahndamm gebaut und die Bestandsbauwerke EÜ Gutleutstr. und Stützbauwerk STW FA angepasst. Im südlichen Anschlussbereich muss ebenfalls ein neuer Bahndamm errichtet werden und die vorh. EÜ Schwanheimer Str. zurückgebaut werden. Nach Herstellung der Bauwerke muss die bestehende Strecke 3520 von der alten Mainbrücke Niederrad auf die neue 3. Mainbrücke verschwenkt werden. Im Rahmen des Projekts ist auch ein städtischer Fußgängersteg an die Mainbrücke, sowie die zugehörigen Treppentürme und Rampenbauwerke zu montieren.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Errichtung und Betrieb Ambulantes OP-Zentrum (Interimsbau) Gegenstand des Vertrages ist einerseits die Finanzierung, Errichtung und Inbetriebnahme eines ambulanten Operationszentrums (AOZ) als Interimsbau neben dem Hauptgebäude des UKA, einschließlich der notwendigen Planung und Koordination der baulichen Maßnah-men sowie der Beschaffung, Lieferung, Einbringung, Installation der Medizintechnik ein-schließlich erforderlicher Prüfungen und Abnahmen inklusive Sachverständigenprüfung und ausreichender Anwenderschulung nach Maßgabe der Vergabeunterlagen. Zudem sind die Unterstützung des Betriebs, die kontinuierliche Optimierung nach Lean Prinzipien und die Außendarstellung des AOZ Gegenstand des Vertrages.
Stadtverwaltung Rauenberg → KONE GmbH / Niederlassung Ettlingen
39.400 €📅 2026-06-10📍 Rhein-Neckar-Kreis45313100
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-19
→
Vertragsschluss
2026-05-31
Beschreibung
Es soll eine dreigeschossige Kita für 3 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen und eventuell eine Waldkindergartengruppe, sowie eine Mensa für die Brunnenbergschule entstehen.
Das Baufeld für den Neubau liegt südlich der bestehenden Brunnenbergschule und der angrenzenden Sporthalle. Das Grundstück weist einen Höhenunterschied von 8 m auf.
Der geplante Einzugstermin in den Neubau ist September 2027
Organisationen
Stadtverwaltung Rauenberg
Rauenberg
Auftraggeber
KONE GmbH / Niederlassung Ettlingen
Ettlingen
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium
Karlsruhe
Neubau eines Wohnhauses für Auszubildende - Leibengerstraße in München Trudering
Die Maßnahme umfasst insgesamt 141 Wohneinheiten (135 Einzel- sowie 6 Doppelappartements). Die Appartements sind ca.18 m² groß und werden durch großzügige gemeinschaftliche Bereiche funktional ergänzt. Zwei Prozent der Appartements sind als R-Wohnungen auszubilden. Dies entspricht 3 R-Appartements, welche als Doppelappartements ausgebildet werden.
Planungsleistungen Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, Dietenbachgelände Freiburg 1.BA; NT3-4;
Zur Deckung des Wohnraumbedarfs entwickelt die Stadt Freiburg derzeit den neuen Stadtteil Dietenbach im
Westen des Stadtgebiets.
Planungsleistungen nach §§ 45 ff HOAI, Teil 3, Abschnitt 4, Objektplanung Verkehrsanlagen und nach §§ 41
ff HOAI, Teil 3, Abschnitt 3, Objektplanung Ingenieurbauwerke sowie nach §§ 48 ff HOAI, Teil 4, Abschnitt 1,
Tragwerksplanung zzgl. bes. Leistungen.
Auftragsinhalte:
— Haupterschließung,
— Erschließung der Teilquartiere,
— Feinerschließung-Wohnstraßen,
— Öffentlicher Personennahverkehr – Stadtbahn u. Bus,
— Rad- u. Fußverkehr.
Ziel der Planung ist ein Verkehrssystem, das die Erschließung für die motorisierten sowie nicht motorisierten
Verkehre sicherstellt. Gleichzeitig soll eine hohe Aufenthaltsqualität auf den Erschließungsstraßen erreicht
werden.
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio €
479 ca, 3,5 Mio€
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€//
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, gemäß §§ 53 ff. HOAI
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-2 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Kolping-Schulwerk gGmbH Bamberg
Bamberg
Auftraggeber
BAE GmbH
Coburg
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
1 €📅 2026-06-1071321000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
Die ausgeschriebene Maßnahme betrifft den Neubau einer Grundschule im 5. BA Wohnen in der Messestadt Riem. Der Planungsumgriff erstreckt sich auf das im Vorentwurf des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1728n dargestellte Grundstück für den Schulneubau südlich des Rappenwegs und nördlich der Bahnlinie. Die Gesamtfläche des Planungsgebietes beläuft sich auf etwa 21.750 m². Es handelt sich um eine sechszügige Grundschule in Holz- oder Holzhybridbauweise einschließlich Dreifach-Sporthalle, Freisportanlagen und Außenbereichen. Gegenstand des vergebenen Auftrags ist die Fachplanung Technische Ausrüstung TGA-ELT, LPh 1-9. Nähere Angaben siehe Ziffer 5.1.
Organisationen
Landeshauptstadt München vertreten durch MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
München
Auftraggeber
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) → EUROVIA Infrastructure GmbH
📅 2026-06-1045234116
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-05-04
→
Vertragsschluss
2025-05-05
Beschreibung
Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST.
Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht.
Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt:
1. Weichenerneuerungen
2. Neubau von Weichenverbindungen
3. Bau neuer Überleitstellen
4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation
5. Neubau von Weichenheizstationen
6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen
7. Kabeltiefbau
8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten
9. Erneuerung eines Durchlasses
10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen
11. Bahnsteigverlängerungen
12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW)
13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um die
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von ISO-Modulausstattung für Medizin-
technische Arbeitstischanlagen für Hochschränke, Unterbauschränke und Wand-
hängeschränke einschließlich Zubehör für den Neubau des Klinikums Lohr.
Es soll eine dreigeschossige Kita für 3 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen und eventuell eine Waldkindergartengruppe, sowie eine Mensa für die Brunnenbergschule entstehen.
Das Baufeld für den Neubau liegt südlich der bestehenden Brunnenbergschule und der angrenzenden Sporthalle. Das Grundstück weist einen Höhenunterschied von 8 m auf.
Der geplante Einzugstermin in den Neubau ist September 2027
Organisationen
Stadtverwaltung Rauenberg
Rauenberg
Auftraggeber
Braunbach & Bernhardt GmbH
Ramstein-Miesenbach
Gewinner
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium
Karlsruhe
VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz.
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und
dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen
zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)
mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen
(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,
Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
Organisationen
DB InfraGO AG
Frankfurt am Main
Auftraggeber
Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Die Stadt Monheim am Rhein ist eine mittlere kreisangehörige Stadt im Kreis Mettmann mit ca. 43.000 Einwohnern. Sie plant die Einrichtung einer vierzügigen Kindertagesstätte im Bestand der Hofstelle Kirberger Hof in Monheim Baumberg. Der heutige Hofplatz ist bereits in Kartenwerken des 18. Jahrhunderts verzeichnet und in der Denkmalliste der Stadt Monheim eingetragen. Die siedlungsgeschichtliche Entwicklung des Ortsteils Baumberg wurde maßgeblich von fünf Hofanlagen geprägt, wobei der Kirberger Hof die älteste, bedeutendste und heute einzig erhaltene Anlage darstellt.
Die Stadt Nürnberg hat mit den Bauten auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände ein verantwortungsvolles Erbe von nationaler Bedeutung übernommen.
Der Bahnhof Dutzendteich ist der zentrale Anlaufpunkt für das Besuchspublikum des Lernortes Zeppelinfeld.
Das Planungsfeld umfasst das ehemalige Bahnhofsgebäude mit offener Bahnsteighalle ( Westflügel ), zweigeschossigem Mittelbau und eingeschossigem Ostflügel. Ferner umfasst es die dazugehörigen Außenanlagen.
Das Grundstück verläuft auf nordöstlicher Seite entlang der Gleise der Deutschen Bahn; im Südwesten wird es durch die Zeppelinstraße begrenzt (Länge gesamt ca. 220 m, Breite zw. ca. 18,0 m und 38,0 m). Die zwischen Beuthener und Zeppelinstraße gelegene Grün - und Verkehrsfläche kann in die Planungen für die Wegeführung mit einbezogen werden, fällt aber sonst nicht in den zu beplanenden Bereich.
Das Gebäude selbst misst eine Gesamtlänge von ca. 72,0 m; die Flügelbauten sind ca. 11,0 bzw. 13,0 m breit, der Mittelbau ca. 17,0 m.
Die Bahnsteighalle und der eingeschossige Ostflügel sind nicht unterkellert. Der Mittelbau ist zweigeschossig und unterkellert.
Hier: Planungsleistungen, Stahlblechtüren, Türen Zubehör und Wartung
Organisationen
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
Grötzner Stahl-Metallbau GmbH
Lehrberg
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Die Adolph-Kolping-Berufsschule ist eine private Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit aktuell ca. 330 Schülerinnen und Schülern und hat sich zur größten Förderberufsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Oberfranken entwickelt.
Aktuell ist die Schule an zwei Standorten in Bamberg beheimatet. Da die Mietverträge auslaufen und um die Standorte synergetisch zusammenzuführen soll ein neues Schulhaus errichtet werden.
Folgende Ziele sind bei der Planung des Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule zu verfolgen:
- Qualitätvolle Organisation und Gestaltung eines alltagstauglichen Gebäudes das den Anforderungen von Jugendlichen und Erziehungspersonal gleichermaßen gerecht wird und das Wohlbefinden der Nutzer fördert.
- Berücksichtigung einer baulich-technischen Schnittstelle für spätere Kapazitätserweiterungen.
- Planung eines mittleren Ausstattungsstandards
- Berücksichtigung der Vorgaben und Anforderungen der übergeordneten Behörden und Fördermittelgeber (Regierung von Oberfranken, Stadtverwaltung Bamberg)
- Die Planung muss alle Aspekte der Nachhaltigkeit (sozial - ökologisch - ökonomisch) beachten:
--- Kostenbewusste Planung hinsichtlich Bau, Betrieb und Instandhaltung
--- Ressourcenschonender Umgang mit Materialien, bevorzugter Einsatz nachwachsender Rohstoffe, Vermeidung von Schadstoffen in den Materialien
--- Energetische Optimierung hinsichtlich Nutzung und Verbrauch
- Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze, Normen, Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik (u. a. BauGB, BayBO, GEG, DIN 18040-1 und -3, Vorschriften der Unfallverhütung, etc.)
(Auszug aus den Erläuterungen zum Raumprogramm vom 30.09.2022):
Die neuen Räumlichkeiten sollen eine räumliche Nähe zwischen den Fachpraxisräumen und den allgemeinen Klassenzimmern aufweisen um eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten (= Lernfeldunterricht).
Weiterhin müssen die Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten bieten und flexibel eingesetzt werden können, um den Ansprüchen an eine moderne, offene Schule gerecht zu werden. Die Schule soll zum einen Unterricht in angeleiteter Form ermöglichen, zum anderen aber ebenso
Rückzugsmöglichkeiten bieten, so dass jeder Schüler nach individueller Bedürfnislage lernen kann.
Unterrichtsmaterialien müssen vor Ort gelagert werden können, um flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Versäumtes nacharbeiten, während der autistische Schüler nebenan in Ruhe einen Text liest, die nicht verstandenen Aufgaben nochmals mit einem Mitschüler durchgehen, sich im Internet eine Information zum Unterrichtsthema beschaffen, während der Rest der Klasse in angeleiteter Form sich Unterrichtsinhalten widmet; das alles sollte in den neuen Räumlichkeiten möglich sein, ohne dass das Klassenzimmer in aufwändiger Weise umgeräumt und umgestaltet werden muss.
Es ist in einer Schule zur individuellen Förderung unbedingt notwendig, dass möglichst viele Lerninseln und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind; an diesen Stellen muss ausreichend Lagerfläche für schulische Materialien vorhanden sein, um den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und somit schulischen Erfolg zu sichern.
Aufgrund der hohen Förderfähigkeit des Projekts beabsichtigt der Fördermittelgeber, unmittelbar nach Beginn der Leistungen der Fachplaner einen Termin zur Abstimmung mit allen Projektbeteiligten anzusetzen, um einen Maßnahmenkatalog für die förderfähigen Maßnahmen festzulegen.
Folgende Flächen sind zu beplanen
- den Neubau der Adolph-Kolping-Berufsschule mit einer Nutzungsfläche von ca. 6.535 m2 (HNF 1-6) bzw. einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 9.900 m2
- den Neubau einer Sporthalle mit einer Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 615 m2
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: April 2026
- Baubeginn: 3. Quartal 2027
- Fertigstellung: 2. Quartal 2031
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf ca 54,0 Mio. € Brutto geschätzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung der KG:
Ca. //
- KG 300 35,3 Mio€ //
- KG 400 9,7 Mio€ //
Ca //
410 1.4Mio€ //
420 1.9 Mio€ //
430 1,0 Mio€ //
440 3,4 Mio€ //
450 0,7 Mio€ //
460 0,3 Mio€ //
470 0,4 Mio€ //
471 ca. 1,5 Mio € //
479 ca, 3,5 Mio € //
480 0,4 Mio€ //
490 0,1 Mio€ //
600 0,8 Mio€ //
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Thermischen Bauphysik inkl. Bauakustik gemäß Anlage 1.2 HOAI
Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 3+4 gemäß § HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 5-7 werden stufenweise abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.
Organisationen
Kolping-Schulwerk gGmbH Bamberg
Bamberg
Auftraggeber
EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH Name des Bieters / Firma GmbH
Stuttgart
Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
München
Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Im Rahmen der Gestaltungsverbesserung der Stadt Ulm rund um das Ehinger Tor wird auch die Haltestelle Ehinger Tor umgebaut. Die Umgestaltung ermöglicht den Einsatz längerer Straßenbahnzüge und damit eine höhere Beförderungskapazität. Zudem wird besonderer Wert auf Barrierefreiheit nach aktuellen Normen gelegt. Auch aus ökologischer Sicht erfolgt eine Aufwertung der Fläche durch rund 40 neue Bäume sowie Dachbegrünungen.
Der Umbau der Haltestelle beginnt im August 2026 mit dem Rückbau des Daches und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Da sich die bestehende Oberleitung derzeit unter dem Dach befindet, sind bereits im Juli 2026 vorbereitende Maßnahmen für den Neubau der Fahrleitungsanlage vor dem Rückbau des Daches erforderlich.
Erstellung der Dachkonstruktion eines Bürgersaals mit Dreigelenkrahmen und Dachelementen sowie einer Zwischendecke in Holz
- Ca. 12 St. Dreigelenksrahmen mit Zugband
- Ca. 650m² Dachelemente mit Dämmung, Lattung, und Untersichtverkleidung
- Ca. 105m² Holzbalkendecke
Leistungsgegenstand dieses Verfahrens ist die Sachverständigenprüfung der lüftungstechnischen Anlagen und Brandschutzklappen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SächsTechPrüfVO in diversen Gebäuden der Universität Leipzig.
Organisationen
Universität Leipzig
Leipzig
Auftraggeber
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Staatl. Bauamt München 1 → PLAN2 Frick Krüger Nusser Fürbacher Gesellschaft von Architekten mbH
3.477.583 €📅 2026-06-1071000000
Veröffentlicht
2026-06-10
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-27
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Es wird ein Generalplaner für die Erstellung eines Neubaus eines Unterkunftsgebäudes gesucht.
Erstellung einer Funktionalen Leistungsbeschreibung: fachübergreifende Planung für Gebäude, Elektro, HLS, Tragwerksplanung, Ingenieurbau, Freianlagen, Verkehrsanlagen, Bauphysik, Ingenieurvermessung, Baugrund als Grundlage zur Beauftragung eines Totalunternehmers zur Herstellung eines Gebäudes.
Es soll die Projektunterlage erarbeitet werden und der Totalunternehmer nach Beauftragung begleitet (Qualitätssicherung) werden.
Das Unterkunftsgebäude wird in der JVA-Stadelheim gebaut.
Die Flächendaten nach DIN 277-1:2016-1 belaufen sich auf:
HNF (NUF) 2.877 qm, NNF (NUF) 138 qm, Technik (TF) 75 qm
Die Geschosse sollen aus einem teilunterkellertem Untergeschoss, Erdgeschoss und zwei Obergeschossen bestehen und insgesamt 200 Haftplätze in Form von Einzel- und Gemeinschaftshaftzellen beinhalten.
Der vorläufige Baukostenrahmen beläuft sich auf KG 200-600 40,4 Mio € brutto und KG 300+400 auf 34,4 Mio € brutto.
Aufgabenbeschreibung ist auf der Plattform als „09_Neubau_Unterkunft_Aufgabenbeschreibung“ gespeichert.
Organisationen
Staatl. Bauamt München 1
München
Auftraggeber
PLAN2 Frick Krüger Nusser Fürbacher Gesellschaft von Architekten mbH
Die Stadt Garching plant den Bau einer Kindertagesstätte am Hüterweg in Garching für 2 Krippengruppen und 2Kindergartengruppen. Das Gebäude soll in Holzhybrid-Modulbauweise errichtet werden. Das abgestimmte Raumprogramm ist umzusetzen. Die Krippengruppen sollen im EG untergebracht werden. Angestrebt wird eine Inbetriebnahme zum Schuljahr 2028/29. Im Zuge der Vorentwurfsplanung ist zu prüfen, ob die zusätzliche Unterbringung einer Hortgruppe möglich ist, damit für insgesamt bis max. 74 Kinder. Zukünftiger Träger der Einrichtung ist nach jetzigem Kenntnisstand die Stadt Garching selbst. Es wird eine Förderung innerhalb des Förderrahmens nach Art. 10 BayFAG beantragt. Darauf ist die Planung abzustellen.
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau → T B Tas Bauunternehmen GmbH
418.277 €📅 2026-06-09📍 Alzey-Worms45214100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-14
Beschreibung
Die Ortsgemeinde Bechtheim plant den Abriss und Neubau der
Kindertagesstätte “Kunterbunt“ auf dem Grundstück “Im Bongarten 6“. Der Neubau ist
als zweigeschossiges, nichtunterkellertes Gebäude in Massivbauweise geplant. Bedingt
durch die Hanglage wird das unterste Geschoss (Gartengeschoss) zum größten Teil in
Betonbauweise errichtet. Die Fassade zum Garten hin wird in Holzständerbauweise, die
Decke über dem Gartengeschoss in Stahlbeton ausgeführt. Das von der Straße aus
erschlossene Erdgeschoss wird in Holzständerbauweise mit einer Brettsperrholzdecke
und umlaufender Attika errichtet. Die Gebäudeabmessungen betragen ca. 41,70 x 17,77
m, die Höhe der Attika ca. 7,50m im Gartenbereich und ca. 4,10m straßenseitig. Die
Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt über die Straße “Im Bongarten“.
Organisationen
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
Osthofen
Auftraggeber
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Schadstoffsanierung-Wiederaufbau/Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Schleiden Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schleiden ist ein sektionsweiser Rückbau des Bestandsgebäudes erforderlich. Die Schadstoffbeprobung der Sektion Truppenräume hat eine Belastung mit gesundheitsgefährdenden Stoffen ergeben. Bevor der Rückbau erfolgen kann, muss dieser Bereich daher zunächst durch eine zertifizierte Fachfirma schadstoffsaniert und erst anschließend durch das Rückbauunternehmen abgebrochen werden. CPV-Code: 45262660-5 Asbestbeseitigungsarbeiten 90520000-8 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen Mit dem Angebot ist ein aktueller Sachkundenachweis für den Umgang mit Asbest und künstlichen Mineralfasern gemäß TRGS 519 vorzulegen. Die Sachkunde gilt als aktuell, wenn sie mindestens bis zum 30. Juni 2026 gültig ist. Die Sachkunde muss zwingend mit dem Angebot eingereicht werden und stellt ein Mindestkriterium dar. Kann eine Firma diesen Nachweis nicht erbringen, ist sie nicht geeignet für die Ausführung der Arbeiten und wird vom Verfahren ausgeschlossen. Ein gesondertes Nachreichen ist daher nicht vorgesehen.
Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
📅 2026-06-0945000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Bauvorhaben umfasst die energetische Sanierung der Bauteile A, B, C und E der Bestandsliegenschaft Klinik Martinusquelle. Gegenstand der Maßnahme ist die Verbesserung der Gebäudehülle sowie die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung zur Sicherstellung eines zukunftsfähigen und wirtschaftlichen Betriebs. Die Sanierung beinhaltet insbesondere die Dämmung von Dachflächen und Kellerdecken, den Austausch aller Fenster- und Türelemente sowie die Fassadendämmung gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen. Darüber hinaus erfolgt eine Umstellung der Wärmeversorgung auf eine Kombination aus Wärmepumpe und regenerativem Fernwärmenetz. Gegenstand dieser ausgeschriebenen Maßnahme sind die Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten an den Bauteilen A,B,C und E. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Demontagen aller vorhandenen Dachaufbauten und die nachfolgende Montage der neuen Dachaufbauten. Im Detail werden folgende Leistungen abgefragt: Baustelleneinrichtung, Baukran, Abbrucharbeiten Bestandsdächer, Gerüstarbeiten und Absturzsicherungen, Dachaufbau, Entwässerung, Absturzsicherungen. Alle Arbeiten erfolgen unter EFRE-Förderbedingungen, die zwingend einzuhalten. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die weiteren Angaben dieser Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung (Teil B) und die Vertragsbedingungen (Teil C), verwiesen.
Organisationen
Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH
Bad Lippspringe
Auftraggeber
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Absaug- und Filteranlage inkl. Brikettierpresse sowie ggf. Herrichtung der für die Anlage erforderlichen Bodenplatte
Die Stadtwerke Meppen betreiben die Kläranlage (KA) Meppen mit einer Ausbaugröße von 40.000 Einwohnerwerten (EW). Bis 1990 wurde die Kläranlage mit einem sogenannten Tropfkörperverfahren betrieben. Ab 1990 wurde die Kläranlage erneuert und an die gestiegenen Reinigungsanforderungen (Nährstoffelimination) angepasst. Zur Abwasserreinigung stehen eine mechanische und eine biologische Reinigungsstufe zur Verfügung. In der mechanischen Reinigungsstufe werden mit Rechen und Sandfang Feststoffe aus dem Abwasser abgeschieden. Die biologische Reinigung erfolgt im Belebungsverfahren. Zur weitergehenden Phosphatelimination wird das Fällmittel Eisen-III-Chlorid-Sulfat zugegeben. Das gereinigte Abwasser fließt über den Vorfluter, die Nordradde, in die Ems. Der bei der Abwasserreinigung anfallende Klärschlamm wird in der Belebungsanlage aerob stabilisiert und bis in das Jahr 2024 auf die etwa vier Kilometer entfernten Klärschlammvererdungsbeete aufgebracht. Seit dem Jahr 2024 wird der aerob stabilisierte Klärschlamm überwiegend mobil entwässert und anschließend thermisch oder je nach Möglichkeit landwirtschaftlich verwertet. Ein Teil des Schlammes wird weiterhin auf die Klärschlammvererdungsbeete aufgebracht. Aufgrund der stetig steigenden Energiepreise sowie dem sich abzeichnendem Ende der Vererdungsbeetelebensdauer wurde seitens der Stadtwerke Meppen geprüft, wie auch zukünftig die Wirtschaftlichkeit der Abwasserreinigung und der Klärschlammbehandlung der Stadt Meppen gewährleistet werden kann. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass nach der EU-Kommunalabwasserrichtlinie bis 2045 eine 100%ige Energieneutralität für Kläranlagen gefordert wird. Als Ergebnis der Prüfung wurde die Errichtung eines Faulturms inkl. BHKW als mögliche Lösung festgehalten. Um die Ergebnisse noch inhaltlich zu vertiefen und um eine perspektivische Förderung der zukünftigen Baumaßnahmen zu erhalten, haben die Stadtwerke Meppen eine Machbarkeitsstudie nach 4.1.6 der Kommunalrichtlinie (KRL) durch das Planungsbüro PFI aus Hannover erstellen lassen. Dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie entsprechend werden hiermit die Planungsleistungen für folgende Maßnahmen auf der Kläranlage ausgeschrieben: - Austausch der zwei Transformatoren - Austausch der Sandfanggebläse (zwei Ringkolbenverdichter) - Erneuerung des Belüftungssystems der biologischen Reinigungsstufe (Gebläse inkl. EMSR-Technik, Druckluftleitungen, Plattenmembranbelüfter etc.) - Neubau einer Photovoltaikanlage auf verschiedenen Flächen des Kläranlagengeländes (siehe Machbarkeitsstudie) mit einer Gesamtleistung von ca. 420 kWp - Neubau einer Schlammentwässerung (Zentrifuge oder Schneckenpresse, Schlammstapel- und Verladesilo etc.) - Neubau einer Schlammfaulung (Vorklärbecken, Primärschlammpumpwerk, Faulturm, Gasspeicher, BHKW, Klärgasfackel, Maschinengebäude zur Schlammbehandlung und Gasverwertung inkl. Einrichtung (ÜS-Schlammeindickung, Polymerdosierstation, Wärmetauscher für den Heizkreislauf, Gasaufbereitungssystem etc.) - Annahmestelle für Klärschlamm von der Kläranlage Rühle Die vorgenannten Maßnahmen sollen so geplant werden, dass auf dem bestehenden Kläranlagengelände weiterhin ausreichend Platz bleibt für Kapazitätserhöhungen sowie Verfahrenserweiterungen; wie bspw. dem Bau einer vierten Reinigungsstufe. Die vorgenannte Machbarkeitsstudie soll dabei als grobe Orientierung der Planungsleistungen dienen. Weiterhin soll im Rahmen der hiermit ausgeschriebenen Planungsleistungen sichergestellt werden, dass die Qualitätsanforderungen weiterhin erfüllt werden bzw. nach Möglichkeit mehr als erfüllt werden. In diesem Zuge sind verschiedene Varianten und Kosten-Nutzen-Analysen für die Ausführungsvarianten der verschiedenen zu planenden Maßnahmen zu erstellen. Wenn für die Auslegung der neuen Schlammentwässerung oder der Schlammfaulung beispielsweise Schlammversuche etc. nötig sind, dann ist dies auch Bestandteil der Planungsleistungen. Während der Planungsphase ist ebenfalls zu beachten, dass Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen durch die geplanten Maßnahmen nach den geltenden Richtlinien und Gesetzen möglichst eliminiert werden bzw. so gering wie möglich ausfallen. Mit der Teilerneuerung und Erweiterung der Kläranlage soll eine langfristige Prozessstabilität und dauerhaft gesicherte Abwasserreinigung realisiert werden. Das Ziel ist die Reinigung des Abwassers unter zukünftigen Reinigungsanforderungen bzw. Parametervorgaben bei gleichzeitig wirtschaftlich optimalem Betrieb zu gewährleisten. Verschiedene Varianten sind hinsichtlich Optimierungs- und Einsparpotentiale zu erarbeiten und vorzustellen. Das DWA-Regelwerk ist für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung von Anlagen zur Abwasserreinigung maßgeblich zu berücksichtigen. Die Gesamtbaukosten liegen lt. Studie bei brutto 15,0 Mio. EUR (KG 200 bis 700). Eine Fertigstellung und Aufnahme des Probebetriebs werden bis Ende 2031 angestrebt. Förderung: Die hier mit ausgeschriebenen Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI werden seitens der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH gefördert. Der dazugehörige Zuwendungsbescheid liegt den Stadtwerken Meppen bereits vor und beinhaltet den Bewilligungszeitraum von einem Jahr ab Anzeige des Vorhabenbeginns. Dies bedeutet, dass der Auftragnehmer ab Beginn der Leistungsphase 3 nach HOAI genau ein Jahr Zeit hat die hier mit ausgeschriebenen Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI fertigzustellen. Daneben wird zusätzlich auf die Fördermittelbeantragung basierend auf der hier mit ausgeschriebenen Planung ergebenen Baumaßnahmen hingewiesen. Insbesondere wird seitens der Stadtwerke Meppen eine Förderung der Baumaßnahmen nach der Kommunalrichtlinie beabsichtigt. Der Auftragnehmer wird hiermit verpflichtet, seinen zeitlichen Ablauf der Planungen so zu optimieren, dass der Fördermittelantrag für die späteren förderbaren Baumaßnahmen bis spätestens 31.12.2027 (LP 3 ist bis 30.09.2027 zu beenden) der ZUG in Berlin in Papierform vorliegt.
Organisationen
Stadtwerke Meppen - Eigenbetrieb der Stadt Meppen
Meppen
Auftraggeber
bbt Rechts- und Steuerkanzlei
Hannover
Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH
Celle
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Gemäß dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist es Ziel, dass bis 2030 über 4.000 km des deutschen Streckennetzes im Rahmen von Generalsanierungen zu einem Hochleistungsnetz ausgebaut werden sollen, um dadurch die Störanfälligkeit des Netzes zu verringern, die Leistungsfähigkeit des Netzes zu verbessern und zukünftige verkehrliche Einschränkungen durch Baumaßnahmen zu vermindern.
Im Rahmen der Generalsanierung des Hochleistungskorridors Hagen-Wuppertal-Köln werden auf den beiden Streckenabschnitten Strecke 2730 zwischen Köln-Mülheim und Haan Gruiten und Strecke 2550 zwischen Haan Gruiten und Hagen-Haspe die dringend benötigten Erneuerungsmaßnahmen gebündelt und zeitgleich durchgeführt. Dabei werden unter anderem Gleise und Weichen und Kabelkanäle neu errichtet. Darüber hinaus finden Maßnahmen zum Neubau für Telekommunikationsanlagen und des konstruktiven Ingenieurbaus im Bereich der Verkehrsstationen, Durchlässe und Schallschutzwände sowie Durcharbeitungen von Gleisen in der Instandhaltung statt. Zudem werden neue Lärmschutzwände errichtet und an den an der Strecke liegenden Verkehrsstationen Bahnsteige und Bahnsteigdächer erneuert, Personenunter- und -überführungen gebaut sowie Maßnahmen an Empfangsgebäuden vorgenommen.
In dem vorliegenden Vergabevorgang sollen die für die Generalsanierung des Streckenabschnitts Köln-Wuppertal-Hagen benötigten Bauleistungen in zwei Bauabschnitten/Losen ausgeschrieben werden:
Vergabelos 1: Strecke 2730 Köln-Mülheim – Haan Gruiten
Vergabelos 2: Strecke 2550 Haan Gruiten – Hagen-Haspe
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Die Stadt Ibbenbüren plant die Erweiterung der Johannes-Bosco-Schule durchzuführen. Das Erweiterungsgebäude tritt an die Stelle eines nicht mehr den heutigen Anforderungen genügenden Anbaus mit beschränkten Platzproblemen. Die Bereiche Offener Ganztag, Selbstlernzentrum, Mensa, Schulverwaltung und Schüler-WCs werden neugestaltet und den wachsenden Bedürfnissen des gemeinsamen und individuellen Lernens angepasst. Der Erweiterungsbau steht verbindend zwischen den Bestandsgebäuden Schule und Turnhalle und passt sich maßstäblich an. Ein Aufenthaltsraum für die Ganztagsbetreuung befindet sich im 1. Obergeschoss oberhalb der Mensa. Eine außenliegende Treppe gewährleistet den direkten Zugang der Kinder vom Schulhof.
Deklaration von Auffüllböden und Schadstoffanalyse von Abbruchmaterial _
- In-situ-Beprobungen im Bestandsgebäude auf Anforderungen durch die Objektüberwachung oder Fachbauleitung (BT 1)_
- Beprobung von Haufwerken (Abbruchmaterial) auf einer Zwischenlagerfläche* (BT 1)_
- Beprobung von Erdaushubmaterial auf der Baustelle oder auf einer Zwischenlagerfläche* (BT 2) * im Umkreis von Augsburg, max. 10 km von Baustelle entfernt_ ---- Durchführung der Entnahmen, Analytik der Proben sowie jeweiliger Bericht zum Untersuchungsergebnis.
Am Feuerwehrstandort Bad Salzig sind bauliche Veränderung unvermeidbar. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus ist in die Jahre gekommen, nicht mehr auf dem Stand der Technik und widerspricht in Teilen den geltenden Vorschriften. Obwohl das Feuerwehrhaus inzwischen räumlich vollständig ausgelastet ist, sollen gemäß Bedarf- und Entwicklungsplan noch weitere Aufgaben/Funktionen hinzukommen. Um diese zusätzlichen Anforderungen erfüllen zu können, werden weitere Räumlichkeiten und Außenflächen erforderlich. Die Stadt Boppard plant daher den Neubau eines Feuerwehrhauses für insgesamt 5 Stellplätze inkl. Waschhalle in Bad Salzig. Im Rahmen des neu zu bauenden Feuerwehrhauses sind ausreichend Lagerräume und Räumlichkeiten für Gerätewartung und Reparaturen (Atemschutz) sowie Schulungsräumlichkeiten vorzusehen. Eine Erweiterung ist am bisherigen Standort aufgrund einer zu geringen Grundstücksgröße nicht möglich. Es wurden mehrere Standorte ausgewählt und im Rahmen einer Studie geprüft und bewertet. Die für die Erstellung der Studie zur Verfügung gestellten Unterlagen und das Ergebnis der Studie sind den Vergabeunterlagen in der zweiten Stufe beigefügt. Der Auftraggeber weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorliegende Studie ausschließlich zur Orientierung dienen soll und nicht zwingend so wie skizziert umzusetzen ist. Für dieses Projekt sollen Fördergelder beantragt werden. An das neu zu errichtende Feuerwehrhaus sind erweiterte Forderungen zu stellen. Sämtliche Normen und Regelwerke, die für die Neubaumaßnahme erforderlich sind, sind zu beachten. U.a. müssen die Anforderungen der Normenreihe DIN 14092 Feuerwehrhäuser erfüllt werden. Diese Anforderungen sind über alle Leistungsphasen in den Fokus zu stellen, um eine Einholung der Förderung für das Gebäude sicherzustellen.
Organisationen
Stadt Boppard
Boppard
Auftraggeber
VBS Vergabeberatungsstelle GmbH
Montabaur
Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Die Stadt Essen plant die gemeinsame Neukonzeptionierung und Modernisierung der Stadtteilbibliothek Borbeck und des neuen Stadtteilbüros Borbeck am Germaniaplatz 3 in Essen-Borbeck. Die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH (GVE) setzt das Projekt für die Stadt Essen um.
Für die Planung und Umsetzung des Projekts stehen angemietete Flächen von ca. 1.220 m2 über zwei Etagen zur Verfügung. Die Flächen umfassen die Stadtteilbibliothek , das neue Stadtteilbüro sowie Neben- und Verwaltungsbereiche. Ziel des Vorhabens ist die Umgestaltung zu einem multifunktionalen und barrierefreien "Dritten Ort", der über die klassischen Aufgaben einer Bibliothek hinausgeht und neue Aufenthaltsqualitäten sowie bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe fördert.
Der Fokus liegt auf dem Umbau, der Modernisierung und Möblierung der Bestandsimmobilie. Die erforderlichen Generalplanungsleistungen umfassen sämtliche Objekt- und Fachplanungsleistungen nach HOAI. Die Planung setzt auf Synergien zwischen Bibliothek und Stadtteilbüro, unterstützt einen innovativen Quartierstreffpunkt mit flexibler Nutzung und bezieht die Bedarfe aller Nutzergruppen ein. Nutzungen von möglichen Synergien, die durch die Kooperation der Stadtteilbibliothek und des Stadtteilbüros entstehen, sind wesentlicher Inhalt der Planungsaufgabe.
Mit dieser Ausschreibung werden die Generalplanungsleistungen im Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb vergeben. Die spätere Beauftragung der Generalplanungsleistungen erfolgt stufenweise. Die weiteren Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass sich die Vergabeunterlagen etc. innerhalb der vergaberechtlichen Grenzen während des Vergabeverfahrens weiterentwickeln und ändern können.
Projekt IG Ost - Planungsleistung zum Ausbau der Biostraße in 38820 Halberstadt - Vergabeverfahren für Verkehrsanlagenplanung nach § 45 ff. HOAI und
Ingenieursbauwerkplanung nach § 41 ff. HOAI
Organisationen
Stadt Halberstadt
Halberstadt
Auftraggeber
BPM-Gruppe
Freiberg
Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
📅 2026-06-09📍 Schleswig-Holstein42512300-1
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) betreibt an seinem Standort auf Helgoland diverse Gebäude mit verschiedenen Technischen Kälteanlagen. Diese Anlagen müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden.
Wartung Kälte
Organisationen
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Str.d.17. Juni 112, Berlin, 10623 Tel.: +4930 18 401-0, Fax: +4930 18 401 8450, Nadine.Bethke@bbr.bund.de
📅 2026-06-0945000000-7
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabeverfahren:
Freihändig ohne Wettbewerb
Vergabe-Nr.: 1627/2026
Rohbauarbeiten 18299
Ort der Ausführung:
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
Beauftragtes Unternehmen:
Industrie-, Wohn- und Sportstättenbaugesellschaft Berlon mbH
Freiheit 28
13597 Bethke
Rohbauarbeiten 18299
Organisationen
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Str.d.17. Juni 112, Berlin, 10623 Tel.: +4930 18 401-0, Fax: +4930 18 401 8450, Nadine.Bethke@bbr.bund.de
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Str.d.17. Juni 112, Berlin, 10623 Tel.: +4930 18 401-0, Fax: +4930 18 401 8450, Nadine.Bethke@bbr.bund.de
📅 2026-06-0945000000-7
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
Vergabeverfahren:
freihändig mit formloser Angebotsbeiziehung
Vergabe-Nr.: 1641/2026
Putz- und Stuckarbeiten DIN 18350
Ort
der Ausführung:
Julius-Leber-Kaserne
Kurt-Schumacher-Damm 41
13405 Berlin
Beauftragtes Unternehmen:
AGS Bau GmbH
Flughafenstr. 23
12053 Berlin
Putz- und Stuckarbeiten DIN 18350
Organisationen
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Str.d.17. Juni 112, Berlin, 10623 Tel.: +4930 18 401-0, Fax: +4930 18 401 8450, Nadine.Bethke@bbr.bund.de
1. Allgemeine Informationen: Titel: Vergebener Auftrag: VBH-Arena - Energetische Sanierung in 02977 Hoyerswerda; Los 1.3 Bauteilabdeckungsarbeiten
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Sportclub Hoyerswerda e.V.; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571406679; E-Mail: info@sportclub-hoyerswerda.de
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45000000-7 Bauarbeiten; Art und Umfang der Leistung: VBH Arena Energetische Sanierung; Los 1.3 Bauteilabdeckungsarbeiten:
Das Bauvorhaben umfasst die Energetische Sanierung der Außenfassade der VBH Arena. Die Turnhalle mit 1.300 m² Grundfläche ist eine Stahlbauhalle. Das Dachtragwerk (Stabrostsystem) wurde über zwei Stahlstützenreihen mit
Stahlbeton- Hü]senfundamenten errichtet (48 m x 32 m). Die Außenwände sind eine Stahlskelettkonstruktion aus Wandstützen und Riegeln mit einer Verkleidung aus Trapez- Verbund- Profiltafeln. An der Längsseite ist ein zweigeschossiger Einbau für Sozial- und Büroräume. Die Dachhaut wurde mit Sandwichelementen 2013 erneuert und ist nicht Bestandteil dieser Baumaßnahme.
Die Bauteilabdeckungsarbeiten umfassen den Schutz des Hallenfußbodens der Sozial.- und Büroräume sowie Teilflächen auf dem Dach.
GROBMENGEN: ca. 1.080 m² Fußboden der Sporthalle
ca. 290 m² Fußboden der Büro- und Sozialräume
ca. 170 m² Dachfläche in Teilbereichen
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: VBH-Arena; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: 12. KW bis 43. KW 2026
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: Tischlerei H. Klammer; Straße, Hausnummer: Thruneweg 07; PLZ: 02979; Ort: Elsterheide OT Nardt; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571-48750; E-Mail: info@tischlerei-elsterheide.de
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 07.11.2026
Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel
1. Allgemeine Informationen: Titel: Vergebener Auftrag: VBH-Arena -Energetische Sanierung in 02977 Hoyerswerda; Los 02 Erd- und Pflasterarbeiten (Außenanlagen mit Zaun)
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Sportclub Hoyerswerda e.V.; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571406679; E-Mail: info@sportclub-hoyerswerda.de
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45112000-5 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten; Art und Umfang der Leistung: VBH Arena Energetische Sanierung; Los 02 Erd- und Pflasterarbeiten (Außenanlagen mit Zaun): Das Bauvorhaben umfasst die Energetische Sanierung der Außenfassade der VBH Arena. Die Turnhalle mit 1.300 m² Grundfläche ist eine Stahlbauhalle. Das Dachtragwerk (Stabrostsystem) wurde über zwei Stahlstützenreihen mit Stahlbeton- Hülsenfundamenten errichtet (48 m x 32 m). Die Außenwände sind eine Stahlskelettkonstruktion aus Wandstützen und Riegeln mit einer Verkleidung aus Trapez- Verbund- Profiltafeln. An der Längsseite ist ein zweigeschossiger Einbau für Sozial- und Büroräume. Die Dachhaut wurde mit Sandwichelementen 2013 erneuert und ist nicht Bestandteil dieser Baumaßnahme.
Das Los 02 Erd- und Pflasterarbeiten (Außenanlagen mit Zaun) umfasst alle Erd- und Pflasterarbeiten im Zuge der Bauarbeiten an der Fassade sowie die Bereitstellung einer Zaunanlage zur Sicherung der Baustelle.
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: VBH-Arena; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: 08. KW bis 51. KW 2026
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: Landschaftsbüro Buder GmbH; Straße, Hausnummer: Dorfstr. 45; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda OT Schwarzkollm; Land: Deutschland; Telefon: +49 3572231592; E-Mail: landschaftsbuero@lbb-buder.de
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 02.01.2027
Landschaftsbau/ Außenanlagen,Erdbau ,Zaunanlagen (Bau),Zaunanlagen (Lieferung)
1. Allgemeine Informationen: Titel: Vergebener Auftrag: VBH-Arena - Energetische Sanierung in 02977 Hoyerswerda; Los 10.01 Elektroinstallation
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Sportclub Hoyerswerda e.V.; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571406679; E-Mail: info@sportclub-hoyerswerda.de
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45311200-2 Elektroinstallationsarbeiten; Art und Umfang der Leistung: VBH Arena Energetische Sanierung; Los 10.01 Elektroinstallation: Das Bauvorhaben umfasst die Energetische Sanierung der Außenfassade der VBH Arena. Die Turnhalle mit 1.300 m² Grundfläche ist eine Stahlbauhalle. Das Dachtragwerk (Stabrostsystem) wurde über zwei Stahlstützenreihen mit Stahlbeton- Hülsenfundamenten errichtet (48 m x 32 m). Die Außenwände sind eine Stahlskelettkonstruktion aus Wandstützen und Riegeln mit einer Verkleidung aus Trapez- Verbund- Profiltafeln. An der Längsseite ist ein zweigeschossiger Einbau für Sozial- und Büroräume. Die Dachhaut wurde mit Sandwichelementen 2013 erneuert und ist nicht Bestandteil dieser Baumaßnahme.
Das Los 10.01 Elektroinstallation alle Elektroinstallationsarbeiten im Zuge der Baumaßnahme.
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: VBH-Arena; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: 08. bis 48. KW 2026
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: MK Elektroinstallation GmbH; Straße, Hausnummer: An der Kummelmühle 14; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571404053; E-Mail: EM-GZ@t-online.de
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 02.01.2027
Elektro
1. Allgemeine Informationen: Titel: VBH-Arena - Energetische Sanierung in 02977 Hoyerswerda; Los 14 LED Bildschirme Fassade 4
2. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Sportclub Hoyerswerda e.V.; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571406679; E-Mail: info@sportclub-hoyerswerda.de
3. Vergabeverfahren: Vergabeart/Rechtsrahmen: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - VOB/A
4. Auftragsgegenstand: CPV-Code: 45000000-7 Bauarbeiten; Art und Umfang der Leistung: VBH Arena Energetische Sanierung; Los 14 LED Bildschirme Fassade 4: Das Bauvorhaben umfasst die Energetische Sanierung der Außenfassade der VBH Arena. Die Turnhalle mit 1.300 m² Grundfläche ist eine Stahlbauhalle. Das Dachtragwerk (Stabrostsystem) wurde über zwei Stahlstützenreihen mit Stahlbeton- Hülsenfundamenten errichtet (48 m x 32 m). Die Außenwände sind eine Stahlskelettkonstruktion aus Wandstützen und Riegeln mit einer Verkleidung aus Trapez- Verbund- Profiltafeln. An der Längsseite ist ein zweigeschossiger Einbau für Sozial- und Büroräume. Die Dachhaut wurde mit Sandwichelementen 2013 erneuert und ist nicht Bestandteil dieser Baumaßnahme.
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen das Anbringen einer Videowall mit 12 m² an der Außenfassade einschließlich Inbetriebnahme.
5. Ausführungsort: Offizielle Bezeichnung: VBH-Arena; Straße, Hausnummer: Liselotte-Herrmann-Straße 11; PLZ: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: Deutschland
6. Ausführungszeitraum: Zeitraum der Ausführung: 33. KW bis 40. KW 2026
7. Auftragnehmer: Name des Auftragnehmers: KREEVO GmbH; Straße, Hausnummer: Elstergrund 46; PLZ: 02979; Ort: Elsterheide OT Neuwiese; Land: Deutschland; Telefon: +49 3571488080; E-Mail: hallo@kreevo.de
8. Zusätzliche Angaben: Datum, bis zu dessen Ablauf die Bekanntmachung sichtbar bleiben soll: 02.01.2027
Elektronische Anzeigetafeln
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
📅 2026-06-09📍 Sachsen45
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
Brauhausstr. 21
01662 Meißen
Telefonnummer:
+49 3521-7251818
E-Mail:
rka.vergabe@kreis-meissen.de
Faxnummer:
+49 3521-72588031
Internet:
https://www.kreis-meissen.org
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Instandsetzung K 8031 OD Mauna Teilabschnitt
d) Ort der Ausführung:
Gebiet der Stadt/Gemeinde Käbschütztal
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG
Am Fiebig 11
01561 Thiendorf
Straßenbau
Organisationen
Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, Vergabestelle
Sonderpädagogisches Förderzentrum Viechtach - Interimsmaßnahme schulvorbereitende Einrichtung: Beschaffung und Aufstellung/Montage von Containern auf vorgefertigten Fundamenten
Erweiterung Prozesswasserbehandlungsanlage KA Asselbrunn
VK-B-EPRO-25_02, Los 2: Maschinen- und Verfahrenstechnik
Vergebener Auftrag gemäß §20(3) VOB/A
Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Autobahn GmbH Nord, plant den Ersatzneu- bau des Brückenbauwerks BW 03 auf der BAB A226 zwischen dem Autobahndreieck Bad Schwartau und der Anschlussstelle Lübeck-Siems.
Ersatzneubau Bw 03, Fachlos Baugrunderkundung
Erstellung einer Sohlplatte für eine Abluftbehandlungsanlage mit vorheriger Aufnahme und Entsorgung der vorhandenen Pflasterung und zusätzlichem Anschluss einer Entwässerungsleitung der Sohlplatte.
Stahlbeton, Sohlplatte, WHG-Wanne
Zimmer- und Dacharbeiten für die Neugestaltung Sportfoyer mit Übergang, Schulzentrum Lütjenburg
Zimmer- und Dacharbeiten für die Neugestaltung Sportfoyer mit Übergang, Schulzentrum Lütjenburg
Installation von Raffstoreelementen im Zuge der Erneuerung und Erweiterung einer Jalousiesteuerung an der Grundschule in Zeltingen-Rachtig
GS Zeltingen-Rachtig, Raffstoreanlage
1. HIM Hamburgische Immobilienges. für Museen mbH & Co. KG c/o Sprinkenhof GmbH / Sprinkenhof GmbH
849.968 €📅 2026-06-09📍 Hamburg45315000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-06
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
Das Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall 24 in Hamburg wurde zwischen 1914 und 1922 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Im Rahmen der aktuellen Baumaßnahme erfolgt eine grundlegende Sanierung und Neustrukturierung der Ausstellungsbereiche sowie eine Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung.
Das Gebäude umfasst folgende Hauptnutzungen:
Tiefparterre: Funktions- und Lagerflächen, Werkstätten, Restaurierungsräume, Büroflächen, Depots, Küchen- und Technikflächen (Heizung/Kälte, Raumlufttechnik, Sanitär, Elektro).
Erdgeschoss: Flächen für Sonder- und Wechselausstellungen, Gastronomie mit Küche, Foyer, Shop und Veranstaltungsbereich.
1. und 2. Obergeschoss: Bereiche für Ausstellungen sowie Verwaltungsräume.
Dachgeschoss: Weitere Ausstellungsflächen, Verwaltungsbereiche, Lager- und Werkstatträume.
Der Bau erfolgt über zwei Bauabschnitte die wie folgt aufgeteilt sind:
Ausstellung - Hier gehören die Tiefpaterre, Ausstellungsräume und das Dachgeschoss.
Verwaltung - sind es die Büros und das Foyer, diese sind unterteilt in der linken und rechten von der Gebäudestruktur.
Im Museum ist im Bestand eine Fernwärmestation die weiter betrieben und neu angeschlossen wird. In dem gesamten Gebäude soll das alte Heizungsnetz ausgetauscht werden. Dafür werden die alten Rohrleitungen demontiert und gegen Edelstahl Rohrleitungen neu verrohrt. Die Heizflächen werden teilweise durch neue Heizflächen getauscht und eingebaut. Zusätzlich wird eine Wandtemperierung in den Außenwänden im Zweirohrsystem mit mehreren Strängen montiert, diese dienen als Heizflächen und Feuchteschutz.
Klimakonzept:
Die Zuweisung der Klimakategorien erfolgt nach den definierten Anforderungen und ist den Kategorien A-C zugeordnet. Für die Ausstellungsbereiche gelten spezifische Anforderungen hinsichtlich Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Die Raumtemperaturen richten sich nach der ASR.
Besondere Maßnahmen
Im Museum befinden sich Räume, die historisch sind und unter Denkmalschutz stehen. In diesen Räumen ist eine Arbeit nur unter besonderen Schutzmaßnahmen erlaubt, um Schäden an der historischen Substanz zu vermeiden.
Wesentliche Arbeiten:
Errichtung einer neune Anbindung an die Fernwärmeübergabestation
Errichtung einer neuen Wärmeverteilung
Errichtung neuer Wärmeversorgungstrassen
Errichtung neuer Heizflächen (Heizkörper und Wandtemperierung)
Ertüchtigung von bestehenden Anlagenteilen
Einregulieren, in Betrieb nehmen, Abgleichen
Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung: Heizungsanlage in Fertigstellung bis auf Endmontage in / an Ausstellungseinrichtungen = spätestens 30.08.2027// Probebetrieb in Teilleistungen: erster Betrieb in Teilen während der Heizperiode 2026/2027 fortlaufende weitere Bauteile einbezogen ab 30.08.2027 // Winterbauheizung muss über die Heizperiode 2026/2027 sichergestellt sein. Eine Beheizung mit Strom ist mit der zur Verfügung stehenden elektrischen Leistung nicht umsetzbar.
Organisationen
1. HIM Hamburgische Immobilienges. für Museen mbH & Co. KG c/o Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Apleona Wollferts GmbH
Hamburg
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Die Messe Berlin GmbH, im Folgenden gleichbedeutend auch Messe Berlin (MB) und Auftraggeber (AG) genannt, schreibt folgende Leistung aus: Lieferung Taschenfilter LK-Anlagen, CP1-2025-0084
85.752 €📅 2026-06-09📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis45212422
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-19
→
Vertragsschluss
2026-05-25
Beschreibung
Kita im Moos, Im Moos 15, 79112 Freiburg.
Lieferung und Montage der küchentechnischen Ausstattung für die Mensaküche und Kitaküche im EG:
- Küchenmöbel in CNS: ca. 10 lfm
- Wandhängeschrankanlagen in CNS: ca. 4 lfm
- 2 Stück Elektro-Heißluftdämpfer inkl. Kondensationshauben
- 2 Stück GN-Kühlschrank
- 1 Stück Spülanlage mit Zulauftisch, Einkorbhaubenmaschine, Auslauftisch
- mobile Geräte
Holzbauarbeiten für zwei nebeneinander liegende Gebäude.
Holz-Beton-Verbunddecken: 11.550m²
BSH-Stützen: 653 St
BSH-Balken: 737 St
Stahlunterzüge: 492 St
Stahlstützen: 4 St
Beton-Decken-Vollplatte:26 St
Div. Maßnahmen zum temorären Gebäudeschutz
Rüstarbeiten
Organisationen
Rubner Holzbau GmbH
Augsburg
Gewinner
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Meißen45234100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-01-21
→
Vertragsschluss
2025-02-03
Beschreibung
Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes; Lärmschutzmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Coswig der Strecke 6248; Stichworte: Lärmschutzwand Aluminium
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
78259 Mühlhausen-Ehingen, Im Rohmen
Ingenieurleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI für den Neubau eines Einsatztrainingszentrums mit Raumschießanlage (zweigeschossig mit Untergeschoss) auf dem Areal der Polizei Mühlhausen-Ehingen mit einer NUF 1-7 von ca. 1.168 m².
Eine BNB-Zertifizierung ist vorgesehen.
Die Bauwerkskosten belaufen sich auf ca. 8.500.000 Euro brutto.
Die Bauausführung ist vorgesehen von März 2029 bis April 2031.
Organisationen
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz
Konstanz
Auftraggeber
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen GmbH und Co KG
Sindelfingen
Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Neben der Absicherung des Pullacher Netzes sollen auch neue Absatzmärkte im Südwesten Münchens erschlossen werden, deshalb ist zunächst die Planung von Wärmetransportleitungen notwendig.
Der Landkreis Havelland beabsichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Standort der Kooperationsschule Friesack im laufenden Schulbetrieb.
Die ausgeschriebenen Leistungen sind Teil einer Gesamtbaumaßnahme. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme, die insgesamt sieben Vergabepakete umfasst, werden folgende Leistungen nach der 80/20-Regel auf der Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) im Wege nationaler Verfahren vergeben:
VP 0
- Baufeldfreimachung HLS (Heizung, Sanitär)
- Baufeldfreimachung ELT (Elektro)
- Baufeldfreimachung sonstiges (Rückbau und
Umsetzungen)
- Fäll- und Rodungsarbeiten
- Versickerungsarbeiten
VP 1
- Aufzug
- Baustromanlage
- Blitzschutz und Erdung
VP 3
- Innenputz
- Estricharbeiten
- PV-Anlage
- Küchentechnische Anlagen
VP 4
- Malerarbeiten
VP 5
- Fliesenarbeiten
- Bodenbelagarbeiten
- Tischlerarbeiten
VP 6
- Gebäudereinigung
- Schließanlage
VP 7
- Erweiterter Rohbau Aufzugsschacht Bestand
- Hülle Aufzugsschacht Bestand
- Ausbau Bestand (Anbau Aufzugsschacht und Verlegung Schülercafé)
Organisationen
Landkreis Havelland - Der Landrat -
Rathenow
Auftraggeber
Elster Ausbau Gmbh
Schwarzheide
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Neubau für eine Erweiterung der Klinik Eichholz in Lippstadt.
Der Erweiterungsbau besteht aus einem 3-geschossigen Anbau (UG - 1.OG) auf der Ostseite für Therapieräume und Bewegungsbecken.
Die hierfür erforderlichen Dachdeckungs- u. Dachabdichtungsarbeiten sind Inhalt der vorliegenden Leistungsbeschreibung.
Stadt Velbert, Der Bürgermeister - Fachbereich 7 Immobilienservice
65.157 €📅 2026-06-09📍 Mettmann45421131
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-08
→
Vertragsschluss
2026-04-21
Beschreibung
Ausgeschrieben sind hier für den Einbauort Mühlengebäude, Zum Hardenberger Schloss 1 in Velbert Neviges
7 Stk. Zargen und Innentüren, 1 Stk. Schiebetürelement, 1 Stk. Holztreppe und 1 Stk. Sitzbank.
Ausführungsbeginn: 23.07.2026
Ausführungsende: 12.08.2026
Organisationen
Stadt Velbert, Der Bürgermeister - Fachbereich 7 Immobilienservice
In § 57b Atomgesetz (AtG) ist festgelegt, dass die Schachtanlage Asse II unverzüglich stillzulegen ist. Vor der Stilllegung sollen die eingelagerten radioaktiven Abfälle rückgeholt werden.
Für das komplexe und anspruchsvolle Vorhaben „Rückholung“ existieren keinerlei Erfahrungswerte, es ist bisher weltweit einmalig. Aufgrund der gegebenen hydrogeologischen (Lösungszutritt), ge-birgsmechanischen (mangelnde Stabilität) und strahlenschutztechnischen Randbedingungen (Um-gang mit offener Radioaktivität) sind besondere Herausforderungen zu bewältigen, um die Rückho-lung der radioaktiven Abfälle erfolgreich und sicher durchführen zu können.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erbringung von Planungs- und Ingenieurleistungen für die Planung der Auffahrung des konventionellen Teils des Rückholbergwerks sowie alle hierfür erforder-lichen, unter Tage befindlichen, baulichen und technischen Anlagen eines Bergwerks.
Organisationen
Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)
Peine
Auftraggeber
ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau GmbH
Das Uniklinikum Düsseldorf AöR plant auf einer bisher unbebauten Fläche neben dem Institut für Transplantationsdiagnostik und Zelltechnologie ein Zentrum für die Versorgung kindlicher und erwachsener Opfer von Gewalt: Das " Trube- Becker - Haus ".
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock → LKT Lüftungs- und Klimatechnik GmbH
281.327 €📅 2026-06-09📍 Landkreis Rostock45212225, 45331000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-16
→
Vertragsschluss
2026-03-30
Beschreibung
Der Sporthallenkomplex an der Kopenhagener Straße 5a/b besteht aus zwei miteinander
verbundenen Turnhallen des Typs GT 60 L, welche ca. im Jahr 1969/70 errichtet worden
sind. Somit mittlerweile über 50 Jahre alt und noch nie modernisiert, weist er erhebliche bau- und brandschutztechnische Mängel auf. Die technische Ausrüstung ist überholt, der Wärme- und Witterungsschutz nicht mehr gewährleistet. Die Hallenausstattung ist für den geplanten Wettkampfbetrieb ungenügend und eine behindertengerechte Nutzung bisher nur in Teilen möglich. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine umfassende Sanierung der Hallen daher unumgänglich.
Die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen soll in 4 Abschnitten erfolgen:
1. BA: Schulsportplatz auf Südseite inkl. Zuwegung bis zur Kopenhagener Str. 5a/b
2. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 1 (östliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
3. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 2 (westliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
4. BA: Freianlagen Baseballspielfeld
Nach Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte erfolgt nun im dritten Bauabschnitt die Sanierung der Halle 2 (Kopenhagener Str. 5a).
Organisationen
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Rostock
Auftraggeber
LKT Lüftungs- und Klimatechnik GmbH
Bützow
Gewinner
Vergabekammern beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Staatliches Bauamt München 2 → Dodel Metallbau GmbH
3.880.128 €📅 2026-06-0945214200
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-25
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
LMU Schill42-46, NB+San Geowissenschafte
Wesentliche Leistungen:
PR-Fassade UG, EG, ZG, OG1, OG2 und OG3 ca. 2.015m²
PR-Fassade EG mit Brandschutzanforderung EI90 ca. 50m²
Türelemente für PR-Fassade 1-flg ca. 4 St und 2-flg ca. 4 St
Lüftungsflügel ca. 283 St
Absturzsicherung französische Balkone ca. 32 St
PR Fassade EG Atrium Innenhof EI90 ca. 237 m²
Türelemente für PR-Fassade 1-flg EI90 ca. 1 St und 2-flg EI90 ca. 4 St
PR Fassade OG1, OG2 und OG3 Atrium Innenhof EI30 ca. 460 m²
Lüftungslamellen Technikzentrale OG4 ca. 135m² mit ca. 39 St Lüftungsflügel
Rohrrahmenelemente ca. 7 St
Raffstores außen ca. 511 St
Kassettenrollo Blendschutz innen ca. 368 St
Trägerrollo Blendschutz innen ca. 65 St
Kassettenrollo Teilverdunkelung innen ca. 6 St
Trägerrollo Teilverdunkelung innen ca. 21 St
Kassettenrollo Vollverdunkelung innen ca. 21 St
Organisationen
Staatliches Bauamt München 2
München
Auftraggeber
Dodel Metallbau GmbH
Ulm
Gewinner
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Der Landkreis Havelland beabsichtigt die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Standort der Kooperationsschule Friesack im laufenden Schulbetrieb.
Die ausgeschriebenen Leistungen sind Teil einer Gesamtbaumaßnahme. Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme, die insgesamt sieben Vergabepakete umfasst, werden folgende Leistungen nach der 80/20-Regel auf der Grundlage der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) im Wege nationaler Verfahren vergeben:
VP 0
- Baufeldfreimachung HLS (Heizung, Sanitär)
- Baufeldfreimachung ELT (Elektro)
- Baufeldfreimachung sonstiges (Rückbau und
Umsetzungen)
- Fäll- und Rodungsarbeiten
- Versickerungsarbeiten
VP 1
- Aufzug
- Baustromanlage
- Blitzschutz und Erdung
VP 3
- Innenputz
- Estricharbeiten
- PV-Anlage
- Küchentechnische Anlagen
VP 4
- Malerarbeiten
VP 5
- Fliesenarbeiten
- Bodenbelagarbeiten
- Tischlerarbeiten
VP 6
- Gebäudereinigung
- Schließanlage
VP 7
- Erweiterter Rohbau Aufzugsschacht Bestand
- Hülle Aufzugsschacht Bestand
- Ausbau Bestand (Anbau Aufzugsschacht und Verlegung Schülercafé)
Organisationen
Landkreis Havelland - Der Landrat -
Rathenow
Auftraggeber
Elster Ausbau Gmbh
Schwarzheide
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Pfosten-Riegel-Fassade - ca. 43 m²,
Fenster Pfosten-Riegel-Fassade - 11 St,
Fensterbandanlage - 39 St,
Außenfensterbank - ca. 260 lfm,
Drehtür 2-flg. - 4 St,
Drehtür - 6 St,
Wetterschutzgitter - ca. 11 m²,
Raffstoren - 41 St,
Einfachfenster - ca. 8 St.
Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.
Angaben für Gewinner:
Siemens Energy Global GmbH & Co.KG
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, eingetragen im Handelsregister des AG München unter
HRA 111200
E-Mail:contact@siemens-energy.com
Tel.: +49 911 6505 6505
https://www.siemens-energy.com/global/en/home.html?gad_source=1&gad_campaignid=18968606585&gclid=EAIaIQobChMI7uLi5uXOkgMVL62DBx3t3RimEAAYASAAEgJZifD_BwE
Einbau von einer Folienabdichtung auf verschiedenen Flachdächern.
- Ca. 240m² Stahlbetonflachdach mit Dämmung und Folienabdichtung
- Ca. 190m² Folienabdichtung auf Holzdach
- Ca. 28 St. Dachfenster
Das Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH plant eine Erweiterung der Klinik Eichholz am Walkenhausweg 8 in 59556 Lippstadt - Bad Waldliesborn.
Der Erweiterungsbau besteht aus einem 3-geschossigen Anbau (UG - 1. OG) auf der Ostseite für Therapieräume und Bewegungsbecken. Bestandteil der Ausschreibung ist der Aufbau, die Gebrauchsüberlassung und der Abbau des Arbeitsgerüstes sowie die Lieferung und der Einbau des Wärmedämmverbundsystems (WDVS) für den Erweiterungsbau.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Ebersberg45234100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2024-08-18
→
Vertragsschluss
2024-08-29
Beschreibung
Im Zuge der Erneuerung der vier Stellwerke Hörlkofen, Thann-Matzbach, Schwindegg und Heldenstein werden Kabeltiefbauarbeiten für die Herstellung der neuen ESTW notwendig.
Hierfür ist eine neue prov. Kabeltrasse inkl. Kabelquerungen, neue Signalgründungen, die Verlegung der Kabel und alle damit einhergehenden Zusammenhangsarbeiten zu leisten.
Die Hauptmassen umfassen:
Herstellung prov. Kabeltrasse: ca. 40.000 m
Herstellung der Gleisquerungen: ca. 480 m
Herstellung der Straßenquerungen: ca 120 m
Signalgründungen: ca. 90 Stück
Kabelverlegung LST: ca. 80.000 m
Kabelverlegung TK: ca. 120.000 m
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Für den Neubau einer Verkehrsstation (Bahnhaltepunkt) mit zwei Bahnsteigen in Rosdorf bei Göttingen soll die Baubetriebsplanung und technische Anmeldung durchgeführt werden, um die Maßnahme in die betrieblichen Belange der Deutschen Bahn einzutakten.
Organisationen
Landkreis Göttingen
Göttingen
Auftraggeber
RAILING. GmbH
Würzburg
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
📅 2026-06-09📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis71300000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-10-19
→
Vertragsschluss
2026-04-19
Beschreibung
Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär und MSR nach HOAI Teil 4, Abschnitt 2, § 53 ff, für die Sanierungsmaßnahmen BA 8 - 6, Lycée Turenne Freiburg, Schützenallee 31, 79102 Freiburg. Durchgeführt wird ein 1-stufiges, offenes Verfahren § 14 Abs. 2 und § 15 VgV.
BRD, vertr. d. BMVg, vertr. d. ABH, vertr. d. BBA → Dhatt Elektrotechnik GmbH
1.584.513 €📅 2026-06-09📍 Hamburg45310000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-31
→
Vertragsschluss
2026-04-12
Beschreibung
Die Gebäude 15+16 mit seinen 80 Unterkünften erstreckt sich über Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss, sowie Untergeschoss. Die Unterkünfte werden mit jeweils mit einer Unterverteilung ausgestattet. In den Unterkünften gibt es jeweils Steckdosen, Netzwerkdosen, Antennenanschlussdosen und Beleuchtung. Das Badezimmer ist mit Beleuchtung und Steckdosen ausgestattet. In den Teeküchen bzw. Lerngruppenräumen wird ebenfalls eine Unterverteilung installiert, für die entsprechenden Stromkreise.Zusätzlich wird die Beleuchtung, Datendosen und Antennendosen installiert. Zirka NYM 3x1,5 9,6 km, 3x2,5 14 km, 5x10 0,58km, Schutzkontaktsteckdose ca 860 Stück, ca 800 Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz und Erdungsanlage, Koaxleitung, LWL, Cat7 AWG22, Baustromverteiler, Steuerleitung, PV-Anlage
Für das Bauvorhaben Kanalsanierung Großprofil Barer Straße BE 1750/2100 werden im Zuge dieser Ausschreibung stufenweise die Leistungsphasen 1-3 und 5-9 der Objektplanung gemäß Par. 43 HOAI, die Leistungsphasen 1-6 und 8 der Tragwerksplanung gemäß Par. 51 HOAI, die besonderen Leistungen der örtlichen Bauüberwachung (Anlage 12 zu Par. 43 HOAI) und Leistungen im Leistungsbild Geotechnik beauftragt.
Die Stadt Solingen, beabsichtigt Architekten- und Ingenieurleistungen für die folgenden Maßnahmen zu vergeben: - Los 1: Neubau Freiwillige Feuerwehr - Löscheinheit 2 [Freiwillige Feuerwehr Rupelrath, Löhdorfer Straße], - Los 2: Unterbringung Rettungswache Süd in Bestandsgebäuden [Bismarckstraße 99]. Für beide Projekte wurden jeweils Machbarkeitsstudien erstellt, die den Umfang der Maßnahmen unter Berücksichtigung der baurechtlichen Belange abbilden. Die Machbarkeitsstudien zeigen jeweils Lösungsoptionen auf, deren architektonische Ausgestaltung nicht gesetzt ist. -------------------------------------------------------------- Der Anlass für die Errichtung des Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr ist der Mehrbedarf an Flächen, insbesondere für die Unterbringung der Einsatzfahrzeuge. Die jetzige Fahrzeughalle an der Wipperauer Straße bietet nur zwei bedingt geeignete Stellplätze. Zudem ist der Standort etwas abgelegen, was die Dauer bis zum Rausrücken negativ beeinflusst. Der Neubau für die Löscheinheit 2 der Freiwilligen Feuerwehr Rupelrath in Solingen soll 3 Fahrzeugstellplätze inkl. Nebenflächen abbilden. Der Neubau ist als 2-geschossiger Baukörper an der Löhdorfer Straße vorgesehen. Die Fertigstellung ist bis 3. Quartal 2029 vorgesehen. Die Gesamtkosten (KG 200 - 600) werden auf Grundlage der durchgeführten Machbarkeits-studie auf rund 3,6 Mio. Euro / brutto beziffert. -------------------------------------------------------------- Das Ziel dieses Vorhabens ist die Errichtung einer neuen Rettungswache an der Bismarckstraße 99 in Solingen. Hierzu soll ein bestehendes Gebäude auf dem Grundstück umfassend saniert werden. Ein weiteres Gebäude wird teilsaniert und für die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Rettungswache umgebaut. Zudem ist geplant, beide Gebäude durch eine Brücke miteinander zu verbinden. Das Ensemble besteht aus einem ehemaligen Gutshof, der bereits seit mehreren Jahren von der Freiwilligen Feuerwehr Böckerhof genutzt wird. Das Ensemble steht nicht unter Denkmalschutz. Ein zentrales Ziel des Projekts ist es, die Außenwirkung des Ensembles zu bewahren, während gleichzeitig eine Sanierung und Umnutzung erfolgt. Dabei steht das Bauen im Bestand im Vordergrund. Die Gebäude sollen nachhaltig saniert werden, wobei der historische Charakter des alten Hofes unbedingt erhalten bleiben soll. Insgesamt soll eine Brutto-Grundfläche von ca. 360 qm im Gebäude 01 und ca. 400 qm im Gebäude 02 umgebaut werden, durch die Brücke sowie den in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Treppenhausanbau kommen ca.100 qm Neubau hinzu. Die Fertigstellung ist bis 1. Quartal 2030 vorgesehen. Die Gesamtkosten (KG 200 - 600) werden auf Grundlage der durchgeführten Machbarkeits-studie auf rund 3,6 Mio. Euro / brutto beziffert.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Berlin45234116
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-28
→
Vertragsschluss
2026-06-09
Beschreibung
Volumenvertrag (VolV) Weichenerneuerung mit Gleiserneuerung in kleinen Umbaulängen und Mengenzusage des AG in den Jahren 2027 und 2028 - Region Ost der DB InfraGO AG GB Fahrweg
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Unna45000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-26
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
Erneuerung des Kreuzungsbauwerks Schwerte, Strecke 2550, km 153,707. Die Widerlager wurden bereits im Rahmen einer Vorabmaßnahme fertiggestellt. Für den Endzustand werden die aktuell im Einsatz befindlichen Hilfsbrücken ausgebaut und neue Stahlüberbauten eingebaut.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Los 05 Gerüstbauarbeiten, 2.020 m3 Raumgerüst; Raumgerüst abgetreppte Arbeitsebene; 2 Stk. Gerüsttreppen innen; 1.300 m2 Schutzbelag Boden Vlies/OSB, herstellen und beseitigen; 130 m Gitterträger bis 12,00 m; 1.525 m2 Fassaden-/Dachgerüst; 3x Treppenturm außen, 1.525 m2 Gerüstbekleidung; 67 m Fanggerüst; Ausbau des Fassadengerüsts zum Schutzgerüst für Dachdecker, als Fanggerüst für Dachneigung bis 53° einschl. Schutznetz; 1 x Kamingerüst
Organisationen
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Auftraggeber
Kraft Spezialgerüstbau GmbH
Glaubitz
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Staatliches Bauamt München 2 → Franz Prebeck GmbH & Co. KG
4 €📅 2026-06-0945214200
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-21
→
Vertragsschluss
2026-06-01
Beschreibung
LMU Schill42-46, NB+San Geowissenschafte
Das Staatliche Bauamt München 2 plant den Neubau der Geo- und Umweltwissenschaften sowie der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen aus dem Bereich der Geowissenschaften (LMU-GEO).
Die Leistungen umfassen im Wesentlichen:
Baustelleneinrichtung
- Baustelleneinrichtung 1 PA
Foyer Fassade
- Vertikale Foyerfassade ca. 390 m²
- Konstruktiver Stahlbau tragende Unterkonstruktion ca. 23 to Stahl
- Einsatzelement Rundbogenschiebetüre ca. 1 St
- Einsatzelemente 2flg Portale ca. 3 St
- Einsatzelemente Lüftungsflügel ca. 12 St
- Sonnenschutz vertikaler Textilrollo Einsatzelemente Lüftungsflügel ca. 32 St
Glasdach Fassade
- Glasdach Foyerfassade ca. 800 m²
- Konstruktiver Stahlbau tragende Unterkonstruktion ca. 127 to Stahl
- Einsatzelemente RA-Lüftungsflügel ca. 12 St
- Einsatzelemente Lamellenfenster ca. 12 St
- Sonnenschutz Gegenzugschrägmarkise ca. 41 St
- Dachrinne für Entwässerung Glasdach
- Ablauf Dachrinnen
Organisationen
Staatliches Bauamt München 2
München
Auftraggeber
Franz Prebeck GmbH & Co. KG
Bogen
Gewinner
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Stendal71240000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-28
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Im Großprojekt ABS Stendal-Uelzen ist das Ziel die Herstellung der vollständigen Zweigleisigkeit der Strecke 6899 von Uelzen bis nach Stendal, sowie Anpassungen im Knoten Stendal. Im ersten Bauabschnitt in Niedersachsen wird ein AN für die erforderlichen Leistungen zum Grunderwerb für die PFA 1.1 und 1.2 benötigt.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
892.272 €📅 2026-06-09📍 Bad Tölz-Wolfratshausen45422100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-06-07
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
Ausgeschrieben werden die Holzbauarbeiten für den Neubau einer Sporthalle mit Nebenräumen und Bibliothek mit den Gebäudeabmessungen ca. 44 x31m. Das Untergeschoss wird in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die Dachkonstruktion ist als Tragwerk Holz mit Fischbauchträgern geplant. Die Dachdeckung wird als Brettsperrholzdecke hergestellt. Die Außenwände werden in zweischaliger Holzrahmenbauweise ausgeführt und erhalten eine vorgehängte Fassade.
Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Personal und Organisation → WISAG Automatisierungstechnik GmbH& Co. KG
34.005 €📅 2026-06-09📍 Region Hannover45315700
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-03
Beschreibung
Anschluss 11 Stk. Brandschutzklappen mit 24 V DC Federrücklaufmotor über eine Anschlusseinheit, mit Abzweigkasten an BSK Motormodul für 2 BSK; 11 Stk. Feldbusmodule für BSK. Verkabelung (N)HXMH-J 3x 2,5 670m, BUS Leitung 670 m für Anschluss BSK.
Organisationen
Landeshauptstadt Hannover - Fachbereich Personal und Organisation
Hannover
Auftraggeber
Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission
Hannover
LHH-Dienstleister
Hannover
Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen
Zimmerer- und Holzbauarbeiten für den Ersatzneubau der Caritas Pflegeschule Hallstadt, einschließlich Brettsperrholzdecken und -wänden, Holzstützen, Unterzügen, Verbindungsmitteln, Stahlbauanteilen, Aussparungen für TGA sowie Treppenkonstruktionen
Organisationen
Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH
Bamberg
Auftraggeber
Joseph-Stiftung
Bamberg
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Bremen, Kreisfreie Stadt45234100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-17
→
Vertragsschluss
2026-05-31
Beschreibung
Im Rahmen des Programms „Generalsanierung Bremen – Bremerhaven“ wird die Strecke Bremen–Bremerhaven (1740) umfassend modernisiert. Diese Maßnahme, initiiert durch den Konzernvorstand, verfolgt das Ziel, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der Strecke nachhaltig zu verbessern. Gleichzeitig soll sie den Fahrgästen ein stabileres und effizienteres Bahnangebot bieten. Um die eng getaktete Bauzeit 2027 zu entlasten, wird der Abschnitt Bremen HBF bis Bremen Bve nach 2026 vorgezogen.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
GB infraVelo GmbH → BahnStadt Planungsgesellschaft für Bahnhofsentwicklung mbH
📅 2026-06-0971320000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-06-09
→
Vertragsschluss
2026-06-09
Beschreibung
Die Planungsleistungen für alle Ausbaustufen des Fahrradparkhauses am Bahnhof Mahlsdorf bis zur Leistungsphase 3 sowie die Planung der weiteren Leistungen (LPH 4 bis 9) für die Ausbaustufe 1.
Organisationen
GB infraVelo GmbH
Berlin
Auftraggeber
BahnStadt Planungsgesellschaft für Bahnhofsentwicklung mbH
Erdarbeiten85m³Erdungsanlage200mGrundleitungen150mBetonarbeiten Bodenplatte/Gründung260m³Betonarbeiten Allgemein50m³Mauerwerksarbeiten einschl. Rückbau150m³Abdichtungsarbeiten330m²Inhalt dieser Ausschreibung sind die Rohbauarbeiten für den Umbau und Sanierung der ehemaligen Kirschbaummühle in Lichtenfels.-Erd- und Grundleitungsarbeiten- Erdungsanlage- Herstellung einer Aufzugsunterfahrt und Aufkantung der Bodenplatte für neueAußenwände in Holzbauweise- Herstellung eines Stahlbeton-Trägerrostes (Bodenplatte und Streifenfundamente), sowie Einbindungvon Bohrpfahlköpfen in die Konstruktion- Nachträgliche horizontale Abdichtungsmaßnahmen, Bodenplatte und Außenwand(Injektionsverfahren)- Rückbauarbeiten und Herstellung Zugänglichkeiten (Laufstege, Arbeitsflächen etc.)- Den Holzbau begleitende,zeitlich versetzte Beton- und Mauerwerksarbeiten auf allen Geschossen einschließlich Herstellung neuer Stützen in Beständswänden,Ringanker, Betonknaggen und Stürze- Rückbauarbeiten und Herstellung Zugänglichkeiten (Laufstege, Arbeitsflächen etc.)- Erweiterungeines bestehendes Treppenhauses um ein Geschoss einschl. neuer Treppenlauf als Fertigteil- Ertüchtigung bestehender Stahlstützenund Träger (Aus- und Wiedereinbau)- Risssanierungen im Mauerwerk (Bohr- und Vernadelungsarbeiten)
749.811 €📅 2026-06-09📍 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt71200000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
Projektbeschreibung:
Die Weibelfeldschule in Dreieich ist eine der größten allgemeinbildenden Schulen im Kreis Offenbach. Sie ist eine kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und Förderstufe (Klassen 5-13) und hat einen Schwerpunkt im darstellenden Spiel und im Musikbereich. Aktuell werden dort etwa 1700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.
Die Schule besteht seit den 1970er Jahren als größere Schulanlage im Stadtteil Dreieichenhain. Sie besteht aus einem 2-geschossigen Hauptgebäude mit Mensa (Gebäude 01), einer 3-Feld Sporthalle (Gebäude 02) und einem 2-geschossigen Nebengebäude, in dem die Stadtbibliothek und Klassenräume untergebracht sind. Außerdem befindet sich aktuell noch eine 3-geschossige Container-Anlage (Gebäude C1) als Erweiterung mit 6 Klassenräumen auf dem Gelände, die nach Fertigstellung der Erweiterung abgebaut werden soll.
Bis Anfang der 2000er Jahre wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen am Bestand durchgeführt, unter anderem die Erneuerung von Dächern und die schrittweise Modernisierung von Klassen- und Fachräumen. Die ursprünglichen Schulgebäude sind typische Schulbauten der 1970er Jahre in konventioneller Massivbauweise (Stahlbeton-Skelett und Mauerwerks- bzw. Betonfertigteilfassaden) mit Flachdächern und großen Fensterbändern.
Das Schulgrundstück ist im Süden von einer Bahnlinie begrenzt. Im südlichen Bereich des Schulhofes befinden sich mehrere Sportfelder, dieser Bereich ist topografisch etwas angehoben.
+++
Leistungsumfang:
Vergeben werden die Leistungen der Technische Ausrüstung Anl.-Gr. 4-6 gem. §§ 53 ff. HOAI.
In parallelen Verfahren werden zudem folgende Leistungen für die Weibelfeldschule vergeben: Objektplanung Gebäude LPH 1-5, Objektplanung Gebäude LPH 6-9 (späterer Zeitpunkt), HLS-Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 1-3+7-8, Küchenplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppen 7, Objektplanung Freianlagen, Tragwerksplanung, Ingenieurbauwerke (Erschließung/Infrastruktur), Bauphysik, Brandschutz, SiGeKo, Möblierungsplanung/Möbellogistik.
+++
Projektzeitraum:
Ein Projektstart ist direkt nach Beauftragung Mitte 2026 vorgesehen. Es ist von einer voraussichtlichen Projektlaufzeit von bis zu 62 Monaten bis zur Fertigstellung des 2. BA (Umbau Bestand) auszugehen. Für den optionalen Ergänzungsbau werden, abhängig von der Umsetzungsentscheidung und Parallelität des Planungsprozesses etwa 12 - 18 Monate angesetzt.
+++
Projektkosten:
Für den Erweiterungsbau (beide Bauabschnitte, inkl. Sporthalle) wird überschlägig von rd. 30,3 Mio. € netto für die KG 300/400 ausgegangen, für den Umbau im Bestand von rd. 3,2 Mio. €.
Bei den Freianlagen (KG 500) werden für der Erdarbeiten und die BE-Fläche ca. 0,6 Mio. € veranschlagt und für die Sportfelder und die Anpassung der Schulhofflächen rd. 1,3 Mio. €.
Organisationen
Kreis Offenbach - FD Gebäudewirtschaft
Dietzenbach
Auftraggeber
AH Ingenieurgeselschaft mbH für Elektrotechnik
Klein-Winternheim
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammern des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-0945221250
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-28
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
RKS Halle-Eichenberg, 4. Bauabschnitt: Nordhausen - Leinefelde, Strecke 6343; KS Halle-Eichenberg, 4. Bauabschnitt: Nordhausen - Leinefelde, Strecke 6343// Neubau von Kabelkabel davon 783 m Gr. I, 3125 m Gr. II, 50 m Gr. III; Gleisquerungen 41 Stk.,Außenanlage ESTW (Baufeldfreimachung, Zuwegung, z. T. Tiefbau) 3 Stk.//Gründungen 49 Stk. davon 33 Stk. als Rammrohrgründung und 16 Stk. als Betonfertigteilgründung // Wiederherstellung Randweg 15000 m davon 2650 m als Bahnkörperkonstruktion//Rückbau Randwegkonstruktion 2970 m, Rückbau Leuchtenmast 14 Stk., Rückbau Betongründungspfeiler 28 Stk.// Rückbau 130 m Speiseleitung / 130 m Rückleiterseil
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Die Jenaer Bäder und Freizeit GmbH beabsichtigt die Transformation der Jenaer Bäder mit dem Ziel, die bestehenden Anlagen strategisch, technisch, baulich und organisatorisch zukunftsfähig aufzustellen. Zentrales Projekt ist die umfassende Modernisierung und energetische Sanierung des Freizeit- und Erlebnisbads GalaxSea am Standort Rudolstädter Straße 37 in 07745 Jena.
Im Rahmen der Transformation sollen insbesondere die technischen Anlagen, die bauliche Struktur sowie die betrieblichen Prozesse ganzheitlich überprüft, neu ausgerichtet und an künftige Anforderungen angepasst werden. Ziel ist ein wirtschaftlich tragfähiger, funktionaler und nachhaltiger Bade- und Saunabetrieb als Bestandteil einer langfristigen Transformationsstrategie der Jenaer Bäder.
Der Auftragnehmer erbringt Transformations-, Betreiber- und Betriebsberatungsleistungen sowie Leistungen der Bauherrenvertretung aus konsequenter Betreiber-, Betriebs- und Wirtschaftlichkeitssicht. Die Leistungen integrieren alle bau-, technik- und betriebsrelevanten Themen mit dem Ziel, die bauliche Umsetzung mit der künftigen Betriebsorganisation, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Jenaer Bäder zu verzahnen.
Organisationen
Jenaer Bäder und Freizeit GmbH
Jena
Auftraggeber
GMF GmbH & Co. KG
München
Gewinner
Stadtwerke Jena GmbH
Jena
Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Die Stadt Einbeck plant einen Ausbau der Ortsdurchfahrt Einbeck (ehemals B3) in Einbeck. Der geplante Bereich umfasst das Altendorfer Tor, die Altendorfer Straße sowie das Hullerser Tor, die Hullerser Straße und die Hannoversche Straße. Die Maßnahme sieht die Erneuerung der Ortsdurchfahrt (ehemals B3) in sieben Bauabschnitten auf der vorhandenen Trasse im Tiefeinbau vor. Die Kosten für den Straßenausbau werden auf rd. 17,0 Mio. EUR brutto geschätzt. Im Zuge des Straßenausbaus sollen im erforderlichen Umfang auch die Abwasseranlagen erneuert werden: - ca. 2.300,00 m Schmutzwasser-Hauptkanäle (DN 200 - DN 1400) - ca. 2.400,00 m Regenwasser-Hauptkanäle (DN 300 - DN 1000) - ca. 1.000,00 m Schmutzwasser-Transportleitung (DN 450) - ca. 150 Stck. Schmutzwasser-Hausanschlüsse - ca. 150 Stck. Regenwasser-Hausanschlüsse - ca. 120 Stck. Straßenabläufe (Anschlussleitung) Im Falle einer kompletten Sanierung liegen die geschätzten Baukosten bei rd. 1,4 Mio. EUR brutto. In einem ersten Schritt wird die Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts beauftragt. Die Kamerabefahrung wird derzeit vergeben. Die Baumaßnahme soll abschnittsweise in den Jahren 2026 - 2032 durchgeführt werden. Bis zum 30.10.2026 sind zur Bewilligung von Fördermitteln nach dem GVFG Ausführungspläne für die ersten Bauabschnitte einzureichen.
Organisationen
Stadt Einbeck
Einbeck
Auftraggeber
bbt Rechts- und Steuerkanzlei
Hannover
Siebert IngenieurTeam GmbH
Rosdorf
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Stadtverwaltung Nordhausen - Rechtsamt und Beteiligungen / Vergabestelle
389.094 €📅 2026-06-09📍 Nordhausen71240000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2025-12-17
Beschreibung
Die Stadtverwaltung Nordhausen plant die Durchführung der „Sanierung,
Erweiterung und der barrierefreien Erschließung“ am Objekt: Staatliche
Grundschule „Niedersalza“ in Nordhausen. Das Objekt liegt am Hüpedenweg 48 in
99734 Nordhausen.
Die GS Niedersalza wurde in den 50er Jahren erbaut und ab 2008 in Abschnitten
teilsaniert. Das Dach und die Fassade werden momentan, im Zuge einer ener-
getischen Sanierung der Außenhülle (Dach, WDVS, PV-Anlage, Fenster und
Außentüren), erneuert. Zusätzlich finden Arbeiten zur Erneuerung des digitalen
Ausbaus statt (Digitalpakt Schule). Es werden hier z.Z. rund 160 Schüler unterrichtet.
Organisationen
Stadtverwaltung Nordhausen - Rechtsamt und Beteiligungen / Vergabestelle
Den Rahmen für die hier beschriebenen Baumaßnahmen " UMO HvB" und " UMO GFMR" bildet das Projekt " Neubau Unterkunftsgebäude in modularer Bauweise (UMO)" . Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Strategie für eine möglichst zeitoptimierte Planung und Umsetzung von Unterkunftsgebäuden in mehreren Liegenschaften der Bundeswehr in NRW.
Ziel ist es auch, einen Nachweis über einen Gesamterfüllungsgrad von mindestens 65 % (entspricht " Silber" ) gemäß Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen Systemvariante " Unterkunftsgebäude" (BNB Bw-UGebN) mit einer BNB-Koordinatorin des BLB NRW zu erzielen.
Als erste Maßnahmen zur Erprobung der vereinbarten Methodik ist der hier betrachtete Neubau von 197 Einzelunterkünften in der Herzog-von-Braunschweig-Kaserne in Minden (UMO HvB) und von 206 Einzelunterkünften in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf (UMO GFMR) geplant.
Die Planung aufbauend auf einer konzeptionellen LPH 2 und die Bauleistungen werden auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung an einen Totalunternehmer (TU) vergeben. Der Auftrag beinhaltet 3 Bauabschnitte (Gebäude 200 HvB; Gebäude 500 & 502 GFMR; Gebäude 201 & 202 HvB) sowie die Möglichkeit einer Wiederholung gleichartiger Leistungen die den Neubau von 122 Einzel-Unterkünften, aufgeteilt auf 2 Gebäude in der Theodor-Blank-Kaserne in Rheine umfasst.
Aufgabenbeschreibung für die Verhandlungsphase (2. Phase)
1. Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals
Nachfolgende Angaben zur mit der Ausführung des Auftrags betrauten Projektleitung und ihrer Stellvertretung sind durch den Bieter anzugeben:
- Vollständiger Name
- Berufserfahrung in Planung und/oder Ausführung in Jahren
2. Optimierungskonzept Terminrahmen
Der zur Verfügung gestellte Terminrahmen ist in den im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegenden Vorgängen und Abhängigkeiten durch den Bieter zu prüfen. Sofern realistisch umsetzbare Optimierungen identifiziert werden, sind diese in Form eines angepassten, vernetzten Terminrahmens (MS-Project-Datei oder vergleichbar) mit textlichen Erläuterungen zu den Optimierungen darzustellen. Es ist darzulegen, wie die Optimierungen erreicht werden, bzw. warum es sich hierbei um realistische Annahmen handelt (z. B. anhand von Referenzprojekten). Die Optimierungen können sowohl den Bereich der Planung, als auch den der Ausführung betreffen. Es ist jeweils kenntlich zu machen, ob es sich um Planungsvorgänge oder Ausführungsvorgänge handelt. Die textlichen Erläuterungen sollen einen Umfang von drei DIN A4 Seiten, Schriftgröße 11, nicht überschreiten.
3. Projektspezifisches Nachhaltigkeitskonzept
Bezugnehmend auf die zur Verfügung gestellte BNB-Zielvereinbarungstabelle ist durch den Bieter ein Konzept zur avisierten Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen aufzustellen. Hierbei ist darzulegen, welche Maßnahmen bieterseitig geplant sind, um im konkreten Projekt allgemeine Nachhaltigkeitsaspekte und die spezifischen BNB-Anforderungen bestmöglich umzusetzen. Es sollen unter anderem Aussagen zu den Themen Rückbaubarkeit, Wiederverwendbarkeit, Sortenreinheit bei Baustoffen und Ökobilanz getätigt werden. Das textliche Konzept soll einen Umfang von drei DIN A4 Seiten, Schriftgröße 11, nicht überschreiten und darf um grafische Darstellungen ergänzt werden.
4. Konzept zum Vorgehen im Projekt
Es ist ein Konzept aufzustellen, in dem das geplante Vorgehen im konkreten Projekt beschrieben wird. Es soll ausgeführt werden, in welchem Bauverfahren (z. B. Vorfertigungsgrad, System, vor Ort erforderlicher Montageaufwand) die Gebäude errichtet werden, wie die Termin-, Kosten-, und Qualitätssteuerung erfolgt und wie die Baulogistik, insbesondere im Hinblick auf die besonderen Sicherheitsanforderungen der Liegenschaften organisiert wird. Hierin ist auf die spezifischen Projektanforderungen, -ziele, -risiken und Besonderheiten einzugehen und der geplante Umgang des Bieters hiermit darzulegen. Das textliche Konzept soll einen Umfang von drei DIN A4 Seiten, Schriftgröße 11 nicht überschreiten und darf um grafische Darstellungen ergänzt werden.
Grundlagen
Nachfolgende Unterlagen werden den Bietern nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs zur Verfügung gestellt und sind der Ausarbeitung der Aufgaben zugrunde zu legen:
- Terminrahmen
- BNB-Zielvereinbarungstabelle
- Pläne & Schnitte der konzeptionellen Vorplanung inkl. Lagepläne
- Flächenberechnung nach DIN 277 (gemäß UMO-Unterlage)
- Funktionale Leistungsbeschreibungen inkl. Anlagen
Die Stadt Rendsburg im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr mit zukünftig 122 aktiven Mitglieder. Die Wache ist jedoch schon seit Jahren zu klein und mit vielen funktionellen und baulichen Mängeln behaftet. Diese können allerdings nicht durch bloßen Umbau des Gebäudebestands substanziell beseitigt werden. Von den Gremien der Stadt Rendsburg wurde beschlossen, einen Neubau in gleicher Lage unter Hinzunahme angrenzender Grundstücke zu errichten. Das Grundstück hat eine Gesamtgröße von rund 9240 m²und weist von Ost nach West eine Höhendifferenz von 1,30m auf.
Organisationen
Stadt Rendsburg
Rendsburg
Auftraggeber
Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
Hamburg
Köster GmbH
Kiel
Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten.
---------------
Der ehem. Standort der Fachhochschule für Bauwesen soll zu einer Campusschule umgenutzt werden. Die Gebäude und Außenanlagen stehen unter Denkmalschutz und sollen saniert und umgestaltet werden. Als Neubau wird eine Dreifeld-Sporthalle errichtet.
---------------
Hier: WDVS Fassade
---------------
Fassadensanierung mit brandschutzoptimierten WDVS und keramischer Fassadenbelag.
Organisationen
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Auftraggeber
Hoffmann Fassadentechnik GmbH
Hamburg
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock → Gebr. Barß GmbH Heizungs-, Sanitärtechnik u. Baukl
192.742 €📅 2026-06-09📍 Landkreis Rostock45212225, 45331000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-16
→
Vertragsschluss
2026-03-30
Beschreibung
Der Sporthallenkomplex an der Kopenhagener Straße 5a/b besteht aus zwei miteinander
verbundenen Turnhallen des Typs GT 60 L, welche ca. im Jahr 1969/70 errichtet worden
sind. Somit mittlerweile über 50 Jahre alt und noch nie modernisiert, weist er erhebliche bau- und brandschutztechnische Mängel auf. Die technische Ausrüstung ist überholt, der Wärme- und Witterungsschutz nicht mehr gewährleistet. Die Hallenausstattung ist für den geplanten Wettkampfbetrieb ungenügend und eine behindertengerechte Nutzung bisher nur in Teilen möglich. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine umfassende Sanierung der Hallen daher unumgänglich.
Die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen soll in 4 Abschnitten erfolgen:
1. BA: Schulsportplatz auf Südseite inkl. Zuwegung bis zur Kopenhagener Str. 5a/b
2. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 1 (östliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
3. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 2 (westliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
4. BA: Freianlagen Baseballspielfeld
Nach Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte erfolgt nun im dritten Bauabschnitt die Sanierung der Halle 2 (Kopenhagener Str. 5a).
Organisationen
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Rostock
Auftraggeber
Gebr. Barß GmbH Heizungs-, Sanitärtechnik u. Baukl
Neukalen
Gewinner
Vergabekammern beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Im Thalia Theater Hamburg werden im Zuge der Spielzeitpausen 2026–2028 die Sanitärkerne für Mitarbeitende vom 1. UG bis 6. OG abschnittsweise saniert.
Gegenstand der Leistung sind Fliesen-, Estrich- und Abdichtungsarbeiten im Bestand unter komplexen logistischen Rahmenbedingungen.
Die Ausführung erfolgt innerhalb der Spielzeitpausen im Zwei-Schicht-Betrieb. Eine enge Abstimmung mit parallel tätigen Gewerken sowie die Berücksichtigung der besonderen Gebäudestruktur und eingeschränkter Transportwege sind zwingend erforderlich.
Wesentliche Arbeiten:
- Abdichtungsarbeiten Flüssigkunststoff 31 qm
- Zementestrich 276 qm, überwiegend Belegreife n. 24 Std.
- Bahnenförmige Verbundabdichtung 127 qm
- Wandfliesen 561 qm
- Bodenfliesen 245 qm
Organisationen
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Auftraggeber
Sprinkenhof GmbH
Hamburg
Vergabekammer der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
📅 2026-06-09📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis71000000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-08-25
→
Vertragsschluss
2025-10-07
Beschreibung
Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft Merzhauser Straße 39, 79100 Freiburg. Eine Machbarkeitsstudie hat die Machbarkeit einer Erweiterung der bestehenden Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Merzhauser Straße um weitere Gebäudeteile aufgezeigt. Der Erweiterungsbau soll in Holzbauweise, analog zur Bebauung der angrenzenden Wohnanlage errichtet werden.
Die Umsetzung des Projektes soll im Rahmen einer Generalunternehmervergabe erfolgen. Daher umfassen die Planungsleistungen die Vor- und Entwurfsplanung und die Ausarbeitung einer Funktionalausschreibung.
Das Vergabeverfahren umfasst Objekt- und Fachplanungsleistungen der Leistungsphasen 1-3 in den Disziplinen Gebäude, Tragwerk, Elektro- und Versorgungstechnik sowie Freianlagen als Gesamtvergabe an einen Generalplaner.
Durchgeführt wird ein zweistufiges Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsphase gemäß §§ 14, 17 und 73 ff VgV für Generalplanerleistungen nach HOAI Teil 3, Abschnitt 1, § 33 ff.
Der Auftrag umfasst die Kartierung von ausgesuchten Arten der Artengruppen Vögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Tagfaltern und Widderchen sowie Heuschrecken auf ausgewählten Flächen im Landkreis Miltenberg, die Abgrenzung der Lebensräume von Artengemeinschaften sowie die technische und textliche Aufarbeitung der Ergebnisse. Die Naturschutzfachkartierung ist eine zoologische Erhebung von Grundlagendaten. Das LfU kommt mit dieser Kartierung seiner Verpflichtung nach Art. 46 BayNatSchG nach.
Organisationen
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Augsburg
Auftraggeber
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Augsburg)
Augsburg
PGNU Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH
Frankfurt am Main
Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Das Projekt "Quartier der Generationen" liegt im Stadtbezirk IV, Stadtteil Bochold. Unmittelbar nördlich, östlich und südlich des Plangebietes sind Wohnbebauungen prägend. Westlich grenzt auf der anderen Straßenseite der Jahnstraße das mit gewerblichen Bauten gekennzeichnete Gewerbegebiet Wolfsbankring an. Südlich des Plangebietes befindet sich der Gebäudekomplex der Hauptschule Bochold. Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen die städtischen Flächen des Sportplatzes plus der dazugehörigen Laufbahn, der Turnhalle, zwei bebaute Grundstücke und eine an der Jahnstraße befindliche Grünanlage.
Die Stadt Essen plant in dem Plangebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 26.800 m2 die Realisierung mehrerer Projekte. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung beschloss auf dem Sportplatz Germaniastraße ein Pilotprojekt im Sinne eines innovativen "Quartiers der Generationen" zu planen. Es gilt ein Quartierskonzept unter dem Motiv "generationengerecht - sozial - gemeinschaftlich" auszuarbeiten und umzusetzen, welches die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Generationen so vereint, dass die Quartiersbewohner den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Quartier entwickeln und leben können, dabei dem Individuum aber genug Freiraum gelassen wird.
Der Bebauungsplan "Jahnstraße / Germaniastraße (Quartier der Generationen)" Nr. 09 / 18 trat mit dem Satzungsbeschluss am 12.05.2023 in Kraft und umfasst die folgenden Projekte:
1. Errichtung des Hallenbades Borbeck
2. Errichtung einer 2-fach Sporthalle
3. Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte
4. Errichtung eines Quartiersplatzes und Erneuerung eines vorhandenen Spielplatzes
5. Errichtung eines Wohngebietes
6. Realisierung der erforderlichen Erschließung (Versorgungsleitungen, Straße sowie Geh- und Radwege).
Die GVE setzt das Projekt für die Sport- und Bäderbetriebe Essen um. Projektaufgabe und Projektziel ist die Generalplanung und Umsetzung der Bodensanierung des gesamten Plangebietes.
Gegenstand dieses Vergabeverfahrens sind die Erdarbeiten für das Bodenmanagement.
Organisationen
Stadt Essen, vertreten durch die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-09📍 München, Kreisfreie Stadt45113000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-04-14
→
Vertragsschluss
2025-04-27
Beschreibung
Ab dem 1. Quartal 2026 plant die DB InfraGO AG den Abriss des nördlichen Randbaus sowie des Starnberger Flügelbahnhofs am Hauptbahnhof München, während der Reiseverkehr weiterhin aufrechterhalten bleibt. Gegenstand der Ausschreibung ist die Bereitstellung der übergeordneten Baulogistik und Baustelleneinrichtung, die für die Durchführung der geplanten Maßnahmen erforderlich sind.
Im Rahmen des Leistungspakets 01a sind verschiedene Bauphasen vorgesehen, darunter der Bereich Gleis 26 mit der Errichtung einer Schutzwand, eine weitere Schutzwand im angrenzenden Bereich, die Schadstoffsanierung sowie die Entkernung der betroffenen Gebäudeteile. Am Gleis 26 wird eine Überbauung und Abdeckung vorgenommen. Zum Schutz der Reisenden wird eine temporäre Schutzwand errichtet, um den anschließenden Rückbau des Gebäudes sicher durchführen zu können. Parallel dazu erfolgen die Schadstoffsanierung und die Entkernung.
Für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist eine umfassende Baustelleneinrichtung und Baulogistik erforderlich. Dazu gehören die Einrichtung und der Betrieb der Baustelleninfrastruktur, die Verkehrslenkung und Logistiksteuerung, die Bereitstellung von Lager- und Arbeitsflächen sowie die Errichtung von Baustellencontainern und Sanitäranlagen. Zudem sind Sicherheitsmaßnahmen für den laufenden Bahnbetrieb sowie ein detailliertes Entsorgungskonzept für Abbruch- und Gefahrstoffe essenziell, um eine reibungslose und sichere Durchführung der Bauarbeiten zu gewährleisten.
Diese Ausschreibung umfasst somit sämtliche logistischen, baustelleneinrichtungs- und infrastrukturellen Maßnahmen, die für eine sichere und effiziente Umsetzung der geplanten Bauphasen erforderlich sind.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik am Max-Planck-Campus Tübingen erhält einen modernen Erweiterungsneubau. Dieser umfasst Büro- und Kommunikationsflächen, ein Foyer als Versammlungsstätte, verschiedene Laborbereiche, Seminarzonen sowie ein spezialisiertes Hochhygienelabor. Die Erweiterung erfolgt in zwei Gebäudeteilen, die untereinander und mit dem Bestand verbunden werden. Das Baufeld (ca. 7.500 m²) grenzt an die Paul-Ehrlich-Straße, den Max-Planck-Ring sowie an bestehende Campusgebäude und weist einen Höhenunterschied von ca. 8 Metern auf.
Auf dem Baufeld befinden sich derzeit eine zweigeschossige Parkpalette, ein Parkplatz, eine Einhausung für Entsorgungscontainer sowie Garagen. Die Baufeldfreimachung, inklusive Abbruch der bestehenden Anlagen und Interimslösungen für die Ver- und Entsorgung des Neubaus und der Nachbarinstitute, ist Teil des Projekts und soll vor der GWK-Genehmigung erfolgen.
Die Nutzfläche (NF 1-6) beträgt für den Labor- und Büroteil (Bauteil 1) 5.107 m² und für das Hochhygienelabor (Bauteil 2) 1.926 m², insgesamt 7.033 m². Die voraussichtlichen Bauwerkskosten (KG 300+400) belaufen sich auf rund 80 Mio. € netto, die Gesamtbaukosten (KG 200-700, ohne KG 611/612) auf ca. 112 Mio. € netto.
Das Institutsgebäude gliedert sich in zwei Untergeschosse (Lager, Technik, Labore, Büros), ein Erdgeschoss (Büros, Seminarräume, Labore) sowie mehrere Obergeschosse mit weiteren Büro-, Labor- und Besprechungsräumen. Das Hochhygienelabor umfasst Quarantäne-, Labor- und Technikbereiche sowie spezielle Zonen für SPF-Experimente und -Zucht.
Die technische Gebäudeausrüstung ist auf einen modernen Forschungsbetrieb ausgelegt. Die Abwasserentsorgung erfolgt über getrennte Systeme für Schmutz-, Labor- und Tierabwasser. Die Regenwasserableitung erfolgt über begrünte Dächer und eine innenliegende Druckentwässerung. Die Trinkwasserversorgung ist je Gebäude separat ausgeführt, mit dezentraler Warmwasserbereitung und Strängen für Labor- und Notduschen.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Fernwärmeanbindung (Blockheizkraftwerk), ergänzt durch verschiedene Heizsysteme wie Betonkerntemperierung, Heiz-/Kühldecken und Fußbodenheizung. Für die Labore und Tierhaltungsbereiche stehen Lüftungsanlagen mit HEPA-Filtern und Sonderabluft zur Verfügung. Die Kälteversorgung erfolgt über Kaltwassersätze und spezielle Kühlgeräte für Server und Labore.
Druckluft und technische Gase werden zentral bereitgestellt, mit CO₂-Entnahmestellen und Gaswarnanlagen. Die Gebäudeautomation umfasst zahlreiche Datenpunkte für Anlagen- und Raumautomation sowie zentrale Management- und Automationsstationen. Die Labortechnik beinhaltet zentrale und dezentrale Gasversorgung, Abzüge und Gefahrstoffschränke. Die Elektroinstallation umfasst Mittel- und Niederspannung, Sicherheits- und Brandschutztechnik sowie Steuerungen für Brandschutz- und Fluchtwege.
Der Rückbau und Neubau erfolgen bei laufendem Institutsbetrieb. Die angrenzenden Institute müssen während der Bauphase weitgehend uneingeschränkt weiterarbeiten können. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abstimmung, effizientes Schnittstellenmanagement und intensive Kommunikation im Planungsteam. Die Belange des öffentlichen Bauherrn sowie alle einschlägigen Regelwerke sind zu beachten.
Vom Inbetriebnahmemanager wird umfassende Erfahrung in der Koordination und Dokumentation komplexer Inbetriebnahmeprozesse erwartet. Im Fokus stehen die Koordination der Projektbeteiligten (Planer, ausführende Firmen, Sachverständige, Nutzer, Bauherr), ein nachhaltiger und energieeffizienter Betrieb sowie eine vollständige und nachvollziehbare Inbetriebnahmedokumentation. Ein hohes Interesse und Engagement für das Projekt werden vorausgesetzt.
Dämmarbeiten unter Rohdecken:
- ca. 137 m² Akustikdämmung Polyesterfaser, innen
- ca. 119 m² Wärmedämmung Mineralwolle, vlieskaschiert, außen
- ca. 29 m Flankendämmung 1m Mineralwolle, vlieskaschiert, außen
- ca. 610 m Kantenabsorber Melaminharzschaumstoff, innen
Unterdecken:
- ca. 10 m² freitragendes GK-Unterdecke F30, innen
- ca. 1524 m² abgehängte Baffeldecken PET-Faserfilz, innen
- ca. 2362 m² abgehängte Metallrasterdecke, innen
- ca. 132 m² abgehängte Metallrasterdecke, außen
- ca. 109 m² freitragende Metallrasterdecke, innen
- ca. 213 m² freitragende Metall-Elementdecke F30, innen
ca. 10 St. schalldämmende Einhausungen
Organisationen
Ruben Peter Ausbau GmbH
Floh-Seligenthal
Gewinner
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau
Gebäudebeschreibung: Rechteckiger Baukörper mit Vor- u.Rücksprüngen Lage sh. beiliegenden Lageplan bzw. BaustelleneinrichtungsplanGebäudeabmessung: Zwei Baukörper, durch den Abbruch des Turnhallenbereichsräumlich getrennt. Baukörper Ost: L/B ca. 21 m x 24,5 m Höhe ca. 15,20 m Anbaueingeschossig: L/B ca. 12,5 m x 13 m Höhe ca. 4,00 m Baukörper Nord: L/B ca. 21 mx 14 m Höhe ca. 15,20 m Anbau: L/B ca. 10,5m x 8 m Höhe ca. 15,20 m Baujahr1970 Bauart Massivbau aus Stahlbeton, Wände, Treppen und Stützen in Beton,Aussen- und Innenwände in Mauerwerk teilweise mit Glasbausteinen Außenwändeteilweise doppelschalig Innenwände teilweise aus GKB oder mit TrockenputzDachkonstruktion: - Flachdach , Bitumendach mit darunterliegenderBitumenabdichtung und Wärmedämmung, Gasbetonplatten Fenster- und Aussentüren:-Holz- und Metallfenster und -türen Abgehängte Decken: - Aus GK-Bauplattenteilweise als GK-Lochdecken und Metalldecken mit darüberliegenden InstallationenInnentüren: - Stahlzargen mit Holztürblatt - Alu-Glas-Konstruktion Bodenbeläge: -Zement- und Gussasphaltestrich und Beläge aus PVC, Teppich und Fliesen BefestigteFreiflächen: Asphaltbelag und Betonpflaster
FADZ Zweckverband → Schmitt Sohn Aufzüge GmbH + Co. KG
103.018 €📅 2026-06-0945313100
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-26
→
Vertragsschluss
2026-06-02
Beschreibung
Personen-Lastenaufzug 1600kg/21Personen 6HaltestellenFür das Gebäude ist ein Aufzug mit sechs Haltestellen zu errichten. Der Aufzug wird in einem bauseits erstelltenSchacht aus Brettsperrholz eingebaut. Die gesamte Befestigung erfolgt mit Holzschrauben, die über eine bauaufsichtlicheZulassung verfügen müssen.Zum Dach hin ist eine Schachtentrauchung mit Entrauchungshaube zu liefern; der Einbau erfolgt bauseitig. Der Anschluss derEntrauchungseinrichtung wird durch den AN Aufzug ausgeführt.Werden Bautoleranzen im Schacht festgestellt und entsteht dadurch ein Spalt zwischen Schachtwand und Schachttür,sind zur Kompensation Türleibungen mit Umfassungszargen einzubauen. Die Haltestelle im 5.OG soll nur mittelsTransponder, der sich im Bedientableau in der Kabine befindet, angesteuert werden können. Alle weiteren Haltestellensollen frei zugänglich für den öffentlichen Verkehr sein.
Lieferung und Montage einer Aufzugsanlage im Holzschacht einschließelich Steuerung, Türen, Fahrkorb, Notrufsystem, Schachtkomponenten, Montageleistungen, bauseitiger Koordination und erforderlicher Dokumentation. Einschließlich Abnahme nach BetrSichV sowie Bereitstellung von Unterlagen, Zubehör und Wartungsleistungen.
Organisationen
Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH
Bamberg
Auftraggeber
Joseph-Stiftung
Bamberg
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Die BARMER, eine der führenden gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, plant unter der Bezeichnung "Sanierung Campus Wuppertal" eine umfassende Sanierung ihrer Hauptverwaltungsgebäude in Wuppertal. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Vergabeeinheit (VE) 323 Schreiner (Einbauten).
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt45221250
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-04-10
→
Vertragsschluss
2025-05-01
Beschreibung
Zum Großprojekt Nordmainische S-Bahn sind Vorabmaßnahmen im Bereich der Ernst-Heinkel-Straße durchzuführen. Um die zukünftige Straßenunterführung bauen zu können, muss vorab ein Entwässerungskanal umverlegt werden.
Die Ausschreibung betrifft den Neubau des Kanals der Stadtentwässerung Frankfurt.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Die Stadt Hörstel beabsichtigt Architekten- und Ingenieurleistungen für Sanierung der Sporthalle an der Hakenbergschule zu vergeben. Die Sporthalle soll umfassend saniert werden. Ziel der Maßnahme ist es, den Effizienzhausstandard 55 EE zu erreichen und damit einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und zur energetischen Optimierung kommunaler Liegenschaften zu leisten. Die bestehende Halle setzt sich zusammen aus einer 3-Feld-Halle mit Nebenräumen und Tribüne, zwei Sporträumen im UG und EG, die als Judoräume genutzt werden und einem Foyer. Die Tribüne besteht aus einem festen Teil und einem ausziehbaren Teil. Der ausziehbare Teil soll zukünftig aufgegeben werden. Die Halle selbst wurde im Mai 2024 aufgrund statischer Mängel gesperrt. Jüngst ist die Sporthalle für eine provisorische Nutzung hergerichtet worden und soll bis Ende 2026 provisorisch genutzt werden. Der Judoraum im Untergeschoss soll nach Möglichkeit so lange wie möglich auch während der Bauphase weiter genutzt werden. Im Jahr 2016 ist die Halle um einen Gymnastikraum inkl. Geräteraum und Foyer erweitert worden - dieser Bereich ist nicht sanierungsbedürftig. Während der Bauzeit ist die Nutzung des Gymnastikraums sicher zu stellen. Versorgungstechnisch hängt der Gymnastikraum an der Sporthalle. Im Vorfeld sind bereits umfangreiche Untersuchungen durchgeführt worden, die den Bietern in der 2. Phase (Verhandlungsphase) des Verfahrens zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist die Halle für eine Nutzung als Versammlungsstätte zu planen. Die Halle hat eine Netto-Grundfläche von 2.350 qm und eine Brutto-Grundfläche von rund 2.590 qm. Die energetische Sanierung wird durch die KFW (BEG Kommunen - Zuschuss) gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Weitere Fördermittel sind aktuell in Prüfung. Die Halle kann aktuell nur eingeschränkt genutzt werden, so dass die Planung und Realisierung unter Berücksichtigung der Förderbedingungen so schnell wie möglich erfolgen soll. Die Gesamtkosten (KG 300 - 700) der Maßnahme werden derzeit mit rund 5,9 Mio. Euro / netto angesetzt.
Los 11 Tischler Innentüren / Restauratorische Arbeiten, 2x denkmalgeschütze Holztüre sanieren und Türschlag ändern; 8x denkmalgeschütze Holztüre mit Unfassungszarge, ausbauen, aufarbeiten und bis zum wiedereinbau beim AN lagern; 1x denkmalgeschützte Holztüre mit Umfassungszarge ausbauen, aufarbeiten und bis zum wieder einbauen beim AN lagern Türblatt nach außen öffnend tauschen; 2x Drehtürantriebe liefern und einbauen; 33 m historische Sitzbänke ausbauen, aufarbeiten und Wiedereinbauen; 105 m Ausbau und Wiedereinbau, Ergänzungen, Ausbesserung der Wandverkleidung mit Zierelementen; 55 m Innenfensterbank liefern und einbauen; 2x Innenfenster erneuern; 2m Garderobenbank Liefern und einbauen; Wartung und Instandsetzungen Autom. Türanlagen, T30 und Feststellanlagen
Organisationen
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Auftraggeber
Holz- und Glaswerkstätten Fritzsch GmbH
Breitenbrunn OT Rittersgrün
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock → Hanse Bad & Wellnesstechnik GmbH
289.548 €📅 2026-06-09📍 Landkreis Rostock45212225, 45332400
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-23
→
Vertragsschluss
2026-04-06
Beschreibung
Der Sporthallenkomplex an der Kopenhagener Straße 5a/b besteht aus zwei miteinander
verbundenen Turnhallen des Typs GT 60 L, welche ca. im Jahr 1969/70 errichtet worden
sind. Somit mittlerweile über 50 Jahre alt und noch nie modernisiert, weist er erhebliche bau- und brandschutztechnische Mängel auf. Die technische Ausrüstung ist überholt, der Wärme- und Witterungsschutz nicht mehr gewährleistet. Die Hallenausstattung ist für den geplanten Wettkampfbetrieb ungenügend und eine behindertengerechte Nutzung bisher nur in Teilen möglich. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine umfassende Sanierung der Hallen daher unumgänglich.
Die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen soll in 4 Abschnitten erfolgen:
1. BA: Schulsportplatz auf Südseite inkl. Zuwegung bis zur Kopenhagener Str. 5a/b
2. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 1 (östliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
3. BA: Sanierung und Erweiterung Halle 2 (westliche Halle) inkl. Zuwegungen und Parkplätze
4. BA: Freianlagen Baseballspielfeld
Nach Abschluss der ersten beiden Bauabschnitte erfolgt nun im dritten Bauabschnitt die Sanierung der Halle 2 (Kopenhagener Str. 5a).
Organisationen
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Rostock
Auftraggeber
Hanse Bad & Wellnesstechnik GmbH
Rostock
Gewinner
Vergabekammern beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Göttingen71521000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-12
→
Vertragsschluss
2026-06-02
Beschreibung
Ersatzneubau EÜ Gemeindeweg & Laubach, *6343*, km 188,802 & 188,795
Die beiden Eisenbahnüberführungen werden mit Stahlbetonrahmenbauwerken in einer gemeinsamen Baugrube erneuert. Die Bauarbeiten laufen ca. von Oktober 2026 bis Ende 2027. Die Sperrpause für den Verschub und die restliche Herstellung der Brücken wird voraussichtlich vom 14.05. - 09.07.2027 stattfinden.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Planerleistungen für die Leistungsphasen 1-3 in Los 1 Gebäudeplanung gem. HOAI §§ 33 - 37 inkl. Brandschutzkonzept nach AHO und Los 2 Technischen Gebäudeausrüstung gem. HOAI §§ 53 - 56 in der Kita Kinderland, Robert-Koch-Str. 13 in 16225 Eberswalde
Organisationen
Stadt Eberswalde
Eberswalde
Auftraggeber
Projektbüro Dörner & Partner GmbH
Eberswalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-09📍 Hamburg71240000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-26
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
EÜ Südkanal - Bauüberwachung
Los 1: Bauüberwachung Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) und Schweißüberwachung
Los 2: Fachbauüberwacher Umwelt und Landschaftsbau
Los 3: Fachbauüberwacher Geotechnik
Los 4: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Los 08 PV-Anlage, 2 St PV-Anlage - als Indach-System mit Unterkonstruktion - 35 St. PV-Module - 1 St. Wechselrichter 15 kW 1 St Batteriewechselrichter (8 kW) 1 St Batteriespeicher 19 kWh 30 m Brandschutzkanäle
Organisationen
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Auftraggeber
Renoc Wärme GmbH
Crinitz
Stadt Finsterwalde
Finsterwalde
Vergabekammer des Landes Brandenburg
Potsdam
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie
Verbandsgemeindeverwaltung Konz → Senger Consult GmbH
138.733 €📅 2026-06-09📍 Trier-Saarburg71200000
Veröffentlicht
2026-06-09
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-26
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
Projektbeschreibung
Das Saar-Mosel-Stadion Konz wurde in seiner jetzigen Ausführung in den Jahren 1994 und 1995 gebaut und im Oktober 1995 fertiggestellt.
Die leichtathletischen Anlagen wurden daraufhin sofort an die Nutzer übergeben, während dem neu eingesäten Rasen die nach den Baurichtlinien empfohlene, nutzungsfreie „Überwinterung“ zugestanden wurde.
Seitdem ist das Stadion, vor allem von Frühjahr bis Herbst, die tägliche Sportstätte der rd. 1.400 Schüler im Schulzentrum Konz, die Trainings- und Heimspielstätte des Sportvereins und die Trainings- und Wettkampfstätte der Turngemeinde Konz.
Nach nunmehr 30 Jahren intensiver Nutzung durch die Vereine, Schulsport und vor allem überregionale Landes-Schulsportfeste der ADD und herausragende Leichtathletikmeisterschaften der Turngemeinde Konz werden immer mehr Mängel und Schäden sichtbar.
So ist die Abflussrinne zwischen dem Rasen und der Kunststofflaufbahn so schadhaft, dass die Abdeckungen nicht mehr zu fixieren sind und somit eine Unfallgefahr darstellen. Hier muss aller Voraussicht nach die komplette Rinne erneuert werden.
Der gesamte Kunststoffbelag ist zwischenzeitlich abgenutzt und weist teils sogar Löscher auf. Die gilt auch für die Bereiche der Hochsprungmatten, des Wurfrings und bei der Weitsprunganlage. Daher muss der Kunststoffbelag abgetragen, erneuert und somit auch die Linierung neu angebracht werden.
Da die Bereiche um die Trainingsweitsprunganlage lediglich aus Tennenmaterial hergestellt sind und auf öffentlichen Anlagen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten ist, ist dieser Bereich aufgrund des Unkrautbefalls kaum noch zu nutzen.
Somit soll auch diese Fläche mit einem entsprechenden Kunststoffbelag versehen werden.
Die Wettkampfkugelstoßanlage ist zu erneuern, da diese nicht mehr den Vorgaben entspricht.
Der Wurfring und die Stabhochsprunganlage entsprechen nicht mehr den heutigen Wettkampfvorgaben.
Die Rasenschicht ist aufgrund von erforderlichen Besandungsmaßnahmen zwischenzeitlich rd. 10 cm höher als auf ursprünglichem Niveau und der Spielfeldeinfassung. Im Rahmen der geplanten Maßnahme muss die Rasenschicht durch Entnahme und Neuansaat wieder auf das ursprüngliche
Planungsniveau gebracht werden.
Organisationen
Verbandsgemeindeverwaltung Konz
Konz
Auftraggeber
Senger Consult GmbH
Treis-Karden
Gewinner
Vergabekammer Rheinland-Pfalz - Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
DB Energie GmbH (Bukr 31) / DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) / DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-08📍 Hamburg71521000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-04-27
→
Vertragsschluss
2025-05-08
Beschreibung
HLK Hamburg - Berlin, Zweitausschreibung Bauüberwachung Raumlos 1 Hamburg-Rothenburgsort - Büchen in drei Teillosen
Gemäß der Unternehmensstrategie der DB InfraGO AG zur Ertüchtigung des Hochleistungsnetzes ist in den Jahren 2025 bis 2026 der Hochleistungskorridor (HLK) Hamburg–Berlin general zu sanieren. Die Strecke Hamburg-Rothenburgsort – Berlin-Spandau (Strecken 6100,1280) wird als zweite Strecke im Rahmen des Konzepts der Generalsanierungskorridore in einer Totalsperrung
grundlegend saniert. Ziel ist es, die Anlagenverfügbarkeit auf der Strecke und die Zustandsnote signifikant zu
verbessern und Baufreiheit von mindestens fünf Jahren ab 2026 zu erzielen.
Organisationen
DB Energie GmbH (Bukr 31)
Frankfurt Main
Auftraggeber
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Frankfurt Main
Auftraggeber
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Berlin
Auftraggeber
BIEGE INGE HLK HH-BLN Los 1 c/o EDB Eisenbahndienstleistungen und Bahntechnik GmbH
Planungsleistungen für Architekten- u. Fachplanungsleistungen gemäß HOAI 2021 Teil 3, Objektplanung, Abschnitt 1 u. 2 (Objekt- u. Freianlagenplanung), Teil 4, Abschnit 1 u. 2 (Fachplanung Tragwerk u. techn. Ausrüstung), sowie der Anlage 1, 1.2, 1.2.3 bis 1.2.5 (Bauphysik) als Generalplaner i. R. d. Neubaus einer Grundschule
Organisationen
Wetteraukreis
Friedberg
Auftraggeber
planwerk architekten gmbh
Hanau
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Stadt Remscheid, Fachdienst Recht und Vergabe, Abteilung Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-08📍 Remscheid, Kreisfreie Stadt45421000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Für das Leibniz Gymnasium in Remscheid, Lockfinker Straße 23, wird eine Bestandserweiterung in Massivbauweise errichtet. Im südwestlichen Bereich des Bestandsgrundstücks der Schule (Gemarkung 053264 Lüttringhausen, Flur 22, Flurstück 716) wird ein Teil der Schulgebäude abgebaut, um Platz für diesen Neubau zu schaffen.
Der zweigeschossige Baukörper (EG, 1. OG) wird als eigenständiger Neubau direkt an die Bestandsräumlichkeiten angebunden und umfasst die erforderlichen Räume, die in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und der Schule geplant sind. Während der Bauphase werden die 8 bestehenden Klassenzimmer beeinflusst. Um den Schulbetrieb während der Bauphase aufrechtzuerhalten, wird in Abstimmung mit der Auftraggeber (AG) und den Nutzern südlich auf dem Schulgelände auf dem bestehenden Parkplatz temporär ein zweigeschossiger Containerbau eingerichtet. Der Containerbau umfasst 8 Klassenzimmer, jedoch keine Sanitärräume.
Organisationen
Stadt Remscheid, Fachdienst Recht und Vergabe, Abteilung Zentrale Vergabestelle
Der Auftraggeber ist Eigentümer der Liegenschaft Goethestraße 16 in 33330 Gütersloh. Diese umfasst die bestehenden Betriebs-, Werkstatt- und Hallengebäude des städtischen Betriebshofes. Die Stadt Gütersloh beabsichtigt, eine ganzheitliche und zukunftsfähige Neustrukturierung des Betriebshof-Campus unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäude, der Grundstücksgrenzen und der innerstädtischen Lage umzusetzen. Dazu ist ein zukunftsfähiges, funktional optimiertes Betriebshofkonzept zu entwickeln, federführend durch den gesondert zu vergebenden Auftragnehmer des Leistungsbilds Objektplanung Gebäude und Innenräume. Bestandsgebäude und Neubauten sind dabei zu verknüpfen. Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist nicht die vollständige Umsetzung des perspektivischen Konzeptes, sondern ausschließlich der erste Bauabschnitt. Dabei sind insbesondere mehrere Gebäude abzureißen, ferner ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes und einer Kalthalle, von technischen Anlagen sowie die temporäre Unterbringung der betroffenen Mitarbeitenden während der Bauzeit zu planen und die Umsetzung zu begleiten. Die weitergehenden Planungs- und Objektüberwachungsleistungen für die Umsetzung der übrigen Maßnahmen über den definierten Bauabschnitt 1 hinaus werden zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt. Mit diesem Vergabeverfahren werden Leistungen der Technischen Ausrüstung, Leistungsphasen 1 bis 9 (vgl. § 55 Abs. 1 Satz 2 HOAI) der Anlagengruppen 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen) und 3 (Lufttechnische Anlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 1, 3 HOAI sowie Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 9 (vgl. § 55 Abs. 1 Satz 2 HOAI) der Anlagengruppen 2 (Wärmeversorgungsanlagen) und 8 (Gebäudeautomation) nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 und 8 HOAI (in den Vergabeunterlagen zusammen "TGA-HLS" genannt) vergeben. Es handelt sich um ein Los der für die Maßnahme erforderlichen Planungsleistungen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Mit Zuschlagserteilung werden die Leistungsphasen 1 bis 4 der Anlagengruppen 1 und 3 und die Leistungsphasen 1 bis 3 der Anlagengruppen 2 und 8 direkt beauftragt. Neben den Grundleistungen sind auch Besondere und Zusatzleistungen zu erbringen. Nähere Einzelheiten zum geplanten Projekt ergeben sich aus den Vergabeunterlagen und den dort in Bezug genommenen Anlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung (Anlage 5).
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Spree-Neiße45221112
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-07-23
→
Vertragsschluss
2025-08-03
Beschreibung
Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Euloer Straße (Str. 6205 km 21,25) inkl. AP und tangierender Oberbau- und anderer Maßnahmen
Die EÜ Euloer Straße in Forst (Lausitz) ist abgängig und soll in den Jahren 2026-2028 durch einen Neubau als viergleisiges Vollrahmenbauwerk mit finaler Inbetriebnahme am 30.09.2028 ersetzt werden.
Die gegenwärtige EÜ Euloer Straße besteht aus Mauerwerkswiderlagern mit vier einfeldrigen Stahlüberbauten und überführt drei befahrene sowie ein optionales Gleis. Die Strecke ist nicht elektrifiziert. Der Bahnbetrieb ist innerhalb von vier Hauptbauphasen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Sperrpausen mittels zweier Gleishilfsbrücken ZH14 dauerhaft zu gewährleisten. Durch die Veränderung des Gleislayouts werden durch die Fa. Siemens für den Bau- und für den Endzustand jeweils ein Softwarewechsel im ESTW-A Forst durchgeführt. Mit der Aufweitung der neuen EÜ in lichter Weite auf 13,20 m und lichter Höhe auf 4,50 m ist eine Verschiebung der Straßenkreuzung Euloer Straße/ Teichstraße in Richtung Süden verbunden.
Leistungsgegenstand ist die Erstellung von gewerkebezogenen Ausführungsunterlagen und Bauausführungen wie folgt:
- Konstruktiver Ingenieurbau (Stahlbetonvollrahmen mit anschließenden Trogbauwerken, Gleishilfsbrücken, Kabelhilfsbrücke, Gebäude Hebeanlage)
- Spezialtiefbau (Rückverankerter Baugrubenverbau mit Spundwänden, Wasserhaltung, Rückverankerte Unterwasserbetonsohle mit Verpresspfählen)
- Verkehrsanlage Bahn (Gleisbau mit bauzeitlichem Gleislayout, 8 Weichen aus- und einbauen)
- Ausrüstungstechnik (Kabelverlegung LST-TK-50 Hz, Gleisfeldbeleuchtung, Weichenheizung) – Hinweis: 6 LST Bauzustände mit 2 Softwarewechsel (2026 u. 2028)
- Verkehrsanlage Straße (Straßenbau, Entwässerung mit Regenrückhaltebecken)
- Maschinentechnische Anlagen (Hebeanlage/ Pumpwerk)
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Stadt Remscheid, Fachdienst Recht und Vergabe, Abteilung Zentrale Vergabestelle
📅 2026-06-08📍 Remscheid, Kreisfreie Stadt45260000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-08
Beschreibung
Für das Leibniz Gymnasium in Remscheid, Lockfinker Straße 23, wird eine Bestandserweiterung in Massivbauweise errichtet. Im südwestlichen Bereich des Bestandsgrundstücks der Schule (Gemarkung 053264 Lüttringhausen, Flur 22, Flurstück 716) wird ein Teil der Schulgebäude abgebaut, um Platz für diesen Neubau zu schaffen.
Der zweigeschossige Baukörper (EG, 1. OG) wird als eigenständiger Neubau direkt an die Bestandsräumlichkeiten angebunden und umfasst die erforderlichen Räume, die in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und der Schule geplant sind. Während der Bauphase werden die 8 bestehenden Klassenzimmer beeinflusst. Um den Schulbetrieb während der Bauphase aufrechtzuerhalten, wird in Abstimmung mit der Auftraggeber (AG) und den Nutzern südlich auf dem Schulgelände auf dem bestehenden Parkplatz temporär ein zweigeschossiger Containerbau eingerichtet. Der Containerbau umfasst 8 Klassenzimmer, jedoch keine Sanitärräume.
Organisationen
Stadt Remscheid, Fachdienst Recht und Vergabe, Abteilung Zentrale Vergabestelle
Der Landkreis Osterholz beabsichtigt , nach vorzeitigem Ausscheiden des bisherigen Architekturbüros, im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb nach § 119 Abs. 5 Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und § 74 und § 17 Vergabeverordnung (VgV) die Leistung „Architektenleistungen LPH 5-9 für die Sanierung der Berufsbil-denden Schulen Osterholz-Scharmbeck (BBS)“ zu vergeben.
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Rhein-Sieg-Kreis45236000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-05-22
→
Vertragsschluss
2025-05-22
Beschreibung
GSH Troisdorf - Unkel
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) und die DB haben beschlossen, bis 2030 ein Hochleistungsnetz aufzubauen. Der Abschnitt Troisdorf -Koblenz - Wiesbaden auf der zweigleisigen und elektrifizierten Strecke 2324 bzw. die „Rechte Rheinstrecke“ ist Teil des Transitkorridors von den ARA-Häfen (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) nach Süddeutschland und damit ein wichtiger Bestandteil des europäischen Güterverkehrsnetzes.
Im Zuge des Aufbaus des Hochleistungsnetzes soll der Abschnitt Troisdorf, bis Bad Honnef im 2. Halbjahr 2026 im Regionalbereich West erneuert werden. Dieser liegt vollumfänglich in Nordrhein-Westfalen.
In der vorliegenden AzV wird ausschließlich auf das Los 100 (Bauabschnitt Nord) eingegangen. Der betroffene Bauabschnitt reicht vom nördlichen Ende des Bf Troisdorf bei ca. km 78,6 bis zum südlichen Ende des Bahnhofs Friedrich-Wilhelms-Hütte (KFWH) bei km 83,000.
Inhalt des Loses sind:
35 Weichen
ca. 6.000 m Gleis
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Frankfurt Main
Auftraggeber
Schweerbau Gesellschaft mit beschrä - Haftung und Co. KG. Bauunternehmen
Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe
85.112 €📅 2026-06-08📍 Kassel, Landkreis45200000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-02
Beschreibung
Instandsetzung barockes Kanalgeländer; Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art (DIN 18 299); Metallbauarbeiten (DIN 18 360); Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen (DIN 18 363);
Organisationen
Land Hessen, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe
Bad Nauheim
Auftraggeber
Metallbau Lochhaas
Herbstein
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Tischlerarbeiten (insbesondere Waschtische, Fensterbänke und Raumschilder) im Rahmen der Errichtung des Neubaus des Gefahrenabwehrzentrums des Landkreis Vorpommern-Greifswald am Standort Greifswald. (Details s. Leistungsbeschreibung).
Organisationen
Landkreis Vorpommern-Greifswald - Der Landrat
Greifswald
Auftraggeber
Tischlerei Riebe GmbH
Bargeshagen
Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz.
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und
dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen
zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)
mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen
(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,
Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
Organisationen
DB InfraGO AG
Frankfurt am Main
Auftraggeber
Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Die Stadt Augsburg plant die Neugestaltung des Georg-Käß-Platz im Stadtteil Haunstetten. Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der Objektplanung Freianlagen und Verkehrsanlagen gem. Paragraph 38 ff und Paragraph 45 ff der HOAI 2021, LPH 1-9, bei stufenweiser Beauftragung, zunächst LPH 1-3, als ein Planungsabschnitt mit voraussichtlich zwei Bauabschnitten. Neben der Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität sind Flächenzugewinne für Maßnahmen der Klimawandelanpassung und kleinere Veranstaltungen zu entwickeln.
Organisationen
Stadt Augsburg
Augsburg
Auftraggeber
lohrer.hochrein landschaftarchitekten und stadtplaner gmbh
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Stade
514.532 €📅 2026-06-08📍 Rotenburg (Wümme)71300000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-19
→
Vertragsschluss
2026-05-31
Beschreibung
Die Baumaßnahme umfasst den Neubau der Brücke über die Oste und den dadurch erforderlich werdenden Umbau des anschließenden Knotenpunktes B71 / B74. Die Ausbaumaßnahme befindet sich in der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg / Wümme. Beide Bundesstraßen, B 71 und B 74, sind nach den Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung (RIN08) der Verbindungsfunktionsstufe II (überregional) zuzuordnen. Das Bestandsbauwerk aus dem Jahr 1951 ist spannungsrissgefährdet und wird zurzeit mit einem Monitoringsystem überwacht. Zur ununterbrochenen Aufrechterhaltung des Verkehrs soll der Neubau der Ostebrücke neben dem Bestandsbauwerk errichtet werden. Der Planfeststellungsbeschluss für die Baumaßnahme erging am 29.07.2024. Der vorhandene Knotenpunkt östlich der Ostebrücke wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Die neue Straßenbrücke gibt hier im Wesentlichen die Linienführung der Anschlussäste im neuen Knotenpunkt vor. In den drei Hauptästen der auf den Kreisverkehr einmündenden Straßen werden jeweils 10 m lange Fahrbahnteiler mit einer Tiefe von 2,5 m mittig angeordnet. Die Einmündung der Tankstellenzufahrt erhält keinen Fahrbahnteiler. Der Radwegverlauf wird dem neuen Kreisverkehr angepasst. Die Bundesstraßen werden als einbahnig, zweistreifige Verkehrswege ausgeführt. Der Querschnitt der im Bestand 7,00 bis 8,00 m breiten Fahrbahn wird im Wesentlichen beibehalten. Das neue Brückenbauwerk wird in einem RQ 11B hergestellt. Rad- und Fußwege wer-den fahrbahn-begleitend auf einer Hochbordanlage geführt und in Betonsteinpflaster hergestellt. Abschnittsweise wird dieser Regelquerschnitt durch einen Pflanzstreifen aufgeweitet. Gemäß den Berechnungen zum erforderlichen Oberbau sind die 3 Anschlussäste der "Neuen Straße", der "Zevener Straße" und der "Stader Straße" in Belastungsklasse (Bk) 10 herzustellen. Aufgrund der im Kreisverkehr auftretenden höheren Scher- und Radialkräfte ist dieser in der nächst höheren Belastungsklasse anzulegen. Zur Vereinheitlichung des Einbaues werden alle Straßenäste und die Kreisfahr-bahn im gleichen Aufbau Bk 32 ausgeführt. Zusätzlich zum Umbau des Knotenpunktes wird die Oberflächenentwässerung den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Für die Stadt Bremervörde werden die Abwasserleitungen im Zusammenhang mit dem Straßenbau neu verlegt. Der Rückbau des Bestandsbauwerkes ist nicht Vertragsbestandteil. Die BIM-Methode wird in der Bauausführung für das Brückenbauwerk mit einigen Anwendungsfällen genutzt. Das Projekt wird über einen CDE-Raum in der "Autodesk Construction Cloud" (ACC) abgewickelt. Die Projektdokumentation und -kommunikation erfolgt über die ACC. Die im Anhang aufgeführten "Hinweise für die BOL/BÜ hinsichtlich der Verwendung der BIM-Methode" sind zu beachten. Die Verkehrsanlagen werden ohne die BIM-Methode hergestellt. Die Nutzung der ACC als Dokumentations- und Kommunikationsplattform behält sich der AG vor. Bauoberleitung für den Ersatzneubau der Ostebrücke Bremervörde - 3-Feld Bauwerk in Spannbeton - Stützweiten 12,4 m - 18,0 m - 12,4 m - Breite zwischen den Geländern 14,0 m - Brückenfläche 600 m² - Kreuzungswinkel 100 gon - Widerlager Tiefgründung auf Ortbetonverdrängungspfählen, die Pfeiler sind flach gegründet - Neubau parallel zum Bestandsbauwerk - Der Rückbau des Bestandsbauwerks ist nicht Vertragsbestandteil und Bauoberleitung für - den Umbau einer Einmündung mit Lichtsignalanlage zu einem Kreisverkehrsplatz - den Neubau der Fahrbahn, der Geh- und Radwege - die Erneuerung der Oberflächenentwässerung - den Neubau eines Durchlasses - das Umlegen von Leitungen verschiedener Versorgungsträger
Organisationen
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Stade
Stade
Auftraggeber
André Bartel - Beratende Bauingenieure
Bremen
BPR Ingenieure GmbH & Co. KG
Bremen
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez 24
Hannover
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Zentrale Geschäftsbereiche, Dez. 24
Hannover
Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen
Name des Auftragsgebers: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar, Heilbronner Str. 190, 70191 Stuttgart
Name des beauftragten Unternehmens: Bick &Letzel GmbH
Vergabeart/-verfahren: Es handelte sich um eine Freihändige Vergabe gemäß § 20 III VOB.
Art und Umfang der Leistung: Bauteile sind mit Beschichtungsstoffen gegen Korrosion zu schützen.
Zeitraum der Leistungserbringung: Baubeginn 20. KW 2026 - Ende 40. KW 2026
Schleusen
Diese Bekanntmachung wird gem.§ 20 Absatz 3 VOB/Abzw. § 30 Absatz 1 UVgO veröffentlicht und dient der Information und Transparenz von Vergabeverfahren über die Erteilung eines Auftrages. Sie ist nicht als Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem im Anhang beigefügten Formblatt 341.
Information nach § 20 Abs. 3 VOB/A über die Erteilung eines Auftrages, Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitung
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg
📅 2026-06-08📍 Mecklenburg-Vorpommern45
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
—
Beschreibung
vergebener Auftrag 26B0043N
Kürassier- Kaserne Viereck,
Haupttor und Zufahrt
Ausführungszeitraum: 15.06.2026 bis 25.09.2026
Strabag AG
Alt Bartelsdorfer Straße 1
18146 Rostock
Bodenarbeiten, Anschlussleitungen, Toranlage
Organisationen
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung, Jugend und Sport, Amt für Schulen
Postfach 120020
01001 Dresden
Deutschland,
E-Mail:
zvb-vob@dresden.de
Internet:
https://www.dresden.de
b) Vergabeverfahren:
Freihändige Vergabe (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Leistung: Leistung: Fachlos 504_Zaunverschiebung; Maßnahme: UNIHÖ - Erweiterung und Sanierung Bestandsgebäude für die Klassen 1 -12 der Universitätsgemeinschaftsschule mit Erneuerung der Freianlagen ; Maßnahme: :Massnahme
d) Ort der Ausführung:
Höckendorferdorfer Weg 2, 01189 Dresden
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
LLB GmbH
Lockwitzgrund 29b
01257 Dresden
Zaunanlagen (Bau)
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Neustadt am Rübenberge
An der Stadtmauer 1
31535 Neustadt am Rübenberge
Telefonnummer:
+49 5032-84-0
E-Mail:
vergabe@neustadt-a-rbge.de
Faxnummer:
+49 5032-84-430
Internet:
https://www.neustadt-a-rbge.de
b) Vergabeverfahren:
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOB)
c) Auftragsgegenstand:
Abbruch der Sporthalle MES
d) Ort der Ausführung:
Ahnsfört 17, 31535 Neustadt am Rübenberge
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
Hagedorn Hannover GmbH
Kreisstr. 20A
30629 Hannover
Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien
Gemeinde Kirchdorf am Inn - Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens Vergabe von Planungsleistungen in 2 Einzellosen. LOS 1: Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI - Leistungsphasen 1-9 und LOS 2: Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI – Leistungsphasen 1-6, 8
Objektplanungsleistungen Ingenieurbauwerke und Fachplanung Tragwerksplanung
- Anlagen Gas- und Wasserversorgung für die Umgestaltung der OD L3117 in Neu-Isenburg
Organisationen
Magistrat der Stadt Neu-Isenburg
Neu-Isenburg
Auftraggeber
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Der Auftraggeber ist Eigentümer der Liegenschaft Goethestraße 16 in 33330 Gütersloh. Diese umfasst die bestehenden Betriebs-, Werkstatt- und Hallengebäude des städtischen Betriebshofes. Die Stadt Gütersloh beabsichtigt, eine ganzheitliche und zukunftsfähige Neustrukturierung des Betriebshof-Campus unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäude, der Grundstücksgrenzen und der innerstädtischen Lage umzusetzen. Dazu ist ein zukunftsfähiges, funktional optimiertes Betriebshofkonzept zu entwickeln, federführend durch den gesondert zu vergebenden Auftragnehmer des Leistungsbilds Objektplanung Gebäude und Innenräume. Bestandsgebäude und Neubauten sind dabei zu verknüpfen. Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist nicht die vollständige Umsetzung des perspektivischen Konzeptes, sondern ausschließlich der erste Bauabschnitt. Dabei sind insbesondere mehrere Gebäude abzureißen, ferner ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes und einer Kalthalle, von technischen Anlagen sowie die temporäre Unterbringung der betroffenen Mitarbeitenden während der Bauzeit zu planen und die Umsetzung zu begleiten. Die weitergehenden Planungs- und Objektüberwachungsleistungen für die Umsetzung der übrigen Maßnahmen über den definierten Bauabschnitt 1 hinaus werden zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt. Mit diesem Vergabeverfahren werden Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1 bis 6 nach § 51 Abs. 1 HOAI i.V.m. Anlage 14.1 zur HOAI und Leistungen der Bauphysik, nämlich Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Leistungsphasen 1 bis 7 nach Ziffer 1.2.2 Abs. 1, 2 der Anlage 1 zur HOAI (nachfolgend zusammen "Tragwerksplanung und Bauphysik") vergeben. Es handelt sich um ein Los der für die Maßnahme erforderlichen Planungsleistungen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Mit Zuschlagserteilung werden die Leistungsphasen 1 bis 4 direkt beauftragt. Neben den Grundleistungen sind auch Besondere und Zusatzleistungen zu erbringen. Nähere Einzelheiten zum geplanten Projekt ergeben sich aus den Vergabeunterlagen und den dort in Bezug genommenen Anlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung (Anlage 5).
Für die Verlängerung der Straßenbahnfahrzeuge der SWU um 11 Meter sind an verschiedenen betrieblichen Einrichtungen auf dem Betriebshof der SWU, die für Wartung und Unterhalt der Fahrzeuge notwendig sind, bauliche Umbaumaßnahmen erforderlich, damit die Funktion dieser Einrichtungen zusätzlich auch für die verlängerten Fahrzeuge erfüllt werden kann.
Die einzelnen Maßnahmen betreffen die Halle C mit Abstellflächen, Betriebswerkstatt mit Arbeitsständen und Waschhalle, die Zentralwerkstatt in der Halle E, sowie die Anpassung der Gleise im Außenbereich vor Halle E.
📅 2026-06-08📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis71300000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-03
→
Vertragsschluss
2026-03-19
Beschreibung
Planung der versorgungstechnischen Gebäudeausrüstung Heizungs-, Lüftungs-, Sanitäranlagen und Gebäudeautomation für die Erweiterung für Ganztagsschulkindbetreuung mit Mensaneubau der Karlschule, Karlstr. 16, 79104 Freiburg.
Durchgeführt wird ein 1-stufiges, offenes Verfahren nach § 14 Abs. 2 und § 15 VgV für Leistungen der Technischen Ausrüstung HLS und MSR nach HOAI, Teil 4, Abschnitt 2, § 53 ff.
Burgenlandkreis → Otto Kittel GmbH & Co. Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau KG Zorbau
4.707.529 €📅 2026-06-08📍 Burgenlandkreis45200000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-19
Beschreibung
Der Burgenlandkreis als Bauherr beabsichtigt die Errichtung eines neuen Schulcampus auf dem Areal „ Stadtquartier
Schönburger Straße “, bestehend aus Schulgebäude und 3 - Felder - Sporthalle.
Das ebenfalls auf dem Gelände geplante Zentrum für das Berufsvorbereitende Jahr ( BVJ ) ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.
Das Baufeld für den geplanten Campusneubau befindet sich östlich des Naumburger Zentrums im Geltungsbereich eines rechtsgültigen Bebauungsplanes ( B - Plan Nr . 62 “ Stadtquartier Schönburger Straße" ). Die ehemalige Bebauung sowie die Oberflächenbeläge wurden bereits zurückgebaut. Das Schulgrundstück selbst liegt an der südlich verlaufenden Schönburger Straße sowie an der östlich verlaufenden, im Zuge des B- Plan- Verfahrens neu geplanten und errichteten Dr. - Wilhelm- Kniest- Straße zwischen der Schönburger Straße und der Grochlitzer Straße an.
Zum Campus gehört noch das Grundstück mit der Flurstücksnummer 692.
Das Straßenquartier zwischen Schönburger- , Rosa-Luxemburg und Grochlitzer Straße ist gekennzeichnet durch eine weitgehend homogen wirkende Bebauung durch meist dreigeschossige Wohngebäude.
Das Grundstück ist weitgehend eben und umfasst eine Fläche von 25.196m2.
Die baulichen Anlagen des neuen Schulcampus werden auf drei Gebäudebereiche verteilt . In der Angebotsaufforderung sind die Gebäudeteile des Bauvorhabens wie folgt bezeichnet:
Teilobjekt A Schulgebäude
Das Gebäude, d as die Schulräume der Förderschule, d er Sekundarschule und Teile des BVJ beherbergt, bildet als größte Baumasse das Zentrum der Anlage und ist selbst in drei „ Gebäudekuben“ gegliedert, höhenmäßig gestaffelt zwischen zwei und vier Obergeschossen. D ie drei Baukörperbereiche sind jeweils um einen Innenhofkern gegliedert. Die Gebäude werden in Massivbauweise mit tragenden Wänden und Stützen aus Stahlbeton sowie Stahlbetondecken mit Flachdach errichtet. Die Gründung erfolgt auf Stahlbetonbodenplatten . Der mittlere Gebäudeteil ( A 1) ist unterkellert, d ie nördlichen und südlichen Gebäudeteile ( A2 und A3 ) sind nicht unterkellert.
Teilobjekt B Sporthalle
Die Drei -Feld-Sporthalle ist im Anschluss an das Schulgebäude nördlich angeordnet . An dem großen Hallenraum mit DIN- Maßen ( 4 5 x 2 7 m ) schließt sich an der südlichen Längsseite ein zweigeschossiger Funktionstrakt an. Die Gebäudegründung für den Sozialtrakt erfolgt als Plattengründung mit bewehrten Stahlbeton- Bodenplatten, die Halle wird mit Einzelfundamenten und Fundamentstreifen unter den Außenwänden gegründet.
Die tragenden Wände, Stützen sowie die Geschossdecken im Sozialtrakt werden in Stahlbetonbauweise errichtet. Das Hallendach wird mit Leimholzbindern und einer Tragschale aus Stahltrapezblech ausgebildet.
Werkstattgebäude des BVJ (Bauteil C)
nicht Gegenstand dieser Ausschreibung
Organisationen
Burgenlandkreis
Naumburg (Saale)
Auftraggeber
1. und 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Halle (Saale)
Otto Kittel GmbH & Co. Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau KG Zorbau
537.637 €📅 2026-06-08📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis45331000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-20
→
Vertragsschluss
2026-05-17
Beschreibung
Breisacher Hof, Breisacher Straße 76, 79110 Freiburg. Sanierung Hauptgebäude mit Anbau.
Lüftungsinstallation.
Lüftungsarbeiten gemäß DIN 18379:
- Einbau von 6 RLT-Anlagen mit WRG mit Luftmengen zw. 440 m3/h und 4.500 m3/h .
- Einbau von ca. 1.100 qm Luftkanäle rechteckig.
- Einbau von ca. 490 lfdm. Wickelfalzrohre DN100 bis DN200.
- Einbau von ca. 42 Brandschutzklappen mit Zubehör.
- Einbau einer Splitklimaanlage für elektr. Betriebsräume.
Offenes Verfahren für die Vergabe von Fachplanungsleistungen zur baulichen Erweiterung der Grundschule Bockhorn in 26345 Bockhorn für einen ganztätigen Schulbetrieb
Gerüstbauarbeiten, Sanierung Fassade SEK II Landrat Lucas Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Str. 7- 13, 51379 Leverkusen
Gemäß den Fördermittelbestimmungen ist bei der zu erbringenden Leistung der Grundsatz "Energieeffizienz an erster Stelle" zu beachten.
Organisationen
Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabestelle
Leverkusen
Auftraggeber
Oberlandesgericht Düsseldorf
Düsseldorf
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Auf dem Eckgrundstück zwischen Wilhelm-Pieck-Straße und Chransdorfer Straße in Großräschen wird die künftige Kindertagesstätte "Spatzennest" durch die Stadt Großräschen errichtet. Anschrift der Baustelle: Wilhelm-Pieck-Straße 111 01983 Großräschen Die Kindertagesstätte umfasst die Bereiche der Kinderkrippe (U3), des Kindergartens (Ü3), ergänzende Räumlichkeiten für Personal, Bewegungsraum und Kinderrestaurant, sowie Freianlagen und Erschließungen.
Organisationen
Stadt Großräschen
Großräschen
Auftraggeber
btb Beton- und Tiefbau Bagenz GmbH
Neuhausen
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Der Schulhof des Berufsschulzentrum Gotha-West soll umfangreich neu gestaltet werden. Diese Ausschreibung befasst sich mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung.
Erweiterter Rohbau für 2 nebeneinanderliegende Gebäude: Erdarbeiten: ca. 13.600 m3, Großbohrpfähle: 64 Stück ca. 570 m, Wasserhaltungsarbeiten beide Baugruben, Maurerarbeiten: ca. 980 m2, Stahlbetonarbeiten: ca. 6.700 m3 (bewehrt), Dämmarbeiten: ca. 3500 m3, Abdichtungsarbeiten ca. 5250 m2, Grundleitungen, Blitzschutz- und Erdungsanlagen
Organisationen
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Göppingen
Gewinner
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau
Die Stadt Bamberg plant eine umfassende Generalsanierung der historischen Gebäude sowie der historischen Freianlagen und einen Anbau an der Villa Remeis in Bamberg.
Die vorläufigen Gesamtkosten (KG 200 – 700) belaufen sich nach einer ersten Grobkostenannahme auf ca. 2,4 Mio. € brutto für die Bestandssanierung und ca. 1,7 Mio. € brutto für den Erweiterungsbau. Der Anteil der KG 400 daran beträgt ca. 180 TSD € brutto für den Bestand und ca. 270 TSD € brutto für die Erweiterung
Es handelt sich um eine geförderte Maßnahme. (Bundesmittel Kultur und Medien; Bayerische Landesstiftung; Oberfrankenstiftung; Städtebauförderung)
Eine Beschreibung im Detail kann den Vergabeunterlagen - Anlage 01 entnommen werden.
Organisationen
Stadt Bamberg / Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle im Auftrag der Dr. Remeis Stiftung
Bamberg
Auftraggeber
GK Projektmanagement, VgV-Betreuung
Kitzingen
Ingenieurbüro Thomas Klug
Bamberg
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Die Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Pößnitz wurde in den 60iger Jahren errichtet und in Betrieb genommen. Sie diente im Wesentlichen zur Aufbereitung des Grubenwassers aus den Tagebauen Meuro und Klettwitz. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die im Zuge der Sanierungstätigkeiten der LMBV mbH gehobenen Wässer aus den um-liegenden Tagebaubereichen der Grubenwasserreinigungsanlage behandelt. Weiterhin wird auch das Wasser der zwei Horizontalfilterbrunnen 8 und 9 aus Senftenberg/Brieske zur Behandlung eingeleitet. Die Anlage wurde zur mechanisch-chemischen Reinigung ausgelegt und fungiert somit zur Ausfällung des überwiegend gelösten Eisens und der Anhebung des pH-Wertes. Aufgrund des über 50 Jahre dauernden Betriebes sind die einzelnen Bauwerke ver-schlissen. Darüber hinaus ist die Anlagentechnik komplett sanierungsbedürftig bzw. kann durch den Einsatz anderer Aggregate der Betrieb
kostengünstiger unter Einhaltung der zukünftig geltenden Ausleitwerte gestaltet werden. Defizite bestehen zudem in der EMSR-technischen Ausrüstung. Diese ist nicht mehr mit den VDE-Normen vereinbar. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung der Anlage von der LMBV mbH in 2025 begonnen worden. Gegenstand der Ausschreibung ist die Beauftragung einer neuen örtlichen Bauüberwachung. Nach einer Einarbeitungsphase durch die derzeitige örtliche Bauüberwachung sollen ab dem 3.Quartal alle Leistungen aus der beiliegenden AST durch den neuen AN erbracht werden.
Organisationen
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) → SPITZKE SE
📅 2026-06-08📍 Hamburg45234116
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-05-04
→
Vertragsschluss
2025-05-05
Beschreibung
Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST.
Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht.
Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt:
1. Weichenerneuerungen
2. Neubau von Weichenverbindungen
3. Bau neuer Überleitstellen
4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation
5. Neubau von Weichenheizstationen
6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen
7. Kabeltiefbau
8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten
9. Erneuerung eines Durchlasses
10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen
11. Bahnsteigverlängerungen
12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW)
13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Herstellung der Freianlagen im Umfeld des Neubaus eines Kinderhauses an der Konrad-Adenauer-Straße.
Teilweise werden in diesem Zuge auch Flächen am benachbarten Bestandkindergarten, sowie vorgelagerte öffentliche Gehwege wieder hergestellt.
Bauzeit: ca KW 34/2026 – KW 52/2026
Wesentliche Arbeiten:
Ca. 310 m2 Pflasterbeläge aus Beton- und Naturstein
Ca. 200 m2 Asphalt
Ca. 100 m2 Holzterrassen aus acetylierter Kiefer
Ca. 60 m3 Fallschutz aus Holzschnitzel
Ca. 700 m2 Fertigrasen
Pflanzarbeiten
Zaunarbeiten
Einbau Spielgeräte
Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf benötigt eine mobile dieselbetriebene Pumpe auf Hakenabrollsystem in Containerbauweise.
Die Containerpumpe wird zunächst als temporäre Ersatzpumpe für eine ca. 3-jährige Sanierungsphase eines Schöpfwerks eingesetzt, um jeweils zu sanierenden Pumpe während des Sanierungszeitraumes zu ersetzen und die Förderleistung des Schöpfwerks aufrechtzuerhalten.
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dient sie dem Wasserwirtschaftsamt dauerhaft als Ersatzpumpe bei anderen Schöpfwerkssanierungen.
Die Pumpe muss auf einem Hakenabrollrahmen montiert sein, um ihren Transport mit Standard-Wechselladerfahrzeugen zu ermöglichen.
Dieses Leistungsverzeichnis beschreibt die
anzubietenden Leistungen zur Lieferung und
betriebsfertigen Montage der starkstrom-,
nachrichtentechnischen- und Photovoltaikanlage im Erweiterungsneubau
der katholischen Grundschule Buisdorf.
Die Leistung wird niederspannungsseitig an
einer in einer separaten Baumaßnahme errichteten
kundeneigenen Container-Transformatorstation im
Außenbereich zur Verfügung gestellt.
Der Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN) beginnt an
den Abgangsklemmen des Niederspannungsschaltgerüstes in
der Kompaktstation.
Als erstes müssen die Kabel und die Verteilung für die Bestandsturnhalle verlegt und angeschlossen werden.
57.787 €📅 2026-06-08📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis45262320
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-07
→
Vertragsschluss
2026-05-21
Beschreibung
Neubau Rettungszentrum bei der Hauptfeuerwache, Eschholzstraße 118a, 79115 Freiburg, Gebäude H,
Estricharbeiten:
Zementestrichverlegarbeiten inkl. Wärme- und Trittschalldämmung auf Stb-Boden und -deckenplatten, ca. 2.715 m2
330.449 €📅 2026-06-08📍 Neumarkt i. d. OPf.45443000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-25
Beschreibung
Verblendmauerwerk für den Neubau von Haus 4
Haus 4 ca. 1.100 m²
- Auflagerkonstruktionen inkl. Statik
- Wärmedämmung Mineralwolle
- Verblendmauerwerk Klinker
Organisationen
Med. Einrichtungen des Bez. Oberpfalz - KU
Regensburg
Auftraggeber
Lagierski Klinkerbau
Neckarsulm
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Der Auftraggeber hat in diesem Verfahren einen Auftrag über Beratungs- und Planungsleistungen für die Erstellung einer Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) für die Errichtung des Neubaus für das NCT (Nationales Centrum für Tumorerkrankungen) vergeben.
Organisationen
Universitätsklinikum Tübingen, Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Universität Tübingen
Tübingen
Auftraggeber
BRETZEL Rechtsanwaltskanzlei
Hannover
Scherr+Klimke AG
Neu-Ulm
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
• Einsatzgewicht: 22 - 24 t
• Dieselmotor, EU-Stufe V
• Hubraum: 4 - 5 Ltr.
• Nettoleistung nach ISO 9249: min. 120 kW
• Kraftstofftankvolumen: min. 340 Ltr.
📅 2026-06-08📍 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt45315300
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-06-02
→
Vertragsschluss
2026-06-02
Beschreibung
Projektziel ist eine Kompletterneuerung des Uw- am bestehenden Standort Frankfurt Höchst. Das Projekt soll von Oktober 2026 bis Dezember 2028 realisiert werden.
WDVS, MiWo mit mineralischem Oberputz: 1.530 m²
Raffstorekasten als gedämmtes, überputzbares System: 23 Stk.
Sockeldämmung MiWo: 102 m²
Fensterbänke außen: 20 Stk.
WDVS, MiWo mit mineralischem Oberputz Bestandwand: 81 m²
Organisationen
Krankenhauszweckverband Bayreuth
Bayreuth
Auftraggeber
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Leistungen der technischen Gebäudeausrüstung (LPH 1-9 nach § 55 HOAI) in den Anlagengruppen
AG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
AG 420 - Wärmeversorgungsanlagen,
AG 430 - Lufttechnische Anlagen (nur WC),
AG 440 - Starkstromanlagen,
AG 450 - Fernmelde- und Informationstechnik und
AG 460 - Förderanlagen.
Organisationen
Stadtverwaltung Wesseling - Der Bürgermeister
Wesseling
Auftraggeber
PB TGA GmbH
Hürth
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung entsprechend der Leistungsphasen 1-6 nach § 51 HOAI zur ganzheitlichen Sanierung des Stadtteil- und Jugendzentrums Pelkum Casino, Wielandstraße 6, 59077 Hamm
Organisationen
Stadt Hamm, Bauverwaltungsamt, Zentrales Beschaffungsmanagement
Hamm
Auftraggeber
HEG Beratende Ingenieure GmbH
Dortmund
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Beschreibung: Tragwerksplanung für den Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt I "Oberer Wöhrd" Lph. 1-6 (Abruf in Leistungsstufen) Details können den Vergabeunterlagen entnommen werden
Organisationen
m4 Ingenieure GmbH
München
Gewinner
Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Am Burgberg in Tecklenburg befinden sich eine Reihe von Stützmauern und historischen Mauern der Burg, die auf ihre Verkehrssicherheit und im Hinblick auf den Restaurationsbedarf in der Erhaltungspflicht des Denkmals saniert werden müssen. Inhalt dieser Ausschreibung ist die Planungsleistung zum Zweck dieser Aufgabe. Eine langfristige Erhaltung der historischen Substanz ist nach den Vorgaben gemäß § 9 DSchG NRW, sowie den naturschutzfachlichen Anforderungen nach § 44 BNatSchG zu gewährleisten. Die Sanierung der Mauern muss zudem unter Berücksichtigung der bauhistorischen, materialtechnischen und ökologischen Anforderungen berücksichtigt werden. Detaillierte Anforderung an die erforderliche Planungsleistung und ausführliche Darstellung des zu überarbeitenden Bestandes der Mauerabschnitte sind der beigefügten Vorstudie und der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.
DB Energie GmbH (Bukr 31) / DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) / DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
📅 2026-06-08📍 Hamburg71521000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-04-27
→
Vertragsschluss
2025-05-08
Beschreibung
HLK Hamburg - Berlin, Zweitausschreibung Bauüberwachung Raumlos 1 Hamburg-Rothenburgsort - Büchen in drei Teillosen
Gemäß der Unternehmensstrategie der DB InfraGO AG zur Ertüchtigung des Hochleistungsnetzes ist in den Jahren 2025 bis 2026 der Hochleistungskorridor (HLK) Hamburg–Berlin general zu sanieren. Die Strecke Hamburg-Rothenburgsort – Berlin-Spandau (Strecken 6100,1280) wird als zweite Strecke im Rahmen des Konzepts der Generalsanierungskorridore in einer Totalsperrung
grundlegend saniert. Ziel ist es, die Anlagenverfügbarkeit auf der Strecke und die Zustandsnote signifikant zu
verbessern und Baufreiheit von mindestens fünf Jahren ab 2026 zu erzielen.
Organisationen
DB Energie GmbH (Bukr 31)
Frankfurt Main
Auftraggeber
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Frankfurt Main
Auftraggeber
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)
Hansestadt Herford; Immobilien- und Abwasser-Betrieb der Hansestadt Herford, Sparte Immobilien
52.556 €📅 2026-06-08📍 Herford45313100
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2021-08-04
→
Vertragsschluss
2021-08-04
Beschreibung
Der Immobilien- und Abwasser-Betrieb der Hansestadt Herford führt derzeit die Kernsanierung und einen Neubau (Fachklassentrakt + Klassentrakt) am Ravensberger Gymnasium in Herford (Werrestraße 10, 32049 Herford) durch. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind die Aufzugsanlagen.
Organisationen
Hansestadt Herford; Immobilien- und Abwasser-Betrieb der Hansestadt Herford, Sparte Immobilien
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Rhein-Sieg-Kreis45221112
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-03-25
→
Vertragsschluss
2025-04-05
Beschreibung
Der bestehende Bahnübergang liegt auf der zweigleisigen Strecke 2324 zwischen Mülheim (Ruhr)-Speldorf und Niederlahnstein und kreuzt diese in Königswinter in Bahn-km 99,126. Die geplante Eisenbahnüberführung soll unmittelbar neben dem Bestandsbauwerk in Bahnkilometer 99,119 erstellt werden. Als erster Teil der Gesamtmaßnahme wird mit dieser Ausschreibung der Bau der Eisenbahnüberführung, die bergseitige
gleisparallele Stützkonstruktion, ein Teil der bergseitigen Stützwand und die gleisparallele Bohrpfahlwand für die Entlastungsstraße realisiert.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Gebäudebeschreibung: Rechteckiger Baukörper mit Vor- u. Rücksprüngen Lage sh. beiliegenden Lageplan bzw. Baustelleneinrichtungsplan Gebäudeabmessung: Zwei Baukörper, durch den Abbruch des Turnhallenbereichs räumlich getrennt. Baukörper Ost: L/B ca. 21 m x 24,5 m Höhe ca. 15,20 m Anbau eingeschossig: L/B ca. 12,5 m x 13 m Höhe ca. 4,00 m Baukörper Nord: L/B ca. 21 m x 14 m Höhe ca. 15,20 m Anbau: L/B ca. 10,5m x 8 m Höhe ca. 15,20 m Baujahr1970 Bauart Massivbau aus Stahlbeton, Wände, Treppen und Stützen in Beton, Aussen- und Innenwände in Mauerwerk teilweise mit Glasbausteinen Außenwände teilweise doppelschalig Innenwände teilweise aus GKB oder mit Trockenputz Dachkonstruktion: - Flachdach , Bitumendach mit darunterliegender Bitumenabdichtung und Wärmedämmung, Gasbetonplatten Fenster- und Aussentüren: -Holz- und Metallfenster und -türen Abgehängte Decken: - Aus GK-Bauplatten teilweise als GK-Lochdecken und Metalldecken mit darüberliegenden Installationen Innentüren: - Stahlzargen mit Holztürblatt - Alu-Glas-Konstruktion Bodenbeläge: -Zement- und Gussasphaltestrich und Beläge aus PVC, Teppich und Fliesen Befestigte Freiflächen: Asphaltbelag und Betonpflaster
Gewobag PB Wohnen in Prenzlauer Berg GmbH / Gewobag WB Wohnen in Berlin GmbH / Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin → B & O Bau und Gebäudetechnik GmbH & Co. KG / IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH
📅 2026-06-08📍 Berlin45211000, 45211100
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-04-28
→
Vertragsschluss
2026-05-10
Beschreibung
Vergabeverfahren zum Abschluss von Rahmenvereinbarungen für Generalunternehmerleistungen sowie zum Abschluss von Generalunternehmerverträgen für zwei Modernisierungsprojekte
Gegenstand dieser Ausschreibung ist Baustrom Leistungen für zwei Gebäude (KOPF und HSS) sowie für das Baufeld der GGB1
2 Stk. Baustromhauptverteiler
26 Stk. Baustromunterverteiler
2000m Hauptverkabelung
80m Überfahrschutz
486 Stk. Leuchten Allgemeinbeleuchtung
62 Stk. Leuchten Rettungswegbeleuchtung
61 Stk. Leuchten Sicherheitsbeleuchtung
10 Stk. Leuchten Außenbeleuchtung, Mastaufbau
Organisationen
Josef Baumgartner GmbH Baustrom-Anlagen
München
Gewinner
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg, Technische Geschäftsleitung, SG Bau
Im Zuge der Sanierung des Gebäudes wird der zentrale Teil des UGs mit einem Tiefhof verbunden. Dieser
gepflasterte Hof ist von den Klassenräumen aus ebenerdig zugänglich. Er wird an den Seiten von
Stützmauern eingerahmt, an denen Außentreppen angebracht sind. Auf der Südseite wird eine bepflanzte
Böschung, die teilweise in Terrassen und Sitzstufen angelegt wird, den Hof allmählich mit dem umliegenden
Niveau verbinden. Eine Rampe mit Podesten von Ost nach West ermöglicht einen sanfteren Zugang zu den
beiden Ebenen. Die Eingänge des Gebäudes befinden sich auf beiden Seiten des Hofes. Da das EG leicht
erhöht ist, werden Stufen und barrierefreie Rampen eingerichtet. Im westlichen Teil des Gebäudes befindet
sich eine Cafeteria, die mit einer Terrasse mit Tischen und Bänken ausgestattet wird. Die Anbindung an das
Bestehende erfolgt im Süden über einen befestigten Weg parallel zum Gebäude und im Osten über eine
Asphaltverbindung in Vorbereitung auf zukünftige Arbeiten in diesem Bereich. Im Westen wird der Rundweg
instandgesetzt, um den Durchgang für die Feuerwehr zu ermöglichen. Im Nordwesten wird der Hintereingang
der Cafeteria für Lieferungen ebenfalls mit einer Rampe und Podesten ausgestattet. Das Grundstück grenzt
im Norden an einen Kindergarten. Ein Zaun trennt den Kindergarten von einer Hecke und mehreren Höfen
auf Ebene -1. Diese Höfe sind lediglich bepflanzt.
Erdarbeiten 450 m3
Entwässerungsrinne 70 m
Einlauf- Sinkkasten 8 St.
Fassadenrinne 35 m
Leerrohre, inkl. Gräben 100 m
Köcherfundamente 5 St
LED-Bänder in Handlauf 11 m
Stahlkante 145 m
Granitstein Pflasterzeiler 130 m
Beton Pflasterzeiler 80 m
Betonbord 100 m
Drän- und Wasserspeicher-Element 20 m2
Asphaltbelag Bkl 1,0 670 m2
Betonpflaster mit breiten Fugen 470 m2
Betonpflaster mit Rasenfugen 105 m2
Betonpflaster 235 m2
Wassergebundene Wegedecke 470 m2
Rollkies 90 m2
Sitz- und Stutz- Betonfertigteile 410 m
Blockstufen 50 m
Mauerscheibe 12 m
Stützwände 4 m
Sonnenschirme 7 St
Treppelauf 2 St
Handlauf 57 m
Geländer 11 m
Stahlgittermattenzaun 50 m
Oberboden 225 m3
Baumsubstrat 235 m3
Bäume 15 St
Sträucher 44 St
Pflanzenfläche 390 m2
Rasen 300 m2
Organisationen
Gemeinde Gräfelfing
Gräfelfing
Auftraggeber
Majuntke GmbH & Co. KG
Mainburg
Gewinner
Vergabekammer Südbayern der Regierung von Oberbayern
Die Stadt Nürnberg hat mit den Bauten auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände ein verantwortungsvolles Erbe von nationaler Bedeutung übernommen.
Der Bahnhof Dutzendteich ist der zentrale Anlaufpunkt für das Besuchspublikum des Lernortes Zeppelinfeld.
Das Planungsfeld umfasst das ehemalige Bahnhofsgebäude mit offener Bahnsteighalle ( Westflügel ), zweigeschossigem Mittelbau und eingeschossigem Ostflügel. Ferner umfasst es die dazugehörigen Außenanlagen.
Das Grundstück verläuft auf nordöstlicher Seite entlang der Gleise der Deutschen Bahn; im Südwesten wird es durch die Zeppelinstraße begrenzt (Länge gesamt ca. 220 m, Breite zw. ca. 18,0 m und 38,0 m). Die zwischen Beuthener und Zeppelinstraße gelegene Grün - und Verkehrsfläche kann in die Planungen für die Wegeführung mit einbezogen werden, fällt aber sonst nicht in den zu beplanenden Bereich.
Das Gebäude selbst misst eine Gesamtlänge von ca. 72,0 m; die Flügelbauten sind ca. 11,0 bzw. 13,0 m breit, der Mittelbau ca. 17,0 m.
Die Bahnsteighalle und der eingeschossige Ostflügel sind nicht unterkellert. Der Mittelbau ist zweigeschossig und unterkellert.
Hier:
Planung/Dokumentation, vorbereitende Arbeiten, Gerüste, Malerarbeiten innen, Malerarbeiten aussen
Organisationen
Stadt Nürnberg Hochbauamt
Nürnberg
Auftraggeber
JS Malerbetrieb Inhaber Jeton Shabani
Nürnberg
Stadt Nürnberg, Rechtsamt, Abteilung 3-VMN
Nürnberg
Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Stendal45234116
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2025-07-14
→
Vertragsschluss
2025-07-27
Beschreibung
Die DB InfraGO AG, Magdeburg, plant mit dem Großprojekt ABS Hannover – Berlin u.a. die Ertüchtigung und den teilweisen Ausbau der Stammstrecke (Strecke 6107) zwischen Vorsfelde und Wustermark, mit der verkehrsrechtlichen Zielsetzung der kapazitiven Erweiterung für den Güterverkehr, einer Verkürzung der Reisezeiten
im Personalverkehr sowie einer Verbesserung der allgemeinen Betriebsqualität. Leistungsinhalt der Ausschreibung ist die Vergabe der Bauleistung für die Lehrter Stammbahn (Strecke 6107) , inkl. der Überleitverbindungen zur Schnellfahrstrecke (Strecke 6185), in dem Bereich östlich von Stendal, von Bahn-km ca. 71,8 - 100,7
Im Rahmen der Maßnahme ABS Ost VP01 ist eine losweise Vergabe möglich.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
50 m Absturzsicherung und Treppengeländer als feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit
Posten 60x30 mm, Flachstahlrahmen 60x20 mm, Aufspannrahmen, 16 mm, und Seilnetz-Füllung
Pergola als feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Stütze aus Quadratrohr, Längsriegel aus U 300 und Querriegel aus U 100, 19,5 x 4,7 x 4,5 m³
Rundstützen, 2x 4,15 m, mit HEB-Träger, 2,15 m, als Deckenauflager einer Brettsperrholzdecke
SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten.
---------------
Ersatzneubau einer 5-zügigen Grundschule mit Mensa und Vitalküche sowie einem Kompetenzzentrum für Zuwanderung und Zubau einer Gymnastikhalle/ Sport- und Bewegungsflächen in Hamburg-Billstedt
---------------
Hier: Heizung
---------------
Gegenstand der Ausschreibung sind die Heizungsarbeiten für den Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit Sporthalle in Hamburg-Oberschleems. Die Leistungen umfassen die Lieferung und Montage der zentralen Wärmeerzeugung bestehend aus drei Luft/Wasser-Wärmepumpen und einem Gas-Brennwertkessel, einschließlich Pufferspeichern, Verteiler-/Sammleranlagen und hydraulischer Einbindung. Weiterhin sind sämtliche Wärmeverteilnetze, Heizgruppen und die vollständige Fußbodenheizung in allen Bauteilen zu errichten. Die Leistungen schließen alle benötigten Armaturen, Dämmarbeiten, Dokumentation und Nebenleistungen nach VOB ein.
Organisationen
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Auftraggeber
Fritz Schellhorn GmbH
Hamburg
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Limburg-Weilburg45221240
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2024-12-09
→
Vertragsschluss
2024-12-22
Beschreibung
Die Arbeiten am Kirschhofener Tunnel werden hauptsächlich in nächtlichen Sperrpausen von 07/2025 bis 12/2025 ausgeführt. Die Arbeiten am Kalkofener Tunnel werden von 01/2026 bis 04/2026 ebenfalls in nächtlichen Sperrpausen ausgeführt. "Anschließend findet eine sechswöchige Totalsperrung statt, in der die Arbeiten ausgeführt werden können"
Die beiden LV´s enthalten in Summe unter anderem folgende Positionen: Mikropfähle 30/11 (Länge 6m, insgesamt ca. 2.700m), Mikropfähle 40/16 liefern und einbauen (Länge 8m, insgesamt ca. 4.100m), Füllmörtelanker/Verbunddübel S1, Füllmörtelanker/Verbundanker, Spiralanker (insgesamt ca. 9.500 St.), Noppenbahn, Teilsickerrohr DN/OD 200 (insgesamt ca. 1.100m) sowie Spritzbeton liefern und einbauen, Arbeitszüge/Zweiwegetechnik, Entsorgung / Transport.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
455.805 €📅 2026-06-08📍 Bautzen45112700
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-06-07
Beschreibung
Nach Abschluss der geotechnischen Sicherung sind die beanspruchten Flächen der fertig gestellten Bereiche (U, A/B Nord, B Süd, D-West, D-Mitte) gemäß ihrer ursprünglichen Nutzung wiederherzustellen. Somit werden auf verschiedenen Teilflächen Rekultivierungsleistungen erforderlich. In Vorbereitung dessen wurden bereits vorbereitende Maßnahmen (Begutachtung der Flächen, Meliorationen) durchgeführt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Rekultivierung der ehemals beanspruchten Vegetationsbestände auf verschiedenen Teilflächen innerhalb und außerhalb des Sperrbereiches in den Bereichen U, A/B Nord, B Süd, D West und D Mitte. Zur Ausführung der beschriebenen Leistungen ist bei jedem Betreten und Verlassen des geotechnischen Sperrbereiches der geotechnische Sperrzaun zu öffnen und wieder zu verschließen. Für die zu bearbeitenden Flächen gelten geotechnische Verhaltensanforderungen, die zwingend zu beachten sind. Die Maßnahmen zur Rekultivierung erstrecken sich vom 01.09.2026 zum 31.12.2029 (inklusive optionale Leistungen).
Folgende Leistungen umfasst die Beauftragung:
- Herstellung forstwirtschaftlicher Nutzflächen - Aufforstungsmaßnahmen auf 6 Teilflächen mit insgesamt ca. 4,6 ha, inkl. Bau von Wildverbisszaun auf 5 Teilflächen mit Fuchsdurchlässen und Sitzstangen für Greifvögel auf 6 Teilflächen
- Herstellung von insgesamt 12 Baumgruppen mit jeweils 3 Einzelgehölzen auf 2 Teilflächen, inkl. Bau von Sitzstangen für Greifvögel
- flächige Strauchpflanzungen auf 3 Teilflächen mit insgesamt ca. 0,44 ha, inkl. Bau von Wildverbisszaun auf 1 Teilfläche mit Fuchsdurchlässen und Sitzstangen für Greifvögel auf 3 Teilflächen
- Aufstellen/ Einbau von 10 Fledermausständern mit jeweils 4 Fledermausersatzquartieren, inkl. Fundamente. Die Fledermauskästen werden vom AG gestellt.
- Pflegearbeiten
Organisationen
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
📅 2026-06-08📍 Marburg-Biedenkopf45221119
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-05-20
→
Vertragsschluss
2026-06-02
Beschreibung
Erneuerung EÜ Neustadt in Hessen, Strecke 3900, km 72,212.
Die bestehende Eisenbahnüberführung (EÜ) mit einer Stützweite von ca. 30,00 m muss erneuert werden. Als Ersatzneubau ist eine Brücke mit WIB-Überbauten auf Stahlbetonwiderlagern inklusive Flügeln vorgesehen.
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Boden lösen, laden, Zwischenlager 2.100 m³
Boden/Beton-/Bauschutt aus Zwischenlager entsorgen 910 t
Leitungsgraben herstellen, Tiefe 1 ,25 - 2,25 m 480 m³
Baugrube für Regenrückhaltung herstellen 760 m³
Baugrube Speicherblock Trägerbohlwand herstellen 240 m²
Regenwasserrückhaltung aus Rigolenfüllkörpern 1 St
Schottertragschicht d=20cm herstellen 2.400 m²
Frostschutzschicht d=40 cm herstellen 2.100 m³
Asphalttragschicht d=18 cm herstellen 4.900 m²
Asphaltbinderschicht d=8,5 cm herstellen 6,750 m²
Asphaltdeckschicht d=3,5 cm herstellen 7.900 m²
Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen d=bis 15 cm 2.760 m²
Betonpflaster verlegen, 25/25/7 cm, rot 1.020 m²
Betonpflaster verlegen, 25/25/7 cm, rot 1.420 m²
Organisationen
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Hamburg
Auftraggeber
Eurovia Bau GmbH ZS Hamburg
Hamburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Bei dem Abschnitt Hamburg – Lüneburg – Uelzen auf dem Mischverkehrs-Korridor Hamburg – Hannover (genutzt von allen drei Verkehrsarten: SPFV, SPNV und SGV) handelt es sich um einen bereits heute überlasteten Schienenweg. Der Abschnitt Uelzen – Knoten Hannover ist stark ausgelastet. Der Korridor Hamburg – Hannover zählt zum ha+-Netz und bestehende Umleitungsmöglichkeiten sind nur großräumig möglich.
Trotz des im Jahr 2014 abgeschlossenen 3-gleisigen Ausbaus im Abschnitt Stelle/Ashausen –Lüneburg sowie einer sukzessiven Umsetzung weiterer Erneuerungen im Bestandsnetz sind insbesondere im Abschnitt Stelle – Uelzen weiterhin infrastrukturelle Engpässe vorhanden.
Um entsprechende bestehende Kapazitätsengpässe, besonders in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum abzumildern, wird derzeit der Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) zur Beschreibung von fahrplantechnischen und infrastrukturellen Maßnahmen aktualisiert. Der PEK findet auch für den als überlasteten Schienenweg deklarierten Abschnitt Stelle – Uelzen Anwendung.
Dies beinhaltet im Detail die KIB und VA Planung der folgenden Maßnahmen:
Los 1:
Anbindung von Gleis 204 an die Strecke 1720 im Bahnhof Lüneburg
Erweiterung der Bahnsteigkapazität Lüneburg Westseite
Zweigleisigkeit Lüneburg Westseite – Lüneburg Nordkopf
Reaktivierung des Gleises 141
Bau zwei neuer Weichentrapeze in Bardowick
Los 2:
Errichtung eines seitenrichtigen Überholgleises Richtung Süd-Nord in Bienenbüttel
Los 3:
Errichtung eines neuen Außenbahnsteigs am Gleis 105 im Bahnhof Uelzen
Errichtung einer Überleitstelle in Emmendorf
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG , , Das Vergabeverfahren erfolgt durch die Vergabestelle der , Städtischen Werke Netz + Service GmbH , Eisenacher Str. 12 , 34123 Kassel
📅 2026-06-08📍 Kassel, Kreisfreie Stadt45234116
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
—
→
Vertragsschluss
2026-05-21
Beschreibung
Auswechselung Weiche 524
Organisationen
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG , , Das Vergabeverfahren erfolgt durch die Vergabestelle der , Städtischen Werke Netz + Service GmbH , Eisenacher Str. 12 , 34123 Kassel
Kassel
Auftraggeber
Martin Rose GmbH & Co. KG
Kassel
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Darmstadt
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Das Grundstück der Grundschule Gerberstrase befindet sich in der
Gerberstrase 18, 42653 Solingen-Gräfrath am östlichen Rande des historischen Ortskerns. Ein Gebäude wird saniert, ein weiteres erweitert ein drittes neu gebaut. Die Installation der Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen werden gem. den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen, sodass ein hygienisch einwandfreier Betrieb gewährleistet ist. In "Gebäude 1" befindet sich der TW-Anschlussraum, von der Hausanschlussstrecke abgehend wird ein Verteiler vorgesehen, von dem die jeweiligen Gebäude (2+6+7+8) Trinkwasserseitig erschlossen werden. Das Abwassersystem wird zusammengeführt und an einen Bestandsschacht angeschlossen, von dem das anfallende Abwasser an das öffentliche Kanalnetz geführt wird. Die Gasanschlussstrecke und die Gasleitung zur Heizzentrale werden ebenfalls erneuert.
Organisationen
Stadt Solingen
Solingen
Auftraggeber
Klingenstadt Solingen Konzernbeschaffung und Medienservice
Auf dem Eckgrundstück zwischen Wilhelm-Pieck-Straße und Chransdorfer Straße in Großräschen wird die künftige Kindertagesstätte "Spatzennest" durch die Stadt Großräschen errichtet. Anschrift der Baustelle: Wilhelm-Pieck-Straße 111 01983 Großräschen Die Kindertagesstätte umfasst die Bereiche der Kinderkrippe (U3), des Kindergartens (Ü3), ergänzende Räumlichkeiten für Personal, Bewegungsraum und Kinderrestaurant, sowie Freianlagen und Erschließungen.
Organisationen
Stadt Großräschen
Großräschen
Auftraggeber
Agrargenossenschaft Großräschen eG
Großräschen
Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz
Planung HOAI, Lph 2 (Option Lph 3 und 4), Bauvorhaben S 21 Nordringanbindung – Potsdamer Platz, 2.BABerlin Hbf (a) – Potsdamer Platz (a),
Es sind die Planungen für den Neubau einer ca. 1,2 km langen unterirdischen S-Bahntrasse vom BerlinerHauptbahnhof bis zum Potsdamer Platz zu erstellen. Der zu planende Tunnel schließt an den Neubautunneldes 1. Bauabschnitts der S 21 am Berliner Hauptbahnhof an.
In diesem Vergabevorgang soll die Planungsleistung für das Oberbauprogramm 2029 vergeben werden (Erneuerung der Anlagen im Gewerk Oberbau inkl. Umwelt).
Organisationen
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Der Landkreis Starnberg benötigte für den Neubau des Gymnasiums in Herrsching Trockenbauarbeiten. Die für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten Kautschuk beauftragte Firma konnte die Leistungen nicht mangelfrei abschließen. Aufgrund weiterhin bestehender Mängel (u. a. fehlende bzw. unsaubere Verfugungen, mangelhaftes Anarbeiten an Türschwellen sowie Rissbildungen im Boden) und ausbleibender Mängelbeseitigung wird der Auftragnehmer hinzugezogen. Zur Sicherstellung der vollständigen und mangelfreien Fertigstellung werden bestehende Mängel im Wege der zusätzlichen Leistung beseitigt. Die im Nachtrag enthaltenen Leistungen waren zum Zeitpunkt der ursprünglichen Beauftragung des Trockenbauunternehmens nicht absehbar.
Der Auftraggeber ist Eigentümer der Liegenschaft Goethestraße 16 in 33330 Gütersloh. Diese umfasst die bestehenden Betriebs-, Werkstatt- und Hallengebäude des städtischen Betriebshofes. Die Stadt Gütersloh beabsichtigt, eine ganzheitliche und zukunftsfähige Neustrukturierung des Betriebshof-Campus unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäude, der Grundstücksgrenzen und der innerstädtischen Lage umzusetzen. Dazu ist ein zukunftsfähiges, funktional optimiertes Betriebshofkonzept zu entwickeln, federführend durch den gesondert zu vergebenden Auftragnehmer des Leistungsbilds Objektplanung Gebäude und Innenräume. Bestandsgebäude und Neubauten sind dabei zu verknüpfen. Gegenstand der zu erbringenden Leistungen ist nicht die vollständige Umsetzung des perspektivischen Konzeptes, sondern ausschließlich der erste Bauabschnitt. Dabei sind insbesondere mehrere Gebäude abzureißen, ferner ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes und einer Kalthalle, von technischen Anlagen sowie die temporäre Unterbringung der betroffenen Mitarbeitenden während der Bauzeit zu planen und die Umsetzung zu begleiten. Die weitergehenden Planungs- und Objektüberwachungsleistungen für die Umsetzung der übrigen Maßnahmen über den definierten Bauabschnitt 1 hinaus werden zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt. Mit diesem Vergabeverfahren werden Leistungen der Technischen Ausrüstung, Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 9 (vgl. § 55 Abs. 3 1 Satz 2 HOAI) der Anlagengruppen 4 (Starkstromanlagen), 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen) und 6 (Förderanlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6 HOAI (in den Vergabeunterlagen zusammen "TGA-Elektro" genannt) vergeben. Es handelt sich um ein Los der für die Maßnahme erforderlichen Planungsleistungen. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Mit Zuschlagserteilung werden die Leistungsphasen 1 bis 3 direkt beauftragt. Neben den Grundleistungen sind auch Besondere und Zusatzleistungen zu erbringen. Nähere Einzelheiten zum geplanten Projekt ergeben sich aus den Vergabeunterlagen und den dort in Bezug genommenen Anlagen, insbesondere der Leistungsbeschreibung (Anlage 5).
Die Brücke der Landesstraße L190 im Bereich der DB-Unterführung bei Sechtem ist im Zuge eines Ersatzneubaus vollständig zu erneuern. Das neue Bauwerk ist nach dem aktuellen Stand der Technik sowie unter Berücksichtigung der geltenden Regelwerke zu planen.
Ingenieurleistungen des Leistungsbildes Technische Anlagen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär entsprechend der Leistungsphasen 1-9 nach § 55 HOAI zur ganzheitlichen Sanierung des Stadtteil- und Jugendzentrums Pelkum Casino, Wielandstraße 6, 59077 Hamm
Organisationen
Stadt Hamm, Bauverwaltungsamt, Zentrales Beschaffungsmanagement
Hamm
Auftraggeber
Ingenieurgesellschaft Mengü Ingenieure GmbH
Hamm
Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Die Stadt Wolfenbüttel beabsichtigt auf dem Gelände des Gymnasiums im Schloss die Baumaßnahme „GIS Erweiterungsbau II“ umzusetzen und dafür die Fassadenarbeiten mit Stahlelementen und Sonnenschutz zu vergeben.
Organisationen
Stadt Wolfenbüttel
Wolfenbüttel
Auftraggeber
H. O. Schlüter GmbH
Lübz
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
SBH | Schulbau Hamburg hat als Landesbetrieb der Freien und Hansestadt Hamburg (nachstehend SBH genannt) die Aufgabe, die Schulimmobilien unter Berücksichtigung der schulischen Belange nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu planen, zu bauen, zu unterhalten und zu bewirtschaften und die mehr als 400 Schulen an die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) zu vermieten.
---------------
Für die Grundschule Genslerstraße wurde ein denkmalgerechtes Sanierungskonzept
entwickelt, das neben der Mängel- und Schadstoffbeseitigung zum Ziel hat, das Objekt
nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftsorientiert zu betreiben.
Kern der Maßnahme ist die Sanierung nach bauphysikalischen Gesichtspunkten unter
denkmalpflegerischen Aspekten, hier mit Hauptaugenmerk auf der Sanierung des Daches.
Zusätzlich wird eine Außentreppe zur Verbesserung der Flucht- und Rettungswege errichtet.
In den Innenräumen werden Umbaumaßnahmen vorgenommen und die abgehängten
Decken und Bodenbeläge erneuert. In Teilen sind Materialien schadstoffbelastet.
---------------
Hier: Rohbau
---------------
Statisch wirksame Risssanierung der Geschossdecken nach vorgegebenem Konzept und
Voruntersuchung
Organisationen
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Auftraggeber
ABB - Allg. Baugesellschaft Buck mbH
Hamburg
SBH | Schulbau Hamburg
Hamburg
Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
📅 2026-06-08📍 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis71300000
Veröffentlicht
2026-06-08
→
Angebotsfrist
—
→
Zuschlag
2026-03-02
→
Vertragsschluss
2026-03-19
Beschreibung
Leistungen der Elektroplanung für die Erweiterung für Ganztagsschulkindbetreuung mit Mensaneubau der Karlschule, Karlstr. 16, 79104 Freiburg.
Durchgeführt wird ein 1-stufiges, offenes Verfahren nach § 14 Abs. 2 und § 15 VgV für Leistungen der Technischen Ausrüstung ELT nach HOAI, Teil 4, Abschnitt 2, § 53 ff.